обслуживанию и ремонту автомобилей марки Тойота, марки Фольксваген, марки Шкода. Победитель аукциона – участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену


Федеральное государственное бюджетное учреждение
“Администрация морских портов Балтийского моря”
(ФГБУ “АМП Балтийского моря”)
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
ФГБУ “АМП Балтийского моря”
_________________ П.П. Паринов
“20” апреля 2016 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
о проведении открытого аукциона в электронной форме
на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марки Тойота, марки Фольксваген, марки ШкодаСанкт-Петербург, 2016 год

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
TOC \o "1-3" \h \z \u ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ PAGEREF _Toc404672489 \h 3РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА PAGEREF _Toc404672491 \h 51. Законодательное регулирование. PAGEREF _Toc404672492 \h 52. Документация об аукционе. PAGEREF _Toc404672493 \h 53. Отказ от проведения аукциона. PAGEREF _Toc404672494 \h 54. Описание объекта закупки. PAGEREF _Toc404672495 \h 65. Требования к участникам закупки, установленные в соответствии с пунктом 5.3 Положения, и перечень документов, представляемых участниками для подтверждения их соответствия установленным требованиям. PAGEREF _Toc404672496 \h 76. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. PAGEREF _Toc404672497 \h 87. Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе. PAGEREF _Toc404672498 \h 108. Проведение аукциона. PAGEREF _Toc404672499 \h 119. Определение победителя аукциона PAGEREF _Toc404672500 \h 1410. Заключение договора по результатам аукциона. PAGEREF _Toc404672501 \h 18РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА PAGEREF _Toc404672502 \h 21РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ PAGEREF _Toc404672503 \h 25РАЗДЕЛ 4. ПРОЕКТ ДОГОВОРА PAGEREF _Toc404672505 \h 29РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ PAGEREF _Toc404672508 \h 41РАЗДЕЛ 6. ПРИЛОЖЕНИЯ PAGEREF _Toc404672509 \h 42
ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕВ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕПонятия, термины и сокращения, используемые в документации об открытом аукционе в электронной форме, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения «Администрация морских портов Балтийского моря». В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации или регламентами, установленными операторами электронных площадок, проведение открытого аукциона в электронной форме регулируется настоящей документацией.
В настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме используются следующие понятия, термины и сокращения:
Федеральный закон (далее также – «Закон», «Федеральный закон») - Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в редакции, действующей на дату размещения настоящей Документации об аукционе).
Положение - Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения «Администрация морских портов Балтийского моря», утвержденное И.о. руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта 25 марта 2014 года С.П. Гореликом и размещенное на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru 25 марта 2014 года с присвоением регистрационного номера 1130025141.Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, которые осуществляются Заказчиком в порядке, установленном Федеральным законом и Положением, начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги и завершаются заключением контракта.
Закупка товара, работы, услуги (далее – «Закупка») - процесс определения поставщика (исполнителя, подрядчика) с целью заключения с ним договора на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях удовлетворения потребностей и нужд Заказчика.
Заказчик – Федеральное государственное бюджетное учреждение “Администрация морских портов Балтийского моря” (далее также – ФГБУ “АМП Балтийского моря”).
Открытый аукцион в электронной форме (далее также «Аукцион», «Электронный аукцион») - аукцион, при котором информация о закупке сообщается Заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения на Официальном сайте и сайте Заказчика извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, при котором к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, и проведение которого обеспечивается на электронной площадке ее оператором.Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок (далее – «Официальный сайт») – сайт для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, расположенный по адресу www.zakupki.gov.ru.
Сайт Заказчика – официальный сайт ФГБУ “АМП Балтийского моря”, расположенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.pasp.ru.
Электронная торговая площадка (далее также – «Электронная площадка») – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (программно-аппаратный комплекс), обеспечивающий проведение процедур закупки в электронной форме, в том числе в форме обмена электронными документами.Электронный документ – документ, созданный в электронном виде и подписанный электронной подписью.
Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию (термин приведен в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).Шаг аукциона – величина понижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота) при проведении аукциона.
Участник закупки (участник аукциона) – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, выразившие заинтересованность в участии в данной закупке.
Выражением заинтересованности является, в том числе, запрос документации о закупке, запрос на разъяснение положений документации о закупке, а также подача заявки на участие в закупке. В случае участия на стороне участника закупки нескольких лиц, данные лица несут солидарную ответственность по обязательствам, возникшим в связи с их участием в закупках.
В аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, если иное не указано в Документации об аукционе, получившие аккредитацию на электронной площадке, а также при наличии на счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, указанный в Информационной карте аукциона.
Единая комиссия ФГБУ “АМП Балтийского моря” по закупкам товаров, работ, услуг (далее – «Единая комиссия») – коллегиальный орган, созданный для принятия решений в ходе проведения отдельной закупки, в том числе для выбора победителя.
Документация о проведении открытого аукциона в электронной форме – документация, утвержденная заказчиком, содержащая сведения, предусмотренные законодательством РФ, нормативными правовыми актами и Положением (далее – «Документация об аукционе», «Документация»).
Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме (далее – «Заявка на участие в аукционе», «Заявка») – комплект документов, подаваемый участником закупки для участия в аукционе в соответствии с требованиями Документации об аукционе.
Допуск к участию в закупке – результат рассмотрения заявок на участие в Закупке, представляющий собой определение перечня лиц, которые соответствуют установленным в документации о закупке требованиям, необходимым для участия в Закупке.Предмет аукциона – право на заключение договора, проект которого содержится в разделе 4 настоящей Документации об аукционе.
Участник аукциона – участник закупки, признанный Единой комиссией участником аукциона на основании результатов рассмотрения первой части заявки на участие в аукционе.Победитель аукциона – участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией.
Договор – договор, заключаемый по результатам аукциона в порядке, предусмотренном Законом и Положением.
Понятия и термины, используемые в настоящей документации, применяются в тех же значениях, что и в Положении о закупке.РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА1. Законодательное регулирование.Настоящая документация подготовлена в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ “О защите конкуренции”, иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с закупками товаров, работ, услуг, а также Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения «Администрация морских портов Балтийского моря» (далее – «Положение», «Положение о закупке»).
В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей документацией.
2. Документация об аукционе.2.1. Предоставление документации.
Настоящая документация доступна для ознакомления на официальном сайте и сайте Заказчика без взимания платы.
2.2. Содержание документации об аукционе.
2.2.1. Участнику закупки следует изучить документацию об аукционе, включая все разделы, формы, Информационную карту, Техническое задание, проект договора, а также изменения, дополнения и разъяснения к документации об аукционе, опубликованные Заказчиком.
2.2.2. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе на этапе ее рассмотрения.2.3. Разъяснение положений документации об аукционе.
2.3.1. Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона, запрос о разъяснении положений документации об аукционе. При этом такой участник закупки вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об аукционе в отношении одного аукциона.
2.3.2. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос Заказчику. В течение трех рабочих дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса Заказчик размещает разъяснение положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос, на официальном сайте и сайте Заказчика при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
2.3.3. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.
2.4. Внесение изменений в документацию об аукционе.
2.4.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте аукциона.2.4.2. В течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе, такие изменения размещаются Заказчиком на официальном сайте и сайте Заказчика. При этом срок подачи заявок на участие в Аукционе продлевается так, чтобы со дня размещения таких изменений на официальном сайте до даты окончания подачи заявок на участие в Аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
2.4.3. Изменение предмета аукциона не допускается.
3. Отказ от проведения аукциона.3.1. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в любое время до определения победителя аукциона. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается Заказчиком на официальном сайте и сайте Заказчика в течение дня, следующего за днем принятия такого решения.3.2. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления участниками закупки с извещением об отказе от проведения открытого аукциона.
3.3. В случае принятия Заказчиком решения об отказе от проведения открытого аукциона после рассмотрения первых частей заявок, но не менее, чем за два дня до проведения аукциона, Заказчик в течение дня, следующего за днем принятия такого решения письменно уведомляет всех участников закупки об отказе от проведения аукциона.
3.4. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня со дня размещения на официальном сайте извещения об отказе от проведения аукциона прекращает блокирование операций по счету участника закупки для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе.4. Описание объекта закупки.4.1. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика, указаны в разделе 3 «Техническое задание» настоящей документации.4.2. Описание объекта закупки, указанное в разделе 3 «Техническое задание», может включать в себя спецификации, планы, чертежи, эскизы, фотографии, результаты работы, тестирования, требования, в том числе в отношении проведения испытаний, методов испытаний, упаковки в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, маркировки, этикеток, подтверждения соответствия, процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, а также в отношении условных обозначений и терминологии.
4.3. Если объектом закупки является товар или работы, для выполнения которых используется товар:
4.3.1. В случае, если в настоящей документации содержится требование о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку которого заключается договор, в разделе 3 «Техническое задание» настоящей документации содержится изображение поставляемого товара, позволяющее его идентифицировать и подготовить заявку.
4.3.2. Если в разделе 3 «Техническое задание» настоящей документации содержится требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого заключается договор, в разделе 2 «Информационная карта аукциона» настоящей документации содержится информация о месте, датах начала и окончания, порядке и графике осмотра участниками аукциона образца или макета товара, на поставку которого заключается договор.4.3.3. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено в разделе 3 Техническое задание настоящей документации.4.3.4. Используемые для определения соответствия установленным заказчиком требованиям предлагаемого к поставке товара максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также показателей, значения которых не могут изменяться, указаны в разделе 3 «Техническое задание» настоящей документации.
4.3.5. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, указаны в разделе 3 «Техническое задание» настоящей документации об аукционе. Данные требования устанавливаются заказчиком при необходимости.
В случае определения поставщика новых машин и оборудования заказчик устанавливает в разделе 3 «Техническое задание» настоящей документации требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика данного товара и к сроку действия такой гарантии. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром.
4.4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, количество товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг, сведения о форме, сроках и порядке оплаты товаров, работ, услуг, об источнике финансирования закупки указаны в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и в разделе 2 «Информационная карта аукциона» настоящей документации.5. Требования к участникам закупки, установленные в соответствии с пунктом 5.3 Положения, и перечень документов, представляемых участниками для подтверждения их соответствия установленным требованиям.5.1. К участникам заказчик предъявляет следующие обязательные требования:
1) Непроведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
2) Неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;
3) Отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При наличии задолженности участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;
4) Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки;
5) Отсутствие в предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике;
6) Отсутствие на момент проведения Закупки вступивших в силу решений суда о ненадлежащем исполнении участником закупки обязательств по договорам, (контрактам), заключенным с Заказчиком за последние 2 (два) года;
7) Соответствие участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки. Данное требование, а также перечень документов, подтверждающих соответствие участника аукциона такому требованию, устанавливается Заказчиком при необходимости в разделе 2 «Информационная карта аукциона» настоящей документации.
5.2. Перечень документов, представляемых участниками во второй части заявки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:
1) декларация о соответствии требованиям, указанным в подпунктах 1)-6) пункта 5.1. настоящего Раздела, согласно форме, указанной в Приложении № 3 к настоящей Документации;
2) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (в случае, если такие требования и документы указаны в разделе 2 «Информационная карта аукциона» настоящей Документации).
6. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.6.1. Подача заявок на участие в аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке, указанной в разделе 2 «Информационная карта аукциона» настоящей документации.
6.2. Для участия в аукционе участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в аукционе.
Участие в аукционе возможно при наличии на счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, указанном в Информационной карте аукциона.6.3. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. Заявка оформляется и направляется участником закупки в соответствии с требованиями, указанными в пунктах 6.4.-6.15. настоящего раздела и Разделами 5-6 настоящей Документации.
6.4. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать сведения, указанные в пункте 2.8 Раздела 2 «Информационная карта аукциона».
6.5. В случае если в первой части заявки на участие в аукционе не содержатся сведения, указанные в пункте 6.4. настоящего Раздела, участник закупки не допускается Комиссией по закупкам к участию в аукционе.6.6. Вторая часть заявки на участие в Аукционе должна содержать следующие документы и сведения:
1) информацию об участнике аукциона, согласно формам 2-3 (Приложения №№ 2, 3 к настоящей документации);
2) копии документов, указанных в Информационной карте аукциона, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона;3) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено в Информационной карте аукциона;
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка продукции, являющейся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника закупки на электронной площадке.
6.7. Заявка на участие в аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов в соответствии с пунктами 6.4 и 6.6 настоящего Раздела. Указанные электронные документы подаются одновременно и должны быть подписаны электронной подписью уполномоченного представителя участника закупки.
6.8. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.
6.9. В случае неполного представления документов, в соответствии с пунктом 6.6 настоящего Раздела и условиями Информационной карты аукциона, участник закупки не допускается Комиссией по закупкам к участию в аукционе.
6.10. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в документах недостоверных сведений об участнике закупки или о товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых осуществляется закупка, является риском участника закупки, подавшего такую заявку, и является основанием для не допуска участника закупки к участию в аукционе.
6.11. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником закупки в составе заявки на участие в аукционе, такой участник отстраняется Заказчиком от участия в аукционе.6.12. Заявка на участие в аукционе, документы, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы, представленные участником закупки, могут быть составлены на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным, заверенным надлежащим образом переводом на русском языке.
6.13. При подготовке заявки участниками закупки должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
6.14. Описание поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, которые являются предметом аукциона, производится в соответствии с требованиями, указанными в настоящей документации.
6.15. Участник закупки вправе подать заявку на участие в аукционе в любой момент с момента размещения на электронной площадке, Официальном сайте и Сайте Заказчика извещения о проведении аукциона до предусмотренных в Информационной карте аукциона даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.6.16. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе оператор электронной площадки осуществляет блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционе участника закупки, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе, присваивает ей порядковый номер и подтверждает в форме электронного документа, направляемого участнику закупки, подавшему заявку на участие в аукционе, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.
6.17. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).
6.18. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику закупки в случаях:а) предоставления заявки на участие в аукционе участником закупки, не соответствующем требованию, указанному в пункте 6.2. настоящего Раздела;
б) предоставления заявки на участие в аукционе, не соответствующей требованию, указанному в пункте 6.7. настоящего Раздела;
в) подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны. В этом случае указанному участнику возвращаются все поданные им заявки в отношении предмета настоящего аукциона;
г) получения заявки на участие в аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок, указанного в Информационной карте аукциона;
д) получения заявки на участие в открытом аукционе от участника закупки менее чем за три месяца до даты окончания аккредитации такого участника на электронной площадке;
е) отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе участника закупок, подавшего заявку на участие в таком аукционе, денежных средств в размере обеспечения данной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование.6.19. В течение дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, оператор электронной площадки направляет Заказчику первую часть заявки на участие в аукционе.6.20. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в Информационной карте аукциона, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.6.21. Участник закупки по собственной инициативе либо в связи с внесением изменений в настоящую документацию вправе изменить заявку на участие в электронном аукционе до истечения срока подачи заявок, установленного настоящей документацией.
Изменения заявки направляются участником закупки оператору электронной площадки в порядке, предусмотренном пунктами 6.3.-6.8. настоящей документации, при этом участнику закупки необходимо указать регистрационный номер заявки, в которую вносятся изменения.
6.22. Участие в аукционе возможно при наличии на счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, указанный в Информационной карте аукциона.6.23. Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников закупки.
6.24. В случае если участник аукциона признан уклонившимся от заключения договора, блокирование денежных средств для обеспечения участия в аукционе прекращается в течение одного рабочего дня со дня принятия Комиссией по закупкам Заказчика решения о признании такого участника уклонившимся от заключения договора. При этом данные денежные средства не возвращаются участнику аукциона, а перечисляются на счет Заказчика. Также со счета указанного участника аукциона списываются денежные средства в качестве платы за участие в аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.
6.25. Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе указаны в разделе 2 «Информационная карта аукциона» настоящей документации.7. Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе.7.1. Комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией в отношении товаров, работ, услуг, на поставку, выполнение, оказание которых осуществляется закупка.
Комиссия рассматривает первые части заявок на участие в аукционе в срок, указанный в Информационной карте аукциона. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.7.2. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, содержащих сведения, предусмотренные документацией об аукционе, Комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в аукционе.7.3. Участник закупки не допускается к участию в аукционе в случае:
1) непредоставления сведений, предусмотренных пунктом 6.4 настоящего Раздела, или предоставления недостоверных сведений;
2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 6.4 настоящего Раздела, требованиям документации об аукционе.
7.4. Комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол в течение трех дней с момента окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе направляется Заказчиком оператору электронной площадки и размещается на электронной площадке, Официальном сайте и Сайте Заказчика.7.5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, в протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.7.6. Участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых Комиссией по закупкам решениях.8. Проведение аукциона.8.1. В аукционе могут участвовать только участники закупки, признанные участниками аукциона.
8.2. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки.
8.3. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе.8.4. Аукцион проводится путем снижения, начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона, в порядке, установленном настоящим подразделом.
8.5. «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора.
При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах «шага аукциона».При проведении аукциона любой участник аукциона также вправе подать предложение о цене договора независимо от «шага аукциона» при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 8.6. настоящего Раздела.
8.6. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене договора с учетом следующих требований:
1) Участник аукциона не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которые поданы таким участником аукциона ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю;
2) Участник аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах «шага аукциона»;
3) Участник аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если такое предложение о цене договора подано этим же участником аукциона.
8.7. От начала проведения аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора в соответствии с пунктом 8.8. настоящего раздела.8.8. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников аукциона о цене договора, составляющее десять минут от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены договора или текущего минимального предложения о цене договора на аукционе. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.
8.9. В течение десяти минут с момента завершения аукциона в соответствии с пунктом 8.8. настоящего Раздела любой участник аукциона вправе подать предложение о цене договора, независимо от «шага аукциона», с учетом требований, предусмотренных подпунктами 1) и 3) пункта 8.6. настоящего Раздела.
8.10. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении аукциона конфиденциальность данных об участниках аукциона.
8.11. Во время проведения аукциона оператор электронной площадки обязан отклонить предложение о цене договора в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным документацией об аукционе.
8.12. В случае, если была предложена цена договора, равная цене, предложенной другим участником аукциона, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее ранее других предложений.
8.13. В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, проводится аукцион на право заключить договор.
8.14. Протокол проведения аукциона размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена договора, все минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе, которые поданы участниками аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, и с указанием времени поступления данных предложений.8.15. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 8.14. настоящего Раздела, оператор электронной площадки направляет Заказчику такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданные участниками аукциона, предложения о цене договора которых при ранжировании в соответствии с пунктом 8.14. настоящего Раздела получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе, поданные такими участниками аукциона, а также документы указанных участников, содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в реестре участников закупок, получивших аккредитацию на электронной площадке:1) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты обращения с заявлением участника закупки об аккредитации, копия документа, удостоверяющего личность этого участника (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
2) копии учредительных документов этого участника (для юридического лица), копия документа, удостоверяющего его личность (для физического лица);
3) копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации от имени этого участника - юридического лица (решение о назначении или об избрании лица на должность, в соответствии с которым данное лицо обладает правом действовать от имени этого участника без доверенности для получения аккредитации (далее в настоящем пункте - руководитель). В случае, если от имени этого участника действует иное лицо, также представляется доверенность на осуществление от имени такого участника соответствующих действий, заверенная его печатью и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, также представляется копия документа, подтверждающего полномочия этого лица;
4) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от имени этого участника действует иное лицо, также представляется доверенность, выданная физическому лицу на осуществление от имени этого участника действий по участию в аукционах в электронной форме (в том числе на регистрацию на таких аукционах), заверенная его печатью и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, также представляется копия документа, подтверждающего полномочия этого лица;
5) идентификационный номер налогоплательщика этого участника или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика этого участника (для иностранного лица);
6) решение об одобрении или о совершении по результатам аукционов в электронной форме сделок от имени этого участника закупки - юридического лица с указанием информации о максимальной сумме одной сделки. В случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица, данное решение принимается в порядке, установленном для принятия решения об одобрении или о совершении крупной сделки. В иных случаях данное решение принимается лицом, уполномоченным на получение аккредитации от имени этого участника закупки - юридического лица.
В течение этого же срока оператор электронной площадки направляет также уведомление указанным участникам аукциона.
8.16. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни один из участников аукциона не подал предложение о цене договора в соответствии с пунктом 8.5. настоящего Раздела, аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании аукциона несостоявшимся. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена договора.
8.17. Любой участник аукциона после размещения на электронной площадке указанного в пункте 8.14. настоящего Раздела протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса предоставляет такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.
8.18. Оператор электронной площадки обеспечивает непрерывность проведения аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения аукциона, равный доступ участников аукциона к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных настоящим подразделом, независимо от времени окончания аукциона.9. Определение победителя аукциона9.1. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, а также документы, направленные Заказчику оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 8.15. настоящего Раздела, на соответствие их требованиям, установленным документацией об аукционе.
9.2. Комиссией по закупкам на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктом 9.1. настоящего Раздела. Для принятия указанного решения Комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике закупки, подавшем такую заявку на участие в аукционе.
9.3. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленные в соответствии с пунктом 8.15. настоящего Раздела, до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, предусмотренным документацией об аукционе. В случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона и менее пяти заявок на участие в аукционе соответствуют указанным требованиям, комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, поданные всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в аукционе начинается с заявки на участие в аукционе, поданной участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену договора (в случае, предусмотренном пунктом 8.13. настоящего Раздела, - наиболее высокую цену договора), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в аукционе в соответствии с пунктом 8.14. настоящего Раздела.9.4. В случае, если в соответствии с пунктом 9.3 настоящего Положения не выявлены пять заявок на участие в аукционе, соответствующие требованиям, установленным документацией об аукционе, из десяти заявок на участие в аукционе, направленных ранее Заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от Заказчика, оператор электронной площадки направляет Заказчику все вторые части заявок на участие в аукционе участников аукциона, ранжированные в соответствии с пунктом 8.14. настоящего Положения, для выявления пяти заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе.
9.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона.
9.6. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, в случае:
1) непредставления документов, в соответствии с пунктом 6.6. настоящего Раздела, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в аукционе, отсутствия документов, указанных в пункте 8.15. настоящего Раздела, или их несоответствия требованиям документации об аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки. Отсутствие документов, предусмотренных пунктом 8.15. настоящего Раздела, или их несоответствие требованиям документации об аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;2) несоответствия участника закупки требованиям, установленным в соответствии с пунктом 5 настоящего Раздела.
9.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям, Комиссией оформляется протокол подведения итогов аукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол подведения итогов аукциона содержит сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 8.14. настоящего Раздела и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным настоящей документацией, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 8.14. настоящего Раздела и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках закупки, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, с обоснованием принятого решения и с указанием пунктов настоящего положения, которым не соответствует участник закупки, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника закупки, положений заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об аукционе, сведения о решении каждого члена Комиссии о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. В течение трех дней, следующих за днем подписания протокола, протокол размещается Заказчиком на электронной площадке, Официальном сайте и Сайте Заказчика.
9.8. Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе, признается победителем аукциона. В случае, предусмотренном пунктом 8.13. настоящего Раздела, победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил наиболее высокую цену договора и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе.
9.9. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в пунктах 9.7. и 9.10. настоящего Раздела протокола оператор электронной площадки направляет участникам аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались и в отношении заявок на участие в аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, уведомления о принятом решении.9.10. В случае, если Комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в аукционе или о соответствии только одной второй части заявки на участие в аукционе, в протокол подведения итогов аукциона вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.
9.11. Любой участник аукциона, за исключением участников аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.9.12. В случае, если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых частей трех заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных одним участником закупки, приняты решения о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по основаниям, установленным подпунктом 1) пункта 9.6 настоящего Раздела (за исключением случаев, если указанный участник закупки обжаловал данные решения в соответствии с настоящим положением и действующим законодательством и по результатам обжалования вынесено решение о необоснованных решениях Комиссии о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям документации об аукционе), оператор электронной площадки по истечении тридцати дней с момента принятия решений о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по указанным основаниям прекращает блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционе участника закупки в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе и перечисляет эти денежные средства Заказчику.9.13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в аукционе, поданная участником аукциона, принявшим участие в аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, Заказчик направляет оператору электронной площадки проект договора, прилагаемого к документации об аукционе, без подписи договора Заказчиком в течение пяти рабочих дней со дня размещения на электронной площадке указанного в пункте 9.10. настоящего Раздела протокола. Заключение договора с участником аукциона, подавшим такую заявку на участие в аукционе, осуществляется в соответствии с пунктом 10 настоящего Раздела. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по минимальной цене договора, предложенной указанным участником аукциона при проведении аукциона. Указанный участник закупки не вправе отказаться от заключения договора.
9.14. Основания признания закупки несостоявшейся.
Решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в случае, если:
9.14.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подана ни одна заявка;
9.14.2. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;9.14.3. Ни один из участников аукциона не подал предложение о цене договора;
9.14.4. На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в аукционе или о соответствии только одной второй части заявки на участие в аукционе;9.14.5. Если все участники аукциона, которые обязаны заключить договор при уклонении победителя аукциона или иного участника аукциона, с которым заключается договор, признаны уклонившимися от заключения договора.
9.15. Последствия признания закупки несостоявшейся.
9.15.1. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, указанным в пункте 9.14.1 настоящего Раздела и на участие в аукционе была подана только одна заявка, оператор электронной площадки в срок не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, направляет Заказчику обе части заявки. Заявка рассматривается в порядке, установленном настоящим Разделом. В случае, если заявка соответствует требованиям, предусмотренным настоящей документацией, Заказчик вправе заключить договор с таким участником закупки или провести аукцион повторно. Заключение договора в указанном случае осуществляется в следующем порядке:
В течение пяти дней со дня принятия решения о соответствии заявки требованиям, предусмотренным настоящей документацией, направляет оператору электронной площадки проект Договора (Раздел 4 настоящей документации) без подписи Заказчика. Заключение договора с участником закупки, подавшим единственную заявку на участие в открытом аукционе, осуществляется в соответствии с пунктом 10 настоящего Раздела. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных настоящей документацией, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене договора, согласованной с подавшим заявку участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Договор может быть заключен не ранее чем через три дня со дня размещения на официальном сайте протокола открытого аукциона в электронной форме о признании аукциона несостоявшимся. Участник закупки, подавший единственную заявку, не вправе отказаться от заключения договора.
9.15.2 . В случае, если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, указанным в пункте 9.14.1 настоящего Раздела и на участие в аукционе не подана ни одна из заявок, Заказчик вправе повторно провести электронный аукцион или осуществить закупку у единственного поставщика в порядке, предусмотренном Положением.
9.15.3. В случае, если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся по основаниям, указанным в пункте 9.14.2 настоящего Раздела и принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, оператор электронной площадки направляет Заказчику вторую часть заявки на участие в аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные настоящим Разделом, в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в пункте 7.4 настоящего Раздела протокола. В течение трех дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе Единая комиссия проверяет в порядке, установленном настоящим Разделом, соответствие участника аукциона требованиям, предусмотренным настоящей документацией. В случае, если принято решение о соответствии участника аукциона указанным требованиям, в течение пяти дней со дня принятия такого решения Заказчик направляет оператору электронной площадки проект договора (Раздел 4 настоящей документации), без подписи договора Заказчиком. Заключение договора с участником закупки, признанным единственным участником открытого аукциона, осуществляется в соответствии с подразделом 10 настоящего Раздела. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных настоящей документацией, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении аукциона, или по цене договора, согласованной с таким участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Участник закупки, признанный единственным участником открытого аукциона, не вправе отказаться от заключения договора.
9.15.4 . В случае, если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, указанным в пункте 9.14.2. настоящего Раздела и Единой комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе, Заказчик повторно проводит электронный аукцион.
9.15.5. В случае, если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся по основаниям, указанным в пункте 9.14.3 и в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни один из участников такого аукциона не подал предложение о цене договора, Заказчик повторно проводит электронный аукцион.
9.15.6. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, указанным в пункте 9.14.4 настоящего Раздела и только одна заявка на участие в аукционе, поданная участником аукциона, принявшим участие в аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, Заказчик направляет оператору электронной площадки проект договора, прилагаемого к документации об аукционе, без подписи договора Заказчиком в течение пяти рабочих дней со дня размещения на электронной площадке указанного в пункте 9.10. настоящего Раздела протокола. Заключение договора с участником аукциона, подавшим такую заявку на участие в аукционе, осуществляется в соответствии с подразделом 10 настоящего Раздела. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по минимальной цене договора, предложенной указанным участником аукциона при проведении аукциона. Указанный участник закупки не вправе отказаться от заключения договора.
9.15.7. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, указанным в пункте 9.14.4 настоящего Раздела и принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в аукционе, Заказчик повторно проводит электронный аукцион.
9.15.8. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, указанным в п. 9.14.5. настоящего Раздела, Заказчик повторно проводит электронный аукцион.
10. Заключение договора по результатам аукциона.10.1. По результатам аукциона договор заключается с победителем аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящим разделом, с иным участником аукциона, заявка на участие в аукционе которого признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.
10.2. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня размещения на электронной площадке указанного в пункте 9.7 настоящего Раздела протокола направляет оператору электронной площадки без подписи Заказчика проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается договор, сведений о товаре (товарный знак и конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в аукционе такого участника, в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе.
10.3. В течение одного часа с момента получения проекта договора оператор электронной площадки направляет проект договора без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, участнику аукциона, с которым заключается договор.10.4. В течение трех рабочих дней со дня получения проекта договора участник аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора в случае, если Заказчиком в Информационной карте аукциона было установлено требование обеспечения исполнения договора в соответствии с документацией об аукционе.
10.5. В течение одного часа с момента получения проекта договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также документа об обеспечении исполнения договора, подписанного электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем через пять рабочих дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 9.7 настоящего Раздела, оператор электронной площадки направляет Заказчику подписанный проект договора и документ об обеспечении исполнения договора.
10.6. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта договора и, если Заказчиком в соответствии с документацией об аукционе было установлено требование обеспечения исполнения договора, документа об обеспечении исполнения договора, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, обязан направить оператору электронной площадки договор, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.
10.7. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, обязан направить подписанный договор участнику аукциона, с которым заключается договор.10.8. Договор считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику аукциона договора в соответствии с пунктом 10.7. настоящего Раздела.
10.9. Договор может быть заключен не ранее чем через три дня и не позднее чем через 20 дней со дня размещения на официальном сайте и сайте Заказчика протокола подведения итогов аукциона.
10.10. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения договора с иным участником аукциона по цене, предложенной таким участником аукциона.10.11. Участник аукциона, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора в случае, если такой участник аукциона в срок, предусмотренный пунктом 10.4. настоящего Раздела, не направил оператору электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект договора, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора при условии, что Заказчиком в соответствии с документацией об аукционе было установлено требование обеспечения исполнения договора.
10.12. В случае уклонения участника аукциона от заключения договора в течение одного рабочего дня со дня размещения Заказчиком протокола о признании участника аукциона уклонившимся от подписания договора оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционе такого участника аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом аукционе, перечисляет данные денежные средства Заказчику, а также списывает со счета такого участника аукциона денежные средства в качестве платы за участие в аукционе.
10.13. Участниками аукциона, которые обязаны заключить договор при уклонении победителя аукциона или иного участника аукциона, с которым заключается договор, от заключения договора, являются:
1) участники аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона;
2) иные участники аукциона, не отозвавшие заявок на участие в аукционе в соответствии с пунктом 9.11. настоящего Раздела к моменту направления такому участнику аукциона проекта договора в соответствии с пунктом 10.3. настоящего Раздела.
Заключение договора с указанными участниками аукциона, в случае признания победителя аукциона уклонившимся от заключения договора, осуществляется в порядке, предусмотренном 10.2.-10.10. настоящего Раздела.
10.14. В течение одного рабочего дня со дня заключения договора оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционах всех участников аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в таком аукционе. При этом оператор электронной площадки списывает со счета для проведения операций по обеспечению участия в аукционах участника аукциона, с которым заключен договор, денежные средства в качестве платы за участие в таком аукционе.10.15. В случае заключения договора с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого договора, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.
10.16. В случае если настоящей документацией установлено требование обеспечения исполнения договора, договор может быть заключен только после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в порядке, форме и в размере, указанным в настоящей документации.10.17. В случае если участник закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмотренный документацией о закупке, не представил Заказчику подписанный договор, переданный ему в соответствии с настоящей документацией, а также обеспечение исполнения договора (или представленное обеспечение исполнения договора не соответствует требованиям, установленным документацией закупки, либо не подтвержден факт выдачи банковской гарантии банком), в случае, если документацией о закупке было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник закупки признается уклонившимся от заключения договора, и сведения о нем направляются в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».10.18. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо вправе заключить договор с участником закупки, который занял второе место после победителя. Заказчик также вправе заключить договор с участником закупки, который занял второе место после победителя, при отстранении победителя от участия в закупке на стадии заключения договора в случаях, предусмотренных Положением. В случае уклонения участника закупки, который занял второе место после победителя, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании закупки несостоявшейся.РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНАСледующая информация и данные для конкретного аукциона изменяют и (или) дополняют положения Раздела 1 “Общие условия проведения аукциона”. При возникновении противоречий положения настоящего раздела имеют приоритет над положениями Раздела 1 “Общие условия проведения аукциона”.
2.1. Наименование Заказчика, почтовый адрес, адрес электронной почты.
Федеральное государственное бюджетное учреждение “Администрация морских портов Балтийского моря” (ФГБУ “АМП Балтийского моря”).
Почтовый адрес: 198035, Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, д. 10.
Сайт Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.pasp.ru.
Контактный телефон/факс: (812) 380-71-67, контактный адрес электронной почты: [email protected], контактное лицо: Ипатов Дмитрий Александрович.
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещается документация об аукционе: www.zakupki.gov.ru.
Сайт электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором проводится аукцион: www.utp.sberbank-ast.ru.
2. Вид и предмет аукциона.
Вид аукциона – открытый аукцион в электронной форме.
Предметом аукциона является выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марки Тойота, марки Фольксваген, марки Шкода.
2.3. Место и срок выполнения работ.
Место выполнения работ: в пределах административных границ Кировского района города Санкт-Петербурга.
Общий срок выполнения работ (срок действия договора) – 1 (один) год с момента подписания договора.
Сроки выполнения отдельных видов работ устанавливаются в соответствии с условиями проекта договора (Раздел 4 настоящей Документации).
2.4. Начальная (максимальная) цена договора. Порядок формирования цены договора.
2.4.1. Начальная (максимальная) цена договора устанавливается в размере: 2 300 000,00 (два миллиона триста тысяч) руб. Указанная сумма устанавливается как начальная (максимальная) цена для целей проведения открытого аукциона в электронной форме.
Данная максимальная цена договора по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме остается неизменной, указывается в Договоре в качестве максимальной стоимости всех выполняемых по Договору работ и используемых запасных частей и материалов, и не может быть превышена в течение срока действия Договора.
Максимальная цена договора - это предполагаемая стоимость работ и товаров (запасных частей), используемых для их выполнения, и являющаяся лимитом сумма денежных средств, имеющаяся у Заказчика для расходования на заявленные цели на определённый период времени, т.е. постоянная сумма, в пределах которой Заказчик вправе заказывать необходимые работы и товары, количество оказания и поставки которых зависит от фактической потребности Заказчика.2.4.2. Начальная цена запасных частей устанавливается в размере211 972,00 руб.
2.4.3. Начальная цена единицы работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту (нормо-часа) устанавливается в размере 3 533,00 руб.
2.4.4. Определение стоимости работ и товаров (запасных частей) при использовании цены, предложенной победителем аукциона, производится путем применения пропорции суммы стоимостей единиц запасных частей и единицы работы (нормо-часа), указанных в п.п. 2.4.2.-2.4.3 настоящего раздела, и суммы этих же стоимостей, пониженной участником аукциона в ходе его проведения. В результате применения данной пропорции вычисляется процентная скидка на стоимости запасных частей, указанные в разделе 3 настоящей Документации, и стоимость единицы работы, указанную в п. 2.4.3. настоящего раздела, по нижеприведенной формуле:
,
где:
Скидка – размер процентной скидки (в процентах);
ЦД – сумма стоимостей единиц запасных частей и единицы работы (нормо-часа), указанная в Информационной карте аукциона (п.п. 2.4.2.-2.4.3.) и Извещении о проведении аукциона (в рублях) (начальная (максимальная) цена, используемая для целей проведения аукциона);
Цпр – сумма стоимостей единиц запасных частей и единицы работы (нормо-часа), предложенная участником размещения заказа, признанного Единой комиссией победителем аукциона в ходе его проведения (в рублях).
Стоимости отдельных запасных частей и одной единицы работы (нормо-часа) определяются путем применения скидки к указанным в разделе 3 настоящей Документации и пункте 2.4.3. настоящего раздела стоимостям, установленной в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.
2.4.5. Оплата выполнения работ осуществляется по цене единицы работы (нормо-часа), исходя из объема фактически выполненных работ, по цене каждой запасной части к технике, к оборудованию, исходя из количества запасных частей, поставки которых осуществлялись в ходе исполнения договора. Стоимость одной единицы работы (норма-часа) и каждой запасной части определяется по результатам проведения аукциона в порядке, предусмотренном п. 2.4.4. настоящего раздела.
Общая стоимость выполняемых работ и используемых запасных частей в течение срока действия договора не должна превысить максимальную цену договора, указанную в п. 2.4.1. настоящего раздела.
2.5. Источник финансирования. Форма, срок и порядок оплаты товара.
Финансирование заказа осуществляется в соответствии с планом доходов и расходовФГБУ “АМП Балтийского моря” на 2016 год из внебюджетных источников, указанных в Федеральном законе от 08.11.2007 № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Оплата производится по безналичному расчету в порядке, предусмотренном в проекте договора и пункте 2.4.5. настоящего раздела. Валюта – российский рубль.
2.6. Требования к качеству работ, к безопасности при выполнении работ, к результатам работ.
В соответствии с разделом 3 «Техническое задание» настоящей документации об аукционе.
2.7. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ.
Гарантия на выполненные работы должна составлять 6 (шесть) месяцев со дня подписания Сторонами Акта выполненных работ, гарантия на установленные в ходе выполнения работ запасные части должна составлять 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Сторонами Акта выполненных работ, либо в соответствии с гарантийным сроком, определенным заводом-изготовителем соответствующей запасной части, в зависимости от того, какой из сроков продолжительнее.2.8. Требования к содержанию, составу первой части заявки на участие в Аукционе.
Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать сведения по форме № 1 (Приложение № 1 к настоящей Документации), а именно:
согласие участника закупки на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об аукционе, и конкретные показатели такого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе.
2.9. Место подачи заявок на участие в Аукционе.
Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные п.п. 6.4 и 6.6 Раздела 1 «Общие условия проведения аукциона». Указанные электронные документы подаются одновременно.
2.10. Дата и время начала срока подачи заявок на участие в Аукционе.
00 часов 00 минут (по московскому времени) «21» апреля 2016 года.
2.11. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе.
00 часов 00 минут (по московскому времени) «11» мая 2016 года.
2.12. Дата и время окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в Аукционе.
13 часов 00 минут (по московскому времени) «12» мая 2016 года.
2.13. Дата и время проведения Аукциона.
10 часов 00 минут (по московскому времени) «16» мая 2016 года.
2.14. Дата и время подведения итогов Аукциона
13 часов 00 минут (по московскому времени) «17» мая 2016 года.
2.15. Размер обеспечения заявки на участие в Аукционе. Порядок предоставления обеспечения заявок на участие в аукционе.
2.15.1. Обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме предусмотрено в следующем размере:
1% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 23 000,00 (двадцать три тысячи) руб. 00 коп.
2.15.2. Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников закупки.
2.15.3. Обеспечение заявок на участие в аукционе предоставляется в следующем порядке:
Обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. Для учета проведения операций по обеспечению участия в аукционах на счете оператора электронной площадки открываются лицевые счета участников таких аукционов.
Участие в аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, предусмотренный пунктом 2.15.1 настоящего Раздела.Поступление заявки на участие в аукционе является поручением участника закупки оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе данного участника, подавшего указанную заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.В случае отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционе участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, денежных средств в размере обеспечения указанной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование, оператор электронной площадки возвращает указанную заявку в течение одного часа с момента ее получения данному участнику закупки.2.16. Размер обеспечения исполнения договора
Обеспечение исполнения обязательств по договору не установлено.
2.17. Дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об открытом аукционе в электронной форме.
Дата начала предоставления разъяснений: 21.04.2016.
Дата окончания предоставления разъяснений: 11.05.2016 при условии, что запрос о разъяснении положений документации об аукционе поступил Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе (не позднее 06.05.2016)
РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕНаименование, характеристики и объем работ. Требования к качеству работ, требования к безопасности при выполнении работ, к результатам работ, к запасным частям и материалам, используемым при производстве работ, иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям Заказчика.1. Требования к работам:
Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марки Тойота в количестве 9 шт., марки Фольксваген в количестве 2 шт., марки Шкода в количестве 1 шт.
Техническое обслуживание представляет собой мероприятия, перечисленные в сервисной книжке, согласно межсервисному пробегу с сохранением гарантийных обязательств.
Ремонт включает в себя углубленный осмотр, контроль (диагностирование) технического состояния элементов кузова, кабины, рамы и установленных на них агрегатов и узлов, проведения по результатам контроля (диагностирования) необходимого ремонта: восстановление (замена) деталей узлов, достигших предельного состояния, герметизация сварных швов и уплотнений, устранение вмятин и трещин на панелях и каркасе кузова, кабины и рамы, восстановление и нанесения противокоррозийного покрытия, окраска кузова, кабины и рамы автомобиля с выполнением сопутствующих работ, выполнение работ связанных с обеспечением работоспособного состояния автомобиля с устранением отказов работы подвижного состава с восстановлением или заменой отдельных его агрегатов, узлов и деталей, запасных частей достигших предельно допустимого состояния и т.д.Техническое обслуживание и ремонт должны производиться согласно стандарта и по правилам завода изготовителя, в объемах и в сроки, предусмотренные «Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта», утвержденного приказом Министерством транспорта РСФСР 20 сентября 1984 г., технической документацией на автотранспорт, ГОСТ Р 51709-2001 на ремонт и техническое обслуживание автотранспорта.
Подрядчик должен иметь техническую возможность и программное обеспечение для ремонта автомобилей.
Подрядчик должен принимать автотранспортное средство Заказчика во внеочередном порядке не позднее 120 минут с момента обращения Заказчика.
В случае обнаружения в процессе выполнения работ скрытого дефекта, неустранение которого затрудняет или делает невозможным продолжение выполнения работ, а также может повлиять на качество выполняемых работ, Подрядчик должен уведомить об этом Заказчика и при его согласии отступить от согласованного перечня работ, а также приостановить выполнение работ до получения соответствующих указаний Заказчика.
Подрядчик не должен без согласия Заказчика выполнять дополнительные работы за плату, а также обусловливать выполнение одних работ обязательным выполнением других.
Подрядчик должен нести ответственность за сохранность автотранспортных средств Заказчика, находящихся у Подрядчика.
Подрядчик должен выполнять все работы с использованием собственных запасных частей и материалов.
Сроки выполнения работ устанавливаются в каждом конкретном случае по согласованию с Заказчиком в соответствии с предложением Подрядчика и в рамках регламента трудоемкости работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, установленных заводом-изготовителем. Срок выполнения работ исчисляется в нормо-часах при ежедневном выполнении работ не менее 8 часов в сутки по рабочим дням, при условии, что 1 (один) нормо-час равен 1 (одному) часу, т.е. 60 (шестидесяти) минутам.
Подрядчик должен иметь посты: мойки, компьютерной диагностики, ремонта электрооборудования, проверки геометрии подвески (сход-развал), слесарных работ, ремонта двигателя, шиномонтажа и балансировки колес, арматурных работ, жестяно-сварочных работ, лакокрасочных работ и нанесения антикоррозийного покрытия кузова, регулировки и проверки ТНВД, ремонта и регулировки топливной аппаратуры Common Rail, проверки и регулировки топливных форсунок дизельных двигателей, промывки топливных систем с использованием специального оборудования.
Техническое обслуживание и ремонт автомашин должны осуществляться в строгом соответствии с объемами нормо-часов, установленных заводом изготовителем.
Место выполнения работ: Санкт-Петербург, в пределах административных границ Кировского района.
2. Требования к гарантийному сроку: Гарантия на выполненные работы должна составлять 6 (шесть) месяцев со дня подписания Сторонами Акта выполненных работ, гарантия на установленные в ходе выполнения работ запасные части должна составлять 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Сторонами Акта выполненных работ.
3. Требования к результатам работ: В результате работ автомобиль должен передаваться Заказчику в исправном работоспособном состоянии с устраненными повреждениями (дефектами), устранение которых было целью Заказчика при обращении к Подрядчику, а также быть на ходу.
4. Требования к запасным частям:
Подрядчик должен использовать при выполнении работ новые, оригинальные, качественные комплектующие и запасные части. Под оригинальными запасными частями понимаются запасные части и расходные материалы, изготовленные тем же заводом, что и ремонтируемые автомобили.
Запасные части должны поставляться новыми, не использованными, не восстановленными, не бывшими в употреблении, серийно выпускаемыми, не имеющими дефектов.
5. Перечень автомобилей, передаваемых Подрядчику для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту:
№ п/п Марка/модель автомобиля Год выпуска
Toyota Avensis 1.8 2007
Toyota Camry 2.4 2004
Toyota Camry 2.4 2005
Toyota Camry 2.4 2005
Toyota Camry 2.4 2005
Toyota Camry 2.4 2005
Toyota Hiace 2.7 2005
Toyota Land Cruiser 4.0 V6 2008
Toyota Land Cruiser 200 4.7i V8 2008
Volkswagen Transporter T5 2005
Volkswagen 7HC Multivan2011
Skoda Octavia 1.6 2003
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
запасных частей для технического обслуживания и ремонта автомобилей:
1. Марка Тойота
№ п/п Наименование Номер по заводскому каталогу Кол-во, шт. Стоимость, руб.
Фильтр масляный 9091510004 1 409,00
Насос масляный 1510028020 1 3 465,00
Ремень поликлиновый 9091602502 1 3 620,00
Труба глушителя 1742028120 1 13 676,00
Радиатор 164000D210 1 24 743,00
Шланг 1227828020 1 219,00
Сальник 9031138089 1 353,00
Фильтр топливный 233000A020 1 1 362,00
Картер двигателя 1210128040 1 4 845,00
Кольцо 9030152006 1 137,00
Патрубок 1226228021 1 657,00
Распределительный вал 1350128010 1 15 455,00
Фильтр воздушный 178010H020 1 2 146,00
Тяга рулевая 4550339225 1 3 551,00
ИТОГО: 74 638,00
2. Марка Фольксваген
№ п/п Наименование Номер по заводскому каталогу Кол-во, шт. Стоимость, руб.
Фильтр масляный 225461 402,00
Датчик давления масла 128901 321,00
Насос масляный222041 7 829,00
Ремень ГРМ CT10281 2 158,00
Амортизатор704221 2 824,00
Подшипник ступицы в комплекте7136107601 6 343,00
Фильтр воздушный 1099617551 392,00
Тормозные колодкиBP431151 1 261,00
Диск тормозной задний09864790971 3 162,00
Топливный фильтрKL229/41 3 931,00
Ремень поликлиновый 6PK10801 729,00
Ремень ГРМ CT11391 2 738,00
Тяга стабилизатора 7H5411317D 1 2 715,00
Водяная помпа 045121011H 1 5 641,00
Подшипник опоры амортизатора 7E0412249 1 1 707,00
Фильтр салона CU2842 1 490,00
Фильтр воздушный C321911 1 1 219,00
Пружина задней подвески 7J0511115G 1 8 119,00
ИТОГО: 51 981,00
3. Марка Шкода
№ п/п Наименование Номер по заводскому каталогу Кол-во, шт. Стоимость, руб.
Фильтр воздушный 107756755 1 478,00
Щетка стеклоочистителя301114014 1 269,00
Привод левый303155 1 8 878,00
Диск выключения сцепления1130150100 1 351,00
Насос масляный22204 1 7 829,00
Тяга стабилизатораLS11012 1 477,00
Катушка зажигания + коммутатор11731 1 4 295,00
Радиатор охлаждения731607 1 5 661,00
Ступица задняя в сборе с подшипником 1J0598477 1 4 987,00
Подшипник передней стойки 1J0412249 1 590,00
Фильтр воздушный C37153 1 525,00
Фара правая 1U1941018P 1 14 067,00
Замок дверной 3B4839016AL 1 9 902,00
Пыльник ШРУСА наружный (комплект) 1K0498203B 1 1 479,00
Кулак поворотный правый 1J0407256N 1 16 236,00
Тормозные колодки передние 1J0698151J 1 4 128,00
Опора переднего амортизатора 1J0412331C 1 1 512,00
Амортизатор передний 333713 1 3 605,00
Автолампа1987301026 1 84,00
ИТОГО: 85 353,00
В случае необходимости выполнения работ с использованием оригинальных запасных частей, не входящих в данный перечень, Подрядчик имеет право при выполнении таких работ воспользоваться оригинальными запасными частями по начальной цене, не превышающей цену у дилерских компаний завода-производителя автомобилей марки Тойота, марки Фольксваген, марки Шкода, уменьшенной на процентную скидку, определённую по результатам проведения аукциона.
РАЗДЕЛ 4. ПРОЕКТ ДОГОВОРАДОГОВОР № _______
на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонтуавтомобилей марки Тойота, марки Фольксваген, марки Шкода.
Санкт-Петербург “___” ________ 2016 г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение “Администрация морских портов Балтийского моря”, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице Руководителя Паринова Петра Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик“, в лице __________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от “__” ________ 20__ г. № __-__-__/__ заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей Заказчика, указанных в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) (далее – автомобили, транспортные средства) в количестве 12 (двенадцать) штук с использованием оригинальных запасных частей (далее - Работы) по ценам, указанным в настоящем Договоре и приложениях к нему, при условии, что общая стоимость Работ и запасных частей за весь период действия Договора не должна превышать начальной (максимальной) цены договора, указанной в абзаце первом п. 3.1. настоящего Договора в соответствии с документацией об открытом аукционе в электронной форме на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марки Тойота, марки Фольксваген, марки Шкода.
Работы должны выполняться Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора и Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору).
1.2. Заказчик обязуется создать все необходимые условия для выполнения Работ, обеспечить приемку результатов и уплатить обусловленную настоящим Договором цену.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Подрядчик обязан располагать документами, подтверждающими соответствие запасных частей (используемых компонентов) и соблюдать требования Решения комиссии таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».
2.1.2. Иметь систему выходного контроля качества выполнения работ, проводить 100% контроль выполнения работ на автомобилях, выдаваемых Заказчику.
2.1.3. Проводить углубленный контроль качества 10% автомобилей (частичная разборка узлов, подвергшихся ремонту).
2.1.4. Иметь подготовленных специалистов высокой квалификации, обладающих знаниями и навыками для выполнения ремонтных работ автомашин марок, указанных в Техническом задании (Приложение № 1к Договору).
Подрядчик обязан предоставить по требованию Заказчика документы, подтверждающие необходимый уровень квалификации работников Подрядчика, участвующих в производстве работ по настоящему Договору, до начала выполнения работ.
В случае невыполнения Подрядчиком указанного в настоящем пункте обязательства, Заказчик вправе отказаться от настоящего Договора либо от приемки выполненных работ.
2.1.5. Производить ремонт и техническое обслуживание в строгом соответствии с объемами нормо-часов, установленными заводом-изготовителем.
2.1.6. Производить подсчет нормо-часов по всем выполняемым работам и осуществлять с учетом вычитания повторяющихся операций на основе экспертных программ.
2.1.7. Предоставить Прейскурант на основные запасные части и расходные материалы, прейскурант на выполнение основных видов работ, с указанием времени их производства (количество нормо-часов по обслуживанию автомобилей). Приложить программу выполнения регламентных работ по проведению ТО.
2.1.8. Техническое обслуживание и ремонт производить согласно стандарта и по правилам завода-изготовителя, в объемах и в сроки, предусмотренные настоящим договором, техническими регламентами, ГОСТами, ГОСТ Р 51709-2001 на ремонт и техническое обслуживание автотранспорта.
2.1.9. Своевременно и надлежащим образом выполнить Работы в полном объеме и в точном соответствии с Техническим заданием. Выполнять работы, руководствуясь эксплуатационными и ремонтными нормами, нормативами и рекомендациями завода-изготовителя, в том числе и нормативами времени (количество нормо-часов), необходимыми для выполнения конкретной работы.
2.1.10. Использовать при выполнении работ новые, оригинальные, качественные комплектующие и запасные части заводов-изготовителей. Под оригинальными запасными частями понимаются запасные части и расходные материалы, изготовленные тем же заводом, что и ремонтируемые автомобили.
2.1.11. Выполнять все работы на ремонтно-диагностическом оборудовании, соответствующем стандартам для производства работ по заводским технологиям, в том числе:
- подъемники;
- диагностическое оборудование;
- спец. инструмент для ремонта автомобилей;
- оборудование для сход - развала;
- оборудование для бесконтактной мойки автомобилей;
- шиномонтажное и балансировочное оборудование;
- оборудование для регулировки света фар;
- оборудование для диагностики и заправки кондиционеров;
- диагностическое оборудование для тестирования и очистки форсунок;
- аппараты для экспресс замены масла;
- оборудование для диагностики системы тормозов;
- посты подготовки под покраску;
- окрасочно-сушильные камеры;
- лаборатория для приготовления красок;
- стапель с измерительной системой; сварочный аппарат (инвертор точечной сварки);
- стенд для диагностики подвески при проведении ТО и кузовного ремонта;
- оборудование и инструмент для диагностики и ремонта КПП.
2.1.12. Принимать автомобили для обслуживания в течение двух часов с момента поступления заявки от Заказчика.
2.1.13. Согласовывать с Заказчиком срок выполнения Работ при приемке транспортного средства в ремонт или для проведения технического обслуживания.
2.1.14. Без согласия Заказчика не выполнять дополнительные работы за плату, а также обусловливать выполнение одних работ обязательным выполнением других.
2.1.15. В случае обнаружения в процессе выполнения работ скрытого дефекта, неустранение которого затрудняет или делает невозможным продолжение выполнения работ, а также может повлиять на качество выполняемых работ, уведомить об этом Заказчика и при его согласии отступить от согласованного перечня работ, а также приостановить выполнение работ до получения соответствующих указаний Заказчика.
2.1.16. Самостоятельно определять количество специалистов, необходимых для выполнения Работ. Назначить обученных и аттестованных лиц, ответственных за организацию работ.
2.1.17. При приемке в ремонт автомобиля составить приемо-сдаточный акт на транспортное средство, в котором указываются комплектность транспортного средства и видимые наружные повреждения и дефекты. Приемо-сдаточный акт подписывается уполномоченными лицами Подрядчика и Заказчика и заверяется печатью Подрядчика.
После приемки автомобиля составить заказ-наряд с указанием перечня предстоящих ремонтных работ и сроков их выполнения.
2.1.18. Обеспечить возможность нахождения представителя Заказчика в производственных помещениях с учетом соблюдения технологического режима работы, правил техники безопасности, противопожарной безопасности и производственной санитарии.
2.1.19. Приостановить все работы, если обнаружится скрытый дефект в транспортном средстве или иное обстоятельство, наличие которого затрудняет или делает невозможным выполнение Работ или приводит к их существенному удорожанию. В этом случае Подрядчик обязан незамедлительно (в течение одного рабочего дня после приостановления работ по указанным в настоящем пункте основаниям) уведомить Заказчика о выявленных обстоятельствах.
2.1.20. Нести ответственность за сохранность автомобиля с момента подписания приемо-сдаточного акта и до момента подписания Акта приема-сдачи выполненных работ.
2.1.21. В случае полной или частичной утраты (повреждения) принятого у Заказчика автомобиля известить об этом Заказчика и в 3-дневный срок возместить рыночную цену утраченного (поврежденного) автомобиля, а также расходы, понесенные Заказчиком.
2.1.22. Производить контроль полноты и качества выполняемых работ, комплектности и сохранности товарного вида автомобиля.
2.1.23. Не передавать права и обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
2.1.24. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение Работ по настоящему Договору.
2.1.25. Участвовать в приеме-сдаче выполненных Работ, представлять Заказчику Акт приема-сдачи выполненных Работ и другие отчетные документы.
2.1.26. Требовать оплаты от Заказчика за выполненные Работы в размере и сроки, предусмотренные статьей 3 настоящего Договора.
2.1.27. Исполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
2.1.28. По требованию Заказчика предоставлять на время ремонта подменный автомобиль аналогичного класса.
2.1.29. Соблюдать сроки выполнения Работ, установленные в заказе-наряде.
2.1.30. Обеспечить предоставление для обслуживания автомобилей Заказчика персональных мастеров-консультантов по сервису, обслуживающих VIP-клиентов, а также оказывать следующие виды услуг:
- обеспечить возможность консультаций по выделенному телефонному номеру;
- обеспечить возможность консультаций специалистов смежных областей деятельности;
- бесплатная мойка автомобиля при проведении планового ТО;
- резервирование запчастей на складе;
- услуги приема на сервисную станцию без предварительной записи;
- обеспечить одновременное обслуживание до 2 (двух) автомобилей Заказчика;
- услуги на специализированном оборудовании;
- услуги по окраске кузовов и деталей.
2.1.31. Подрядчик обязан располагать сертификатами соответствия и декларациями о соответствии на запасные части, комплектующие и материалы, используемые при производстве работ, в случае, если они подлежат сертификации (декларированию) в соответствии с требованиями действующего законодательства, и предоставить Заказчику такие сертификаты (декларации) после завершения работ (с актом приема-сдачи работ) либо в течение двух рабочих дней с момента получения соответствующего запроса Заказчика.
В случае невыполнения Подрядчиком указанного в настоящем пункте обязательства, Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Назначить ответственных лиц для связи с Подрядчиком.
Заблаговременно (не менее чем за два часа до предполагаемой даты (момента) начала ремонтных работ) подавать заявку Подрядчику о постановке автомобилей на ремонт или техническое обслуживание.
2.2.2. Выполнять все указания завода-изготовителя и Подрядчика по правильной эксплуатации транспортного средства.
2.2.3. Проверять с участием представителя Подрядчика комплектность и техническое состояние транспортного средства, а также объем и качество выполненных Работ, исправность узлов и агрегатов, подвергшихся ремонту.
2.2.4. Обеспечить процедуру приема-сдачи выполненных работ и оплатить Работы в размере и сроки, указанные в ст.3 настоящего Договора.
2.2.5. Предъявить Подрядчику претензии о проведении необходимых доработок в случае невыполнения тех или иных обязательств по настоящему Договору или неполноты представленных отчетных документов.
2.2.6. Направить Подрядчику подписанный Акт приема-сдачи Работ или мотивированный отказ в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта приема-сдачи.
2.2.7. Исполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
3. Цена Договора и порядок расчетов
3.1. Максимальная сумма, которая может быть израсходована на выполнение работ в рамках настоящего договора составляет 2 300 000,00 (два миллиона триста тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% – 350 847,46(триста пятьдесят тысяч восемьсот сорок семь) руб. 46 коп. и не может быть превышена.
Стоимость 1 (одного) нормо-часа на техническое обслуживание, слесарные работы, текущий ремонт; кузовные, диагностические и электрические работы; работы по ремонту двигателя; иные работы, выполняемые Подрядчиком в рамках настоящего Договора, составляет по итогам аукциона ____ (______________) руб. ___коп.
Стоимость запасных частей, используемых Подрядчиком для выполнения работ, указана в Техническом задании и рассчитана в соответствии с условиями Документации об открытом аукционе в электронной форме на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марки Тойота, марки Фольксваген, марки Шкода (Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме от «__» _______ 201_ года № _____________).
Стоимость запасных частей, используемых Подрядчиком, но не вошедших в примерный перечень в Техническом задании, должна иметь процентную скидку, равную ____%, определённую по результатам аукциона в соответствии с условиями Документации об открытом аукционе в электронной форме на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марки Тойота, марки Фольксваген, марки Шкода (Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме от «__» _______ 201_ года № __________), от цены оригинальных запасных частей.
3.2. Цена настоящего Договора включает в себя стоимость всех запасных частей, масел, жидкостей и ГСМ, а также стоимость работ, все налоги, пошлины и прочие сборы, которые Подрядчик должен оплачивать в соответствии с условиями настоящего Договора или на иных основаниях.
3.3. Заказчик перечисляет денежные средства на расчетный счет Подрядчика за фактически выполненные Работы, фактически использованные запасные части. Оплата производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания обеими Сторонами Акта приема-сдачи Работ и получения Заказчиком отчетных документов (счет, счет-фактура, заказ-наряд, товарная накладная на отгруженные запасные части), сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) (в случаях, указанных в п. 2.1.31. Договора).
3.4. В случае отсутствия в распоряжении Заказчика любого из отчетных документов, указанных в п. 3.3. настоящего Договора, срок оплаты фактически выполненных Работ отодвигается соразмерно задержке предоставления отсутствующего документа.
3.5. Сверка взаимных расчетов производится по согласованию Сторон. Акты сверки могут оформляться ежемесячно.
3.6. Все цены, указанные в п. 3.1 настоящего Договора, в том числе процентная скидка, установлены на основании Протокола проведения аукциона от «__» _______ 201__ г. № ________ в соответствии с предложением о цене договора участника аукциона, признанного Единой комиссией ФГБУ “АМП Балтийского моря” по закупкам товаров, работ, услуг Победителем открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марки Тойота, марки Фольксваген, марки Шкода.
3.7. Общая стоимость Работ и запасных частей, приобретаемых Заказчиком по настоящему Договору, не должна превышать сумму, указанную в абзаце первом п. 3.1. настоящего Договора.
3.8. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
4. Порядок приемки и гарантии качества выполненных Работ
4.1. Документом, подтверждающим факт выполнения Подрядчиком работ по каждой конкретной заявке Заказчика в рамках настоящего Договора, является Акт приема-сдачи работ, подписанный уполномоченными на то представителями Заказчика и Подрядчика.
4.2. Подрядчик подготавливает Акт приема-сдачи работ, исходя из фактического объема выполненных работ, а также с указанием установленных в ходе выполнения работ запасных частей и расходных материалов и представляет его Заказчику подписанным со своей стороны. Указанный в настоящем пункте Акт представляется Заказчику в сопровождении заказ – наряда, товарной накладной на отгруженные запасные части, сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) (в случаях, указанных в п. 2.1.31. Договора), счета-фактуры и счета на оплату, оформленных исходя из указанных в этом Акте данных об объеме фактически выполненных Работ.
4.3. Акт приема-сдачи должен содержать сведения о полноте исполнения обязательств Подрядчика по выполнению Работ.
4.4. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента представления Подрядчиком Акта приема-сдачи работ, указанного в п. 4.2. настоящего Договора, подписывает его и в соответствии со счетом осуществляет оплату выполненных Работ или направляет Подрядчику мотивированный отказ в подписании Акта приема-сдачи.
4.5. В случае представления Заказчиком мотивированного отказа от принятия выполненных Работ, Подрядчик обязуется устранить выявленные Заказчиком недостатки выполненных работ в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения от Заказчика претензии (мотивированного отказа от подписания акта приема-сдачи работ).
4.6. По завершении доработок Подрядчик повторно представляет Заказчику Акт приема-сдачи, с указанием текущей даты его представления, и Стороны осуществляют сдачу-приемку работ в порядке, указанном в п.п. 4.2.-4.4. настоящего Договора.
4.7. Подрядчик гарантирует надлежащую и бесперебойную работу транспортного средства при условии его эксплуатации Заказчиком в соответствии с техническими требованиями завода-изготовителя.
Гарантийный срок по настоящему Договору составляет:
1) на все виды работ – 6 (шесть) месяцев с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ;
2) на все оригинальные запасные части, установленные Подрядчиком в результате выполнения работ по настоящему Договору, - 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки соответствующих работ, либо в соответствии с гарантийным сроком, определенным заводом-изготовителем соответствующей запасной части, в зависимости от того, какой из сроков продолжительнее.
4.8. В случае обнаружения в период действия гарантии дефектов/недостатков выполненных работ или запасных частей, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки своими силами и за свой счет в срок, не превышающий 10 (десять) календарных дней с момента получения претензии Заказчика.
5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения Работ, согласованных сторонами в заказ-наряде, оформляемом при приемке автомобиля в ремонт, Заказчик имеет право удерживать пени в размере 0,1 % от суммы невыполненных обязательств за каждый день просрочки. Пени также подлежат уплате по требованию Заказчика в случае нарушения Подрядчиком сроков устранения выявленных дефектов в выполненных работах, установленных п.4.8. Договора.
5.3. Сумма пени, исчисленная в соответствии с п.5.2. настоящего Договора, перечисляется Подрядчиком Заказчику не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения требования Заказчика либо, по усмотрению Заказчика, может быть удержана Заказчиком из сумм, причитающихся Подрядчику по условиям настоящего договора.
5.4. Уплата пени, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре.
5.5. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
5.6. В случае не достижения согласия, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
5.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий или прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
5.8. В случае выявления Заказчиком недостатков выполненных работ, как на стадии принятия результатов Работ (п.п. 4.4., 4.5. Договора), так и в период гарантийного срока (п.п.4.7., 4.8. Договора), Заказчик вправе устранить такие недостатки своими силами либо с привлечением третьих лиц с возложением на Подрядчика всех расходов, связанных с устранением недостатков.
Указанные расходы Заказчика подлежат возмещению Подрядчиком в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней, с момента получения требования Заказчика, либо, по усмотрению Заказчика, могут быть удержаны из сумм, причитающихся Подрядчику по условиям настоящего Договора.
6. Вступление Договора в силу и сроки его действия
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует 1 (один) год, а в части исполнения обязательств по оплате и гарантийных обязательств - до их полного исполнения.
7. Расторжение Договора
7.1. Расторжение настоящего Договора допускается в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.
7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут досрочно в случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством, а также в одностороннем порядке по инициативе Заказчика в случае многократного (два и более раза) невыполнения (нарушения сроков выполнения, выполнения ненадлежащим образом) Подрядчиком любого из обязательств, предусмотренных настоящим Договором. В таком случае Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика, направленного по адресу либо по факсу, указанным в разделе 10 настоящего Договора, либо врученного уполномоченному представителю Подрядчика. Надлежащим подтверждением факта получения Подрядчиком уведомления Заказчика является почтовое уведомление о вручении соответствующего письма Подрядчику, отчет факса об отправке уведомления либо расписка уполномоченного представителя Подрядчика в получении уведомления, в зависимости от того, какой из способов направления уведомления об отказе от исполнения Договора был выбран Заказчиком.В случае отказа Заказчика от исполнения Договора по основаниям, указанным в настоящем пункте, любые убытки (расходы), понесенные Подрядчиком, не подлежат оплате Заказчиком.
8. Прочие условия
8.1. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, а также в случае реорганизации Стороны обязаны незамедлительно уведомить об этом друг друга. Сторона, своевременно не уведомившая другую Сторону об изменении указанных сведений, несет все риски, связанные с таким неуведомлением.
8.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.3. Не позднее 3 (трех) дней после подписания договора в электронной форме он дублируется в двух экземплярах на бумажном носителе, подписывается обеими сторонами и передаётся Заказчику и Подрядчику.
9. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора
9.1. Приложение № 1: «Техническое задание (включая примерный перечень запасных частей для технического обслуживания и ремонта автомобилей марки Тойота, марки Фольксваген, марки Шкода)».
9.2. Приложение № 2: «Документ, подтверждающий соответствие запасных частей (используемых компонентов) и производственного процесса Подрядчика требованиям Решения комиссии таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».
10. Адреса и платежные реквизиты Сторон.
Заказчик:
Федеральное государственное бюджетное учреждение “Администрация морских портов Балтийского моря”
ИНН 7805035023
КПП 780501001
198035, г. Санкт-Петербург,
ул. Гапсальская, д. 10.
тел. (812) 245-17-00
УФК по г. Санкт-Петербургу
(ФГБУ “АМП Балтийского моря”
л/с 20726Ш04950)
р/сч. № 40501810300002000001
в Северо-Западном ГУ Банка России
г. Санкт-Петербург
БИК 044030001
Руководитель
ФГБУ “АМП Балтийского моря”
_________________________ П.П. Паринов
М. П. Подрядчик:
ИНН _____________ КПП ____________
ОГРН ______________________
Адрес: ________________________________
Телефон _____________________________
Факс ________________________________
Адрес электронной почты: _____________
Банковские реквизиты ___________________
Приложение № 1
к договору на выполнение работ по техническому
обслуживанию и ремонту автомобилей
от “___“ ___________ 201__ г. № __________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕна выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей
1. Характеристики работ: Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марки Тойота в количестве 9 шт., марки Фольксваген в количестве 2 шт., марки Шкода в количестве 1 шт.
Техническое обслуживание представляет собой мероприятия, перечисленные в сервисной книжке, согласно межсервисному пробегу с сохранением гарантийных обязательств.
Ремонт включает в себя углубленный осмотр, контроль (диагностирование) технического состояния элементов кузова, кабины, рамы и установленных на них агрегатов и узлов, проведения по результатам контроля (диагностирования) необходимого ремонта: восстановление (замена) деталей узлов, достигших предельного состояния, герметизация сварных швов и уплотнений, устранение вмятин и трещин на панелях и каркасе кузова, кабины и рамы, восстановление и нанесения противокоррозийного покрытия, окраска кузова, кабины и рамы автомобиля с выполнением сопутствующих работ, выполнение работ связанных с обеспечением работоспособного состояния автомобиля с устранением отказов работы подвижного состава с восстановлением или заменой отдельных его агрегатов, узлов и деталей, запасных частей достигших предельно допустимого состояния и т.д.
Техническое обслуживание и ремонт должны производиться согласно стандарта и по правилам завода изготовителя, в объемах и в сроки, предусмотренные «Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта», утвержденного приказом Министерством транспорта РСФСР 20 сентября 1984 г., технической документацией на автотранспорт, ГОСТ Р 51709-2001 на ремонт и техническое обслуживание автотранспорта.
Подрядчик должен иметь техническую возможность и программное обеспечение для ремонта автомобилей.
Подрядчик обязуется принимать автотранспортное средство Заказчика во внеочередном порядке не позднее 120 минут с момента обращения Заказчика.
В случае обнаружения в процессе выполнения работ скрытого дефекта, неустранение которого затрудняет или делает невозможным продолжение выполнения работ, а также может повлиять на качество выполняемых работ, Подрядчик должен уведомить об этом Заказчика и при его согласии отступить от согласованного перечня работ, а также приостановить выполнение работ до получения соответствующих указаний Заказчика.
Подрядчик не должен без согласия Заказчика выполнять дополнительные работы за плату, а также обусловливать выполнение одних работ обязательным выполнением других.
Подрядчик несёт ответственность за сохранность автотранспортных средств Заказчика, находящихся у Подрядчика.
Подрядчик должен выполнять все работы с использованием собственных запасных частей и материалов.
Сроки выполнения работ устанавливаются в каждом конкретном случае по согласованию с Заказчиком в соответствии с предложением Подрядчика и в рамках регламента трудоемкости работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, установленных заводом-изготовителем. Срок выполнения работ исчисляется в нормо-часах при ежедневном выполнении работ не менее 8 часов в сутки по рабочим дням, при условии, что 1 (один) нормо-час равен 1 (одному) часу, т.е. 60 (шестидесяти) минутам.
Подрядчик должен иметь посты: мойки, компьютерной диагностики, ремонта электрооборудования, проверки геометрии подвески (сход-развал), слесарных работ, ремонта двигателя, шиномонтажа и балансировки колес, арматурных работ, жестяно-сварочных работ, лакокрасочных работ и нанесения антикоррозийного покрытия кузова, регулировки и проверки ТНВД, ремонта и регулировки топливной аппаратуры Common Rail, проверки и регулировки топливных форсунок дизельных двигателей, промывки топливных систем с использованием специального оборудования.
Ремонт и техническое обслуживание автомашин должны осуществляться в строгом соответствии с объемами нормо-часов, установленных заводом изготовителем.
Место выполнения работ: Санкт-Петербург, Кировский район, _____________.
2. Гарантийный срок: Гарантия на выполненные работы составляет 6 (шесть) месяцев со дня подписания Сторонами Акта выполненных работ, гарантия на установленные в ходе выполнения работ запасные части составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Сторонами Акта выполненных работ.
3. Результат работ: в результате работ автомобиль должен передаваться Заказчику в исправном работоспособном состоянии с устраненными повреждениями (дефектами), устранение которых было целью Заказчика при обращении к Подрядчику, а также быть на ходу.
Подрядчик обязуется использовать при выполнении работ новые, оригинальные, качественные комплектующие и запасные части. Под оригинальными запасными частями понимаются запасные части и расходные материалы, изготовленные тем же заводом, что и ремонтируемые автомобили.
Запасные части должны поставляться новыми, не использованными, не восстановленными, не бывшими в употреблении, серийно выпускаемыми, не имеющими дефектов.
4. Перечень автомобилей, передаваемых Подрядчику для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту:
№ п/п Марка/модель автомобиля Год выпуска
Toyota Avensis 1.8 2007
Toyota Camry 2.4 2004
Toyota Camry 2.4 2005
Toyota Camry 2.4 2005
Toyota Camry 2.4 2005
Toyota Camry 2.4 2005
Toyota Hiace 2.7 2005
Toyota Land Cruiser 4.0 V6 2008
Toyota Land Cruiser 200 4.7i V8 2008
Volkswagen Transporter T5 2005
Volkswagen 7HC Multivan2011
Skoda Octavia 1.6 2003
5. Перечень запасных частей для технического обслуживания и ремонта автомобилей:
5.1. Марка Тойота
№ п/п Наименование Номер по заводскому каталогу Кол-во, шт. Стоимость, руб.
Фильтр масляный 9091510004 1 Насос масляный 1510028020 1 Ремень поликлиновый 9091602502 1 Труба глушителя 1742028120 1 Радиатор 164000D210 1 Шланг 1227828020 1 Сальник 9031138089 1 Фильтр топливный 233000A020 1 Картер двигателя 1210128040 1 Кольцо 9030152006 1 Патрубок 1226228021 1 Распределительный вал 1350128010 1 Фильтр воздушный 178010H020 1 Тяга рулевая 4550339225 1 ИТОГО: 5.2. Марка Фольксваген
№ п/п Наименование Номер по заводскому каталогу Кол-во, шт. Стоимость, руб.
Фильтр масляный 225461 Датчик давления масла 128901 Насос масляный222041 Ремень ГРМ CT10281 Амортизатор704221 Подшипник ступицы в комплекте7136107601 Фильтр воздушный 1099617551 Тормозные колодкиBP431151 Диск тормозной задний09864790971 Топливный фильтрKL229/41 Ремень поликлиновый 6PK10801 Ремень ГРМ CT11391 Тяга стабилизатора 7H5411317D 1 Водяная помпа 045121011H 1 Подшипник опоры амортизатора 7E0412249 1 Фильтр салона CU2842 1 Фильтр воздушный C321911 1 Пружина задней подвески 7J0511115G 1 ИТОГО: 5.3. Марка Шкода
№ п/п Наименование Номер по заводскому каталогу Кол-во, шт. Стоимость, руб.
Фильтр воздушный 107756755 1 Щетка стеклоочистителя301114014 1 Привод левый303155 1 Диск выключения сцепления1130150100 1 Насос масляный22204 1 Тяга стабилизатораLS11012 1 Катушка зажигания + коммутатор11731 1 Радиатор охлаждения731607 1 Ступица задняя в сборе с подшипником 1J0598477 1 Подшипник передней стойки 1J0412249 1 Фильтр воздушный C37153 1 Фара правая 1U1941018P 1 Замок дверной 3B4839016AL 1 Пыльник ШРУСА наружный (комплект) 1K0498203B 1 Кулак поворотный правый 1J0407256N 1 Тормозные колодки передние 1J0698151J 1 Опора переднего амортизатора 1J0412331C 1 Амортизатор передний 333713 1 Автолампа1987301026 1 ИТОГО: В случае необходимости выполнения работ с использованием оригинальных запасных частей, не входящих в данный перечень, Подрядчик имеет право при выполнении таких работ воспользоваться оригинальными запасными частями по начальной цене, не превышающей цену у дилерских компаний завода-производителя автомобилей марки Тойота, марки Фольксваген, марки Шкода, уменьшенной на процентную скидку, определённую по результатам проведения аукциона.
Заказчик:
Руководитель
ФГБУ “АМП Балтийского моря”
_________________________ П.П. Паринов
М. П. Подрядчик:
_________________________ ____________
М. П.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮИ СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕИ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ1. Заявка на участие в электронном аукционе подготавливается участником закупки в соответствии с требованиями настоящей документации.
2. Заявка на участие в аукционе должна быть заполнена участником аукциона в соответствии с п.п. 6.3 – 6.14 раздела 1 «Общие условия проведения аукциона», п. 2.8 раздела 2 «Информационная карта аукциона» настоящей документации об аукционе с соблюдением следующих условий:
2.1. Оформление первой части заявки:
2.1.1. Первая часть заявки оформляется в соответствии с требованиями пункта 6.4. Раздела 1 «Общие условия проведения аукциона», пункта 2.8 раздела 2 «Информационная карта аукциона» настоящей документации по Форме 1 (Приложение № 1 к настоящей документации) с учетом следующих требований:
2.1.1.1. При указании участником закупки в первой части заявки конкретных показателей, связанных с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика, установленным в Техническом задании (Раздел 3 настоящей документации), указанные участником аукциона сведения и показатели не должны иметь двусмысленных толкований. Участник указывает конкретные характеристики товара, в том числе товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара). Не допускается использование формулировок «не более», «не менее», за исключением случаев, когда указанным способом показатели характеристик товара обозначаются производителем товара. Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях предлагаемого для поставки товара, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименовании, наименовании места происхождения товара или наименовании производителя товара, указанного в первой части заявки, несет участник закупки.
2.1.1.2. По показателю «Количество предлагаемого к поставке товара» участник закупки указывает конкретное числовое значение показателя (конкретный показатель).
2.2. Оформление второй части заявки:
Вторая часть заявки оформляется в соответствии с требованиями пункта 6.6 Раздела 1 «Общие условия проведения аукциона» настоящей документации.
Сведения, предусмотренные подпунктом 1) пункта 5.2. и подпунктом 1) пункта 6.6. Раздела I «Общие условия проведения аукциона» настоящей документации, предоставляются участниками закупки по формам 2-3 (Приложения №№ 2, 3 к настоящей документации).
РАЗДЕЛ 6. ПРИЛОЖЕНИЯПриложение № 1 к документации
об открытом аукционе в электронной форме
Форма 1. Форма для заполнения участником аукциона заявки на участие в аукционеУказанная форма заполняется участником аукциона в соответствии с Разделом 5 настоящей документации
Изучив Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме от «___» ____________ 201__ г. № ________ Участник закупки, направивший настоящую первую часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и сведения о котором указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, выражает свое согласие на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марки Тойота в количестве 9 шт., марки Фольксваген в количестве 2 шт., марки Шкода в количестве 1 шт. в точном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме, в том числе Технического задания и Проекта договора.
Перечень запасных частей для технического обслуживания и ремонта автомобилей:
1. Марка Тойота
№ п/п Наименование Номер по заводскому каталогу Кол-во, шт.
Фильтр масляный 9091510004 1
Насос масляный 1510028020 1
Ремень поликлиновый 9091602502 1
Труба глушителя 1742028120 1
Радиатор 164000D210 1
Шланг 1227828020 1
Сальник 9031138089 1
Фильтр топливный 233000A020 1
Картер двигателя 1210128040 1
Кольцо 9030152006 1
Патрубок 1226228021 1
Распределительный вал 1350128010 1
Фильтр воздушный 178010H020 1
Тяга рулевая 4550339225 1
2. Марка Фольксваген
№ п/п Наименование Номер по заводскому каталогу Кол-во, шт.
Фильтр масляный 225461
Датчик давления масла 128901
Насос масляный222041
Ремень ГРМ CT10281
Амортизатор704221
Подшипник ступицы в комплекте7136107601
Фильтр воздушный 1099617551
Тормозные колодкиBP431151
Диск тормозной задний09864790971
Топливный фильтрKL229/41
Ремень поликлиновый 6PK10801
Ремень ГРМ CT11391
Тяга стабилизатора 7H5411317D 1
Водяная помпа 045121011H 1
Подшипник опоры амортизатора 7E0412249 1
Фильтр салона CU2842 1
Фильтр воздушный C321911 1
Пружина задней подвески 7J0511115G 1
3. Марка Шкода
№ п/п Наименование Номер по заводскому каталогу Кол-во, шт.
Фильтр воздушный 107756755 1
Щетка стеклоочистителя301114014 1
Привод левый303155 1
Диск выключения сцепления1130150100 1
Насос масляный22204 1
Тяга стабилизатораLS11012 1
Катушка зажигания + коммутатор11731 1
Радиатор охлаждения731607 1
Ступица задняя в сборе с подшипником 1J0598477 1
Подшипник передней стойки 1J0412249 1
Фильтр воздушный C37153 1
Фара правая 1U1941018P 1
Замок дверной 3B4839016AL 1
Пыльник ШРУСА наружный (комплект) 1K0498203B 1
Кулак поворотный правый 1J0407256N 1
Тормозные колодки передние 1J0698151J 1
Опора переднего амортизатора 1J0412331C 1
Амортизатор передний 333713 1
Автолампа1987301026 1
Предоставляемые запасные части и комплектующие являются оригинальными, то есть изготовленными заводом-производителем автомобилей марки Тойота, марки Фольксваген, марки Шкода.
Место выполнения работ: Санкт-Петербург, в пределах административных границ Кировского района, ______________________________ (Участник закупки указывает адрес, по которому будут выполняться работы)
В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с Федеральным государственным бюджетным учреждением “Администрация морских портов Балтийского моря“ в соответствии с требованиями Извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме, Документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями наших предложений, в срок, указанный в Документации об открытом аукционе в электронной форме.
В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя открытого аукциона в электронной форме, а победитель открытого аукциона в электронной форме будет признан уклонившимся от заключения договора с Федеральным государственным бюджетным учреждением “Администрация морских портов Балтийского моря“, мы обязуемся подписать договор в соответствии с требованиями Документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями наших предложений, в срок, указанный в Документации об открытом аукционе в электронной форме.
Приложение № 2 к документации
об открытом аукционе в электронной форме
Форма 2. «Информация об участнике аукциона»
В случае, если участник – юридическое лицо:
Информация об участнике закупки - юридическом лице
1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме 2. Место нахождения (юридический адрес) 3. Почтовый адрес 4. Номер контактного телефона (с кодом города), Ф.И.О. контактного лица 5. Идентификационный номер налогоплательщика (аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица) 6. ОГРН В случае, если участник – физическое лицо (индивидуальный предприниматель):
Информация об участнике закупки - физическом лице (индивидуальном предпринимателе)
1. Фамилия, имя, отчество 2. Паспортные данные 3. Место жительства 4. Номер контактного телефона (с кодом города) 5. Идентификационный номер налогоплательщика Приложение № 3 к документации
об открытом аукционе в электронной форме
Форма 3.«Декларация участника аукциона»Декларация о соответствии требованиям пункта 5.3.1.1 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения «Администрация морских портов Балтийского моря» и требованиям, указанным в подпунктах 1)-6) пункта 5.1. раздела 1 «Общие условия проведения аукциона» Документации об открытом аукционе в электронной форме
Мы гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем соответствие
__________________________________________________________________________________
(наименование организации (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица/индивидуального предпринимателя)
следующим требованиям пункта 5.3.1.1 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения «Администрация морских портов Балтийского моря»:
3.1. В отношении ________________________________
(наименование участника закупки)
не проводится процедура ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом или об открытии конкурсного производства.
3.2. На день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме наша деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, не приостановлена.
3.3. Недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает __________________________ % (значение укажите цифрами)
балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
3.4. Сведения об ________________________________, отсутствуют в
(наименование участника закупки)
Предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков, а также в предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков.
3.5. Решения суда, вступившие в законную силу, о ненадлежащем исполнении __________________________________ обязательств по договорам (контрактам),
(наименование участника закупки)
заключенным с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Администрация морских портов Балтийского моря» за последние 2 (два) года, на момент проведения открытого аукциона в электронной форме отсутствуют.

Приложенные файлы

  • docx 44528541
    Размер файла: 209 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий