Эксплуатационная документация — полный комплект документов (инструкций, монтажных схем, паспортов, комплектационных ведомостей, сертификатов и т.п Ответственность за просрочку получения, продления разрешений, включая штрафы, несет Подрядчик.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
КОНТРАКТ №
16ПД13
-
/1420

на выполнение работ по текущему ремонту зданий для нужд образовательных
организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы в 2015
году, 2015/ТР/ЦС/053(ЮВАО) (совместные торги)


г. Москва


"_
28
_" июля 2015 г.



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа №1420» (ГБОУ Школа №1420),

именуемое в дальнейшем
«Заказчик»,
от
имени
и в интересах города Москвы в лице Директора Николаевой Антонины Ивановны,
действующего на основании Устава с одной стороны, и
Общество с ограниченной
ответственностью «Сэмбо»
(ООО «Сэмбо»)
, ОГРН 1127747131610 , место нахождения
-

Адрес места нахождения: 10
9383, Российская Федерация, Москва г, Шоссейная ул, д.110,
стр.2
, именуемый в дальнейшем
«Подрядчик»,

в лице Генерального директора Киржнера
Семена Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе
именуемые
«Стороны»

и каждый в отдель
ности «Сторона», с соблюдением требований
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 года
№ 44
-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и ино
го законодательства Российской
Федерации и города Москвы, на основании результатов закупки города Москвы путем
проведения открытого Аукциона в электронной форме на выполнение работ по текщему
ремонту зданий для нужд образовательных организаций, подведо
мственных
Департаменту образования города Москвы в 2015 году, 2015/ТР/ЦС/053 (ЮВАО)
(совместные торги), (протокол № 3 от 08.07.2015 г.) заключили настоящий Контракт
(далее


Контракт) о нижеследующем
:


ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ


Контракт
-

настоящий документ, по
дписанный Сторонами, включающий в себя текст
Контракта, Приложения и все изменения и дополнения, оформленные в виде
дополнительных соглашений, которые подписаны Сторонами в период действия
Контракта.

Техническое задание


задание Заказчика, содержащее опис
ание целей и задач
выполнения работы, сроков выполнения Работ, требования к результатам выполняемой
работы, требования к качеству работы, сведения о технических и качественных
характеристиках материалов, необходимых для выполнения работ по Контракту,
являю
щимся Приложением № 1.

График производства работ
-

документ, определяющий начальный и конечный, а также
промежуточные сроки выполнения работ по Контракту, в том числе определены сроки
выполнения отдельных видов (этапов) работ. График производства работ раз
рабатывается
Подрядчиком (согласно установленного порядка и в соответствии с технологиями
производства работ) в течение 7 (семи) рабочих дней с момента заключения Контракта,
согласовывается с администрацией учреждения и утверждается Заказчиком.

Сметная до
кументация


документ, утвержденный Заказчиком и Подрядчиком,
являющийся Приложением № 2 к Контракту.

Акт освидетельствования скрытых работ


документ, оформленный по форме,
приведенной в Приложении № 3 составляемый с целью освидетельствования и фиксации
З
аказчиком работ, скрываемых работами, выполненными позже, или конструкциями
и/или оборудованием, установленными позже, из
-
за которых невозможно определить
качество и точность предыдущих работ.

Акт контрольного обмера выполненных Работ


документ, оформленн
ый по форме,
приведенной в Приложении № 4, составляемый и оформляемый по итогам контрольного
обмера выполненных Подрядчиком работ. Оформляется в порядке, предусмотренном п.
5.2.10. настоящего Контракта.

Акт о недостатках (дефектах)
-

документ, оформленный

по форме, приведенной в
Приложении № 5, составляемый в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом, в
случае обнаружения недостатков при сдаче
-

приемке выполненных работ и содержащий
перечень недостатков (дефектов) с указанием сроков по устранению этих

недостатков
(дефектов) Подрядчиком.

Акт о приемке в эксплуатацию приемочной комиссией законченного ремонтом Объекта


документ, оформленный по форме, приведенной в Приложении № 6, составляемый
Сторонами при приемке Заказчиком законченного ремонтом Объекта

в порядке,
установленном нормативными актами Российской Федерации и города Москвы.

Акт сдачи
-
приемки выполненных работ по Контракту
-

документ, оформленный по
форме, приведенной в Приложении № 7, составляемый Сторонами при приемке работ,
выполненных в соо
тветствии с Техническим заданием по всем Объектам.

Акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС
-
2), Справка о
стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС
-
3)


утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г.
№ 100документы,
оформленные Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством РФ и с
указанием периода выполнения работ.

Акт о недостатках (дефектов), обнаруженных в гарантийный срок
-

документ,
оформленный по форме, приведенной в Приложении № 8,

составляемый в порядке,
предусмотренном настоящим Контрактом, в случае обнаружения недостатков в течение
гарантийного срока и содержащий перечень недостатков с указанием сроков по
устранению этих недостатков Подрядчиком.

Акт о приемке работ по выявленным

недостаткам в течение гарантийного срока
-

документ, оформленный по форме, приведенной в Приложении № 9, подтверждающий
устранение недостатков (дефектов), обнаруженных в выполненных Подрядчиком работах
и указанных в Акте о недостатках, обнаруженных в пери
од гарантийного срока.

Акт о надлежащей и своевременной очистке Объекта
-

документ, оформленный по форме,
приведенной в Приложении № 10, подтверждающий, освобождение Объекта от
строительного мусора, механизмов и иного имущества Подрядчика.

Гарантийный сро
к
-

срок начинающий своѐ течение с даты подписания Заказчиком Акта о
приемке в эксплуатацию приемочной комиссией законченного ремонтом Объекта, в
течение которого Подрядчик устраняет в соответствии с условиями Контракта своими
и/или привлеченными силами и
за свой счет все дефекты и недостатки, выявленные в
период эксплуатации объекта и связанные с выполнением работ по Контракту.

Исполнительная документация
-

комплект рабочих чертежей на выполнение Работ на
Объекте с надписями о соответствии выполненных в
натуре Работ этим чертежам или
внесѐнным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство
Работ, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие
качество материалов, конструкций, деталей и оборудования, применяемых п
ри
производстве Работ, Акты освидетельствования скрытых работ и Акты промежуточной
приемки отдельных ответственных конструкций;Акты об индивидуальных испытаниях
смонтированного технологического оборудования, журналы производства Работ,
геодезические, испол
нительные схемы и другая документация, предусмотренная
строительными нормами и правилами на русском языке, в количестве, необходимом для
сдачи Объекта в эксплуатацию; исполнительные чертежи на инженерные коммуникации,
проложенные к Объекту, а также городск
ие инженерные коммуникации, согласованные с
соответствующими специализированными организациями и отштампованные в ОПС.

Качество работ (качество выполнения работ)
-

требования и положения (в том числе
рекомендуемые) действующих нормативно правовых документ
ов, предъявляемых к
уровню качества работ и к результатам выполненных работ, установленных
законодательством Российской Федерации.

Материалы, конструкции и изделия
-

все материалы, изделия и конструкции,
предназначенные для выполнения работ в соответствии
с Техническим заданием,
условиями Контракта и положениями (в том числе рекомендуемыми) действующих в
Российской Федерации нормативных документов и правил.

Недостатки
-

любые отступления от требований, предусмотренных настоящим
Контрактом, Техническим задан
ием, и строительными нормами, правилами и
стандартами, и действующим законодательством РФ и города Москвы.

Оборудование
-

все виды оборудования (включая комплектующие, расходные материалы)
необходимого для функционирования Объекта, в соответствии с его н
азначением.

Объект


организация, в которой проводятся ремонтные работы в объеме, определенном
Техническим заданием.

Персонал Подрядчика
-

специалисты и/или рабочие, имеющие необходимую для
выполнения Работы по Контракту квалификацию, а в случае необходимо
сти
-

квалификационные сертификаты и другие документы, подтверждающие возможность
осуществлять соответствующие Работы, и командируемые и/или привлекаемые для
выполнения Работ.

Представитель Заказчика


лицо, назначенное и уполномоченное Заказчиком для
выпо
лнения задач, определенных в п. 4.5. настоящего Контракта.

Представитель Подрядчика


лицо, назначенное и уполномоченное Подрядчиком в
соответствии с п. 5.4.11. настоящего Контрактом.

Скрытые работы
-

Работы, скрываемые работами, выполненными позже, или
ко
нструкциями и/или оборудованием, установленными позже, из
-
за которых невозможно
определить качество и точность предыдущих работ.

Эксплуатационная документация
-

полный комплект документов (инструкций,
монтажных схем, паспортов, комплектационных ведомостей,

сертификатов и т.п.),
разработанных и предоставленных Подрядчиком для организации правильной и
безопасной эксплуатации Объекта, а также документация для обслуживания всех видов
оборудования, механизмов, и систем, установленных в соответствии с Контрактом.

Сведения о технических и качественных характеристиках материалов
-

документы и
материалы Подрядчика, подтверждающие выполнение работ в установленном порядке с
надлежащим качеством и надлежащими материалами, передаваемые Заказчику, включая
сертификаты и ин
ые документы, подтверждающие качество и технические
характеристики материалов, примененных Подрядчиком при выполнении работ, является
Приложением № 2 к Техническому заданию.

Руководитель организации
-

руководитель организации (Объекта), на котором проводят
ся
ремонтные работы.

Определения, употребляемые в Контракте в единственном числе, могут употребляться во
множественном числе, и наоборот.


Статья 1. Предмет Контракта


1.1 Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по текущему ремонту
здани
й на Объектах, указанных в Графике производства работ, Сметной документации, в
соответствии с Техническим заданием, иными условиями Контракта и передать
результаты работ в сроки, установленные Графиком производства работ настоящего
Контракта, а Заказчик об
язуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.


Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов


2.1.

Цена Контракта составляет
12

951

613,02
руб.
(двенадцать миллионов
девятьсотпятьдесят одна тысяч
а шестьсот тринадцать рублей 02 копейки
)
, в том
числе НДС


18 %, 1

975 669,78 (один миллион девятьсот семьдесят пять тысяч шестьсот
шестьдесят девять рублей 78 (семьдесят восемь) копеек (далее
-

Цена Контракта).

2.2.

Цена Контракта включает в себя налоги
, сборы, таможенные платежи, пошлины, а
также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, сопутствующие, связанные с
исполнением настоящего Контракта, в том числе:

-

стоимость всех работ согласно Техническому заданию и доставку оборудования,
конструкц
ий и материалов;

-

стоимость приобретения, поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию необходимых для
выполнения работ по настоящему Контракту оборудования, конструкций и материалов,
поставляемых Подрядчиком, вывоз строительного мусора, работы, услуги;

-

зат
раты, связанные с обеспечением Подрядчика электроэнергией, теплом, водой бытовой
и питьевой, канализацией, связью и иными ресурсами, необходимыми и достаточными
для производства работ на Объекте;

-

затраты на вывоз мусора и утилизацию отходов, транспортные

расходы, содержание и
уборку на Объекте;

-

затраты, связанные с обеспечением рабочими, в том числе иностранными, включая
заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание;

-

транспортные расходы и получение разрешений на
транспортировку грузов,
доставляемых Подрядчиком;

-

накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также иные затраты,
напрямую или косвенно связанные с выполнением работ, которые несет Подрядчик при
исполнении обязательств по настоящему Кон
тракту, а также все налоги, действующие на
момент заключения настоящего Контракта;

2.3.

Оплата работ по настоящему Контракту производится за фактически выполненные
Подрядчиком работы по каждому Объекту отдельно. Оплата промежуточных работ по
незавершенному

Объекту не производится.

2.4.

Заказчик оплачивает выполненные Подрядчиком и принятые надлежащим образом
заказчиком Работы, оказанные в соответствии с настоящим Контрактом, путем
безналичного расчета за счет средств бюджета города Москвы. В случае изменен
ия своего
расчетного счета Подрядчик обязан своевременно в письменной форме сообщить об этом
заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски,
связанные с перечислением заказчиком денежных средств на указанный в настоящ
ем
Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

Обязательства заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента
списания денежных средств со счета заказчика, указанного в статье 14 настоящего
Контракта.

2.5. Оплата выполненных работ за Об
ъект производится в течение 30 (Тридцати)
банковских дней после предоставления Подрядчиком заказчику:

счета на оплату;

счета
-
фактуры;

надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта сдачи
-
приемки работ
по форме КС
-
2 (далее
-

акт КС
-
2)


5экз.;

справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС
-
3 (далее
-

справка КС
-
3)


5экз.;

Актов освидетельствования скрытых работ


5экз.;

Актов о приемке в эксплуатацию приемочной комиссией законченного ремонтом
Объекта;

Комплекта исполнительной докум
ентации по Объекту;

Надлежаще оформленного и подписанного Сторонами Акта сдачи
-
приемки выполненных
работ по Контракту


5 экз. (представляется для окончательного расчета по Контракту);

2.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обя
зательства,
предусмотренного Контрактом, заказчик производит оплату по Контракту за вычетом
соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). Исполнение обязательства
Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) в доход бюджетов бюджетной
системы Р
оссийской Федерации в данном случае возлагается на заказчика и
осуществляется последним на основании платежного документа с указанием Подрядчика,
за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, пени) в доход
соответствующего бюджета.

2.7. Превы
шение Подрядчиком объемов Работ заказчиком не оплачивается. Подрядчик не
вправе требовать увеличения Цены Контракта.

2.8.

Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения
Контракта, за исключением случаев, установленных законодатель
ством Российской
Федерации, а также пунктами 2.9, 2.10. настоящего Контракта.

2.9.

Цена Контракта может быть изменена (в пределах 10%) по соглашению Сторон
(если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о
закупке):

а) при сн
ижении цены контракта без изменения предусмотренных Контрактом, объемов
выполняемых работ и иных условий исполнения Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличивается или уменьшаются предусмотренное
Контрактом объемы выполняемых работ не более чем н
а десять процентов. При этом по
соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного
законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально
дополнительному объему выполненных работ, но не более чем на десять процентов цены
Ко
нтракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема работы Стороны
Контракта обязаны уменьшить цену Контракта.

2.10. Цена Контракта изменяется в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161
Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ра
нее доведенных до
Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При
этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий
Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) колич
ества
товара, предусмотренных Контрактом (пункт применяется для казенных учреждений).


Статья 3. Сроки выполнения работ


3.1. Подрядчик производит выполнение Работ в соответствии с Графиком производства
работ, в котором указывается как начальный, конечный
так и промежуточный (этап) срок
выполнения конкретных видов работ, установленных Техническим заданием.

Окончательный срок выполнения работ


не позднее «01» декабря 2015 года.

3.2. Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту в
полном объеме истекает в последний день наиболее позднего срока выполнения Работ,
указанного в Графике производства работ.

3.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы и сдать заказчику их результат в
порядке, установленном статьей 4 настоящего Контракт
а.

3.4. Датой полного исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению Работ по
Контракту является дата подписания Сторонами Акта сдачи
-
приемки выполненных работ
по Контракту.


Статья 4. Производство работ, порядок сдачи
-
приемки выполненных работ


4.1. По
дрядчик обеспечивает получение разрешительных документов от соответствующих
органов на производство Работ в охранных зонах электрических сетей, линий связи,
магистральных трубопроводов, проезжей части городских дорог, эксплуатируемых
участков железнодорожн
ых и автомобильных дорог, в местах прохождения подземных
коммуникаций, иные разрешения и согласования, необходимые для производства
предусмотренных Контрактом Работ, которые представляет заказчику до начала
производства Работ. При этом Подрядчик не имеет п
раво нарушать сроки начала
выполнения Работ, установленные Графиком производства работ.

Для производства Работ Подрядчик обязан обеспечить наличие у рабочих, и обеспечить
предъявление Заказчику и Руководителю учреждения объекта до начала производства
Рабо
т, следующих оригинальных документов:

-

письмо
-
направление от подрядной организации со списком фамилий рабочих, где
должно быть указано название фирмы, реквизиты, адрес, объем, сроки и место Работ со
ссылкой на настоящий Контракт, печать, подпись;

-

наряд
(задание, распоряжение на Работы), наряд
-
допуск на Работы повышенной
опасности (на высоте, огневые, в лифтах, в электроустановках и другие);

-

личные документы, соответствие списку бригады, регистрацию и разрешение на работу
от Федеральной миграционной слу
жбы;

-

справка медицинской комиссии о годности, в случае если такое требование установлено
нормативно
-

правовыми актами, которыми Подрядчик обязан руководствоваться при
выполнении работ на Объекте;

-

личные квалификационные документы, оформленные в устано
вленном порядке в
соответствии с нормативно
-

правовыми актами, которыми Подрядчик обязан
руководствоваться при выполнении Работ на Объекте.

Конкретный перечень представляемых Подрядчиком документов, определяется видом
выполняемой по Контракту Работы и сод
ержится в Техническом задании. Оригиналы
документов, которые не могут быть оставлены у заказчика, представляются Подрядчиком
на обозрение с одновременной передачей заказчику заверенных копий таких документов
для помещения их в папку контроля хода Работ.

По
дрядная организация при отсутствии документов, указанных в пункте 4.1. к Работам
заказчиком не допускается.

4.2. Подрядчик предоставляет Заказчику и руководителю учреждения список лиц,
которые будут производить ремонтные работы. При изменении состава рабоч
их
Подрядчик обязан уведомить Заказчика и руководителя учреждения.

4.3. Все рабочие Подрядчика, прибывшие на Объект для выполнения Работ обязаны
предъявлять документы, удостоверяющие личность, для регистрации в журнале
регистрации посетителей Объекта.

При

изменении состава рабочих для оформления нового разрешения
-

допуска на Объект
Подрядчик обязан оформить новый список рабочих, с приложением необходимых
документов, указанных в п. 4.1. настоящего Контракта.

4.4. Проживание рабочих Подрядчика и других лиц
на Объекте не допускается.

4.5. При производстве Подрядчиком работ представитель заказчика осуществляет
контроль за выполнением Работ, производит проверку соответствия используемых
материалов и оборудования, объемов выполненных Работ, сроков их выполнения
условиям Контракта, оформляет совместно с Подрядчиком акты выполненных Работ и
имеет право беспрепятственного доступа на Объект в течение всего периода выполнения
Работ.

4.6. Скрытые работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем
заказчика.

Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после
приемки представителем заказчика скрытых Работ и составления Актов
освидетельствования скрытых Работ. Подрядчик в порядке, установленном в п.13.3.
настоящего Контракта, заблаговременно уведо
мляет заказчика о необходимости
проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 3
(три) дня до начала проведения их приемки.

Если закрытие Работ выполнено без подтверждения представителя заказчика, когда
заказчик не был и
нформирован об этом или информирован с опозданием, то Подрядчик за
свой счет обязуется открыть любую часть скрытых Работ, не прошедших приемку
представителю заказчика, согласно его указанию, а затем
-

восстановить ее за свой счет.

4.7. За 5 (пять) рабочих
дней до завершения выполнения работ на Объекте,
предусмотренных Контрактом, Подрядчик в порядке, установленном в п. 13.3. настоящего
Контракта, уведомляет заказчика о факте завершения работ и готовности Объекта к
приемке приемочной комиссией.

4.8. Одновре
менно с уведомлением, указанным в п. 4.7. Контракта, Подрядчик
предоставляет заказчику комплект следующих документов:

-

комплект исполнительной документации по Объекту;

-

Акты освидетельствования скрытых работ (5 экз.);

-

Акт о приемке выполненных работ по

Объекту по унифицированной форме КС
-
2
-

5 экз.,

-

Справку по Объекту по унифицированной форме КС
-
3
-

5 экз.,

4.9.
Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика уведомления с
приложением документации, указанной в п. 4.8. настоящего Контракта, заказчик
формирует приемочную комиссию, состоящую не менее из 5 (пяти) человек:
(руководитель учреждения


бала
нсодержатель объекта либо надлежаще уполномоченное
лицо, представители заказчика, Подрядчика, иные лица, включая экспертов) и проводит
приемку выполненных Работ на Объекте с оформлением «Акта о приемке в эксплуатацию
приемочной комиссией законченного ремон
том Объекта» в 5 (пяти) экземплярах.

Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом,
в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза
результатов, предусмотренных Контрактом, может провод
иться Заказчиком своими
силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям,
установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых

экспертов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.10. В случае если в ходе проведения процедуры сдачи
-

приемки выполненных Работ на
Объекте комиссией выявлены отдельные недостатки (дефекты) Работ, которые не
позволяют производи
ть нормальную эксплуатацию результата Работ и Объекта в
соответствии с его целевым назначением, комиссия составляет Акт о недостатках
(дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков
(дефектов), а также сроки, по их устранению П
одрядчиком. При этом срок для устранения
недостатков (дефектов) не может превышать 5 (пяти) рабочих дней.

4.11. Заказчик вправе отказаться от подписания Акта о приемке в эксплуатацию
приемочной комиссией законченного ремонтом Объекта. В этом случае работы

будут
считаться не принятыми. При этом стороны составляют и подписывают Акт о недостатках
(дефектах), указанный в п. 4.10. настоящего Контракта, с указанием причин отказа в
приемке Работ.

4.12. В случае отказа Подрядчика от подписания Акта о недостатках (
дефектах),
выявленных комиссией, заказчик составляет самостоятельно такой Акт, который
подписывается всеми членами комиссии. Составленный и подписанный таким образом
Акт о недостатках (дефектах) должен быть доставлен Подрядчику способом,
установленным в п.
13.3. настоящего Контракта, с последующим направлением по почте
заказным письмом с уведомлением (в любом случае, отправление Акта о недостатках
(дефектах) заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика,
указанному в настоящем Контракте, бу
дет считаться надлежащей доставкой).

В случае если Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Акта
о недостатках (дефектах) не предоставит заказчику письменный мотивированный отказ от
его подписания или подписанный Подрядчиком экзем
пляр такого Акта, будет считаться,
что Подрядчик согласился с выводами комиссии по приемке выполненных Работ,
содержащихся в представленном Акте о недостатках (дефектах), и в этом случае
Подрядчик обязан незамедлительно приступить к устранению указанных в
Акте
недостатков (дефектов), а также выплатить все причитающиеся заказчику в связи с
нарушением срока окончания Работ неустойки (штрафы), и/или возместить в полном
объеме убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), причиненные заказчику
ненадлежащим выполн
ением Работ по настоящему Контракту.

4.13. В случае отказа Подрядчика исправить ненадлежащим образом выполненные
Работы, указанные в Акте о недостатках (дефектах), либо неполучения заказчиком
письменного ответа Подрядчика в течение срока, установленного п.

4.12. Контракта,
заказчик вправе удержать стоимость данных работ, в том числе штрафные санкции,
рассчитанные в порядке статьи 7 настоящего Контракта, из причитающихся Подрядчику
платежей.

4.14. В течение 1 (одного) рабочего дня следующего после устранения

замечаний,
указанных в Акте о недостатках (дефектах) Подрядчик обязан передать заказчику отчет об
устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, для повторного принятия
Работ Заказчиком, при этом Подрядчик обязан представить заново оформленные
и
подписанные документы, указанные в п. 4.8. настоящего Контракта.

4.15. Повторная приемка работ проводится в соответствии с п. 4.9. настоящего Контракта.

4.16. В течение 20 (двадцати) рабочих дней после составления Акта приемки в
эксплуатацию приемочной к
омиссией законченного ремонтом Объекта Заказчик проводит
проверку предоставленного Подрядчиком комплекта отчетной и исполнительной
документации на предмет соответствия выполненных работ и оформления документации
требованиям, изложенным в настоящем Контракт
е, Техническом задании, и направляет
Подрядчику подписанный заказчиком 1 (один) экземпляр Акта приемки в эксплуатацию
приемочной комиссией законченного ремонтом Объекта либо запрос о предоставлении
разъяснений касательно результатов Работы и соответствии п
редставленной
исполнительной документации выполненной Работе и нормативным требованиям по
оформлению и согласованию, или мотивированный отказ от принятия результатов
выполненной Работы.

4.17. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания комиссией Зака
зчика Акта о
приемке в эксплуатацию приемочной комиссией законченного ремонтом Объекта
Подрядчик обязан освободить Объект проведения Работ от принадлежащих Подрядчику
механизмов, материалов и другого имущества, ликвидировать временные сооружения,
если тако
вые возводились в процессе выполнения Работ, очистить Объект от
строительного мусора и подписать у Заказчика Акт о надлежащей и своевременной
очистке Объекта от строительного мусора, механизмов и иного имущества Подрядчика.

4.18. Для проверки соответствия

качества выполненных Подрядчиком Работ требованиям,
установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых
экспертов.

4.19. В течение 2 (двух) дней со дня подписания комиссией Заказчика последнего Акта о
приемке в эксплуатацию приемоч
ной комиссией законченного ремонтом Объекта,
Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи
-

приемки выполненных работ по
Контракту в 5 экз., при условии выполнения работ в полном объеме предусмотренном в
Техническом задании по всем Объектам.

4.19.1. Заказчик

в течение 10 (десяти) рабочих дней осуществляет проверку
представленной документации и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком 1
(один) экземпляр Акта сдачи
-

приемки выполненных работ по Контракту, либо запрос о
предоставлении разъяснений касательно

результатов Работ и соответствии
представленной документации выполненной Работе и нормативным требованиям по
оформлению и согласованию, или мотивированный отказ от принятия результатов
выполненной Работы.

4.20. Подрядчик несет риск случайной гибели, порчи

и повреждения результатов работ,
выполненных на Объекте, в течение срока действия настоящего Контракта до момента
подписания Акта о приемке в эксплуатацию приемочной комиссией законченного
капитальным ремонтом Объекта.


Статья 5. Права и обязанности Сторо
н


5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему
Контракту принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Контракте
порядком.

5.1.2. Ссылаться на недостатки выполненных Работ, в том числе в ч
асти объема и
стоимости этих Работ, основываясь на результатах, проведенных уполномоченными
контрольными органами проверок использования средств бюджета города Москвы.

5.1.3. В любое время требовать от Подрядчика приостановки выполнения работ
полностью либ
о в части (в том числе отдельных видов работ, либо применения отдельных
видов материалов, конструкций, оборудования, изделий, систем). Требование о
приостановке выполнения работ по настоящему Контракту должно быть предъявлено в
письменной форме с указанием

причин приостановки и срока его удовлетворения
Подрядчиком.

Приостановка работ по причине некачественного выполнения отдельных видов работ
либо применения некачественных материалов, конструкций, оборудования, изделий,
систем должна быть произведена Заказч
иком немедленно после выявления
вышеуказанных фактов.

Подрядчик обязан устранить причины приостановки в пределах сроков, установленных
настоящим Контрактом.

5.1.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в
случае, указанн
ом в п. 5.4.8 настоящего Контракта, рассмотреть вопрос о
целесообразности и порядке продолжения выполнения работ.

5.1.5. Требовать от Подрядчика предоставления соответствующих сертификатов,
технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество

материалов,
изделий и конструкций.

5.1.6. Давать указания Подрядчику в ходе выполнения Работ, если такие указания не
противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в
оперативно
-
хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.1.7
. Требовать от Подрядчика возвратить сумму излишне полученных денежных средств
в случае установления контролирующими органами фактов оплаты заказчиком Работ
сверх объема фактически выполненных Работ, завышения стоимости выполненных Работ,
использования при

выполнении Работ материалов, не предусмотренных Техническим
заданием, изменения способа выполнения Работ в отсутствие соответствующих
согласований с Заказчиком.

5.1.8. Требовать от Подрядчика предоставление документов, подтверждающих
согласование с органа
ми государственного надзора порядка ведения Работ на Объекте и
обеспечение его соблюдения.

5.1.9. Требовать от Подрядчика обеспечения содержания и уборки ремонтных площадей,
вывоза строительного и иного мусора с Объекта в период производства Работ, освобо
дить
Объект от принадлежащего ему имущества и/или строительного мусора в соответствии с
п. 4.17. настоящего Контракта.

5.1.10. Требовать от Подрядчика возмещения штрафных санкций по предписаниям и
распоряжениям уполномоченных органов, выданных Заказчику и/
или Руководителю
учреждения, связанные с неисполнением или не надлежащим исполнением обязательств
по настоящему Контракту, или совершением им иных действий, влекущих применение к
заказчику и/или Руководителю учреждения штрафных санкций.

5.1.11. В случае вы
явления в процессе работ и после их завершения в период
гарантийного срока, дефектов в соответствии с письменными предписаниями
представителя заказчика и (или) органов надзора за качеством работ и инспектирующих
служб, привлекаемых для приемки Объекта в эк
сплуатацию, Подрядчик обязан устранить
их в течение 5 (пяти) календарных дней, если иные сроки не будут установлены
заказчиком.

5.1.12. Контролировать Подрядчика путем получение от него еженедельно до 15:00 в
пятницу информации о выполненных объемах работ
по факсу (495) 376
-
78
-
38.

5.1.13. Требовать от Подрядчика в случае привлечения субподрядчиков
-

письменно
уведомить заказчика и руководителя учреждения в течение 2 (двух) рабочих дней с
момента заключения договора с субподрядчиком.

5.1.14. Направить в банк
, выдавший банковскую гарантию в качестве обеспечения
исполнения контракта, требование о погашении задолженности по уплате неустойки
Подрядчиком. (Если представлена банковская гарантия в качестве способа обеспечения
исполнения контракта)

5.1.15. Обратить в
зыскание на средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения
контракта. (Если внесены средства в качестве способа обеспечения исполнения
контракта).


5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Передать Подрядчику на период ремонта Объекта журнал производства работ
.

5.2.2. В течение 5 (пяти) дней с момента подписания настоящего Контракта передать
Подрядчику Объект к выполнению работ с обязательным оформлением Акта открытия
объекта.

5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в
порядк
е, установленном статьей 2 настоящего Контракта.

5.2.4. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных
недостатков.

5.2.5. В течение 2 (двух) дней с

момента предоставления Подрядчиком материалов
проверить их на соответствие техническим паспортам, сертификатам соответствия и
другим документам, удостоверяющим качество поставленных Подрядчиком материалов.

5.2.6. Требовать от Подрядчика представления надл
ежащим образом оформленной
документации, предусмотренной настоящим Контрактом и Техническим заданием, с
подтверждением выполнения всех обязательств в соответствии с Техническим заданием и
настоящим Контрактом.

5.2.7. Запрашивать у Подрядчика информацию о х
оде и состоянии выполняемых Работ.

5.2.8. Осуществлять контроль за объемом, качеством и сроками выполнения Работ.
Контроль за объемом, качеством и сроками выполнения Работ по настоящему Контракту
от имени Заказчика осуществляется уполномоченным представите
лем Заказчика.

5.2.9. Сообщать Подрядчику в порядке, установленном в п. 13.3. настоящего Контракта, о
недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ после обнаружения таких
недостатков.

5.2.10. В ходе производства работ на Объектах производить контрол
ьный обмер
выполненных Подрядчиком работ.

Для контрольного обмера, выполненных Подрядчиком Работ и составления Акта
контрольного обмера, фактически выполненных Подрядчиком Работ на Объектах,
Заказчик в срок не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до предпо
лагаемой даты
контрольного обмера направляет Подрядчику в порядке установленном в п. 13.3.
настоящего Контракта, письменный вызов на Объект. В случае неявки Подрядчика на
Объект либо его необоснованного отказа от подписания Акта контрольного обмера, об
это
м производится соответствующая отметка в Акте, и он подписывается заказчиком без
участия Подрядчика и является допустимым и достаточным доказательством,
подтверждающим Объемы Работ, фактически выполненных на Объекте Подрядчиком.
Заказчик вправе привлечь к
оформлению Акта контрольного обмера третьих лиц
(учреждение, авторский надзор, и пр.).

Заказчик удерживает сумму завышения при оплате выполненных Работ на основании
Акта контрольного обмера.

5.2.11. В ходе ведения технического надзора на Объекте производит
ь записи в журнале
производства работ, в котором отражаются все факты и обстоятельства, происходящие в
процессе производства работ на Объекте: даты начала и окончания работ; факты
выявления некачественного выполнения работ по Контракту, сроки и условия их
устранения, и иная информация в соответствии с РД
-
11
-
05
-
2007 (приказ Ростехнадзора от
12.01.2007 № 7).

5.2.12. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия
объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ Акту сдачи
-
приемки работ,
в
ызвать Подрядчика в порядке установленном в п. 13.3. настоящего Контракта для
представления письменных разъяснений в отношении выполненных Работ.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания заказчиком Акта сдачи
-
приемки работ по
настоящему Контракту на основании представленных им отчетных документов и при
условии истечения срока, указанного в п. 4.19.1. настоящего Контракта.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с пунктом 2.5.
настоящего Контракта.

5.3.3. Привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту
субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией,
специальным оборудованием, а также имеющих соответствующий допуск на выполнение
Работ, выданный саморегули
руемой организацией. При этом ответственность перед
заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
субподрядчиками несет Подрядчик.

Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Цены Контракта и/или объемов Работ
по настоящему Контрак
ту.

5.3.4. Запрашивать у заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения Работ в
рамках настоящего Контракта.

5.3.5. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих
обязательств, в том числе о сложностях, возникающих пр
и исполнении Контракта, а также
к установленному Контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты
выполнения работы, предусмотренные Контрактом

5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.


5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Осущест
влять выполнение работ в полном соответствии с Техническим заданием,
нормами и правилами проведения работ по текущему ремонту, и настоящим Контрактом.

5.4.2. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с нормами и правилами
проведения работ по

текущему ремонту, и настоящим Контрактом.

5.4.3. Обеспечивать надлежащее состояние ремонтной площадки на Объекте и
прилегающей непосредственно к ней территории.

5.4.4. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить заказчику
документацию
, предусмотренную настоящим Контрактом, Техническим заданием, по
итогам исполнения настоящего Контракта в соответствии с положениями статьи 4
настоящего Контракта.

5.4.5. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности
жизни
и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным
нормам и правилам, государственным стандартам, строительным нормам и правилам),
лицензирования, установленным действующим законодательством Российской
Федерации.

5.4.6. За 2 (два)
дня до выполнения отдельных видов (этапов) работ предоставить
Заказчику материалы для проверки их на соответствие техническим паспортам,
сертификатам соответствия и другим документам, удостоверяющих качество материалов,
а также качества поставленных Подряд
чиком материалов.

5.4.7. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при
сдаче
-
приемке Работ или в течение гарантийного срока за свой счет.

5.4.8. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от
Подрядчика обс
тоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или
прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в
установленный настоящим Контрактом срок, и письменно известить об этом заказчику в
течение 1 (одного) раб
очего после наступления таких обстоятельств.

5.4.9. Регулярно и своевременно поставлять на Объект необходимые материалы,
оборудование, инструменты и т.п., в соответствии с данными утвержденного Графика
производства работ. Все поставляемые Подрядчиком матер
иалы, изделия и конструкции
должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы,
удостоверяющие их качество. Заверенные надлежащим образом копии сертификатов с
момента поставки материалов должны находиться на Объекте, а также
быть представлены
заказчику одновременно с соответствующими Актами о приемке выполненных работ
(унифицированная форма КС
-
2), по которым предъявляются к приемке Работы,
выполненные с использованием указанных материалов, изделий и конструкций.

5.4.10. В случ
ае получения запроса от заказчика о ходе выполнения Работ по Контракту,
предоставить запрашиваемую информацию в течение 2 (двух) рабочих дней с момента
получения запроса. Незамедлительно информировать заказчика о сложностях,
возникающих при исполнении конт
ракта.

5.4.11. Назначить в 3
-
х дневный срок с момента подписания настоящего Контракта
представителя (ей) Подрядчика, ответственных за производство Работ по настоящему
Контракту, официально известив об этом заказчика путем представления надлежаще
заверенной

копии документа, содержащего сведения о документе удостоверяющем
личность представителя(ей) и устанавливающего его полномочия.

5.4.12. В случае если законодательством РФ предусмотрено лицензирование вида
деятельности, являющегося предметом настоящего Кон
тракта, Подрядчик до начала
выполнения таких Работ обязан предоставить заказчику лицензию, действие которой
распространяется на весь срок исполнения Контракта. В случае если законодательством
РФ к лицам, осуществляющим выполнение Работ (оказание услуг), яв
ляющихся
предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в
саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов,
подтверждающих его соответствие такому требованию в течение всего срока исполнения
Контракта.

5.4.13. Обеспечить безопасность проводимых Работ, соблюдение при проведении Работ
требований охраны труда, электробезопасности, правил пожарной безопасности,
санитарно
-
гигиенических норм и правил, правил по технике безопасности, охране
окружающе
й среды, зеленых насаждений и земли при проведении работ, соблюдение
иных норм и правил, а также внутреннего распорядка учреждения заказчика (соблюдение
пропускного режима, проводимые Работы не должны нарушать, в том числе,
образовательный процесс учрежден
ий).

Подрядчик на все время действия Контракта должен иметь свидетельство о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов.

5.4.14. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей заказчика к Объекту для
проверки хода и качества в
ыполняемых Работ.

5.4.15. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания заказчика, если такие
указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой
вмешательство в оперативно
-
хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.4.16. П
редставить гигиенические сертификаты, сертификаты качества материалов,
используемых при проведении Работ.

5.4.17. В случае установления факта использования Подрядчиком материалов,
конструкций, оборудования ненадлежащего качества, Подрядчик обязуется замени
ть
ненадлежащего качества такие материалы, конструкции, оборудование.

5.4.18. В ходе выполнения Работ сохранить в работоспособном состоянии кабельно
-
распределительные, телефонные, локально
-
вычислительные сети, системы
автоматической установки пожарной сиг
нализации (АПС), системы оповещения и
управления эвакуацией (СОУЭ), системы видеонаблюдения, коммутаторы
технологической связи (КТС) и иные инженерные коммуникации.

В случае повреждения указанных систем восстановить их работоспособность в полном
объеме за счет собственных средств.

В случае необходимости, по согласованию с заказчиком, выполнить демонтаж и монтаж
оборудования указанных систем. По окончании работ сдать
вышеуказанные системы в
работоспособном состоянии заказчику. В случае нарушения элементов благоустройства
при проведении Работ восстановить их за счет собственных средств в течение 3 (трех)
календарных дней с момента повреждения.

5.4.19. По требованию зака
зчика возвратить сумму излишне полученных денежных
средств в случае установления контролирующими органами фактов оплаты заказчиком
Работ сверх объема фактически выполненных Работ, завышения стоимости выполненных
Работ, использования при выполнении Работ ма
териалов, не предусмотренных
Техническим заданием, изменения способа выполнения Работ в отсутствие
соответствующих согласований с заказчиком.

5.4.20. Согласовать с органами государственного надзора (в случаях, когда согласование
предусмотрено действующим з
аконодательством) порядок ведения работ на Объекте,
уплачивая при этом все необходимые платежи, и обеспечить его соблюдение.
Ответственность за просрочку получения, продления разрешений, включая штрафы, несет
Подрядчик. Документы, подтверждающие согласован
ие, представить заказчику в течение
3 (трех) календарных дней с момента согласования.

5.4.21. Представить заказчику сведения об изменении своего фактического
местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня соответствующего
изменения. В
случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении
адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в
настоящем Контракте.

5.4.22. Обеспечить содержание и уборку ремонтных площадей, вывоз строительного и
ин
ого мусора с Объекта в период производства Работ. Освободить Объект от
принадлежащего ему имущества и/или строительного мусора в соответствии с п. 4.17.
настоящего Контракта.

5.4.23. Возместить штрафные санкции по предписаниям и распоряжениям
уполномоченны
х органов, выданных заказчику и/или Руководителю учреждения,
связанные с неисполнением или не надлежащим исполнением обязательств по
настоящему Контракту, или совершением им иных действий, влекущих применение к

5.4.24. Устранить в течение 5 (пяти) календар
ных дней, если иные сроки не будут
установлены заказчиком все, выявленные в процессе Работ и после их завершения в
период гарантийного срока, дефекты в соответствии с письменными предписаниями
представителя заказчика и (или) органов надзора за качеством ра
бот и инспектирующих
служб, привлекаемых для приемки Объекта в эксплуатацию.

5.4.25. Еженедельно до 15:00 в пятницу информирует заказчика о выполненных объемах
работ по факсу, электронной почте
center
[email protected]
mail
.
ru
.

5.4.26. Осуществлять индивидуальное исп
ытание смонтированного им оборудования и
принимать участие в комплексном его опробовании.

5.4.27. Обеспечивать своих работников спецодеждой.

5.4.28. Нести ответственность за вред, в том числе причиненный третьим лицам, в
следствие нарушений, допущенных в п
роцессе производства работ по настоящему
Контракту, а также оплачивать суммы по всем претензиям, требованиям, несчастным
случаям, включая случаи со смертельным исходом.

5.4.29. В случае привлечения субподрядчиков
-

письменно уведомить заказчика и
руководит
еля учреждения в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения
договора с субподрядчиком.

5.4.30. Предъявлять заказчику скрытые Работы, подлежащие закрытию последующими
работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после
выполнения последующих Работ и монтажа конструкций.

5.4.31. Устранять замечания надзорных организаций по выполнению работ на Объекте.

5.4.32. При проведении проверок представлять заказчику все необходимые документы и
информацию по выполнению Работ на Объе
кте.

5.4.33. В случае оформления Акта передачи Объекта для проведения ремонтных работ с
отселением, Подрядчик обязуется с момента оформления такого Акта обеспечить
комплекс мер, направленных на сохранность и защиту материального имущества
переданных Объект
ов на весь период проведения Работ.

5.4.34. В течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения Контракта
заключить с Руководителем учреждения, на котором производятся Работы по Контракту,
согласованный с заказчиком договор на возмещение затрат на
коммунальные услуги.

5.4.35. Вести журнал производства работ, в котором отражаются все факты и
обстоятельства, происходящие в процессе производства работ на Объекте: даты начала и
окончания работ; факты выявления Заказчиком некачественного выполнения работ

по
Контракту, сроки и условия их устранения, и иная информация. Если Представитель
Заказчика, в том числе лицо, привлеченное Заказчиком для ведения контроля и
технического надзора за проведением работ на Объекте, не согласен с продвижением или
качеством Р
абот или же с записями Представителя Подрядчика в указанном журнале
производства работ, он вправе занести в них свои обоснованные замечания, которые
должны быть устранены в установленные представителем Заказчика сроки.

Подрядчик обязан обеспечить свободный

доступ Заказчика и/или лица, привлеченного
Заказчиком для ведения контроля и технического надзора за проведением работ на
Объекте, к журналу производства работ.

При необходимости, регламентированной соответствующими нормами, Подрядчик обязан
вести журналы

специальных работ: сварочные работы, производство маломобильных
работ и пр.

По окончанию производства Работ передать заказчику в составе исполнительной
документации оригинал указанного журнала.

5.4.36. Подрядчик обязан предоставлять информацию о всех суб
подрядчиках,
заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена
которых составляет более чем десять процентов цены настоящего Контракта.

Указанная информация предоставляется Заказчику Подрядчиком в течение десяти дней с
момента за
ключения им договора с субподрядчиком.

(*указывается если цена контракта превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей и
более)


5.4.37. Подрядчик обязан привлечь к исполнению контракта субподрядчиков из числа
субъектов малого предпринимательства, социально

ориентированных некоммерческих
организаций. При этом объем такого привлечения устанавливается в размере не менее 20
% от цены Контракта.

(Указывается в случае установления в извещении об осуществлении закупки требования к
поставщику, не являющемуся субъе
ктом малого предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций).

5.4.38.
Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

5.5. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения настоящего Контракта:

-

является субъектом малого предпринимательства или социальн
о ориентированной
некоммерческой организацией (в случае, если Контракт заключается по итогам
осуществления закупок, проводимых у субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организациях);

-

не включен в реестр недобросове
стных поставщиков.


Статья 6. Гарантийные обязательства


6.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения Работ в соответствии с требованиями,
указанными в пункте 5.4.5 Контракта и условиями Технического задания.

6.2. Гарантии качества распространяются на вс
е конструктивные элементы зданий,
сооружений и Работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

6.3. Гарантийный срок на выполняемые работы (и их результаты) составляет 2 года с даты
подписания сторонами Акта о приемке в эксплуатацию приемочной комиссией гото
вого к
эксплуатации Объекта.

6.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки,
препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой
счет в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении а
кта, фиксирующего
недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить
своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения от
Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на п
ериод
устранения недостатков.

6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов
Заказчик составляет односторонний акт на основе проведения независимой экспертизы,
осуществляемой за счет Подрядчика.

6.6. При возникновении н
а Объекте в течение гарантийного срока аварийных ситуаций,
приводящих к угрозе жизни, здоровья жителей, а также порче их имущества, проведение
работ по устранению аварийных ситуаций производится незамедлительно. Причины и
последствия аварийной ситуации уст
раняются Подрядчиком. Причины возникновения
аварийной ситуации устанавливаются на основании акта комиссионной проверки,
проводимой с участием представителя Заказчика, Подрядчика, территориальных органов
исполнительной власти, служб технического и авторског
о надзора и др.


Статья 7. Ответственность сторон


7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных
настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и
условиями Контракта.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате Цены Контракта,
а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (шт
рафов,
пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате,
предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате. Пеня
уста
навливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки
рефинансирования центрального банка Российской Федерации от неоплаченной в срок
суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Конт
рактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в сумме:

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн.
рублей;

б) 2 процента цены контракта в случае, есл
и цена контракта составляет от 3 млн. рублей
до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн.
рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. ру
блей.

(Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной
исходя из цены Контракта в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.11.2013 № 1063).

7.3. В случае просрочки исполнения обязательств (в том чи
сле гарантийного
обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего
исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик
направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляет
ся за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства,
предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от цены Конт
ракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную
объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных
Подрядчиком, и определяется по формуле:


П = (Ц
-

В) x С,

где:

Ц
-

цена контракта;

В
-

стоимость фактически исполненного в установленный
срок Подрядчиком
обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров,
результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения
контрактов;

С
-

размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

С = СЦБ х ДП,

где:

СЦБ
-

размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП
-

количество дней просрочки.

При этом, коэффициент К определяется по формуле:

К =
ДП/ДК х 100%,

где:

ДП
-

количество дней просрочки;

ДК
-

срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0
-

50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, уст
ановленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50
-

100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки
и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным
банком Российской Фед
ерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

7.4. Штрафы н
ачисляются за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства).
Размер штрафа устанавливается:

а
) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн.
рублей;

б) 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей
до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены Контракта в случае, если цена Контракта сос
тавляет от 50 млн. рублей
до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн.
рублей.

(Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной,
исходя из цены Контракта в соответствии с п
остановлением Правительства Российской
Федерации от 25.11.2013 № 1063).

7.5. В случае если Подрядчик не выполнил работу в объеме, установленном Техническим
заданием, заказчик направляет Подрядчику требование об уплате штрафа в размере,
указанном в п. 7.4.
настоящего Контракта.

7.6. В случае выполнения Работ ненадлежащего качества заказчик направляет Подрядчику
требование об уплате штрафа в размере, указанном в п. 7.4. настоящего Контракта.

7.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства по свое
временному
устранению недостатков или дефектов в период гарантийного срока, заказчик направляет
Подрядчику требование об уплате пени
-

за нарушение сроков, а также штраф за
нарушение обязательства по Контракту, рассчитанной в соответствии с п. 7.3. настояще
го
Контракта соответственно.

7.8. В случае неисполнения обязательств, указанных в п. 5.4.27 Контракта, заказчик
направляет Подрядчику требование об уплате штрафа в размере, указанном в п. 7.4.
настоящего Контракта.

7.9. В случае несвоевременной передачи
Подрядчиком заказчику Актов сдачи
-
приѐмки
Работ и иной документации, предусмотренной настоящим Контрактом. Техническим
заданием, более чем на 5 (пять) дней, заказчик направляет Подрядчику требование об
уплате штрафа в размере, указанном в п. 7.3. настоящег
о Контракта.

7.10. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок требования об устранении
недостатков выполненных Работ, Подрядчик обязан по требованию заказчика возместить
заказчику расходы, понесенные им на устранение недостатков выполненных
Подрядчико
м работ, а также уплатить штраф в размере, указанном в п. 8.5. настоящего
Контракта.

7.11. В случае причинения ущерба ненадлежащим выполнением Работ (залитие,
возгорание помещений и иные повреждения Объекта) Подрядчик своими силами и/или
привлеченными сила
ми и за свой счет в разумные сроки выполняет все необходимые
работы по устранению последствий ненадлежащего выполнения работ, а также уплатить
штраф в размере, указанном в п. 7.4. настоящего Контракта.

7.12. В случае несоблюдения требований, указанных в п
. 5.4.7 настоящего Контракта,
Подрядчик возмещает Заказчику убытки, понесенные им в связи с устранением
недостатков и дефектов в полном объеме.

7.13. Подрядчик возмещает штрафные санкции по предписаниям и распоряжениям
уполномоченных органов, выданных зак
азчику и/или Руководителю учреждения,
связанные с неисполнением или не надлежащим исполнением Подрядчиком обязательств
по настоящему Контракту, или совершением им иных действий, влекущих применение к
заказчику и/или Руководителю учреждения штрафных санкций
.

7.14. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов
завышения объема выполненных работ и/или их стоимости Подрядчик осуществляет
возврат заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 5 (пяти) банковских
дней после получения

от заказчика соответствующего уведомления.

7.15. В случае причинения вреда здоровью (включая случаи со смертельным исходом)
и/или ущерба третьим лицам при выполнении работ, вследствие нарушений, допущенных
в процессе производства работ, и/или в течение га
рантийного срока, указанного в пункте
6.3. настоящего Контракта, ответственность перед третьими лицами несет Подрядчик в
полном объеме.

7.16. В случае невыполнения Подрядчиком требований Заказчика о приостановке работ в
порядке, предусмотренном настоящим К
онтрактом, заказчик направляет Подрядчику
требование об уплате штрафа в размере, указанном в п. 7.4. настоящего Контракта.

7.17. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств,
предусмотренных контрактом, заказчик производит оплату по Кон
тракту за вычетом
соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

7.18. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не
освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту. Сторона
освобождается от уплаты неустой
ки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло по
вине другой стороны

.

7.19. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных Работ в
случаях предс
тавления Подрядчиком неправильно оформленной и/или несвоевременно
представленной Подрядчиком отчетной документации.

7.20. Заказчик не несет ответственности за сохранность материалов и оборудования,
используемых Подрядчиком на Объекте.

7.21. Подрядчик вправ
е произвести добровольную уплату штрафа.

7.22. В случае не предоставления Подрядчиком информации указанной в п. 5.4.36.
настоящего Контракта, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пени в
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени

ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного
Подрядчиком с субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки
исполнения такого обязательства (указывается если цена контракта 100 000 000 (ст
о
миллионов) рублей и более)

7.23. В случае неисполнения Подрядчиком условия о привлечении к исполнению
Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с п. 5.4.37.

настоящего
Контракта, Подрядчик несет ответственность в соответствии с п. 7.4. Контракта.

(Указывается в случае установления в извещении об осуществлении закупки требования к
поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого
предприним
ательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о
привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций).

7.24.Заказчик в с
оответствии с положениями постановления Правительства Российской
Федерации от 5 марта 2015 г. № 196 «О случаях и порядке предоставления заказчиком в
2015 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществления списания
начисленных сумм неустое
к (штрафов, пеней)» предоставляет отсрочку уплаты неустоек
(штрафов, пеней) и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов,
пеней) в случае завершения в полном объеме в 2015 году исполнения Подрядчиком всех
обязательств, предусмотренных К
онтрактом, за исключением гарантийных обязательств.

7.24.1. Списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней), указанных в пункте 7.24.
настоящего Контракта, допускается в случае, если обязательства по Контракту исполнены
в полном объеме, за исключением

случаев, когда условия изменены в 2015 году в
соответствии с частью 11 статьи 95 Федерального закона "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

7.24.2. Предоставление отсрочки уплаты

неустоек (штрафов, пеней) и (или) списание
начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляются Заказчиком в следующем
порядке:

а) если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов
цены Контракта, Заказчик осуществляет

списание неуплаченных сумм неустоек (штрафов,
пеней);

б) если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает 5 процентов
цены Контракта, но составляет не более 20 процентов цены Контракта, Заказчик:

-

предоставляет отсрочку уплаты неуплаченн
ых сумм неустоек (штрафов, пеней) до
окончания текущего финансового года;

-

осуществляет списание 50 процентов неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) при
условии уплаты 50 процентов неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) до
окончания текущего фи
нансового года;

в) если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает 20 процентов
цены Контракта, Заказчик предоставляет отсрочку уплаты неуплаченных сумм неустоек
(штрафов, пеней) до окончания текущего финансового года.

7.24.3. Заказчик
уведомляет в письменной форме Подрядчика о предоставлении отсрочки
уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществлении списания начисленных сумм
неустоек (штрафов, пеней).

7.24.4. Списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с
под
пунктами "а" и "б" пункта 7.24.2. настоящего Контракта распространяется на
принятую к учету задолженность Подрядчика независимо от срока ее возникновения и
осуществляется путем списания с учета задолженности поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) по денеж
ным обязательствам перед заказчиком, осуществляющим закупки
для обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации и
муниципальных нужд, в порядке, установленном соответствующим финансовым органом.

7.25.При расторжении Контракта в связи с одн
осторонним отказом Стороны Контракта от
исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами,
являющимися основанием для принятия решения об одност
ороннем отказе от исполнения
Контракта.


Статья 8. Порядок расторжения Контракта


8.1.

Настоящий Контракт может быть расторгнут:

-

по соглашению сторон;

-

в судебном порядке;

-

в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта в
соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в
следующих случаях:

-

в случае если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или
выполняет работу нас
только медленно, что окончание ее к сроку становится явно
невозможным;

-

в случае отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата
работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются
существенными и неуст
ранимыми.

-

в случаях, предусмотренных п. 8.2.1 Контракта.

-

в случае предоставления Подрядчиком ненадлежащего обеспечения исполнения
Контракта.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта,
если в ходе исполнения Контрак
та установлено, что Подрядчик не соответствует
установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или
предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что
позволило ему стать победителем определения поставщик
а.

В случае, когда обеспечением исполнения Контракта является банковская гарантия,
Заказчик считает банковскую гарантию непредставленной в случаях:

-

отсутствия информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий.

-

отсутствия сведений о банке н
а официальном сайте Банка России в информационно
-
телекоммуникационной сети Интернет.

-

наличия информации об отзыве лицензии Банка России на официальном сайте Банка
России и (или) в Реестре гарантийных обязательств Единой автоматизированной
информационной
системы торгов города Москвы (ЕАИСТ).

-

получения уведомления от банка или Банка России о неподтверждении факта выдачи
представленной банковской гарантии и (или) неподтверждении ее существенных условий
(суммы, даты выдачи и срока действия, привязки к контр
акту, принципалу и прочих
условий, которые требует указать Заказчик).

-

несоответствия размера представленной банковской гарантии капиталу банка, сведения
о котором размещены на официальном сайте Банка России в информационно
-
телекоммуникационной сети Инте
рнет в показателе «Собственные средства, капитал»
формы 134 справочника по кредитным организациям, зарегистрированным на территории
Российской Федерации, с учетом максимально допустимого числового значения
норматива максимального размера риска на одного за
емщика или группу связанных
заемщиков (Н6), установленного главой 4 Инструкции Банка России от 16 января 2004 г.
№ 110
-
И «Об обязательных нормативах банков».

-

несоответствия совокупной величины банковских гарантий, учтенных в Реестре
гарантийных обязатель
ств Единой автоматизированной информационной системы торгов
города Москвы (ЕАИСТ), капиталу банка, сведения о котором размещены на
официальном сайте Банка России в информационно
-
телекоммуникационной сети
Интернет в показателе «Собственные средства, капитал
» формы 134 справочника по
кредитным организациям, зарегистрированным на территории Российской Федерации, с
учетом максимально допустимого числового значения норматива максимального размера
крупных кредитных рисков (Н7), установленного главой 5 Инструкции
Банка России от 16
января 2004 г. № 110
-
И «Об обязательных нормативах банков».

8.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством
Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в
следующих слу
чаях:

8.2.1. При существенном нарушении Контракта Подрядчиком:

-

нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ, включая сроки начала выполнения
Работ и/или промежуточные сроки, установленные Графиком выполнения работ, более
чем на 7 (семь) рабочих дней;

-

при наличии двух и более претензий по качеству и/или объему Работ;

8.3. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта в случае неоднократного (два случая и более) нарушения Заказчиком сроков
оплаты выполнения работ (этап
а выполнения работ в случае поэтапной оплаты).

8.4. Сторона, которой направлено предложение о расторжении контракта по соглашению
сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти)
календарных дней с даты его получения.

8.5. Растор
жение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания
соответствующего соглашения после выверки Объемов выполненных Работ и проведения
взаиморасчетов.

8.6. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон
Стороны произво
дят сверку расчетов, которой подтверждает объем выполненных
Подрядчиком и оплаченных заказчиком работ.


Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы


9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по
настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений,
наводнений, пожара и т.д.), действ
ия объективных внешних факторов (военные действия,
акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных
обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке,
препятствующих надлежащему исполнению обязател
ьств по настоящему Контракту,
которые возникли после заключения настоящего Контракта, на время действия этих
обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
Сторонами своих обязательств, а так же которые Стороны были не в сос
тоянии
предвидеть и предотвратить.

9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым Работам нанесен
значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об
этом другую Сторону в 3
-
дневный срок, после чего Стор
оны обязаны обсудить
целесообразность дальнейшего продолжения Работ и заключить дополнительное
соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости Работ,
которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Контракта, либо
рас
торгнуть настоящий Контракт. Если обстоятельства, указанные в указанные в первой
части настоящей статьи Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с
даты соответствующего уведомления каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий
Контракт б
ез требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких
обстоятельств.

9.3. Если, по мнению Сторон, выполнение Работ может быть продолжено в порядке,
действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств
непреодолим
ой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается
соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы
и их последствия.


Статья 10 . Обеспечение исполнения Контракта


10.1. В целях обеспечения исполнения об
язательств по Контракту в порядке
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации в сфере
закупок, Подрядчик представляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере
в 1,5 раза превышающего 5% от начальной ( максимальной ) цены
Контракта согласно п. 2
ст. 37 44 ФЗ, что составляет
1295161,31руб. (Один миллион двести девяносто пять
тысячсто шестьдесят один рубль) 31 копейка
,
в форме Банковской гарантии.



В случае обеспечения исполнения Контракта в виде безотзывной банковской
гара
нтии, обеспечение исполнения Контракта представляется на срок выполнения всех
работ по Контракту и Срок действия банковской гарантии должен превышать срок
действия контракта не менее чем на один месяц, то есть действует до
31 января 2016
года.

Банковская г
арантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в установленных
частью 13 статьи 44 Федерального закона № 44
-
ФЗ случаях, или сумму банковской
гарантии, подлежащую уплате гарантом заказч
ику в случае ненадлежащего исполнения
обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44
-
ФЗ;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается
банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчи
ку неустойку в размере 0,1 процента денежной
суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии
является фактическое поступление денежных сумм на счет, на ко
тором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований 44 и 96 Федерального
закона№ 44
-
ФЗ;

6) отлагательное условие, предусматривающ
ее заключение договора предоставления
банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его
заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения
исполнения контракта;

7) установленный Правительством Росс
ийской Федерации перечень документов,
предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении
уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

10.2. В случае если по каким
-
либо причинам обеспечение исполнения настоящего
Контракта перестал
о быть действительным, закончило свое действие или иным образом
перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему
Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда
соответствующее обеспечение

исполнения Контракта перестало действовать, представить
заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же
условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Контракта.

В случае установления факта представления недос
товерной банковской гарантии заказчик
передает материалы в правоохранительные органы для дальнейшего рассмотрения.

В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение
исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обяза
тельств,
предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения
Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.


11.1. В случае не достижения взаимного согласия, все споры по настоящему Контракту,
п
ередаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

11.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда г. Москвы Стороны примут
меры к его урегулированию в претензионном порядке.


Статья 12. Срок действия, порядок изменения Контракта


12.1. Контракт действует с даты подписания по
31декабря 2015 г
ода.

12.2. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон.
Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания
Сторонами дополнительных соглашени
й к Контракту. Дополнительные соглашения к
Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их
подписания Сторонами.


Статья 13. Прочие условия


13.1. В случае реорганизации юридического лица, являющегося Стороной Контракта, все
его

права и обязанности, в соответствии с условиями Контракта, переходят к его
правопреемнику.

13.2. В случае изменения у какой
-
либо из Сторон юридического (фактического) адреса,
наименования, организационно
-
правовой формы, она обязана в течение 5 (пяти)
кале
ндарных дней со дня соответствующего изменения в письменном виде известить об
этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является
неотъемлемой частью Контракта.

13.3. Все уведомления и сообщения по настоящему Контракту направляются Ст
оронами в
письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением, либо доставляются
представителю Стороны лично под расписку (при этом на втором экземпляре
уведомления должна быть отметка о получении, позволяющая определить, что документ
получен надлежа
щей организаций или надлежащим лицом), если иное не предусмотрено
настоящим Контрактом.

Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются
в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны,
указанно
му в ст. 14 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи,
электронной почты с последующим представлением оригинала. Уведомления считаются
доставленными в соответствии со ст. 165.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

При обмене уведо
млениями и сообщениями по факсу или электронной почте в случаях,
указанных в настоящем Контракте, должны быть соблюдены следующие требования:

-

при использовании факса уведомления и сообщения направляются по следующим
номерам: заказчику (495) 376
-
78
-
38, По
дрядчику
7
-
499
-
623
-
41
-
92
. При этом номера
факсов Сторон могут быть изменены путем направления Сторонами в письменном виде
информации о смене факса для обмена документами по настоящему Контракту.
Доказательством надлежащей отправки факса признается отчет фа
кса об отправке;

-

при использовании электронной почты уведомления и сообщения направляются по
следующим адресам: Заказчику
center
[email protected]
mail
.
ru
, Подрядчику3524192
@
mail
.
ru

. При
этом адреса электронной почты Сторон могут быть изменены путем направления
Сторо
нами в письменном виде информации о смене адреса электронной почты для обмена
документами по настоящему Контракту. Доказательством надлежащей отправки
электронного сообщения считается уведомление о доставке электронной почты.

13.4. Контракт составлен в 2 (
двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу
-

при заключении Контракта по итогам
открытого конкурса либо открытого аукциона либо запроса котировок. (При заключении
Контракта по результатам открытого аукциона в элек
тронной форме
-

Контракт заключен
в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 41.12 Федерального закона от
05.04.2013. № 44
-
ФЗ.Дополнительно стороны вправе оформить Контракт в 2 (двух)
экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих такую же юр
идическую силу,
как и Контракт, заключенный в электронной форме).

13.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

13.6. Следующие приложения являются неотъемлемой часть
ю Контракта:

Приложение № 1
-

Техническое Задание;

Приложение № 2
-

Сметная документация;

Приложение № 3
-
Акт освидетельствования скрытых работ;

Приложение № 4
-
Акт контрольного обмера выполненных Работ;

Приложение № 5
-

Акт о недостатках (дефектах);

Прило
жение № 6
-

Акт о приемке в эксплуатацию приемочной комиссией законченного
ремонтом Объекта;

Приложение № 7
-

Акт сдачи
-

приемки выполненных работ по Контракту;

Приложение № 8
-

Акт о недостатках (дефектов), обнаруженных в гарантийный срок;

Приложение № 9

-

Акт о приемке работ по выявленным недостаткам в течение
гарантийного срока;

Приложение № 10
-

Акт о надлежащей и своевременной очистке Объекта;


Статья 14. Бюджетные риски


14.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке в случая
х,
предусмотренных статьей 8.1 настоящего Контракта.

14.2.Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением
требований частей 8
-

26 статьи 95 Федерального закона № 44
-
ФЗ.

14.3. В случае, если Исполнитель (поставщик, подрядчик) о
тказывается от согласования
новых условий Контракта при наступлении обстоятельств, указанных в п. 14.4 настоящей
статьи настоящего Контракта, Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем
порядке.

14.4. В случаях, предусмотренных п.6 ст.161 Бюдже
тного кодекса Российской Федерации,
при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств
лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает
согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (ил
и) сроков исполнения
Контракта и (или) объема услуги, предусмотренных Контрактом, с учетом требований ч.2


4 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44
-
ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и мун
иципальных нужд».


Статья 15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон


Заказчик:

ГБОУ Школа № 1420

Адреса:

Юридический: 109444,
г. Москва,
ул.
Ташкентская, д.21, к.2

Фактический:
г. Москва,ул. Ташкентская,
д. 21, к. 2 ;


ул. Ташкентская, д. 18, к. 3 ;


Самаркандский бульвар, д. 28, к. 2


ул. Ташкентская, д. 22, к. 4

Получатель: Отделение 1 Москва

ИНН
7721267765

КПП
772101001

БИК

044583001

Р/с
40302810900004000060

л/с 2607542000900435






Директор
_____________________Николаева А.И.

М.П.


Подрядчик:
ООО «Сэмбо»

Адрес места нахождения: 109383,
Российская Федерация, Москва г,
Шоссейная ул, д.110, стр.2

Почтовый адрес: 109383, Российская
Федерация, 77 Москва г, Москва,
Шоссейная ул, д.110, стр.2

ИНН 7723853660

КПП 772301001

ОГРН 112774713161
0

р/с 40702810400150003702 в ОАО «МИнБ»

к/с 30101810300000000600

БИК 044525600

ОКПО 14229976

ОКАТО 45290582000

ОКОГУ 4210014

ОКФС 16

ОКОПФ 65

ОКЭД 45.21

ОКТМО 45393000

Контактный телефон: 7
-
499
-
6234192



Генеральный директор ________________

/
Киржнер

Семен Борисович

/

М.П.













Приложенные файлы

  • pdf 44551663
    Размер файла: 320 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий