Монтаж заземления релейных шкафов или светофоров на мачтах: металлических. 1 шт.


УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Комиссии по осуществлению закупок
ОАО «ЭЛТЕЗА»
__подпись____ А.А. Михеев
«28» декабря 2017 г.
Условия проведения аукциона
Общие условия проведения аукциона
Сведения о заказчике
Заказчик: Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА»).
Место нахождения заказчика:129343, г. Москва, ул. Сибиряковская, дом 5.
Почтовый адрес заказчика: 129343, г. Москва, ул. Сибиряковская, дом 5.
Адрес электронной почты: [email protected]
Номер телефона: 8 (499) 266-69-96.
Организатор: ОАО «РЖД» в лице Центра организации закупочной деятельности - структурного подразделения ОАО «РЖД».
Контактное лицо: Рыбакова Марина Владимировна, главный специалист.
Адрес электронной почты: [email protected]
Номер телефона: 8 (499) 260-13-56.
Номер факса: 8 (499) 260-53-55.
Способ проведения аукциона
Открытый аукцион в электронной форме № 26111/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д (далее – аукцион).
В случае возникновения технических и иных неполадок при работе в личном кабинете в автоматизированной информационной системе «Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» необходимо обращаться в техническую поддержку по телефону, указанному на сайте http://etzp.rzd.ru в разделе «Контактная информация» (http://etzp.rzd.ru/freeccee/main?ACTION=hotline).
Предмет аукциона
Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов хозяйства автоматики и телемеханики Восточно-Сибирской ДИ (далее – Работы).
Участники
Особенности участия в аукционе не предусмотрены.
Антидемпинговые меры
Антидемпинговые меры не предусмотрены.
Обеспечение заявок
Способ обеспечения заявки установлен пунктом 7.6.1 аукционной документации (банковская гарантия или внесение денежных средств).
Размер обеспечения аукционной заявки составляет 1 640 000,00 (один миллион шестьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Требования к банковской гарантии указаны в пунктах 7.6.8-7.6.15 аукционной документации.
Для обеспечения в виде перечисления денежных средств банковские реквизиты:
р/счет 40702810100000003354
в АО "СМП Банк" г. Москва
БИК 044525503
к/счет 30101810545250000503 в ГУ Банка России по ЦФО
Наименование получателя денежных средств:
ОАО «ЭЛТЕЗА»
ИНН 7716523950
КПП 774850001
Назначение платежа: обеспечение заявки для участия в (вид процедуры) № _____/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д, ОКПО________. Адрес: индекс ______, г. ________, ул. _____________, д. __, стр. __. НДС не облагается.
Обеспечение исполнения договора
Способ обеспечения исполнения договора, указан в пункте 8.1.1 аукционной документации (банковская гарантия или внесение денежных средств).
Размер обеспечения исполнения договора составляет 3 300 000,00 (три миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек.
Требования к банковской гарантии указаны в пунктах 8.1.8-8.1.11 аукционной документации.
Требования к банковской гарантии указаны в пунктах 7.6.8-7.6.15 аукционной документации.
Для обеспечения в виде перечисления денежных средств банковские реквизиты:
р/счет 40702810100000003354
в АО "СМП Банк" г. Москва
БИК 044525503
к/счет 30101810545250000503 в ГУ Банка России по ЦФО
Наименование получателя денежных средств:
ОАО «ЭЛТЕЗА»
ИНН 7716523950
КПП 774850001
Назначение платежа: обеспечение заявки для участия в (вид процедуры) № _____/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д, ОКПО________. Адрес: индекс ______, г. ________, ул. _____________, д. __, стр. __. НДС не облагается
Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок, вскрытия заявок
Заявки в электронной форме (части заявок в электронной форме) подаются в порядке, указанном в пунктах 7.3.5-7.3.10 аукционной документации, автоматизированной информационной системе «Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» (на странице данного аукциона на сайте http://etzp.rzd.ru) (далее – электронная площадка, ЭТЗП, сайт ЭТЗП). При подаче заявки (части заявки) в электронной форме общий объём электронных документов не должен превышать 600 Мегабайт.
Часть заявки на бумажном носителе представляется в порядке, предусмотренном пунктами 7.3.2-7.3.4 аукционной документации, по адресу: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 16, стр. 1 (БЦ «Каланчевская плаза»), 3 этаж, кабинет № С-315 (в рабочие дни с 9:00 до 17:30 (в пятницу до 16:30), перерыв с 12:00 до 13:00).
Для прохода в здание необходимо направить заявку (с указанием ФИО, контактного телефона, номера процедуры размещения заказа, даты и цели посещения) на электронный адрес: [email protected], не позднее, чем за один рабочий день (до 15:00 московского времени), предшествующий дню посещения. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Дата начала подачи заявок – с момента опубликования извещения и аукционной документации в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – единая информационная система), на сайте www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), на сайте ЭТЗП, на сайте ОАО «ЭЛТЕЗА» http://www.elteza.ru (раздел «Тендеры) (далее – сайты) «28» декабря 2017 г.
Дата окончания срока подачи заявок – 14:00 часов московского времени «29» января 2018 г.
Вскрытие заявок осуществляется по истечении срока подачи заявок в 14:00 часов московского времени «29» января 2018 г. на ЭТЗП (на странице данного открытого аукциона на сайте ЭТЗП).
Место и дата рассмотрения заявок участников аукциона и проведения аукциона
Рассмотрение аукционных заявок осуществляется в 11:00 часов московского времени «02» февраля 2018 г. по адресу: г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, вл. 1, стр. 1, этаж 1, кабинет № 23.
Проведение аукциона осуществляется в 11:300 часов московского времени «06» февраля 2018 г. на ЭТЗП (на странице данного аукциона на сайте ЭТЗП) в электронной форме в личном кабинете участника электронных процедур.
1.10.Порядок направления запросов на разъяснение положений аукционной документации и предоставления разъяснений положений аукционной документации
Порядок направления запросов на разъяснение положений аукционной документации и предоставления разъяснений положений аукционной документации указан в пункте 6.2 аукционной документации.
Срок направления участниками запросов на разъяснение положений аукционной документации: с «28» декабря 2017г. по «22» января 2018 г. (включительно).
Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений аукционной документации: «28» декабря 2017 г.
Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений аукционной документации: «26» января 2018 г.
1.11. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами
Приоритет не установлен.
Квалификационные требования к участникам аукциона
Участник должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим капитальный ремонт объектов капитального строительства.
Участник считается соответствующим данному требованию при соблюдении следующих условий:
- участник закупки является членом саморегулируемой организации в области капитального ремонта объектов капитального строительства;
- наличие у саморегулируемой организации, членом которой является участник, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- совокупный размер неисполненных обязательств, принятых на себя участником по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в том числе по договору, заключаемому по итогам процедуры закупки, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого участником был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- участник закупки имеет право выполнять капитальный ремонт в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
В подтверждение соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, участник в составе заявки предоставляет:
- действующую на момент подачи заявки выписку из реестра членов саморегулируемой организации в области капитального ремонта объектов капитального строительства, членом которой является участник, выданную указанной саморегулируемой организацией;
- подтверждение совокупного размера обязательств по договорам в декларативной форме в соответствии с приложением № 1 к документации.
Не требуется членство участника в саморегулируемой организации в области капитального ремонта объектов капитального строительства если:
- предложение участника о цене договора строительного подряда не превышает трех миллионов рублей.
Документы представляются в электронной форме и должны быть сканированы с оригинала либо нотариально заверенной копии.
Участник должен иметь опыт по фактически выполненным строительно-монтажным работам по капитальному ремонту объектов хозяйства автоматики и телемеханики инфраструктуры железнодорожного транспорта, стоимость которых составляет не менее 20% (двадцати процентов) начальной (максимальной) цены договора без учета НДС, установленной в приложении № 3 к аукционной документации. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником аукциона (с учетом правопреемственности) строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов хозяйства автоматики и телемеханики инфраструктуры железнодорожного транспорта (по выбору участника аукциона).
В подтверждение опыта выполнения строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов хозяйства автоматики и телемеханики инфраструктуры железнодорожного транспорта участник в составе заявки представляет:
-документ по форме приложения № 11 к аукционной документации о наличии опыта, указанного в пункте 2.2 аукционной документации;
и
-акты о выполнении работ;
и
-договоры на выполнение работ (представляются все листы договоров со всеми приложениями);
-копии документов, подтверждающие правопреемство в случае предоставления в подтверждение опыта договоров, заключаемых иными лицами, не являющимися участниками аукциона (договор о правопреемстве организации, передаточный акт и др.).
Участник должен располагать квалифицированным персоналом, в том числе:
- электромонтажники не ниже 4 (четвертого) разряда – не менее 26 (двадцати шести) человек.
В подтверждение наличия квалифицированного персонала участник в составе заявки должен представить:
- документ по форме приложения № 12 к аукционной документации;
- штатное расписание (в случае привлечения персонала, находящегося в штате);
- действующие документы, подтверждающие присвоение разряда, не ниже указанного в пункте 2.3 аукционной документации (трудовые договора, протоколы аттестационной комиссии по присвоению квалификации, другие документы);
- информацию о трудовых договорах или гражданско-правовых договорах со специалистами, задействованными при выполнении работ, иных договорах на оказание услуг по предоставлению персонала.
Документы, перечисленные в пунктах 2.2. – 2.3. аукционной документации, представляются в электронной форме и должны быть сканированы с оригинала, нотариально заверенной копии или копии документа, заверенного подписью уполномоченного лица и печатью, при ее наличии.
Техническое задание
Сведения о наименовании закупаемых работ, их количестве (объеме), единичных расценках, начальной (максимальной) цене договора, расходах участника, нормативных документах, согласно которым установлены требования, технических и функциональных характеристиках работ, требования к их безопасности, качеству, к результатам, иные требования, связанные с определением соответствия выполняемых работ, потребностям заказчика, место, условия и сроки выполнения работ, форма, сроки и порядок оплаты изложены в техническом задании, являющемся приложением № 3 к аукционной документации.
Заключение и исполнение договора
Заключение, исполнение договора осуществляется в соответствии с пунктом 8 аукционной документации.
В случае прекращения ОАО «РЖД» финансирования по Договору в целом, Договор подлежит расторжению с составлением акта сверки взаиморасчетов и оплаты Исполнителю фактически выполненных до момента расторжения работ, которые отвечают всем требованиям, предусмотренным нормативными документами и проектно-сметной документацией.
Изменение количества предусмотренных договором работ, при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен договор, допускается в пределах 30% от начальной (максимальной) цены договора без учета НДС.
Приложение № 3
к аукционной документации
Техническое задание
Наименование закупаемых работ их количество (объем), единичные расценки и начальная (максимальная) цена договора
Стоимость строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов хозяйства автоматики и телемеханики Восточно-Сибирской ДИ
Наименование объектов Ед. изм. Количество (объем) Всего стоимость работ, руб. в том числе
без учета НДС с учетом НДС стоимость строительно-монтажных работ, руб. Стоимость прочих работ и затрат
без учета НДС с учетом НДС без учета НДС с учетом НДС
Электрическая централизация ст. Замзорединица 1,00 1 422 808,00 1 678 913,44 1 323 545,00 1 561 783,10 99 263,00 117 130,34
Автоматическая блокировка Тельма-Усолье единица 1,00 4 184 079,00 4 937 213,22 3 913 805,00 4 618 289,90 270 274,00 318 923,32
Электрическая централизация ст. Иркутск-Сортировочный 1 пост единица 1,00 6 503 173,00 7 673 744,14 6 007 381,00 7 088 709,58 495 792,00 585 034,56
"Автоматическая блокировка Тельма-Китой" единица 1,00 4 658 824,00 5 497 412,32 4 356 840,00 5 141 071,20 301 984,00 356 341,12
"Автоматическая блокировка участок Ангасолка-Глубокая " единица 1,00 9 416 723,00 11 111 733,14 8 689 129,00 10 253 172,22 727 594,00 858 560,92
"Автоматическая блокировка Речушка-Видим" единица 1,00 2 204 434,00 2 601 232,12 2 055 723,00 2 425 753,14 148 711,00 175 478,98
"Электрическая централизация ст.Баларихтаединица 1,00 1 399 342,00 1 651 223,56 1 251 724,00 1 477 034,32 147 618,00 174 189,24
"Электрическая централизация ст.Небель" единица 1,00 966 322,00 1 140 259,96 966 322,00 1 140 259,96 "Автоматическая блокировка Нижнеангарск-Холодная" единица 1,00 484 912,00 572 196,16 484 912,00 572 196,16 "Автоматическая блокировка Анамакит-Новый Уоян" единица 1,00 829 726,00 979 076,68 829 726,00 979 076,68 "Автоматическая блокировка перегон Казанкан-Северомуйск" единица 1,00 698 343,00 824 044,74 698 343,00 824 044,74 ИТОГО начальная (максимальная) цена договора 32 768 686,00 38 667 049,48 Порядок формирования начальной (максимальной) цены Начальная (максимальная) цена договора учитывает все расходы Исполнителя, включает стоимость материалов, заготовительских-складских расходов, затраты на выполнение Работ, затрат на производство работ в зимнее время, а также иные затраты Исполнителя, которые возникнут или могут возникнуть в ходе выполнения Работ.
1.2 Перечень работ, материалов по объекту: «Капитальный ремонт объектов хозяйства автоматики и телемеханики Восточно-Сибирской ДИ»
№ п/пНаименование работ, материалов Единица измерения Количество единиц
1.2.1 Перечень работ, материалов по объекту "Электрическая централизация ст. Замзор"
Раздел 1. Строительные работы
1 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 100 м3 грунта 3,1896
2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 100 м3 грунта 3,2039
3 Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге под путями, группа грунтов 2 100 м3 грунта 0,2464
4 Установка защитных труб асбестоцементных диаметром 100 мм для кабеля 100 м труб 0,32
5 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 100 м3 грунта 0,0578
Раздел 2. Монтажные работы
6 Монтаж кабеля до 35 кВ в готовые траншеи без покрытий, масса 1 м до 1 кг 100 м кабеля 9,38
7 Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг 100 м кабеля 0,52
8 Прокладка опознавательной ленты в траншее 1 км кабеля 0,886
9 Монтаж кабеля до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг 100 м кабеля 28
10 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2 1 шт. 26
11 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2 1 шт. 20
12 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм2 1 шт. 8
13 Провода в смонтированных заводских стативах (изменение схемы): упразднение проводов 1 шт. 46
14 Провода в смонтированных заводских стативах (изменение схемы): провода новые, прокладка и подключение 1 шт. 46
15 Разделка сухая для кабеля с количеством жил до: 12 1 шт. 138
16 Разделка сухая для кабеля с количеством жил до: 27 1 шт. 220
17 Разделка сухая для кабеля с количеством жил до: 48 1 шт. 41
18 Монтаж муфты кабельной разветвительной, количество направлений до: 8 1 шт. 1
19 Монтаж муфты кабельной универсальной промежуточной 1 шт. 1
20 Монтаж ящика трансформаторного с: двумя трансформаторами (ящик путевой) 1 шт. 5
21 Монтаж шкафа батарейного, количество аккумуляторов до 24 1 шт. 1
22 Монтаж заземления релейных шкафов или светофоров на мачтах: металлических 1 шт. 1
23 Монтаж привода электрического на: простой стрелке 1 шт. 4
24 Монтаж блока аккумуляторного в батарейном шкафу (напольное оборудование) емкостью до 100 1 блок аккумуляторный 3
25 Монтаж блока аккумуляторного в посту электрической централизации емкостью свыше 200 1 блок аккумуляторный 1
26 Монтаж секции пульта централизации 1 шт. 2
27 Монтаж установки электропитающей щитовой до четырех панелей с трансформаторами и преобразователем частоты 1 компл. 1
28 Монтаж щита выключения питания (далее-ЩВП) 1 шт. 1
29 Установка и подключение приборов на стативе с заводским монтажом 1 шт. 27
30 Установка прибора штепсельного без монтажа проводов 1 шт. 13
31 Монтаж приборов в напольных релейных шкафах (ячейки кодовые до 5 реле, трансформаторы, выпрямители, блоки конденсаторные и др.), количество выводов от 4 до 25 1 шт. 90
Раздел 3. Демонтажные работы
32 Демонтаж кабеля до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг 100 м кабеля 28
33 Демонтаж присоединений к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2 1 шт. 26
34 Демонтаж присоединений к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2 1 шт. 20
35 Демонтаж присоединений к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм2 1 шт. 8
36 Демонтаж муфты кабельной разветвительной, количество направлений до: 8 1 шт. 1
37 Демонтаж муфты кабельной универсальной промежуточной 1 шт. 1
38 Демонтаж ящика трансформаторного с: двумя трансформаторами (ящик путевой) 1 шт. 5
39 Демонтаж шкафа батарейного, количество аккумуляторов до 24 1 шт. 1
40 Демонтаж заземления релейных шкафов или светофоров на мачтах: металлических 1 шт. 1
41 Демонтаж привода электрического на: простой стрелке 1 шт. 4
42 Демонтаж блока аккумуляторного в батарейном шкафу (напольное оборудование) емкостью до 100 1 блок аккумуляторный 3
43 Демонтаж блока аккумуляторного в посту электрической централизации емкостью свыше 200 1 блок аккумуляторный 1
44 Демонтаж секции пульта централизации 1 шт. 2
45 Демонтаж установки электропитающей щитовой до четырех панелей с трансформаторами и преобразователем частоты 1 компл. 1
46 Демонтаж щит выключения питания ЩВП 1 шт. 1
47 Демонтаж и отключение приборов на стативе с заводским монтажом 1 шт. 27
48 Демонтаж прибора штепсельного 1 шт. 13
49 Демонтаж приборов в напольных релейных шкафах (ячейки кодовые до 5 реле, трансформаторы, выпрямители, блоки конденсаторные и др.), количество выводов от 4 до 25 1 шт. 90
Раздел 4. Материалы
50 Лента сигнальная предупредительная, трехслойная с пленочной защитой надписи от истирания 1000 м 0,886
51 Трубы хризотилцементные безнапорные м 32
52 Основание из углового стального профиля релейных и батарейных шкафов745.00.00, ПР 32 ЦШ 10.02-96(или эквивалент) компл. 1
1.2.2. Перечень работ, материалов по объекту "Автоматическая блокировка Тельма-Усолье"
Раздел 1. Строительные работы
1 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 100 м3 грунта 30,6324
2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 100 м3 грунта 30,6324
3 Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге под путями, группа грунтов 2 100 м3 грунта 1,0472
4 Установка защитных труб асбестоцементных диаметром 100 мм для кабеля 100 м труб 1,36
5 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 100 м3 грунта 0,7082
6 Устройство площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали 1 т конструкций 1,82
7 Разборка площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали 1 т конструкций 1,82
8 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,35
Раздел 2. Монтажные работы
9 Монтаж кабеля до 35 кВ в готовые траншеи без покрытий, масса 1 м до 1 кг 100 м кабеля 181,07
10 Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг 100 м кабеля 1,96
11 Прокладка опознавательной ленты в траншее 1 км кабеля 8,509
12 Ввод кабеля связи в служебно-технические здания, кабель емкостью: 7х4 1 ввод кабеля 1
13 Монтаж муфты кабельной соединительной для кабеля с количеством жил до: 27 1 шт. 12
14 Разделка сухая для кабеля с количеством жил до: 12 1 шт. 137
15 Разделка сухая для кабеля с количеством жил до: 27 1 шт. 56
16 Монтаж дроссель-трансформатора путевого: спаренного или сдвоенного 1 компл. 13
17 Монтаж шкафа релейного с заводским монтажом, со штепсельными реле, тип: ШРУ-М, ШРУ-М-У 1 шт. 14
18 Монтаж заземления релейных шкафов и светофоров на мачтах: металлических 1 шт. 14
19 Монтаж заземления кабельных ящиков и светофоров на мачтах: железобетонных 1 шт. 41
20 Монтаж ящика кабельного на опоре железобетонной, количество разрядников до: 10 1 шт. 26
21 Монтаж ящика трансформаторного с: двумя трансформаторами (ящик путевой )1 шт. 47
22 Монтаж муфты кабельной универсальной концевой (МГУ-2, МГУ-14-1) 1 шт. 22
Раздел 3. Демонтажные работы
23 Демонтаж дроссель-трансформатора путевого: спаренного или сдвоенного 1 компл. 13
24 Демонтаж шкафа релейного с заводским монтажом, со штепсельными реле, тип: ШРУ-М, ШРУ-М-У 1 шт. 14
25 Демонтаж заземления релейных шкафов и светофоров на мачтах: металлических 1 шт. 14
26 Демонтаж заземления кабельных ящиков и светофоров на мачтах: железобетонных 1 шт. 41
27 Демонтаж ящика кабельногой на опоре железобетонной, количество разрядников до: 10 1 шт. 26
28 Демонтаж ящика трансформаторного с: двумя трансформаторами (ящик путевой )1 шт. 47
29 Демонтаж муфты кабельной универсальной концевой (МГУ-2, МГУ-14-1) 1 шт. 22
Раздел 4. Материалы
30 Лента сигнальная предупредительная, трехслойная с пленочной защитой надписи от истирания 1000 м 8,509
31 Трубы хризотилцементные безнапорные, м 136
32 Муфта полиэтиленовая прямая МПП шт. 12
33 Основание из углового стального профиля дроссель-трансформаторов877.00.00(или эквивалент) компл. 13
34 Основание из углового стального профиля релейных и батарейных шкафов745.00.00, ПР 32 ЦШ 10.02-96(или эквивалент) компл. 14
35 Металлические конструкции т 0,42
36 Площадки для обслуживания и установки оборудования т 1,4
1.2.3. Перечень работ, материалов по объекту "Электрическая централизация ст. Иркутск-Сортировочный 1 пост"
Раздел 1. Строительные работы
1 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 100 м3 грунта 14,4504
2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 100 м3 грунта 14,8173
3 Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге под путями, группа грунтов 2 100 м3 грунта 1,2628
4 Установка защитных труб асбестоцементных диаметром 100 мм для кабеля 100 м труб 1,64
5 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 100 м3 грунта 1,1245
6 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону 100 м2 изолируемой поверхности 0,3036
Раздел 2. Монтажные работы
7 Монтаж кабеля до 35 кВ в готовые траншеи без покрытий, масса 1 м до 1 кг 100 м кабеля 76,25
8 Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг 100 м кабеля 2
9 Прокладка опознавательной ленты в траншее 1 км кабеля 4,014
10 Ввод кабеля связи в служебно-технические здания, кабель емкостью: 7х4 1 ввод кабеля 1
11 Разделка сухая для кабеля с количеством жил до: 27 1 шт. 33
12 Разделка сухая для кабеля с количеством жил до: 48 1 шт. 6
13 Разделка сухая для кабеля с количеством жил до: 61 1 шт. 1
14 Монтаж муфты кабельной соединительнойц для кабеля с количеством жил до: 48 1 шт. 6
15 Монтаж муфты кабельной соединительной для кабеля с количеством жил до: 61 1 шт. 1
16 Монтаж муфты кабельной разветвительной, количество направлений до: 8 (РМГУ-8-56) 1 шт. 5
17 Монтаж муфты кабельной универсальной промежуточной (МГУ-28-IV) 1 шт. 38
18 Монтаж муфты кабельной универсальной концевая (МГУ-14-I) 1 шт. 40
19 Монтаж муфты кабельной концевой для кабеля с количеством жил до: 12 (стаканы с муфтами светофоров) 1 шт. 11
20 Монтаж привода электрического на: простой стрелке 1 шт. 38
21 Монтаж дроссель-трансформатора путевого: спаренного или сдвоенного 1 компл. 14
22 Монтаж дроссель-трансформатора путевого: одиночного 1 шт. 5
23 Монтаж ящика трансформаторного с: двумя трансформаторами (путевые ящики )1 шт. 29
24 Монтаж шкафа батарейного, количество аккумуляторов до 24 1 шт. 3
25 Монтаж шкафа релейного с заводским монтажом, со штепсельными реле, тип: ШРУ-М, ШРУ-М-У 1 шт. 3
26 Монтаж заземления релейных, батарейных шкафов или светофоров на мачтах: металлических 1 шт. 17
27 Монтаж головки , указателя скорости неполного тормозного пути или карликовой приставки на светофоре, устанавливаемой дополнительно 1 шт. 20
28 Монтаж жгута , устанавливаемого на светофоре 1 шт. 8
29 Монтаж указателя светового на мачте установленного светофора 1 шт. 1
30 Монтаж светофора на металлической мачте с одним трансформаторным ящиком с: двумя головками 1 шт. 11
31 Монтаж светофора карликового с: одной головкой 1 шт. 40
32 Монтаж прибора штепсельного без монтажа проводов 1 шт. 45
33 Монтаж и подключение приборов на стативе с заводским монтажом 1 шт. 198
34 Монтаж приборов в напольных релейных шкафах (ячейки кодовые до 5 реле, трансформаторы, выпрямители, блоки конденсаторные и др.), количество выводов от 4 до 25 1 шт. 905
Раздел 3. Демонтажные работы
35 Демонтаж муфты кабельной разветвительной, количество направлений до: 8 (РМГУ-8-56) 1 шт. 5
36 Демонтаж муфты кабельной универсальной промежуточной (МГУ-28-IV) 1 шт. 38
37 Демонтаж муфты кабельной универсальной концевой (МГУ-14-I) 1 шт. 40
38 Демонтаж привода электрического на: простой стрелке 1 шт. 38
39 Демонтаж дроссель-трансформатора путевого: спаренного или сдвоенного 1 компл. 14
40 Демонтаж дроссель-трансформатора путевого: одиночного 1 шт. 5
41 Демонтаж ящикатрансформаторного с: двумя трансформаторами (путевые ящики) 1 шт. 29
42 Демонтаж шкафа батарейного, количество аккумуляторов до 24 1 шт. 3
43 Демонтаж шкафа релейного с заводским монтажом, со штепсельными реле, тип: ШРУ-М, ШРУ-М-У 1 шт. 3
44 Демонтаж заземления релейных, батарейных шкафов или светофоров на мачтах: металлических 1 шт. 17
45 Демонтаж головки, указателя скорости неполного тормозного пути или карликовой приставки на светофоре, устанавливаемой дополнительно 1 шт. 20
46 Демонтаж жгута , устанавливаемого на светофоре 1 шт. 8
47 Демонтаж указателя светового на мачте установленного светофора 1 шт. 1
48 Демонтаж светофора на металлической мачте с одним трансформаторным ящиком с: двумя головками 1 шт. 11
49 Демонтаж светофора карликового с: одной головкой 1 шт. 40
50 Демонтаж прибора штепсельного без монтажа проводов 1 шт. 45
51 Демонтаж и отключение приборов на стативе с заводским монтажом 1 шт. 198
52 Демонтаж приборов в напольных релейных шкафах (ячейки кодовые до 5 реле, трансформаторы, выпрямители, блоки конденсаторные и др.), количество выводов от 4 до 25 1 шт. 905
Раздел 4. Материалы
53 Лента сигнальная предупредительная, трехслойная с пленочной защитой надписи от истирания 1000 м 4,014
54 Трубы хризотилцементные безнапорные, м 164
55 Муфта полиэтиленовая прямая МПП шт. 7
56 Основание из углового стального профиля дроссель-трансформаторов877.00.00(или эквивалент) компл. 19
57 Основание из углового стального профиля релейных и батарейных шкафов745.00.00, ПР 32 ЦШ 10.02-96(или эквивалент) компл. 6
58 Фундамент бетонный светофоров с наклонной лестницей, 13238-00-00 (или эквивалент) шт. 11
1.2.4. Перечень работ, материалов по объекту "Автоматическая блокировка Тельма-Китой"
Раздел 1. Строительные работы
1 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 100 м3 грунта 32,6196
2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 100 м3 грунта 32,6196
3 Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге под путями, группа грунтов 2 100 м3 грунта 1,694
4 Установка защитных труб асбестоцементных диаметром 100 мм для кабеля 100 м труб 2,2
5 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 100 м3 грунта 0,8051
6 Устройство площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали 1 т конструкций 2,08
7 Разборка площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали 1 т конструкций 2,08
8 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,4
Раздел 2. Монтажные работы
9 Монтаж кабеля до 35 кВ в готовые траншеи без покрытий, масса 1 м до 1 кг 100 м кабеля 194,99
10 Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг 100 м кабеля 2,88
11 Прокладка опознавательной ленты в траншее 1 км кабеля 9,061
12 Разделка сухая для кабеля с количеством жил до: 12 1 шт. 152
13 Разделка сухая для кабеля с количеством жил до: 27 1 шт. 60
14 Монтаж муфты кабельной соединительной для кабеля с количеством жил до: 27 1 шт. 15
15 Монтаж дроссель-трансформатора путевого: спаренного или сдвоенного 1 компл. 14
16 Монтаж шкафа релейного с заводским монтажом, со штепсельными реле, тип: ШРУ-М, ШРУ-М-У 1 шт. 16
17 Монтаж заземления релейных шкафов и светофоров на мачтах: металлических 1 шт. 16
18 Монтаж заземления кабельных ящиков и светофоров на мачтах: железобетонных 1 шт. 48
19 Монтаж ящика кабельного на опоре железобетонной, количество разрядников до: 10 1 шт. 28
20 Монтаж ящика трансформаторного с: двумя трансформаторами (ящик путевой )1 шт. 55
21 Монтаж муфты кабельной универсальной концевой (МГУ-2, МГУ-14-1) 1 шт. 25
Раздел 3. Демонтажные работы
22 Демонтаж дроссель-трансформатора путевого: спаренного или сдвоенного 1 компл. 14
23 Демонтаж шкафа релейного с заводским монтажом, со штепсельными реле, тип: ШРУ-М, ШРУ-М-У 1 шт. 16
24 Демонтаж заземления релейных шкафов и светофоров на мачтах: металлических 1 шт. 16
25 Демонтаж заземления кабельных ящиков и светофоров на мачтах: железобетонных 1 шт. 48
26 Демонтаж ящика кабельного на опоре железобетонной, количество разрядников до: 10 1 шт. 28
27 Демонтаж ящика трансформаторного с: двумя трансформаторами (ящик путевой )1 шт. 55
28 Демонтаж муфты кабельной универсальной концевой (МГУ-2, МГУ-14-1) 1 шт. 25
Раздел .4 Материалы
29 Лента сигнальная предупредительная, трехслойная с пленочной защитой надписи от истирания, 1000 м 9,061
30 Трубы хризотилцементные безнапорные, м 220
31 Муфта полиэтиленовая прямая МПП шт. 15
32 Основание из углового стального профиля дроссель-трансформаторов877.00.00(или эквивалент) компл. 14
33 Основание из углового стального профиля релейных и батарейных шкафов 745.00.00, ПР 32 ЦШ 10.02-96(или эквивалент) компл. 16
34 Металлические конструкции т 0,48
35 Площадки для обслуживания и установки оборудования т 1,6
1.2.5. Перечень работ, материалов по объекту "Автоматическая блокировка участок Ангасолка-Глубокая"
Раздел 1. Строительные работы
1 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 100 м3 грунта 52,1892
2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 100 м3 грунта 52,1892
3 Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге под путями, группа грунтов 3 100 м3 грунта 2,5872
4 Установка защитных труб асбестоцементных диаметром 100 мм для кабеля 100 м труб 3,36
5 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3 100 м3 грунта 0,8418
6 Устройство площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали 1 т конструкций 2,08
7 Разборка площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали 1 т конструкций 2,08
8 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,4
Раздел 2. Монтажные работы
9 Монтаж кабеля до 35 кВ в готовые траншеи без покрытий, масса 1 м до 1 кг 100 м кабеля 548,28
10 Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг 100 м кабеля 6,32
11 Прокладка опознавательной ленты в траншее 1 км кабеля 14,497
12 Ввод кабеля связи в служебно-технические здания, кабель емкостью: 7х4 1 ввод кабеля 2
13 Разделка сухая для кабеля с количеством жил до: 12 1 шт. 122
14 Разделка сухая для кабеля с количеством жил до: 27 1 шт. 93
15 Муфта кабельная соединительная для кабеля с количеством жил до: 12 1 шт. 14
16 Монтаж муфты кабельной универсальной концевой 1 шт. 16
17 Монтаж дроссель-трансформатора путевого: спаренного или сдвоенного 1 компл. 14
18 Монтаж ящика трансформаторного с: двумя трансформаторами (ящик путевой )100 шт. 0,56
19 Монтаж шкафа релейного с заводским монтажом, со штепсельными реле, тип: ШРУ-М, ШРУ-М-У 1 шт. 16
20 Монтаж заземления релейных шкафов и светофоров на мачтах: металлических 1 шт. 16
21 Монтаж светофора на железобетонной мачте без трансформаторного ящика с: одной головкой 1 шт. 4
22 Монтаж заземления светофоров на мачтах: железобетонных 1 шт. 14
23 Монтаж жгута , устанавливаемого на светофоре 1 шт. 10
24 Монтаж звонка, устанавливаемого на светофоре (модуль светофорный железнодорожный мачтовый) 1 шт. 6
Раздел 3. Демонтажные работы
25 Демонтаж муфты кабельной универсальной концевой 1 шт. 16
26 Демонтаж дроссель-трансформатора путевого: спаренного или сдвоенного 1 компл. 14
27 Демонтаж ящика трансформаторного с: двумя трансформаторами (ящик путевой )1 шт. 56
28 Демонтаж шкафа релейного с заводским монтажом, со штепсельными реле, тип: ШРУ-М, ШРУ-М-У 1 шт. 16
29 Демонтаж заземления релейных шкафов и светофоров на мачтах: металлических 1 шт. 16
30 Демонтаж светофора на железобетонной мачте без трансформаторного ящика с: одной головкой 1 шт. 4
31 Демонтаж заземления светофоров на мачтах: железобетонных 1 шт. 14
32 Демонтаж жгута , устанавливаемого на светофоре 1 шт. 10
33 Демонтаж звонка , устанавливаемого на светофоре (модуль светофорный железнодорожный мачтовый) 1 шт. 6
Раздел 4. Материалы
34 Лента сигнальная предупредительная, трехслойная с пленочной защитой надписи от истирания 1000 м 14,497
35 Трубы хризотилцементные безнапорные м 336
36 Муфта кабельная подземная разветвительная ПРМз 4-60(или эквивалент) шт. 14
37 Основание из углового стального профиля дроссель-трансформаторов 877.00.00(или эквивалент) компл. 14
38 Основание из углового стального профиля релейных и батарейных шкафов 745.00.00, ПР 32 ЦШ 10.02-96(или эквивалент) компл. 16
39 Металлические конструкции т 0,48
40 Площадки для обслуживания и установки оборудования т 1,6
41 Мачта светофорная центрифугированная железобетонная шт. 4
1.2.6. Перечень работ, материалов по объекту "Автоматическая блокировка Речушка-Видим"
Раздел 1. Строительные работы
1 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 100 м3 грунта 5,4
2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 100 м3 грунта 5,4
3 Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге под путями, группа грунтов 2 100 м3 грунта 1,0472
4 Установка защитных труб асбестоцементных диаметром 100 мм для кабеля 100 м труб 1,36
5 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 100 м3 грунта 0,6677
6 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону 100 м2 изолируемой поверхности 0,391
7 Устройство площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали 1 т конструкций 2,21
8 Разборка площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали 1 т конструкций 2,21
9 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,425
Раздел 2. Монтажные работы
10 Монтаж кабеля до 35 кВ в готовые траншеи без покрытий, масса 1 м до 1 кг 100 м кабеля 20,74
11 Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг 100 м кабеля 1,36
12 Прокладка опознавательной ленты в траншее 1 км кабеля 1,5
13 Разделка сухая для кабеля с количеством жил до: 12 1 шт. 102
14 Разделка сухая для кабеля с количеством жил до: 27 1 шт. 17
15 Монтаж дроссель-трансформатора путевого: спаренного или сдвоенного 1 компл. 17
16 Монтаж светофора на металлической мачте без трансформаторного ящика с: одной головкой 1 шт. 17
17 Монтаж муфты кабельной концевой для кабеля с количеством жил до: 12 (стаканы с кабельными муфтами светофоров) 1 шт. 17
18 Монтаж шкафа релейного с заводским монтажом, со штепсельными реле, тип: ШРУ-М, ШРУ-М-У 1 шт. 17
19 Монтаж заземленияе релейных шкафов и светофоров на мачтах: металлических 1 шт. 34
20 Монтаж муфты кабельной универсальной концевой (МГУ-2) 1 шт. 4
21 Монтаж устройства контроля схода подвижного состава 1 шт. 2
22 Монтаж приборов в напольных релейных шкафах (ячейки кодовые до 5 реле, трансформаторы, выпрямители, блоки конденсаторные и др.), количество выводов от 4 до 25 1 шт. 102
Раздел 3. Демонтажные работы
23 Демонтаж дроссель-трансформатора путевого: спаренного или сдвоенного 1 компл. 17
24 Демонтаж светофора на металлической мачте без трансформаторного ящика с: одной головкой 1 шт. 17
25 Демонтаж шкафа релейного с заводским монтажом, со штепсельными реле, тип: ШРУ-М, ШРУ-М-У 1 шт. 17
26 Демонтаж заземления релейных шкафов и светофоров на мачтах: металлических 1 шт. 34
27 Демонтаж муфты кабельной универсальной концевой (МГУ-2) 1 шт. 4
28 Демонтаж устройства контроля схода подвижного состава 1 шт. 2
29 Демонтаж приборов в напольных релейных шкафах (ячейки кодовые до 5 реле, трансформаторы, выпрямители, блоки конденсаторные и др.), количество выводов от 4 до 25 1 шт. 102
Раздел 4. Материалы
30 Лента сигнальная предупредительная, трехслойная с пленочной защитой надписи от истирания, 1000 м 1,5
31 Трубы хризотилцементные безнапорные м 136
32 Фундамент бетонный светофоров со складной лестницей, 13237-00-00(или эквивалент) шт. 17
33 Основание из углового стального профиля дроссель-трансформаторов 13237-00-00 (или эквивалент) компл. 17
34 Основание из углового стального профиля релейных и батарейных шкафов 877.00.00(или эквивалент) компл. 17
35 Металлические конструкции т 0,51
36 Площадки для обслуживания и установки оборудования т 1,7
1.2.7. Перечень работ, материалов по объекту "Электрическая централизация ст. Баларихта"
Раздел 1. Строительные работы
1 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 100 м3 грунта 6,66
2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 100 м3 грунта 6,6762
3 Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге под путями, группа грунтов 2 100 м3 грунта 0,1848
4 Установка защитных труб асбестоцементных диаметром 100 мм для кабеля 100 м труб 0,24
5 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 100 м3 грунта 0,0865
Раздел 2. Монтажные работы
6 Монтаж кабеля до 35 кВ в готовые траншеи без покрытий, масса 1 м до 1 кг 100 м кабеля 31,12
7 Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг 100 м кабеля 0,32
8 Прокладка опознавательной ленты в траншее 1 км кабеля 1,85
9 Ввод кабеля связи в служебно-технические здания, кабель емкостью: 7х4 1 ввод кабеля 1
10 Монтаж муфты кабельной соединительной для кабеля с количеством жил до: 48 1 шт. 4
11 Разделка сухая для кабеля с количеством жил до: 12 1 шт. 4
12 Разделка сухая для кабеля с количеством жил до: 27 1 шт. 4
13 Разделка сухая для кабеля с количеством жил до: 48 1 шт. 3
14 Монтаж муфты кабельной разветвительной, количество направлений до: 8 1 шт. 2
15 Монтаж привода электрического на: простой стрелке 1 шт. 3
16 Монтаж дроссель-трансформатора путевого: спаренного или сдвоенного 1 компл. 8
17 Монтаж дроссель-трансформатора путевого: одиночного 1 шт. 1
18 Монтаж блока аккумуляторного в посту электрической централизации емкостью свыше 200 1 блок аккумуляторный 1
19 Монтаж светофора карликового с: одной головкой 1 шт. 2
20 Монтаж головки, указателя скорости неполного тормозного пути или карликовой приставки на светофоре, устанавливаемой дополнительно 1 шт. 14
21 Монтаж жгута, устанавливаемого на светофоре 1 шт. 6
22 Монтаж устанавливаемой в пульт-табло желобкового типа: ячейки световой или кнопки или знака 1 шт. 8
23 Монтаж прибора штепсельного без монтажа проводов 1 шт. 181
24 Монтаж и подключение приборов на стативе с заводским монтажом 1 шт. 141
Раздел 3. Демонтажные работы
25 Демонтаж муфты кабельной разветвительной, количество направлений до: 8 1 шт. 2
26 Демонтаж привода электрического на: простой стрелке 1 шт. 3
27 Демонтаж дроссель-трансформатора путевого: спаренного или сдвоенного 1 компл. 8
28 Демонтаж дроссель-трансформатора путевого: одиночного 1 шт. 1
29 Демонтаж блока аккумуляторного в посту электрической централизации емкостью свыше 200 1 блок аккумуляторный 1
30 Демонтаж светофора карликового с: одной головкой 1 шт. 2
31 Демонтаж головки, указателя скорости неполного тормозного пути или карликовой приставки на светофоре, устанавливаемой дополнительно 1 шт. 14
32 Демонтаж жгута, устанавливаемого на светофоре 1 шт. 6
33 Монтаж устанавливаемых в пульт-табло желобкового типа: ячейки световой или кнопки или знака 1 шт. 8
34 Монтаж прибора штепсельного без монтажа проводов 1 шт. 181
35 Монтаж и подключение приборов на стативе с заводским монтажом 1 шт. 141
Раздел 4. Материалы
36 Лента сигнальная предупредительная, трехслойная с пленочной защитой надписи от истирания 1000 м 1,85
37 Трубы хризотилцементные безнапорные м 24
38 Муфта кабельная подземная разветвительная ПРМз 4-60(или эквивалент) шт. 4
39 Основание из углового стального профиля дроссель-трансформаторов 877.00.00(или эквивалент) компл. 9
1.2.8. Перечень работ, материалов по объекту "Электрическая централизация ст. Небель"
Раздел 1. Строительные работы
1 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 100 м3 грунта 0,0036
2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 100 м3 грунта 0,0179
3 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 100 м3 грунта 0,1014
Раздел 2. Монтажные работы
4 Монтаж кабеля до 35 кВ в готовые траншеи без покрытий, масса 1 м до 1 кг 100 м кабеля 0,02
5 Разделка сухая для кабеля с количеством жил до: 12 1 шт. 2
6 Монтаж шкафа батарейного, количество аккумуляторов до 24 1 шт. 1
7 Монтаж заземления батарейных шкафов или светофоров на мачтах: металлических 1 шт. 1
8 Монтаж мотора стрелочного электропривода на стрелке (замена) 1 шт. 6
9 Монтаж привода электрического на: простой стрелке 1 шт. 4
10 Монтаж дроссель-трансформатора путевого: спаренного или сдвоенного 1 компл. 10
11 Монтаж блока аккумуляторного в посту электрической централизации емкостью до 100 1 блок аккумуляторный 1
12 Монтаж ящика трансформаторного с: двумя трансформаторами (путевой ящик) 1 шт. 3
13 Монтаж приборов в напольных релейных шкафах (ячейки кодовые до 5 реле, трансформаторы, выпрямители, блоки конденсаторные и др.), количество выводов от 4 до 25 1 шт. 144
14 Монтаж устанавливаемых в пульт-табло желобкового типа: ячейки световой или кнопки или знака 1 шт. 4
15 Монтаж прибора штепсельного без монтажа проводов 1 шт. 165
16 Монтаж и подключение приборов на стативе с заводским монтажом 1 шт. 93
Раздел 3. Демонтажные работы
17 Демонтаж шкафа батарейного, количество аккумуляторов до 24 1 шт. 1
18 Демонтаж заземления батарейных шкафов или светофоров на мачтах: металлических 1 шт. 1
19 Демонтаж привода электрического на: простой стрелке 1 шт. 4
20 Демонтаж дроссель-трансформатора путевого: спаренного или сдвоенного 1 компл. 10
21 Демонтаж блока аккумуляторного в посту электрической централизации емкостью до 100 1 блок аккумуляторный 1
22 Демонтаж ящика трансформаторного с: двумя трансформаторами (путевой ящик) 1 шт. 3
23 Демонтаж приборов в напольных релейных шкафах (ячейки кодовые до 5 реле, трансформаторы, выпрямители, блоки конденсаторные и др.), количество выводов от 4 до 25 1 шт. 144
24 Демонтаж устанавливаемых в пульт-табло желобкового типа: ячейки световой или кнопки, или знака 1 шт. 4
25 Монтаж прибора штепсельного без монтажа проводов 1 шт. 165
26 Монтаж и подключение приборов на стативе с заводским монтажом 1 шт. 93
Раздел 4. Материалы
27 Основание из углового стального профиля релейных и батарейных шкафов 745.00.00, ПР 32 ЦШ 10.02-96(или эквивалент) компл. 1
28 Гарнитура для установки стрелочного электропривода типа СП-6 на простой стрелке Р-65 марки 1/9, 1/11, ширина колеи 1520 мм 16737-00-00-02(или эквивалент) компл. 4
29 Основание из углового стального профиля дроссель-трансформаторов 877.00.00(или эквивалент) компл. 10
1.2.9. Перечень работ, материалов по объекту "Автоматическая блокировка Нижнеангарск-Холодная"
Раздел 1. Строительные работы
1 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 100 м3 грунта 1,4724
2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 100 м3 грунта 1,4724
3 Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге под путями, группа грунтов 3 100 м3 грунта 0,1232
4 Установка защитных труб асбестоцементных диаметром 100 мм для кабеля 100 м труб 0,16
5 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3 100 м3 грунта 0,0951
6 Устройство площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали 1 т конструкций 0,39
7 Разборка площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали 1 т конструкций 0,39
8 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,075
Раздел 2. Монтажные работы
9 Монтаж кабеля до 35 кВ в готовые траншеи без покрытий, масса 1 м до 1 кг 100 м кабеля 4,29
10 Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг 100 м кабеля 0,16
11 Прокладка опознавательной ленты в траншее 1 км кабеля 0,409
12 Разделка сухая для кабеля с количеством жил до: 12 1 шт. 38
13 Разделка сухая для кабеля с количеством жил до: 48 1 шт. 4
14 Монтаж дроссель-трансформатора путевого: спаренногой или сдвоенного 1 компл. 6
15 Монтаж шкафа релейного с заводским монтажом, со штепсельными реле, тип: ШРУ-М, ШРУ-М-У 1 шт. 3
16 Монтаж заземления релейных шкафов и светофоров на мачтах: металлических 1 шт. 3
17 Монтаж приборов в напольных релейных шкафах (ячейки кодовые до 5 реле, трансформаторы, выпрямители, блоки конденсаторные и др.), количество выводов от 4 до 25 1 шт. 121
Раздел 3. Демонтажные работы
18 Демонтаж дроссель-трансформатора путевого: спаренного или сдвоенного 1 компл. 6
19 Демонтаж шкафа релейного с заводским монтажом, со штепсельными реле, тип: ШРУ-М, ШРУ-М-У 1 шт. 3
20 Демонтаж заземления релейных шкафов и светофоров на мачтах: металлических 1 шт. 3
21 Демонтаж приборов в напольных релейных шкафах (ячейки кодовые до 5 реле, трансформаторы, выпрямители, блоки конденсаторные и др.), количество выводов от 4 до 25 1 шт. 121
Раздел 4. Материалы
22 Лента сигнальная предупредительная, трехслойная с пленочной защитой надписи от истирания 1000 м 0,409
23 Трубы хризотилцементные безнапорные м 16
24 Основание из углового стального профиля дроссель-трансформаторов 877.00.00 (или эквивалент) компл. 6
25 Основание из углового стального профиля релейных и батарейных шкафов745.00.00, ПР 32 ЦШ 10.02-96 (или эквивалент) компл. 3
26 Металлические конструкции т 0,09
27 Площадки для обслуживания и установки оборудования т 0,3
1.2.10. Перечень работ, материалов по объекту "Автоматическая блокировка Анамакит-Новый Уоян"
Раздел 1. Строительные работы
1 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 100 м3 грунта 4,05
2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 100 м3 грунта 4,0643
3 Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге под путями, группа грунтов 3 100 м3 грунта 0,308
4 Установка защитных труб асбестоцементных диаметром 100 мм для кабеля 100 м труб 0,4
5 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3 100 м3 грунта 0,1994
6 Устройство площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали 1 т конструкций 0,65
7 Разборка площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали 1 т конструкций 0,65
8 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,125
Раздел 2. Монтажные работы
9 Монтаж кабеля до 35 кВ в готовые траншеи без покрытий, масса 1 м до 1 кг 100 м кабеля 12,3
10 Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг 100 м кабеля 0,4
11 Прокладка опознавательной ленты в траншее 1 км кабеля 1,125
12 Разделка сухая для кабеля с количеством жил до: 12 1 шт. 66
13 Разделка сухая для кабеля с количеством жил до: 48 1 шт. 4
14 Монтаж дроссель-трансформатора путевого: спаренного или сдвоенного 1 компл. 8
15 Монтаж шкафа релейного с заводским монтажом, со штепсельными реле, тип: ШРУ-М, ШРУ-М-У 1 шт. 5
16 Монтаж шкафа батарейного, количество аккумуляторов до 24 1 шт. 1
17 Монтаж заземления релейных, батарейных шкафов и светофоров на мачтах: металлических 1 шт. 6
18 Монтаж муфты кабельной универсальной концевой (МГУ-2) 1 шт. 8
19 Монтаж устройства контроля схода подвижного состава 1 шт. 4
20 Монтаж приборов в напольных релейных шкафах (ячейки кодовые до 5 реле, трансформаторы, выпрямители, блоки конденсаторные и др.), количество выводов от 4 до 25 1 шт. 74
Раздел 3. Демонтажные работы
21 Демонтаж дроссель-трансформатора путевого: спаренного или сдвоенного 1 компл. 8
22 Демонтаж шкафа релейного с заводским монтажом, со штепсельными реле, тип: ШРУ-М, ШРУ-М-У 1 шт. 5
23 Демонтаж шкафа батарейного, количество аккумуляторов до 24 1 шт. 1
24 Демонтаж заземления релейных, батарейных шкафов и светофоров на мачтах: металлических 1 шт. 6
25 Демонтаж муфты кабельной универсальной концевой (МГУ-2) 1 шт. 8
26 Демонтаж устройства контроля схода подвижного состава 1 шт. 4
27 Демонтаж приборов в напольных релейных шкафах (ячейки кодовые до 5 реле, трансформаторы, выпрямители, блоки конденсаторные и др.), количество выводов от 4 до 25 1 шт. 74
Раздел 4. Материалы
28 Лента сигнальная предупредительная, трехслойная с пленочной защитой надписи от истирания 1000 м 1,125
29 Трубы хризотилцементные безнапорные, м 40
30 Основание из углового стального профиля дроссель-трансформаторов 877.00.00(или эквивалент) компл. 8
31 Основание из углового стального профиля релейных и батарейных шкафов745.00.00, ПР 32 ЦШ 10.02-96(или эквивалент) компл. 6
32 Металлические конструкции т 0,15
33 Площадки для обслуживания и установки оборудования т 0,5
1.2.11. Перечень работ, материалов по объекту "Автоматическая блокировка перегон Казанкан-Северомуйск"
Раздел 1. Строительные работы
1 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 100 м3 грунта 2,6568
2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 100 м3 грунта 2,6568
3 Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге под путями, группа грунтов 3 100 м3 грунта 0,2464
4 Установка защитных труб асбестоцементных диаметром 100 мм для кабеля 100 м труб 0,32
5 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3 100 м3 грунта 0,215
6 Устройство площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали 1 т конструкций 0,91
7 Разборка площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали 1 т конструкций 0,91
8 Окраска металлических грунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,175
Раздел 2. Монтажные работы
9 Монтаж кабеля до 35 кВ в готовые траншеи без покрытий, масса 1 м до 1 кг 100 м кабеля 8,48
10 Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг 100 м кабеля 0,32
11 Прокладка опознавательной ленты в траншее 1 км кабеля 0,738
12 Разделка сухая для кабеля с количеством жил до: 12 1 шт. 16
13 Монтаж дроссель-трансформатора путевого: спаренного или сдвоенного 1 компл. 7
14 Монтаж муфты кабельной универсальной концевой (МГУ-2) 1 шт. 8
15 Монтаж устройства контроля схода подвижного состава 1 шт. 4
16 Монтаж головки, указателя скорости неполного тормозного пути или карликовой приставки на светофоре, устанавливаемой дополнительно 1 шт. 7
17 Монтаж жгута, устанавливаемого на светофоре 1 шт. 7
18 Монтаж заземления светофоров на мачтах: железобетонных 1 шт. 7
19 Монтаж ящика кабельного на опоре железобетонной, количество разрядников до: 10 1 шт. 8
20 Монтаж шкафа релейного с заводским монтажом, со штепсельными реле, тип: ШРУ-М, ШРУ-М-У 1 шт. 7
21 Монтаж заземления релейных шкафов: металлических 1 шт. 7
Раздел 3. Демонтажные работы
22 Демонтаж дроссель-трансформатора путевого: спаренного или сдвоенного 1 компл. 7
23 Демонтаж муфты кабельной универсальной концевой (МГУ-2) 1 шт. 8
24 Демонтаж устройства контроля схода подвижного состава 1 шт. 4
25 Демонтаж головки, указателя скорости неполного тормозного пути или карликовой приставки на светофоре, устанавливаемой дополнительно 1 шт. 7
26 Демонтаж жгута, устанавливаемого на светофоре 1 шт. 7
27 Демонтаж заземления светофоров на мачтах: железобетонных 1 шт. 7
28 Демонтаж ящика кабельного на опоре железобетонной, количество разрядников до: 10 1 шт. 8
29 Демонтаж шкафа релейного с заводским монтажом, со штепсельными реле, тип: ШРУ-М, ШРУ-М-У 1 шт. 7
30 Демонтаж заземления релейных шкафов: металлических 1 шт. 7
Раздел 4. Материалы
31 Лента сигнальная предупредительная, трехслойная с пленочной защитой надписи от истирания 1000 м 0,738
32 Трубы хризотилцементные безнапорные м 32
33 Основание из углового стального профиля дроссель-трансформаторов 877.00.00(или эквивалент) компл. 7
34 Основание из углового стального профиля релейных и батарейных шкафов745.00.00, ПР 32 ЦШ 10.02-96(или эквивалент) компл. 7
35 Металлические конструкции т 0,21
36 Площадки для обслуживания и установки оборудования т 0,7
1.3. Перечень оборудования, поставляемого Заказчиком, для выполнения работ по капитальному ремонту объектов хозяйства автоматики и телемеханики Восточно-Сибирской ДИ
Наименование оборудования Марка Чертеж Ед. изм. Количество (объем)
1.3.1. Электрическая централизация ст. ЗамзорЭлектропривод стрелочный без электродвигателя: СП-6К, правый (для электродвигателей МСП, ДПС) 30.089.000.00-28 шт. 2
Электропривод стрелочный без электродвигателя СП-6К, левый (для электродвигателей МСП, ДПС) 30.089.000.00-29 шт. 2
Электродвигатель малогабаритный стрелочный универсальный ЭМСУ-СП 22381-00-00-00 шт. 4
Ящик путевой герметизированный: на 15 двух контактных клемм, без перемычек ПЯ-Г 157.135-00-00-01 шт. 5
Шкаф металлический батарейный: ШМБ-У 157.135-00-00-01 шт. 1
Аккумулятор АСК-4 шт. 28
Аккумулятор АСК-10 шт. 12
Пульт ППНБМ-1200 (индивидуальный проект) 17415-00-00 секция 2
Панель вводная ПВ2М-ЭЦ 36251-101-00М шт. 1
Панель распределительная ПР2М-ЭЦ25П 36251-201-00-02М шт. 1
Щит выключения питания ЩВПУ ТУ 32ЦШ 3810-96, 36873-00-00 шт. 1
Трансформатор ПОБС-2МП (110/220 В) 17329-00-00 шт. 2
Блок конденсаторов и резисторов типа БКР-76 36844-101-00 шт. 1
Блок питания: табло БПТ 17249-00-00 шт. 2
Датчик импульсов микроэлектронный: ДИМ-1.2П 36291-101-00-02 шт. 1
Предохранитель банановый с контролем перегорания 20876М на цоколе 20892 на 1,0Ашт. 1
Предохранитель банановый с контролем перегорания 20876М на цоколе 20892 на 2,0Ашт. 1
Предохранитель банановый с контролем перегорания 20876М на цоколе 20896 на 3,0Ашт. 2
Предохранитель банановый с контролем перегорания 20876М на цоколе 20896 на 10,0Ашт. 2
Резистор постоянный проволочный изолированный С5-35В-25Вт-100 Ом +-10% шт. 1
Реле (ячейка) трансмиттерное штепсельное ТШ-65В2 ТУ 32ЦШ 4048-95 573.46.76 шт. 1
Реле АПШ-24 24250-00-00 шт. 3
Реле НМШ1-400 13552-00-00В шт. 2
Реле НМШ2-4000 13706-00-00В шт. 3
Реле АНШ2-1230 24122-00-00Б шт. 1
Реле НМШМ1-1120 13552-00-00В шт. 2
Реле АНШМ-2 310 24122.00.00Б шт. 1
Выравниватель УЗП1-500-0,26 шт. 45
Выравниватель УЗП1-500-0,13 шт. 45
1.3.2. "Автоматическая блокировка Тельма-Усолье"
Шкаф релейный унифицированный: ШРУ-М5 39831-00-00-04 шт. 14
Трансформатор СТ-5Г 17278-00-00-01 шт. 41
5.0 А Выключатель тока низковольтный автоматический многократного действия АВМ-2 шт. 26
Предохранитель банановый штепсельный на клемме, 0.5 А 20871.00.00, ТУ 32ЦШ 155-96 шт. 55
Предохранитель банановый штепсельный на клемме, 1.0 А 20871.00.00, ТУ 32ЦШ 155-96 шт. 34
Предохранитель банановый штепсельный на клемме, 20.0 А 20871.00.00, ТУ 32ЦШ 155-96 шт. 68
Предохранитель с контролем перегорания, 5.0 А 20877.00.00 шт. 15
Трансформатор СОБС-2Г 17273-00-00-01 шт. 62
Реле (ячейка) трансмиттерное штепсельное: ТШ-65В2 ТУ 32ЦШ 4048-95 573.46.76 шт. 14
Генератор тональных рельсовых цепей с цифровой обработкой сигналов ГП3С-Р ЕИУС.468361.001-02 шт. 8
Реле АНШ2-310 24500.00.00 ТУ 32ЦШ 790-76 шт. 14
Блок БПС-АБ ТУ32ЦШ90-77, 24400.00.00 (применительно) шт. 14
Блок выпрямителей сопряжения БВС4Л ТУ 32 ЦШ 3760-93, 36024-00-00 шт. 7
Реле НМШЗ-460/400 24069-00-00А шт. 7
Блок конденсаторный штепсельный: КБМШ-5 24176-00-00 шт. 5
Блок конденсаторный штепсельный КБМШ-6 24401-00-00 шт. 5
Реле электромагнитное 1НМ-240 ТУ 32 ЦШ 2067-99 17235-00-00-06 шт. 15
Реле АНШ2-1230 ТУ 32ЦШ 684-76 24122-00-00Б шт. 20
Реле КМШ-450 ТУ 32ЦШ 707-98, 13955-00-00 шт. 28
Реле электромагнитное 1Н-340 ТУ 32 ЦШ 2067-99 17235-00-00-04 шт. 20
Приемник рельсовой цепи ПРЦ4Л1-5/12 шт. 5
Приемник рельсовой цепи ПРЦ4Л1-5/8 шт. 2
Приемник рельсовой цепи ПП3С-ДР-8/8 шт. 4
Приемник рельсовой цепи ПП3С-ДР-8/12 шт. 2
Приемник рельсовой цепи ПП3С-ДР-9/8 шт. 2
Приемник рельсовой цепи ПП3С-ДР-9/12 шт. 2
Приемник рельсовой цепи ПП3С-ДР-11/12 шт. 1
Блок выпрямителя БВ-Р шт. 20
Реле КШ1-80 ТУ 32ЦШ 93-76 241-49-00-00 шт. 14
Выравниватель типа УЗП1-500-0,13 шт. 52
Выравниватель типа УЗП1-500-0,26 шт. 28
Ящик кабельный модернизированный, высота ввода кабеля 4845 мм КЯ-10М-I 17851-00-00 шт. 26
Ящик путевой герметизированный: (на 15 двух контактных клемм, без перемычек) ПЯ-Г 25001-00-00-43 шт. 47
Дроссель-трансформатор: 2ДТ-1МГ1-300 17423-00-00-03 шт. 13
1.3.3 "Электрическая централизация ст.Иркутск-Сортировочный 1 пост"
Электропривод стрелочный без электродвигателя СП-6К, правый (для электродвигателей МСТ, МСА) 30.089.000.00-30 шт. 19
Электропривод без электродвигателя СП-6К, левый (для электродвигателей МСТ, МСА) 30.089.000.00-31 шт. 19
Электродвигатель малогабаритный стрелочный универсальный :ЭМСУ-СП 22381-00-00-00 шт. 38
Контактор модульного типа НФТЦ.2.30.068.000.000 компл. 38
Дроссель-трансформатор: 2ДТ-1МГ1-300 17423-00-00-03 шт. 14
Дроссель-трансформатор ДТ-1МГ1-300 17356-00-00-05 шт. 5
Ящик путевой герметизированный: на 15 двух контактных клемм, без перемычек ПЯ-Г 25001-00-00-43 шт. 29
Выравниватель УЗП1-500-0,26 шт. 299
Выравниватель УЗП1-500-0,4 шт. 29
5.0 А Выключатель тока низковольтный автоматический многократного действия АВМ-2 шт. 198
Трансформатор: ПРТ-Г (110/220 В) 17272-00-00-01 шт. 58
Резистор малогабаритный регулируемый: 1,1 Ом РМР 155.03.00.000.01 шт. 87
Предохранитель с ножевыми выводами, 20.0 А ПН3 157.400-00-00, ТУ 32ЦШ 3963-2003 шт. 248
Предохранитель банановый штепсельный на клемме, 0.5 А 20871.00.00, ТУ 32ЦШ 155-96 шт. 58
Шкаф релейный унифицированный: ШРУ-М5 39831-00-00-04 шт. 3
Шкаф металлический батарейный: ШМБ-У 157.135-00-00-01 шт. 3
Аккумулятор АСК-4 шт. 21
Головка однозначная светодиодная мачтового светофора для замены на действующих светофорах ГСЦ-1 (белый) (со светодиодными светооптическими системами с универсальным питанием НКМР.676636.030ТУ) 17701-00-00-01 ТУ32 ЦШ 2141-2009 шт. 4
Головка двузначная светодиодная мачтового светофора для замены на действующих светофорах ГСЦ-2 ( желтый, красный) (со светодиодными светооптическими системами с универсальным питанием НКМР.676636.030ТУ) 17703-00-00-01 ТУ32 ЦШ 2141-2009 шт. 2
Головка двузначная светодиодная мачтового светофора для замены на действующих светофорах ГСЦ-2 (желтый, зеленый) (со светодиодными светооптическими системами с универсальным питанием НКМР.676636.030ТУ) 17703-00-00-01 ТУ32 ЦШ 2141-2009 шт. 2
Головка двузначная светодиодная мачтового светофора для замены на действующих светофорах ГСЦ-2 (желтый, желтый) (со светодиодными светооптическими системами с универсальным питанием НКМР.676636.030ТУ) 17703-00-00-01 ТУ32 ЦШ 2141-2009 шт. 1
Головка двузначная светодиодная мачтового светофора для замены на действующих светофорах ГСЦ-2 (красный, зеленый) (со светодиодными светооптическими системами с универсальным питанием НКМР.676636.030ТУ) 17703-00-00-01 ТУ32 ЦШ 2141-2009 шт. 1
Головка двузначная светодиодная мачтового светофора для замены на действующих светофорах (со светодиодными светооптическими системами НКМР.676636.030ТУ), ГС-2 (зеленый,желтый) 17703-00-00 ТУ32 ЦШ 2141-2009 шт. 11
Головка двузначная светодиодная мачтового светофора для замены на действующих светофорах (со светодиодными светооптическими системами НКМР.676636.030ТУ), ГС-2 (белая, красная) 17703-00-00 ТУ32 ЦШ 2141-2009 шт. 11
Головка двузначная светодиодная мачтового светофора для замены на действующих светофорах (со светодиодными светооптическими системами НКМР.676636.030ТУ), ГС-2 (желтый, белый) 17703-00-00 ТУ32 ЦШ 2141-2009 шт. 4
Головка трехзначная светодиодная мачтового светофора для замены на действующих светофорах ГС-3 (со светодиодными светооптическими системами) (желтый, зеленый, красный) НКМР.676636.030ТУ 17758-00-00 ГС-3 шт. 4
Головка трехзначная светодиодная мачтового светофора для замены на действующих светофорах ГСЦ-3 (со светодиодными светооптическими системами) (желтый, зеленый, красный) НКМР.676636.030ТУ 17758-00-00-01 шт. 1
Головка двузначная светодиодная мачтового светофора для замены на действующих светофорах ГСЦ-2 (желтый, белый) со светодиодными светооптическими системами НКМР.676636.030ТУ 17703-00-00-01 шт. 1
Указатель маршрутный светодиодный положения НКМР.676658.018ТУ шт. 1
Ящик трансформаторный ТЯ-6 т26097с-00-00 шт. 11
Светофор линзовый карликовый двузначный: без муфты (с цинковым покрытием) 16908-00-00-03 шт. 40
Система светодиодная светооптическая красная карликового светофора НКМР.676636.056-01 шт. 24
Система светодиодная светооптическая лунно-белая карликового светофора НКМР.676636.056-04 шт. 40
Система светодиодная светооптическая синяя карликового светофора НКМР.676636.056-03 шт. 16
Трансформатор СТ-4Г 17277-00-00-01 шт. 128
Трансформатор СТ-5Г 17278-00-00-01 шт. 10
Регулятор: тока автоматический РТА1 36421-00-00 шт. 3
Реле АНШМ-2 310 24122.00.00Б шт. 6
Реле АСШ2-220М 24556-00-00 шт. 9
Трансформатор СОБС-2Г 17273-00-00-01 шт. 6
Трансформатор ПОБС-2Г (110/220 В) 17266-00-00-01 шт. 3
Предохранитель с ножевыми выводами, 5.0 А ПН3 157.400-00-00, ТУ 32ЦШ 3963-2003 шт. 10
Предохранитель с ножевыми выводами, 1.0 А ПН3 157.400-00-00, ТУ 32ЦШ 3963-2003 шт. 15
Разрядник РКН-600 17233-00-00 ТУ 32 ЦШ 2028-94: шт. 10
Реле КШ1-80 ТУ 32ЦШ 93-76, 241-49-00-00 шт. 2
Реле напряжения полупроводниковое РНП 36592-00-00, ТУ 32ЦШ 1103-77 шт. 3
Реле поляризованное пусковое ППРЗ-5000 ТУ 32ЦШ 410-98 2162.00Б шт. 2
Блок панельный электрической централизации: ПСТ ТУ 32 ЦШ 33 17333-00-00 13-84 шт. 15
Реле НМШЗ-460/400 ТУ 32ЦШ 125-76, 24069-00-00А шт. 8
Реле НМШМ1-1120 ТУ 32ЦШ 72-76 13552-00-00В шт. 20
Реле ПЛЗУ-73/1000 ТУ 32ЦШ 832-90 24677-00-00-08 шт. 2
Предохранитель с ножевыми выводами, 0.5 А ПН3 157.400-00-00, ТУ 32ЦШ 3963-2003 шт. 185
Предохранитель с контролем перегорания, 10.0 А 20877.00.00 шт. 15
Предохранитель с контролем перегорания, 15.0 А 20877.00.00 шт. 15
Предохранитель с контролем перегорания, 1.0 А 20877.00.00 шт. 21
Предохранитель с контролем перегорания, 3.0 А 20877.00.00 шт. 30
Предохранитель с контролем перегорания, 5.0 А 20877.00.00 шт. 30
1.3.4. "Автоматическая блокировка Тельма-Китой"
Шкаф релейный унифицированный ШРУ-М5 39831-00-00-04 шт. 16
Трансформатор СТ-5Г 17278-00-00-01 шт. 41
5.0 А Выключатель тока низковольтный автоматический многократного действия АВМ-2 АВМ-2 шт. 26
Предохранитель банановый штепсельный на клемме, 0.5 А 20871.00.00, ТУ 32ЦШ 155-96 шт. 55
Предохранитель банановый штепсельный на клемме, 1.0 А 20871.00.00, ТУ 32ЦШ 155-96 шт. 34
Предохранитель банановый штепсельный на клемме, 20.0 А 20871.00.00, ТУ 32ЦШ 155-96 шт. 68
Трансформатор ПОБС-2Г (110/220 В) 17266-00-00-01 шт. 14
Трансформатор СОБС-2Г 17273-00-00-01 шт. 62
Реле (ячейка) трансмиттерное штепсельное: ТШ-65В2 ТУ 32ЦШ 4048-95 573.46.76 шт. 14
Генератор тональных рельсовых цепей с цифровой обработкой сигналов ГП3С-Р ЕИУС.468361.001-02 шт. 8
Реле АНШ2-310 24500.00.00 шт. 14
Блок выпрямителей сопряжения БВС4Л ТУ 32 ЦШ 3760-93, 36024-00-00 шт. 7
Реле НМШ4-3 ТУ 32ЦШ 72-76 , 24055-00-00В шт. 7
Блок конденсаторный штепсельный КБМШ-5 24176-00-00 шт. 5
Блок конденсаторный штепсельный КБМШ-6 24401-00-00 шт. 5
Реле АНШ2-1230 ТУ 32ЦШ 684-76 24122-00-00Б шт. 20
Реле КМШ-450 ТУ 32ЦШ 707-98 13955-00-00 шт. 28
Реле электромагнитное: 1Н-340 ТУ 32 ЦШ 2067-99, 17235-00-00-04 шт. 20
Приемник рельсовой цепи ПРЦ4Л1-5/12 шт. 5
Приемник рельсовой цепи ПРЦ4Л1-5/8 шт. 2
Приемник рельсовой цепи ПРЦ4Л1-6/8 шт. 2
Приемник рельсовой цепи ПП3С-ДР-8/8 шт. 4
Приемник рельсовой цепи ПП3С-ДР-8/12 шт. 2
Приемник рельсовой цепи ПП3С-ДР-9/8 шт. 2
Приемник рельсовой цепи ПП3С-ДР-9/12 шт. 2
Блок выпрямителя БВ-Р шт. 20
Реле КШ1-80 ТУ 32ЦШ 93-76, 241-49-00-00 шт. 14
Выравниватель УЗП1-500-0,26 шт. 28
Ящик кабельный модернизированный: высота ввода кабеля 4845 мм КЯ-10М-I 17851-00-00 шт. 28
Ящик путевой герметизированный: (на 15 двух контактных клемм, без перемычек) ПЯ-Г 25001-00-00-43 шт. 55
Дроссель-трансформатор: 2ДТ-1МГ1-300 17423-00-00-03 шт. 14
1.3.5. "Автоматическая блокировка участок Ангасолка-Глубокая"
Модуль светофорный железнодорожный мачтовый СЖДМ1-00 (красный) ПЕТИ.424565.011-01 шт. 2
Модуль светофорный железнодорожный мачтовый СЖДМ1-01 (желтый) ПЕТИ.424565.011-01 шт. 2
Модуль светофорный железнодорожный мачтовый СЖДМ1-02 (зеленый) ) ПЕТИ.424565.011-01 шт. 2
Дроссель-трансформатор 2ДТ-1МГ1-300 17423-00-00-03 шт. 14
Ящик путевой герметизированный: (на 9 двух контактных клемм, с одним комплектом герметизированных перемычек) ПЯ-Г 25001-00-00-46 шт. 56
Шкаф релейный унифицированный ШРУ-М5 39831-00-00-04 шт. 14
Шкаф релейный унифицированный ШРУ-М1 39831-00-00 шт. 2
Реле АНШ2-310 24500.00.00 шт. 60
Реле (ячейка) трансмиттерное штепсельное ТШ-65В2 ТУ 32ЦШ 4048-95 573.46.76 шт. 11
Блок выпрямителя БВ 51054-00-00 шт. 38
Блок выпрямителей сопряжения БВС4Л 36024-00-00 шт. 20
Блок питания: штепсельный БПШ 16933-00-00 шт. 10
Реле ОМШ2-46 13561Б-00-00 шт. 10
Генератор путевой ГП-31Ц/8, 9, 11 шт. 16
Генератор путевой ГП41 шт. 9
Приемник путевой ПП1 8/12 шт. 4
Приемник путевой ПП1 8/8 шт. 5
Приемник путевой ПП1 9/12 шт. 1
Приемник путевой ПП1 9/8 шт. 5
Приемник рельсовой цепи ПРЦ4Л1-5/12 шт. 7
Приемник рельсовой цепи ПРЦ4Л1-5/8 шт. 2
Приемник рельсовой цепи ПРЦ4Л1-6/8 шт. 2
Реле КМШ-450 ТУ 32ЦШ 707-98 13955-00-00 шт. 16
Фильтр рельсовой цепи: ФРЦ4ЛМ 36023-00-00-01 шт. 16
Фильтр путевой: ФПМ 8 (9 или 11) 36163-00-00 шт. 8
Блок конденсаторов ПЧ50/25-100А (-150А) С=80мкФ шт. 15
Преобразователь частоты статический: ПЧ 50/25-150А ТУ 32 ЦШ 3898-97 шт. 15
Генератор ГКШ-1 шт. 2
Генератор ГКШ-2 шт. 2
Генератор ГКШ-3 шт. 2
Генератор ГКШ-4 шт. 2
Генератор ГКШ-5 шт. 2
Генератор ГКШ-6 шт. 1
Генератор ГКШ-7 шт. 1
Генератор ГКШ-8 шт. 1
Генератор ГКШ-9 шт. 1
15.0 А Выключатель тока низковольтный автоматический многократного действия АВМ-2 шт. 10
Разрядник типа УЗП1РУ-1000 шт. 56
Выравниватель типа УЗП1-500-0,13 шт. 112
Выравниватель типа УЗП1-500-0,26 ПЕТИ.424565.011-01 шт. 42
1.3.6. "Автоматическая блокировка Речушка-Видим"
Головка трехзначная светодиодная для замены на действующих светофорах ГС-36 (со светодиодными светооптическими системами) (желтый, зеленый, красный) НКМР.676636.030ТУ 17758-00-00 ГС-36 ТУ32 ЦШ 2141-2009 шт. 17
Устройство контроля схода подвижного состава УКСПС-1520-Р65 ЮКЛЯ.301319.001-03 шт. 2
Дроссель-трансформатор: 2ДТ-1МГ1-300 17423-00-00-03 шт. 17
Шкаф релейный унифицированный: ШРУ-М5 39831-00-00-04 шт. 17
Реле импульсное путевое ИВГ-Ц-В ЕИУС.468362.024-01 шт. 17
Трансформатор СОБС-2Г 17273-00-00-01 шт. 34
Реле (ячейка) трансмиттерное штепсельное ТШ-65В2 ТУ 32ЦШ 4048-95 573.46.76 шт. 34
Блок конденсаторов ПЧ50/25-100А (-150А) С=80мкФ шт. 34
Преобразователь частоты статический ПЧ 50/25-100А ТУ 32 ЦШ 3898-97 шт. 34
Фильтр путевой ФП-25М Р1121.00.000 шт. 17
Блок дешифратора БС-ДА ТУ 32ЦШ 4075-95, 573.46.78 шт. 17
Блок дешифратора БК-ДАТУ 32ЦШ 4075-95, 573.46.79 шт. 17
Блок дешифратора БИ-ДА ТУ 32ЦШ 4075-95, 573.46.80 шт. 17
Коммутатор тока бесконтактный БКТ-2М 24697-00-00, ТУ 32ЦШ 3796-95 шт. 17
Блок конденсаторный КБ-1х2 14702-00-00 шт. 34
Выравниватель УЗП1-500-0,26 шт. 34
Разрядник УЗП1РУ-1000 17758-00-00 ГС-36 ТУ32 ЦШ 2141-2009 шт. 68
1.3.7. "Электрическая централизация ст. Баларихта"
Аккумулятор АСК-12 шт. 12
Дроссель-трансформатор 2ДТ-1МГ1-300 17423-00-00-03 шт. 8
Дроссель-трансформатор ДТ-1МГ1-300 17356-00-00-05 шт. 1
Электропривод без электродвигателя: правый (для электродвигателей МСТ, МСА) СП-6К ПТ 30.089.000.00-30 шт. 1
Электропривод без электродвигателя, левый (для электродвигателей МСТ, МСА) СП-6К ПТ 30.089.000.00-31, шт. 2
Электродвигатель малогабаритный стрелочный универсальный ЭМСУ-СП 22381-00-00-00 шт. 3
Контактор модульного типа НФТЦ.2.30.068.000.000 компл. 3
Светофор линзовый карликовый двузначный: без муфты (с цинковым покрытием) 16908-00-00-03 шт. 2
Система светодиодная светооптическая лунно-белая карликового светофора НКМР.676636.056ТУ НКМР.676636.056-04 шт. 2
Система светодиодная светооптическая синяя карликового светофора НКМР.676636.056-03 шт. 2
Головка двузначная светодиодная мачтового светофора для замены на действующих светофорах ГСЦ-2 (желтый, зеленый) (со светодиодными светооптическими системами НКМР.676636.030ТУ) 17703-00-00-01 ТУ32 ЦШ 2141-2009 шт. 2
Головка двузначная светодиодная мачтового светофора для замены на действующих светофорах ГСЦ-2 (красный, луно-белый) Т (со светодиодными светооптическими системами НКМР.676636.030ТУ) 17703-00-00-01 У32 ЦШ 2141-2009 шт. 2
Головка двузначная светодиодная мачтового светофора для замены на действующих светофорах ГСЦ-2 (луно-белый, желтый) (со светодиодными светооптическими системами НКМР.676636.030ТУ 17703-00-00-01 ТУ32 ЦШ 2141-2009 шт. 2
Головка трехзначная светодиодная мачтового светофора для замены на действующих светофорах ГСЦ-3 (желтая, зеленая, красная) (со светодиодными светооптическими системами) НКМР.676636.030ТУ 17758-00-00-01 ТУ32 ЦШ 2141-2009 шт. 2
Головка двузначная светодиодная мачтового светофора для замены на действующих светофорах ГСЦ-2 (желтый, зеленый) (со светодиодными светооптическими системами с универсальным питанием НКМР.676636.030ТУ) 17703-00-00-01 ТУ32 ЦШ 2141-2009 шт. 2
Головка двузначная светодиодная мачтового светофора для замены на действующих светофорах ГСЦ-2 ( желтый, красный) (со светодиодными светооптическими системами с универсальным питанием НКМР.676636.030ТУ) 17703-00-00-01 ТУ32 ЦШ 2141-2009 шт. 2
Головка однозначная светодиодная мачтового светофора для замены на действующих светофорах ГСЦ-1 (белый) (со светодиодными светооптическими системами с универсальным питанием) НКМР.676636.030ТУ 17701-00-00-01 ТУ32 ЦШ 2141-2009 шт. 2
Устройство переключающее со счётчиком числа нажатий ТУ 32ЦШ 4533-2003 шт. 8
Реле АНВШ2-2400 24501-00-00 шт. 4
Реле АНШМ-2 310 24122.00.00Б шт. 10
Реле АШ2-110/220 24155-00-00 шт. 8
Реле АШ2-1440 24291-00-00 шт. 20
Блок выдержки времени цифровой БВВ-Ц 17643-00-00 шт. 6
Блок диодов и резисторов типа БДР-М 08001-00-00 шт. 4
Блок конденсаторов и резисторов типа БКР-76 36844-101-00 шт. 20
Блок БПШ-Р шт. 6
Генератор ГПУ-САУТ-ЦМ-Н1 95Б.01.00.00 шт. 4
Реле КМШ-750 13955000-00 шт. 10
Реле КМШ-450 13955-00-00 шт. 7
Реле КМШ-3000 13955-00-00 шт. 5
Реле НМПШ2-400 24147-00-00 шт. 15
Реле НМШ1-1440 13552-00-00В шт. 20
Реле НМШ2-4000 13706-00-00В шт. 25
Реле НМШ4-2400 24055-00-00В шт. 10
Реле НМШ4-3 24055-00-00В шт. 4
Реле НМШМ1-1120 13552-00-00В шт. 10
Реле НМШМ1-360 13552-00-00В шт. 10
Реле НМШМ2-1500 13706-00-00В шт. 15
Реле НМШМ2-3000 13706-00-00В шт. 2
1.0 А Предохранитель с ножевыми выводами ПН1 157.400-00-00, ТУ 32ЦШ 3963-2003 шт. 20
Регулятор: тока автоматический РТА1 36421-00-00 шт. 2
Реле (ячейка) трансмиттерное штепсельное: ТШ-65В2 ТУ 32ЦШ 4048-95 573.46.76 шт. 10
Пускатель магнитный 3 величины: ПМА-3102 шт. 4
Выключатель автоматический АЕ 2043М-400, 10А шт. 4
Пускатель магнитный 6 величины: ПМ12-160150 220 В шт. 2
Разрядник РВН-0,5МНУ шт. 6
Блок дешифратора БК-ДА573.46.79 шт. 3
Блок дешифратора БС-ДА 573.46.78 шт. 3
Реле импульсное путевое ИВГ-Ц-В ЕИУС.468362.024-01 шт. 3
Реле поляризованное пусковое малогабаритное ПМПУШ-150/150 24516-00-00 шт. 3
Реле напряжения полупроводниковое РНП 36592-00-00, ТУ 32ЦШ 1103-77 шт. 6
Сигнализатор заземления: СЗИ1У 36766-01-00У шт. 5
Блок контрольный типа БК-75 16204-00-00 шт. 3
Блок питания ДСНП-2 573.44.23 шт. 4
Выравниватель УЗП1-500-0,26 шт. 15
Выравниватель УЗП1-500-0,4 шт. 14
1.3.8. "Электрическая централизация ст. Небель"
Аккумулятор АСК-3 шт. 19
Шкаф металлический батарейный: ШМБ-У 157.135-00-00-01 шт. 1
Дроссель-трансформатор: 2ДТ-1МГ1-300 17423-00-00-03 шт. 10
Электропривод стрелочный без электродвигателя СП-6К, правый (для электродвигателей МСП, ДПС) ПТ 30.089.000.00-28 шт. 2
Электропривод стрелочный без электродвигателя СП-6К, левый (для электродвигателей МСП, ДПС) ПТ 30.089.000.00-29 шт. 2
Электродвигатель малогабаритный стрелочный универсальный ЭМСУ-СП 22381-00-00-00 шт. 10
Ящик путевой герметизированный: (на 15 двух контактных клемм, без перемычек) ПЯ-Г 25001-00-00-43 шт. 3
Устройство переключающее со счётчиком числа нажатий ТУ 32ЦШ 4533-2003 шт. 4
Реле 2А-220М шт. 3
Реле КМШ-750 13955000-00 шт. 8
Реле КШ1-280 241-49-00-00 шт. 2
Реле КШ1-80 241-49-00-00 шт. 2
Блок релейный исполнительной группы электрической централизации: МI 14039-00-00Б ТУ 32 ЦШ 33-76 шт. 4
Блок релейный маршрутного набора электрической централизации: НМIIП-М ТУ 32 ЦШ 157.412-00-00-05 763-94 шт. 5
Блок релейный маршрутного набора электрической централизации: НМ1-М ТУ 32 ЦШ 763-94 157.412-00-00 шт. 4
Блок релейный маршрутного набора электрической централизации: НМ1Д-М ТУ 32 ЦШ 763-94 157.412-00-00-04 шт. 2
Блок релейный маршрутного набора электрической централизации: НН-М ТУ 32 ЦШ 763-94 157.412-00-00-02 шт. 2
Блок релейный маршрутного набора электрической централизации: НПМ-69-М ТУ 32 ЦШ 763-94 157.412-00-00-08 шт. 10
Реле ДСШ-16 ТУ 32ЦШ 4143-97 24699-00-00 шт. 25
Блок релейный маршрутного набора электрической централизации: НСОх2-М ТУ 32 ЦШ 763-94 157.412-00-00-03 шт. 8
Блок релейный маршрутного набора электрической централизации: НСС-М ТУ 32 ЦШ 763-94 157.412-00-00-01 шт. 2
Регулятор: тока автоматический РТА1 36421-00-00 шт. 1
Реле напряжения полупроводниковое РНП 36592-00-00, ТУ 32ЦШ 1103-77 шт. 9
Преобразователь частоты статический ПЧ 50/25-300А ТУ 32 ЦШ 3898-97 шт. 6
Реле поляризованное пусковое ППРЗ-5000 ТУ 32ЦШ 410-98 2162.00Б шт. 11
Трансформатор ПОБС-2МП (110/220 В) 17329-00-00 шт. 1
Трансформатор ПОБС-2Г (110/220 В) 17266-00-00-01 шт. 1
Трансформатор ПОБС-5Г (110/220 В) 17268-00-00-01 шт. 5
Трансформатор: : ПРТ-Г (110/220 В) 17272-00-00-01 шт. 25
Трансформатор СОБС-2Г 17273-00-00-01 шт. 3
Трансформатор СОБС-2МП 17373-00-00 шт. 2
Трансформатор СТ-5Г 17278-00-00-01 шт. 8
Трансформатор СТ-4МПС 22339-00-00 шт. 5
Реле (ячейка) трансмиттерное штепсельное ТШ-65В2 ТУ 32ЦШ 4048-95, 573.46.76 шт. 17
Реле НМШ1-1440 ТУ 32ЦШ 139-76 13552-00-00В шт. 32
Реле НМШ1-400 ТУ 32ЦШ 72-76 13552-00-00В шт. 23
Реле НМШ2-4000 ТУ 32ЦШ 72-76 13706-00-00В шт. 60
Речевой информатор РИ-1М ТУ 32ЦШ 3856-97 36291-101-00-02 шт. 1
Датчик импульсов микроэлектронный ДИМ-1.2П шт. 2
Разрядник УЗП1РУ-1000 шт. 3
Выравниватель УЗП1-500-0,26 шт. 19
Выравниватель УЗП1-500-0,13 шт. 54
Выравниватель УЗП1-500-0,4 шт. 43
Генератор ГПУ-САУТ-ЦМ-Ш1 95Б.01.00.00-03 шт. 2
Генератор ГПУ-САУТ-ЦМ-Н1 95Б.01.00.00 шт. 4
1.3.9. "Автоматическая блокировка Нижнеангарск-Холодная"
Шкаф релейный унифицированный: ШРУ-М5 39831-00-00-04 шт. 2
Шкаф релейный унифицированный: ШРУ-М1 39831-00-00 шт. 1
Дроссель-трансформатор: 2ДТ-1МГ1-300 17423-00-00-03 шт. 6
Реле ИВГ-Ц-В 468362.024-01 шт. 8
Реле АНШ2-1230 ТУ 32ЦШ 684-76 24122-00-00Б шт. 14
Реле АОШ2-180/0,45 ТУ 32ЦШ 640-76 24145.00.00Б шт. 20
Реле АСШ2-220М ТУ 32ЦШ 102-83 24556-00-00 шт. 8
Блок выпрямителя: БВ 51054-00-00 шт. 3
Генератор ГКШ-1 шт. 2
Генератор ГКШ-3 шт. 1
Генератор ГКШ-7 шт. 1
Генератор ГПУ-САУТ-ЦМ-Н1 95Б.01.00.00 шт. 1
Блок конденсаторный типа: КБ-1х2 14702-00-00 шт. 8
Блок конденсаторный штепсельный: КБМШ-5 24176-00-00 шт. 1
Блок конденсаторный штепсельный: КБМШ-6 24401-00-00 шт. 2
Реле КШ1-80 ТУ 32ЦШ 93-76, 241-49-00-00 шт. 4
Трансформатор: ПРТ-Г (110/220 В) 17272-00-00-01 шт. 8
Преобразователь частоты статический: ПЧ 50/25-100А ТУ 32 ЦШ 3898-97 шт. 8
Трансформатор СОБС-2Г 17273-00-00-01 шт. 10
Реле НМПШ2-400 ТУ 32ЦШ 482-76 24147-00-00 шт. 9
Фильтр путевой ФП-25М Р1121.00.000 шт. 8
Выравниватель типа УЗП1-500-0,13 шт. 31
Выравниватель типа УЗП1-500-0,26 шт. 20
Разрядник типа УЗП1РУ-1000 39831-00-00-04 шт. 16
1.3.10. "Автоматическая блокировка Анамакит-Новый Уоян"
Шкаф релейный унифицированный ШРУ-М5 39831-00-00-04 шт. 5
Шкаф металлический батарейный: ШМБ-У 157.135-00-00-01 шт. 1
Аккумулятор АСК-3 шт. 7
Устройство контроля схода подвижного состава УКСПС-У1 шт. 4
Дроссель-трансформатор: 2ДТ-1МГ1-300 17423-00-00-03 шт. 8
Реле ИВГ-Ц-В ЕИУС.468362.024-01 шт. 32
Реле АОШ2-180/0,45 24145.00.00Б шт. 20
Реле АСШ2-220М 24556-00-00 шт. 16
Генератор ГКШ-1 шт. 2
Генератор ГКШ-2 шт. 1
Генератор ГКШ-3 шт. 1
Генератор ГКШ-5 шт. 2
Генератор ГКШ-6 шт. 1
Генератор ГКШ-7 шт. 1
Генератор ГПУ-САУТ-ЦМ-Н1 95Б.01.00.00 шт. 2
Реле КМШ-750 ТУ 32ЦШ 707-98 13955000-00 шт. 3
Трансформатор: ПРТ-Г (110/220 В) 17272-00-00-01 шт. 16
Преобразователь частоты статический ПЧ 50/25-100А У 32 ЦШ 3898-97 шт. 15
Трансформатор СОБС-2Г 17273-00-00-01 шт. 21
Реле (ячейка) трансмиттерное штепсельное ТШ-65В2 ТУ 32ЦШ 4048-95 573.46.76 шт. 17
Фильтр путевой ФП-25М Р1121.00.000 шт. 16
Датчик импульсов микроэлектронный ДИМ-1.2П ТУ 32ЦШ 3856-97, 36291-101-00-02 шт. 1
Выравниватель типа УЗП1-500-0,13 шт. 6
Выравниватель типа УЗП1-500-0,26 шт. 5
Разрядник типа УЗП1РУ-1000 шт. 4
1.3.11. "Автоматическая блокировка перегон Казанкан-Северомуйск"
Головка трехзначная светодиодная для замены на действующих светофорах ГСЦ-36 (со светодиодными светооптическими системами) (желтый, зеленый, красный) НКМР.676636.030ТУ 17758-00-00-01 ТУ32 ЦШ 2141-2009 шт. 7
Ящик кабельный модернизированный:, высота ввода кабеля 6045 мм КЯ-10М-II 17851-00-00-01 шт. 8
Дроссель-трансформатор: 2ДТ-1МГ1-300 17423-00-00-03 шт. 7
Шкаф релейный унифицированный: ШРУ-М5 39831-00-00-04 шт. 7
Реле (ячейка) трансмиттерное штепсельное: ТШ-65В2 ТУ 32ЦШ 4048-95 573.46.76 шт. 8
Блок дешифратора: БС-ДА ТУ 32ЦШ 4075-95, 573.46.78 шт. 4
Блок дешифратора: БК-ДА ТУ 32ЦШ 4075-95, 573.46.79 шт. 4
Блок дешифратора: БИ-ДА ТУ 32ЦШ 4075-95, 573.46.80 шт. 4
Реле КШ1-80 У 32ЦШ 93-76, 241-49-00-00 шт. 4
Разрядник РВНШ-250 шт. 20
Реле ИМШ1-1700 ТУ 32ЦШ 555-98 24110-00-00А шт. 4
Трансформатор СОБС-2Г , 17273-00-00-01 шт. 8
Предохранитель банановый штепсельный на клемме, 0.5 А 20871.00.00, ТУ 32ЦШ 155-96 шт. 24
Предохранитель банановый штепсельный на клемме, 20.0 А 20871.00.00, ТУ 32ЦШ 155-96 шт. 16
Реле ИВГ-Ц-В ЕИУС.468362.024-01 шт. 8
Преобразователь частоты статический: ПЧ 50/25-100А ТУ 32 ЦШ 3898-97 шт. 8
Блок конденсаторов ПЧ50/25-100А (-150А) С=80мкФ шт. 8
Фильтр путевой ФП-25М Р1121.00.000 шт. 5
Выравниватель типа УЗП1-500-0,26 шт. 49
Выравниватель типа УЗП1-500-0,13 шт. 49
Разрядник типа УЗП1РУ-1000 шт. 28
Устройство контроля схода подвижного состава УКСПС-У1 шт. 4
1.4. Перечень материалов, поставляемых Заказчиком, для выполнения работ по капитальному ремонту объектов хозяйства автоматики и телемеханики Восточно-Сибирской ДИ
Наименование материала Марка Номер чертежа Ед. изм. Количество (объем)
1.4.1. "Электрическая централизация ст. Замзор"
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, с водоблокирующими материалами, в утолщенной оболочке из полиэтилена, марки СБВБПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 19х2х0,9 СБВБПу1000 м 0,645
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, с водоблокирующими материалами, в утолщенной оболочке из полиэтилена, марки СБВБПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 7х2х0,9 СБВБПу1000 м 0,345
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марки СБВГнг, с числом пар и диаметром жилы, мм: 3х2х0,9 СБВГнг1000 м 0,39
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марки СБВГнг, с числом пар и диаметром жилы, мм: 4х2х0,9 СБВГнг1000 м 0,13
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марки СБВГнг, с числом пар и диаметром жилы, мм: 7х2х0,9 СБВГнг1000 м 0,39
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марки СБВГнг, с числом пар и диаметром жилы, мм: 10х2х0,9 СБВГнг1000 м 1,26
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марки СБВГнг, с числом пар и диаметром жилы, мм: 1х2х0,9 СБВГнг1000 м 0,16
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2 ВВГнг-LS1000 м 0,15
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ВВГнг-LS1000 м 0,2
Кабель связи телефонный станционный с медными однопроволочными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с экраном из алюминиевой ленты, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с низким дымо- и газовыделением марки ТСВнг-LS, с числом жил и диаметром жилы, мм: 16х2х0,4 (применительно) ТСВнг-LS1000 м 0,12
Провод монтажный с медной луженой жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката с дополнительным волокнистыми слоем, марки МГШВ, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 1х0,75 МГШВ 1000 м 0,35
Провод монтажный с медной луженой жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката с дополнительным волокнистыми слоем, марки МГШВ, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 1х1,5 МГШВ 1000 м 0,167
Муфта кабельная универсальная герметизированная (применительно) РМГУ-8-56 шт. 1
Муфта кабельная универсальная герметизированная МГУ-28ШК-IV шт. 1
Шланг привода 26062-00-00 шт. 4
Розетка, БКР-76 13553-00-00Б-15 100 шт. 0,01
Розетка, 22-БДЖЗИ 24541-00-00-79 100 шт. 0,01
Розетка, АНШ2 13553-00-00Б-04 100 шт. 0,02
Розетка, АПШ 24225-00-00 100 шт. 0,03
Розетка, НМШ1, 13553-00-00Б 100 шт. 0,04
Розетка НМШ2 13553-00-00Б-01 100 шт. 0,03
1.4.2. "Автоматическая блокировка Тельма-Усолье"
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом жил и диаметром жилы, мм: 3х0,9 СБЗПу1000 м 1,026
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 3х2х0,9 СБЗП 1000 м 9,145
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 4х2х0,9 СБЗПу1000 м 0,547
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 7х2х0,9 СБЗПу1000 м 7,34
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 10х2х0,9 СБЗПу1000 м 0,245
Провод монтажный с медной луженой жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката с дополнительным волокнистыми слоем, марки МГШВ, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 1х1,5 МГШВ 1000 м 0,141
Муфта кабельная универсальная герметизированная (применительно) МГУ-2, 17650-00-00-03 шт. 10
Муфта кабельная универсальная герметизированная (применительно) МГУ-14-I шт. 12
Перемычка дроссельная эластичная, ДМСЭ-70х2- 2 м 17360-22-00-01 шт. 13
Перемычка дроссельная эластичная ДМСЭ-70х2- 4 м 17360-22-00-04 шт. 13
1.4.3. "Электрическая централизация ст. Иркутск-Сортировочный 1 пост"
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 24х2х0,9 СБЗПу1000 м 4,06
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 10х2х0,9 СБЗПу1000 м 2,46
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 30х2х0,9 СБЗПу1000 м 1,305
Муфта кабельная универсальная герметизированная РМГУ-8-56 шт. 5
Муфта кабельная универсальная герметизированная МГУ-28-IV шт. 38
Шланг привода 26062-00-00 шт. 38
Муфта кабельная универсальная герметизированная (применительно) МГУ-14-I шт. 40
Провод монтажный с медной луженой жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката с дополнительным волокнистыми слоем, марки МГШВ, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 1х1,5 МГШВ, 1000 м 3,743
Перемычка дроссельная эластичная ДМСЭ-70х2- 2 м 17360-22-00-01 шт. 33
Перемычка дроссельная эластичная ДМСЭ-70х2- 4 м 17360-22-00-04 шт. 33
Фундамент металлический светофоров карликовых тип I 16908-01-00 шт. 40
МАЧТА СВЕТОФОРА оцинкованная ТИП III 17002-00-00-02 шт. 9
МАЧТА СВЕТОФОРА оцинкованная ТИП 5 17002-00-00-04 шт. 2
лестница наклонная 6,2 м, оцинкованная 16965-00-00 шт. 11
стакан с кабельной муфтой, оцинкованный 16962-00-00-02 шт. 11
ЗАГЛУШКА (для металлической мачты 17002-10-00 шт. 11
ГАРНИТУРА ТРАНСФОРМАТОРНОГО ЯЩИКА (для металлической мачты) т16992-00-00 шт. 11
1.4.4. "Автоматическая блокировка Тельма-Китой"
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом жил и диаметром жилы, мм: 3х0,9 СБЗПу1000 м 0,872
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 3х2х0,9 СБЗПу1000 м 8,904
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 4х2х0,9 СБЗПу1000 м 0,825
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 7х2х0,9 СБЗПу1000 м 8,828
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 10х2х0,9 СБЗПу1000 м 0,358
Провод монтажный с медной луженой жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката с дополнительным волокнистыми слоем, марки МГШВ, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 1х1,5 МГШВ 1000 м 0,165
Муфта кабельная универсальная герметизированная МГУ-2 17650-00-00-03 шт. 10
Муфта кабельная универсальная герметизированная МГУ-14-I шт. 15
Перемычка дроссельная эластичная ДМСЭ-70х2- 2 м 17360-22-00-01 шт. 14
Перемычка дроссельная эластичная ДМСЭ-70х2- 4 м 17360-22-00-04 шт. 14
1.4.5. "Автоматическая блокировка участок Ангасолка-Глубокая"
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом жил и диаметром жилы, мм: 3х0,9 СБЗПу1000 м 0,15
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 4х2х0,9 СБЗПу1000 м 20,528
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 7х2х0,9 СБЗПу1000 м 12,881
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 10х2х0,9 СБЗПу1000 м 21,901
Провод монтажный с медной луженой жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката с дополнительным волокнистыми слоем, марки МГШВ, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 1х1,5 МГШВ 1000 м 0,91
Муфта кабельная универсальная герметизированная МГУ-14-III шт. 16
Перемычка дроссельная эластичная ДМСЭ-70х2-1,6 м 17360-22-00 шт. 14
Перемычка дроссельная эластичная ДМСЭ-70х2-3,6 м 17360-22-00-03 шт. 14
1.4.6. "Автоматическая блокировка Речушка-Видим"
Кабель сигнал ыю-блокировочпмй с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 7x2x0,9 СБЗПу1000 м 0,51
Кабель спгнально-блокиропочныи с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 3x2x0,9 СБЗПу1000 м 1,7
Провод монтажный с медном луженой ЖИЛОЙ, С изоляцией из поливинилхлоридного пластиката с дополнительным волокнистым слоем, марки МГШВ, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 1x1,5 МГШВ 1000 м 0,901
МАЧТА СВЕТОФОРА оцинкованная ТИП II 17002-00-00-01 шт. 17
ЛЕСТНИЦА СКЛАДНАЯ 4,0 М оцинкованная 16964-00-00 шт. 17
СТАКАН С КАБЕЛЬНОЙ МУФТОЙ (на 12 двухконтактных клемм) оцинкованная 16962-00-00-02 шт. 17
ЗАГЛУШКА (для металлической мачты) 17002-10-00 шт. 17
Муфта кабельная универсальная герметизированная МГУ-2 17650-00-00-03 шт. 4
Перемычка дроссельная эластичная ДМСЭ-70х2х2 -2 м 17360-29-00-01 шт. 34
Перемычка дроссельная эластичная, ДМСЭ-70x2x2 -4м 17360-29-00-04 шт. 34
1.4.7. "Электрическая централизация ст.Баларихта"
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, с водоблокирующими материалами, в утолщенной оболочке из полиэтилена, марки СБВБПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 7х2х0,9 СБВБПу1000 м 0,315
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, с водоблокирующими материалами, в утолщенной оболочке из полиэтилена, марки СБВБПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 3х2х0,9 СБВБПу1000 м 0,144
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, с водоблокирующими материалами, в утолщенной оболочке из полиэтилена, марки СБВБПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 19х2х0,9 СБВБПу1000 м 1,415
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, с водоблокирующими материалами, в утолщенной оболочке из полиэтилена, марки СБВБПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 24х2х0,9 СБВБПу1000 м 1,27
Муфта кабельная универсальная герметизированная РМГУ-8-56 шт. 1
Муфта кабельная универсальная герметизированная РМГУ-8-96 шт. 1
Фундамент металлический светофоров карликовых тип I 16908-01-00 шт. 2
Провод монтажный с медной луженой жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката с дополнительным волокнистыми слоем, марки МГШВ, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 1х1,5 МГШВ 1000 м 0,721
Перемычка дроссельная эластичная ДМСЭ-70х2х2 -2 м 17360-29-00-01 шт. 17
Перемычка дроссельная эластичная ДМСЭ-70х2х2 - 4 м 17360-29-00-04 шт. 17
1.4.8. "Электрическая централизация ст. Небель"
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил – 4 и сечением 2,5 мм2 ВВГ 1000 м 0,002
Провод монтажный с медной луженой жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката с дополнительным волокнистыми слоем, марки МГШВ, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 1х1,5 МГШВ 1000 м 0,161
Перемычка дроссельная эластичная ДМСЭ-70х2х2 -2 м 17360-29-00-01 шт. 20
Перемычка дроссельная эластичная ДМСЭ-70х2х2 - 4 м 17360-29-00-04 шт. 20
1.4.9. "Автоматическая блокировка Нижнеангарск-Холодная"
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом жил и диаметром жилы, мм: 5х0,9 СБЗПу1000 м 0,345
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом жил и диаметром жилы, мм: 30х0.9 СБЗПу1000 м 0,03
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом жил и диаметром жилы, мм: 12х0,9 СБЗПу1000 м 0,07
1.4.10. "Автоматическая блокировка Анамакит-Новый Уоян"
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом жил и диаметром жилы, мм: 5х0,9 СБЗПу1000 м 1,075
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом жил и диаметром жилы, мм: 30х0.9 СБЗПу1000 м 0,02
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом жил и диаметром жилы, мм: 12х0,9 СБЗПу1000 м 0,175
Муфта кабельная универсальная герметизированная, (применительно) МГУ-2 17650-00-00-03 шт. 8
Перемычка дроссельная эластичная ДМСЭ-70х2х2 -2 м 17360-29-00-01 шт. 16
Перемычка дроссельная эластичная ДМСЭ-70х2х2 - 4 м 17360-29-00-04 шт. 16
1.4.11. "Автоматическая блокировка перегон Казанкан-Северомуйск"
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, с водоблокирующими материалами, в утолщенной оболочке из полиэтилена, марки СБВБПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 3х2х0,9 СБВБПу1000 м 0,88
Провод монтажный с медной луженой жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката с дополнительным волокнистыми слоем, марки МГШВ, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 1х1,5 МГШВ 1000 м 0,371
Муфта кабельная универсальная герметизированная МГУ-2 17650-00-00-03 шт. 8
Перемычка дроссельная эластичная ДМСЭ-70х2- 2 м 17360-22-00-01 шт. 14
Перемычка дроссельная эластичная ДМСЭ-70х2- 4 м 17360-22-00-04 шт. 14
2. Требования к работам
Капитальный ремонт объектов хозяйства автоматики и телемеханики Восточно-Сибирской ДИ Нормативные документы, согласно которым установлены требования 1. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об охране окружающей среды» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2017);
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017);
3. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;
4. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;
5. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утверждены приказом Минтранса России от 21.12.2010 № 286;
6. СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ» утвержден Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 11.06.2003г.
7. Распоряжение об обеспечении безопасной эксплуатации технических сооружений и устройств железных дорог при строительстве, реконструкции и (или) ремонте объектов инфраструктуры ОАО «РЖД», утвержден распоряжением ОАО «РЖД» от 30.08.2013г. № 1932р;
8. Распоряжение ОАО «РЖД» от 10.01.2014 № 13р «Об утверждении стандарта ОАО «РЖД» «Система управления пожарной безопасностью в ОАО «РЖД». Основные положения» (вместе с «СТО РЖД 1.15.009-2014. Стандарт...»);
9. Распоряжение ОАО «РЖД» от 17.08.2009 № 1722р (ред. от 07.09.2010) «Об утверждении Положения «О взаимодействии между ОАО «РЖД» и подрядными организациями в сфере охраны труда»;
10. Распоряжение ОАО «РЖД» от 14.03.2016 № 410р «Об утверждении Положения об организации в ОАО «РЖД» работы по системе информации «Человек на пути»;
11. Постановление Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 (ред. от 16.06.2014) «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;
12. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», утвержден постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80;
13. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство» утвержден постановлением Госстроя России от17.09.2002г. №123;
14. Приказ Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 781 «Об утверждении свода правил «СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
15. Методические документы в строительстве (далее - МДС) 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» утвержден постановлением Госстроя России от 05.03. 2004г. №15/1 (последняя редакция от 16.06.2014г №294/пр);
16. Правила (далее - ПР) 32 ЦШ 10.02-96 «Правила по монтажу устройств СЦБ» утвержден МПС РФ от 1января 1997г;
17. ПР 32 ЦШ 10.01-95 «Правила по прокладке и монтажу кабелей устройств СЦБ» утвержден МПС РФ от 1 января 1996г.;
18. Правила по охране труда при выполнении работ на пассажирских платформах в ОАО «РЖД», утвержденных Распоряжением ОАО «РЖД» от 18.07.2014 №1694р.
19. Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» (вместе с «Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»);
20. Приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7 Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» (вместе с «РД-11-05-2007... ») (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.03.2007 № 9051);
21. Распоряжение ОАО «РЖД» от 15.12.2008 №2688р (с изм. от 31.07.2015) «Об утверждении альбома форм первичной учетной документации».
22. Продолжительность выполнения комплекса работ по строительству принимается в соответствии со СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» часть II. Раздел В «Транспортное строительство», п. 1 «Железнодорожный транспорт», утвержденными постановлениями Госстроя СССР и Госплана СССР от 15 сентября 1986 г. № 3/172, (последнее издание от 17 июля 1989 г. № 124/38.
23. ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 июня 2016 г. N 614-ст (последнее издание 01.03.2017 года).
24. СТО РЖД 19.002-2011 «Системы и устройства железнодорожной автоматики и телемеханики. Порядок ввода в эксплуатацию», утвержден Распоряжением ОАО «РЖД» 05.09.2011г. №1932р (изменения от17.01.2013г «63)
25. «Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при технической эксплуатации устройств и систем СЦБ» № ЦШ-530-11 , утверждена Распоряжением ОАО «РЖД» от « 20» сентября 2011 г. № 2055р.
26. ГОСТ 12.4.281-2014 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования», утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 ноября 2014 г. N 1813-ст.
Технические и функциональные характеристики работы До начала производства основных ремонтно-монтажных работ на объектах капитального ремонта предусматривается осуществить инженерную подготовку территории строительства согласно СНиП 12-01-2004 «Строительные нормы и правила Российской Федерации. Организация строительства».
Для обеспечения сокращения сроков капитального ремонта так же необходимо в процессе проведения работ выполнить следующие мероприятия:
- вести согласованно работу всех участников капитального ремонта с координацией их деятельности, согласно утвержденным планам и графикам работ;
- обеспечить рабочих необходимыми санитарно-бытовыми условиями;
- использовать максимальную механизацию всех трудоемких производственных процессов.
Все работы по прокладке кабелей должны выполняться в соответствии с действующими правилами и нормами при прокладке кабелей. (ПР 32 ЦШ 10.01-95 «Правила по прокладке и монтажу кабелей устройств СЦБ»).
Устройство заземления производится вручную с применением средств малой механизации.
Требования к безопасности работ В целях обеспечения безопасности движения поездов при выполнении капитального ремонта на объекте хозяйства автоматики и телемеханики Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры исполнитель должен выполнять работы с соблюдением требований стандарта ОАО «РЖД» СТО РЖД 19.002-2011 «Системы и устройства железнодорожной автоматики и телемеханики. Порядок ввода в эксплуатацию» и «Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при технической эксплуатации устройств и систем СЦБ» № ЦШ-530-11.
Исполнитель должен обеспечить работников сигнальными жилетами желтого цвета. На сигнальные жилеты со стороны спины должны наноситься трафареты, указывающие принадлежность работника к исполнителю. Работники подрядных организаций должны быть одеты в сигнальные жилеты желтого цвета в соответствии с ГОСТ 12.4.281-2014 «Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования». На сигнальные жилеты со стороны спины должны наноситься трафареты, указывающие принадлежность владельца к подрядной организации.
Требования к качеству работ ,материалам Исполнитель не должен допускать нарушения технологий при выполнении работ, угрожающих безопасности движения поездов и сохранности инженерных коммуникаций на железных дорогах.
Исполнитель должен соблюдать технологии производства работ в зоне действующих технических устройств, обеспечивающих работу железнодорожного транспорта.
При выполнении работ должны применяться качественные материалы, полностью совместимые с инженерными системами и оборудованием и системами, установленными на объектах капитального ремонта хозяйства автоматики и телемеханики ОАО «РЖД». Материалы должны иметь сертификаты соответствия (в случае, если они подлежат обязательной сертификации) или иные документы, удостоверяющие их качество
Сведения о возможности предоставить эквивалентные материалы. Параметры эквивалентности Материалы, указанные в разделе 1.2 технического задания могут быть заменены материалами эквивалентными по функционально-техническим характеристикам и по всем параметрам, указанным в Приложении № 13 к аукционной документации. В случае замены материалов на эквивалентные (аналогичные по функционально-техническому назначению) Исполнитель должен представить подробные сведения об эквивалентных (аналогичных по функционально-техническому назначению) материалов, которые излагаются участником в техническом предложении.
Иные требования связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям заказчика Выполняемые работы оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Требования к результатам
Исполнитель должен выполнить все работы по ремонту объектов в объеме и в сроки, предусмотренные договором, и сдать объекты заказчику готовыми к эксплуатации в установленный срок в состоянии, обеспечивающем их нормальную эксплуатацию в соответствии с функциональным назначением объектов.
4. Место, условия и порядок выполнения работ
Место выполнения работ В границах Восточно-Сибирской железной дороги:
Станция: Замзор: Россия, Иркутская область, Нижнеудинский район, поселок ЗамзорСтанция Усолье: Россия, Иркутская область, город Усолье-СибирскоеСтанция Иркутск-Сортировочный: Россия, Иркутская область, город Иркутск
Станция Тельма: Россия, Иркутская область, Усольский район, поселок Тельма,
Станция Китой: Россия, Иркутская область, Ангарский район, город Ангарск;
Станция Ангасолка: Россия, Иркутская область, Слюдянский район, поселок Ангасолка;
Станция Глубокая: Россия, Иркутская область, Шелеховский район, станция Глубокая
Станция Речушка: Россия, Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Речушка
Станция Видим: Россия, Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Видим
Станция Баларихта: Россия, Иркутская область, Нижнеилимский район, станция Баларихта
Станция Небель: Россия, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, поселок Небель.
Станция Анамакит: Россия, Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, разъезд АнамакитСтанция Новый Уоян: Россия, Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, поселок Новый Уоян;
Станция Нижнеангарск: Россия, Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, поселок Нижнеангарск
Станция Холодная: Россия, Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, станция Холодная;
Станция Казанкан: Россия, Республика Бурятия, Муйский район, пос. Казанкан;
Станция Северомуйск: Россия, Республика Бурятия, Муйский район, станция Северомуйск.
Условия выполнения работ Работы выполняются вблизи действующих устройств железных дорог.
Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, материалов и работ должен быть не менее 60 (шестидесяти) месяцев с даты подписания заказчиком акта по форме № ОС-3. В течение гарантийного срока в соответствии с договором подряда, Исполнитель обеспечивает за свой счет устранение и исправление всех неисправностей и дефектов, возникших вследствие недостатков результата выполненных работ
Сроки выполнения работ Дата начала и окончания Работ по каждому Объекту (сдачи Объекта) определяются в Календарном плане, являющимся приложением к договору, но не позднее 30 ноября 2018 года.
5. Форма, сроки и порядок оплаты
Форма оплаты Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления средств на счет контрагента.
Авансирование Авансирование не предусмотрено.
Срок и порядок оплаты Оплата работ производится заказчиком ежемесячно в размере 95% (девяносто пяти процентов) от стоимости выполненных работ в отчетном месяце, в соответствии с календарным планом, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты предоставления подрядчиком счета, счета-фактуры, акта формы № КС-2, справки формы № КС-3, подписанных сторонами.
Выплата удержаний в размере 5% (пяти процентов) от стоимости выполненных работ по соответствующему объекту, производится после осуществления приемки объекта в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты предоставления подрядчиком полного комплекта документов (счет, счет-фактура, акт формы № ОС-3, подписанный сторонами).
В случае, если победитель конкурса (лицо, с которым по итогам конкурса принято решение о заключении договора в установленном настоящей документацией порядке) является субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ отдельными видами юридических лиц» срок оплаты выполненных работ по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, должен составлять не более 30 календарных дней со дня подписания заказчиком документа о выполнении работы по договору (отдельному этапу договора).
В случае если победителем запроса котировок признан участник закупки, на стороне которого выступает несколько физических или юридических лиц, указанный срок оплаты применяется при условии, что все лица, выступающие на стороне победителя, являются субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352.
6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником работ
Предоставление документов в подтверждение соответствия предлагаемых участником работ не требуется
7. Расчет стоимости работ за единицу
Стоимость каждого наименования объекта за единицу без учета НДС подлежит снижению от начальной пропорционально снижению начальной (максимальной) цены договора (цены лота) без учета НДС, полученному по итогам проведения аукциона.
Приложение № 4
к аукционной документации
Техническое предложение
«____» ___________ 20__ г.
Наименование участника: указать наименование участника, ИНН
Номер закупки, номер и предмет лота
участник должен указать номер и предмет закупки, соответствующий указанным в документации
1. Наименование закупаемых работ их количество (объем)
Строительно-монтажные работы по капитальному ремонту объектов хозяйства автоматики и телемеханики Восточно-Сибирской ДИ
Наименование Ед. изм. Количество (объем), 2018 г.
 Указать наименование объектов  Указать ед. изм. согласно ОКЕИ Указать количество (объем) согласно единицам измерения 
     
Порядок формирования начальной (максимальной) цены 1.2 Перечень работ, материалов по объекту: «Капитальный ремонт объектов хозяйства автоматики и телемеханики Восточно-Сибирской ДИ»
 № п/пНаименование работ, материалов  Единица измерения  Количество (объем)
  Характеристики предлагаемых работ
Указать наименование предмета процедуры Нормативные документы, согласно которым установлены требования Участник должен указать наименование и реквизиты регламентов, иных документов, применяемых в национальной системе стандартизации, которым соответствует предложенные работы, в соответствии с требованиями технического задания документации.
Участник вместо перечисления нормативных документов вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что предлагаемые работы соответствуют требованиям нормативных документов, указанных в техническом задании документации.».
Технические и функциональные характеристики работ «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что предложенные работы, материалы соответствуют техническим и функциональным характеристикам работ, указанным в техническом задании документации.».
В случае если материалы (часть материалов) являются эквивалентными, то участник также должен указать: «Технические и функциональные характеристики эквивалентных материалов указаны в приложении № 1 к техническому предложению»
Требования к безопасности работ Участник должен указать характеристики работ в части их безопасности в соответствии с требованиями технического задания документации (при необходимости с указанием нормативно-правовых актов, которыми установлены требования).
Участник вместо перечисления характеристик вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что предложенные работы соответствуют требованиям к безопасности работ, указанным в техническом задании документации.».
Требования к качеству работ, материалам Участник должен указать характеристики работ в части их качества в соответствии с требованиями технического задания документации (при необходимости с указанием нормативно-правовых актов, которыми установлены требования).
Участник вместо перечисления характеристик вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что предложенные работы соответствуют требованиям к качеству работ, указанным в техническом задании документации.».
Результат выполнения работ
Участник должен указать гарантируемый результат и согласие с условиями технического задания документации.
Место, условия и порядок выполнения работ
Место выполнения работ Участник должен указать место выполнения работ в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания места выполнения работ вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что выполнит работы в месте(ах), указанном(ых) в техническом задании документации.».
Условия выполнения работ Участник должен указать условия выполнения работ в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания условий выполнения работ вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что выполнит работы в соответствии с условиями выполнения работ, указанными в техническом задании документации.
Сроки выполнения работ Участник должен указать сроки выполнения работ в соответствии с требованиями технического задания в формате: ДД.ММ.ГГГГ.
Участник вместо указания сроков выполнения работ вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что выполнит работы в сроки, указанные в техническом задании документации.
Форма, сроки и порядок оплаты
Форма оплаты Участник должен указать форму оплаты по договору в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания формы оплаты вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что согласен с формой оплаты, указанной в техническом задании документации.
Авансирование Не предусмотрено
Срок и порядок оплаты Участник должен указать конкретные сроки и порядок оплаты по договору в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания срока и порядка оплаты вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что согласен со сроками и порядком оплаты, указанными в техническом задании документации.
Сведения о предоставлении инновационных и высокотехнологичных работ
Наименование показателя Общая доля
Доля работ, являющихся инновационными и (или) высокотехнологичными из общего объема предлагаемых работ, с учетом НДС, рублей Указать долю в %

Имеющий полномочия подписать техническое предложение участника от имени ________________________________________________________
(Полное наименование участника)
_________________________________________________________________
(Должность, подпись, ФИО)
Печать (при наличии)
Приложение № 1
к техническому предложению
Функционально-технические характеристики поставляемых материалов
………..
Приложение № 9
к аукционной документации
ПРОЕКТ
ДОГОВОР №
на выполнение работ
г. Москва «___» _________ 201_ г.
Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующего на основании _____________, и ______________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице _______________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с _________________________ Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов хозяйства автоматики и телемеханики ____________ дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», именуемых в дальнейшем «Работы».
Перечень Объектов капитального ремонта определен в приложении № 1 к настоящему Договору.
1.2. Срок начала выполнения Работ по настоящему Договору с ________ 2018 года. Срок окончания выполнения Работ по настоящему Договору – _________ 2018 года.
Сроки выполнения Работ по каждому Объекту определяются в Календарном плане, являющемся приложением № 2 к настоящему Договору.
1.3. Объем и содержание Работ, а также сроки выполнения Работ могут быть пересмотрены Сторонами в случае существенных изменений обстоятельств, влияющих на выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, с оформлением соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.
2. Цена Договора
2.1. Общая цена настоящего Договора с учетом всех расходов Субподрядчика, включает стоимость материалов, заготовительских-складских расходов, затраты на выполнение Работ, затрат на производство работ в зимнее время, а также иные затраты Субподрядчика, которые возникнут или могут возникнуть в ходе выполнения Работ, составляет – _________ (____________) рублей __ копеек, кроме того НДС (18%) – ____________ (__________) рубля ___ копеек.
Итого общая цена настоящего Договора с учетом НДС (18%) составляет – ____________ (_________) рублей ___ копеек.
Расчет цены настоящего Договора приведен в приложении № 3 к настоящему Договору.
Настоящим Субподрядчик подтверждает, что надлежащим образом изучил все условия выполнения Работ по настоящему Договору и что никакие обстоятельства не могут повлиять на увеличение общей цены настоящего Договора, если иное не будет согласовано Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему Договору.
2.2. В случае прекращения ОАО «РЖД» финансирования Работ настоящий Договор подлежит расторжению с составлением акта сверки взаимных расчетов и оплатой Субподрядчику фактически выполненных и принятых Подрядчиком до даты расторжения настоящего Договора Работ.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Субподрядчик обязан:
3.1.1. Выполнить все Работы по ремонту Объектов в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать Объекты Подрядчику готовыми к эксплуатации в установленный срок в состоянии, обеспечивающем их нормальную эксплуатацию в соответствии с функциональным назначением Объектов.
3.1.2. Обеспечить:
качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;
своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объектов.
3.1.3. Гарантировать освобождение Подрядчика от ответственности и всякого рода расходов, связанных с увечьем или несчастными случаями со смертельным исходом в процессе выполнения Работ в отношении своего персонала либо третьих лиц.
3.1.4. Согласовать с Подрядчиком порядок ведения Работ на Объектах и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.
3.1.5. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.
3.1.6. Обеспечить в ходе проведения Работ выполнение требований, установленных Положением об обеспечении безопасной эксплуатации технических сооружений и устройств железных дорог при строительстве, реконструкции и (или) ремонте объектов инфраструктуры ОАО «РЖД», утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 30 августа 2013 года № 1932р.
3.1.7. Вывезти в пятнадцатидневный срок с даты подписания Подрядчиком и Субподрядчиком акта о приемке-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы № ОС-3 (далее – акт формы № ОС-3) за пределы строительной площадки принадлежащие Субподрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор.
3.1.8. По отдельным видам Работ составлять акты на скрытые Работы, а также проводить фотофиксацию проектных и исполнительных чертежей трасс прокладки кабелей на станциях и перегонах в соответствии с Инструкцией по приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов железнодорожной автоматики, телемеханики и связи, утвержденной МПС России 06.07.1998 № ЦШ-571.
3.1.9. Сообщать Подрядчику о необходимости проведения приемки результатов скрытых Работ, подлежащих закрытию, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала проведения такой приемки.
3.1.10. В случае, если представитель Подрядчика не явится к проведению приемки результатов скрытых Работ, подлежащих закрытию, составить односторонний акт и считать Работы принятыми, однако ответственность за качество выполненных Работ в таком случае лежит на Субподрядчике. Раскрытие результатов скрытых Работ по требованию Подрядчика оплачивается им дополнительно, если такое раскрытие покажет отсутствие дефектов в выполненных Работах.
3.1.11. Не закрывать скрытые Работы без разрешения Подрядчика за исключением случая, указанного в подпункте 3.1.10 настоящего Договора.
3.1.12. В случае, если закрытие скрытых Работ выполнено без одобрения Подрядчика, или если Подрядчик не был информирован об этом, или был информирован с опозданием, по требованию Подрядчика за свой счет открыть любую часть скрытых Работ согласно указанию Подрядчика, а затем за свой счет восстановить ее.
3.1.13. При готовности к сдаче соответствующего Объекта известить об этом Подрядчика не менее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты сдачи Объекта.
3.1.14. Провести предварительные испытания по окончании выполнения Работ по каждому из Объектов в присутствии представителя Подрядчика.
Испытания включают в себя индивидуальные испытания сооружений, устройств и механизмов, опробование оборудования, их результаты оформляются в соответствующем акте о проведении испытаний.
Если предварительные испытания дали отрицательный результат, Субподрядчиком устраняются выявленные в Работах дефекты/недостатки в соответствии с условиями настоящего Договора, и такие испытания проводятся повторно.
3.1.15. Немедленно извещать Подрядчика и до получения от него указаний приостанавливать Работы при обнаружении:
возможных неблагоприятных для Подрядчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;
иных, не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, влияющих на результаты Работ либо создающих невозможность их завершения в срок.
3.1.16. Передать по завершении выполнения Работ Подрядчику исполнительную документацию о выполненных Работах.
3.1.17. Субподрядчик предоставляет Подрядчику счета-фактуры, оформленные в сроки и в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации. Кроме того, Субподрядчик предоставляет Подрядчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право уполномоченных лиц Субподрядчика на подписание счетов-фактур.
Для целей настоящего Договора датой выполнения Работ является дата акта приемки Работ по форме № КС-2 (далее – акт формы № КС-2).
3.1.18. Предоставлять Подрядчику не позднее 3 (третьего) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, а за декабрь отчетного года, в течение 3 (трех) первых рабочих дней следующего года, полный пакет документов (в том числе акты формы КС-2, справки о стоимости выполненных Работ по форме № КС-3 (далее – справка формы № КС-3), счета и т.д.), а также копии документов, подтверждающих право на подписание указанных документов, уполномоченными представителями Субподрядчика.
Для целей настоящего Договора под отчетным месяцем понимается календарный месяц, в котором выполнялись Работы.
3.1.19. Возвращать Подрядчику по акту приема-передачи все возвратные материалы, неиспользованное оборудование, получаемые в результате выполнения Работ и являющиеся собственностью Подрядчика, в том числе металлолом, запасные части и другие материалы.
3.1.20. При повреждении пути, устройств СЦБ, энергоснабжения, другого имущества по вине и/или с участием Субподрядчика и/или его субподрядной организации, известить Подрядчика о произошедшем и направить в адрес Подрядчика материалы расследования не позднее 2 (двух) суток с даты произошедшего и возместить расходы на восстановление поврежденного пути, устройств СЦБ, энергоснабжения, другого имущества.
3.1.21. Иметь все необходимые лицензии и разрешения, предусмотренные законодательством Российской Федерации для выполнения Работ по настоящему Договору.
3.1.22. Не допускать нарушения технологий при выполнении Работ, угрожающего безопасности движения поездов и сохранности инженерных коммуникаций на объектах железнодорожной инфраструктуры.
3.1.23. Обеспечить в ходе выполнения Работ:
проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. Выполнение Работ в соответствии с Правилами техники безопасности и санитарии при производстве Работ в хозяйстве автоматики и телемеханики;
содержание и уборку Объекта и прилегающей непосредственно к нему территории;
соблюдение требований Правил пожарной безопасности на железнодорожном транспорте (ГОСТ 12.3.008);
соблюдение технологии производства Работ в зоне действующих технических устройств, обеспечивающих работу железнодорожного транспорта.
3.1.24. Информировать Подрядчика по его запросу о ходе выполнения Работ по настоящему Договору.
3.1.25. Незамедлительно уведомлять Подрядчика о любом происшествии на площадке, предоставленной для выполнения Работ, в том числе повреждении или гибели имущества, гибели или увечье персонала и принимаемых мерах по скорейшему устранению последствий происшествия.
3.1.26. При выполнении Работ применять качественные расходные материалы, изделия, конструкции, оборудование.
3.1.27. В случае отсутствия при выполнении Работ представителя Подрядчика или уполномоченного им лица, а также присутствия указанных лиц при проведении Работ (в любом случае) нести ответственность за качество используемых материалов, изделий, конструкций, оборудования, выполненных Работ.
3.1.28. Не нарушать прав третьих лиц, урегулировать требования, предъявленные к Подрядчику третьими лицами в связи с исполнением настоящего Договора, и возместить Подрядчику связанные с такими требованиями расходы и убытки.
3.1.29. Предоставить гарантийный срок на результаты Работ по настоящему Договору согласно пункту 10.3 настоящего Договора.
3.1.30. В период гарантийного срока устранять за свой счет недостатки в результатах Работ, не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию Объектов. При этом гарантийный срок продлевается на период с даты обнаружения дефектов до даты их устранения.
3.1.31. Предоставить Подрядчику информацию об изменениях в составе владельцев Субподрядчика, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Субподрядчика, с приложением подтверждающих документов, не позднее, чем через 5 (пять) календарных дней с даты таких изменений.
В случае непредоставления Субподрядчиком указанной информации, Подрядчику вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном пунктом 17.3 настоящего Договора.
3.1.32. Не допускать привлеченными для выполнения Работ третьими лицами передачу выполнения Работ по настоящему Договору другим третьим лицам без письменного согласия Подрядчика. В случае получения согласия Подрядчика, такое привлечение осуществляется в порядке, определенном Подрядчиком.
3.1.33. По завершении всех Работ по соответствующему Объекту возвратить Подрядчику не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, подписанный со своей Стороны акт формы № ОС-3, а также передать материалы фотофиксации исполненного кабельного плана для станций и перегонов.
3.1.34. Исполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.
3.1.36. Не переуступать права и обязанности по настоящему Договору без письменного согласия Подрядчика.
3.2. Субподрядчик не вправе:
3.2.1. Передавать техническую документацию третьим лицам и вносить в нее изменения без письменного согласия Подрядчика.
3.2.2. Отступать от утвержденной ОАО «РЖД» сметной документации.
3.3. Субподрядчик вправе:
3.3.1. По согласованию с Подрядчиком, в случае досрочного выполнения Работ сдать их результаты Подрядчику в установленном настоящим Договором порядке.
3.3.2. Субподрядчик вправе привлекать для выполнения Работ по настоящему Договору третьих лиц с письменного согласия Подрядчика.
О привлечении третьих лиц для выполнения Работ по настоящему Договору Субподрядчик обязан известить Подрядчика в течение 5 (пяти) календарных дней с даты их привлечения. В извещении должны быть указаны наименования привлеченных третьих лиц, перечень и стоимость выполняемых ими Работ. Также к извещению должны прилагаться документы, обосновывающие выбор третьих лиц.
В случае привлечения Субподрядчиком к выполнению Работ третьих лиц Субподрядчик несет ответственность за действия привлекаемых им к выполнению Работ третьих лиц, как за собственные действия.
3.4. Подрядчик обязан:
3.4.1. До начала выполнения Работ назначить лиц, отвечающих за безопасную организацию Работ.
3.4.2. Произвести приемку и оплату Работ, выполненных Субподрядчиком, в порядке, предусмотренном разделами 8 и 9 настоящего Договора.
3.4.3. Осуществлять технический надзор за выполнением Работ.
3.4.4. Обеспечить допуск работников Субподрядчика на Объекты и создать необходимые условия для выполнения ими Работ на Объектах (в соответствии с настоящим Договором).
3.4.5. После подписания актов формы № КС-2 и справок формы № КС-3 возвратить Субподрядчику указанные акты и справки не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
3.4.6. По завершении всех Работ по соответствующему Объекту подготовить и направить Субподрядчику не позднее 3 (третьего) числа месяца, следующего за отчетным месяцем акт формы № ОС-3.
3.4.7. Исполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.
3.5. Подрядчик вправе:
3.5.1. Досрочно принять и оплатить выполненные Субподрядчиком Работы.
3.5.2. Проверять ход и качество Работ, выполняемых Субподрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
3.5.3. Запрашивать у Субподрядчика информацию о ходе выполнения Работ по настоящему Договору.
3.6. Обо всех изменениях сведений, указанных в разделе 20 настоящего Договора Стороны обязуются известить друг друга в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их изменения.
Неисполнение любой из Сторон настоящего пункта лишает ее права ссылаться на то, что предусмотренные настоящим Договором уведомления и платежи не были произведены надлежащим образом.
При отсутствии таких сообщений письменные уведомления и требования, а также платежи направляемые/перечисляемые Сторонами друг другу, отправляются по адресам/реквизитам, указанным в настоящем Договоре и считаются доставленными/оплаченными, даже если адресат по этому адресу более не находится или сменились его реквизиты.
4. Сметная документация
4.1. Подрядчик передает утвержденную сметную документацию и/или калькуляции с утвержденными ведомостями комплектующих, включая дефектные ведомости (формы № ФОУ-18) по Объектам Субподрядчику в 1 (одном) экземпляре в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора.
4.2. В случае изменения сметной документации по инициативе Подрядчика расходы Субподрядчика по этой причине компенсируются Подрядчиком на основании дополнительно согласованной Сторонами сметной документации и дополнительного соглашения к настоящему Договору.
4.3. Отступления Субподрядчиком от сметной документации, вызванные применением им технологий и способов производства Работ, отличных от предусмотренных сметной документацией, без изменения физических объемов Работ, качества и стоимости, Субподрядчик согласовывает с Подрядчиком.
5. Сроки выполнения Работ
5.1. Общие сроки начала и окончания выполнения Работ по настоящему Договору определены в пункте 1.3 настоящего Договора.
5.2. Даты начала и окончания Работ по каждому Объекту (сдачи Объекта) определяются в Календарном плане.
5.3. Датой фактического окончания всех Работ на Объекте и приемки соответствующего Объекта считается дата подписания Подрядчиком и Субподрядчиком акта формы № ОС-3 после проведения и получения положительного результата предварительных испытаний по Объекту.
5.4. В случае, если в ходе выполнения Работ возникнет необходимость внесения изменений в сроки исполнения обязательств по настоящему Договору, в том числе по срокам окончания Работ, то такие изменения могут быть внесены только путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.
6. Поставка комплектующих и материалов
6.1. Субподрядчик принимает на себя обязательство обеспечить комплектацию Объектов материалами, изделиями, конструкциями, оборудованием в объеме, предусмотренном сметной документацией за исключением материалов, изделий, конструкций, оборудования, поставляемого Подрядчиком.
Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить комплектацию Объектов в объеме, указанном в перечне давальческого оборудования и материалов, являющемся приложением № 4 к настоящему Договору.
6.2. Материалы и оборудование Подрядчика принимаются Субподрядчиком на складе, реквизиты которого Субподрядчик сообщает Подрядчику в течение десяти дней после подписания настоящего Договора. Приемка-передача материалов осуществляется по накладной на отпуск материалов на сторону (типовая межотраслевая форма № М-15) (далее – М-15) с оформлением и подписанием обеими Сторонами приходного ордера по типовой межотраслевой форме М-4. Приемка-передача оборудования Подрядчика осуществляется подписанием обеими Сторонами акта о приеме-передаче оборудования в монтаж по унифицированной форме ОС-15 (далее – ОС-15).
6.3. Субподрядчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после завершения Работ обязан вернуть Подрядчику неиспользованные материалы и оборудование Подрядчика.
6.4. Работы, признанные Подрядчиком выполненными неудовлетворительно или с использованием недоброкачественных строительных материалов, Субподрядчик обязан исправить в установленный предписанием Подрядчика срок без возмещения понесенных Субподрядчиком при этом убытков и затрат.
6.5. Субподрядчик обязуется обеспечить приемку, складирование и хранение прибывающих на Объекты материалов, изделий, комплектующих, оборудования.
6.6. Субподрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации настоящего Договора строительных материалов, изделий, комплектующих, оборудования.
6.7. Субподрядчик имеет право применять возвратные материалы, получаемые от разборки конструкций и оборудования, только при получении на это специального разрешения от Подрядчика.
6.8. Материалы, изделия, комплектующие и оборудование, поставляемые Субподрядчиком должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть предоставлены Подрядчику за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов, изделий, комплектующих и оборудования.
6.9. Если Субподрядчик при выполнении Работ использует строительные материалы, изделия, комплектующие, оборудование, качество которых не было подтверждено сертификатами и необходимыми испытаниями образцов или соответствующими актами освидетельствования, Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика замены данных строительных материалов, изделий, комплектующих, оборудования без дополнительной оплаты.
6.10. Работы, признанные Подрядчиком выполненными неудовлетворительно или с использованием недоброкачественных строительных материалов, Субподрядчик обязан исправить в установленный предписанием Подрядчика срок без возмещения понесенных Субподрядчиком при этом убытков и затрат.
7. Распределение рисков
7.1. Риск повреждения или случайной гибели результатов Работ, в том числе Объектов, другого имущества, используемого при выполнении Работ, с даты начала выполнения Работ до подписания Подрядчика и Субподрядчиком акта формы № ОС-3 несет Субподрядчик.
7.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения оборудования, поставляемого Подрядчиком, переходит к Субподрядчику с момента подписания им М-15 и ОС-15.
8. Порядок сдачи-приемки Работ
8.1. Выполненные Субподрядчиком Работы, принимаются Подрядчиком ежемесячно. Оформление акта формы № КС-2 с перечнем материалов и комплектующих на основании журнала учета выполненных Работ формы № КС-6а (далее – журнал формы № КС-6а) и справки формы № КС-3 производится Субподрядчиком с последующей передачей указанных документов на подпись Подрядчику не позднее последнего числа отчетного месяца по реестру.
Право собственности на результаты Работ переходит к Подрядчику после подписания Подрядчиком и Субподрядчиком актов формы КС-2 и справок формы КС-3.
8.2. Проверку хода выполнения Работ Подрядчик осуществляет в любое время и на любом участке Работ, известив Субподрядчика не менее чем за 2 (два) календарных дня до ее начала. Субподрядчик обязан обеспечить Подрядчику все условия для проверки хода выполнения Работ.
8.3. В случае выявления фактов несоблюдения Субподрядчиком условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество Работ, или привести к иным недостаткам/дефектам, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их обнаружения выдает Субподрядчику письменное предписание об их устранении. Субподрядчик обязан исполнить предписание в установленные Подрядчиком сроки. При невыполнении Субподрядчиком такого предписания, Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора на основании статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо потребовать выплаты неустойки за нарушение сроков выполнения Работ по устранению недостатков/дефектов в порядке, предусмотренном подпунктом 15.6 настоящего Договора.
8.4. При невыполнении Субподрядчиком обязанности, указанной в пункте 8.3 настоящего Договора, Подрядчик вправе, для исправления некачественно выполненных Работ, потребовать от Субподрядчика привлечь или самостоятельно привлечь для этого другую специализированную организацию с последующим возмещением затрат Субподрядчиком.
8.5. Подрядчик, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения извещения Субподрядчика о готовности соответствующего Объекта к сдаче, создает комиссию по приемке Объекта, оконченного капитальным ремонтом, в соответствии с Правилами приемки в эксплуатацию законченных строительством, усилением, реконструкцией объектов Федерального железнодорожного транспорта, утвержденными МПС России 25 декабря 2000 года № ЦУКС-799 (далее – Правила приемки). Приемка Объекта оформляется актом формы № ОС-3.
8.6. Субподрядчик передает Подрядчику за 10 (десять) календарных дней до начала приемки законченного капитальным ремонтом Объекта 2 (два) экземпляра исполнительной документации, указанной в Правилах приемки.
8.7. При приемке-сдаче Работ Подрядчику Субподрядчик обязан сообщить о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работ, а также о возможных для самого Подрядчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
9. Оплата Работ и взаимные расчеты
9.1. Подрядчик ежемесячно осуществляет оплату Субподрядчику выполненных по настоящему Договору Работ в размере 95% (девяносто пяти процентов) от стоимости выполненных Работ в отчетном месяце, в соответствии с Календарным планом, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты предоставления Субподрядчиком счета, счета-фактуры, акта формы № КС-2, справки формы № КС-3, подписанных Подрядчиком и Субподрядчиком.
Гарантийное удержание, осуществляемое Подрядчиком в размере 5% (пяти процентов) от стоимости выполненных Работ по соответствующему Объекту, является обеспечительной мерой, гарантирующей надлежащее качество выполняемых Работ и покрытие возможных расходов Подрядчика, вызванных ненадлежащим выполнением Субподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.
Работы по настоящему Договору выполняются и оплачиваются только в пределах договорной цены.
9.2. Выплату удержаний, указанных в пункте 9.1 настоящего Договора, в размере 5% (пяти процентов) от стоимости выполненных Субподрядчиком Работ по соответствующему Объекту, Подрядчик производит после осуществления приемки Объекта в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты предоставления Субподрядчиком полного комплекта документов (счет, счет-фактура, акт формы № ОС-3, подписанный Подрядчиком и Субподрядчиком).
9.3. При направлении в адрес Подрядчика счетов-фактур Субподрядчик обязан предоставлять Подрядчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право должностных лиц Субподрядчика, на подписание счетов-фактур.
9.4. Оплата выполненных Субподрядчиком Работ по настоящему Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на банковский счет Субподрядчика.
Датой исполнения обязательств Подрядчика по оплате Работ по настоящему Договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета Подрядчика.
9.5. В случаях изменений стоимости и/или объема Работ, независимо от причины таких изменений Субподрядчик обязан предъявлять корректировочные счета-фактуры без формирования исправительных экземпляров к ранее предъявленным Подрядчику счетам-фактурам в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения письменного согласия Подрядчика с изменением стоимости и/или объема выполняемых Работ.
9.6. Настоящим Стороны согласовали, что ни у одной из Сторон не возникает права на получение с другой Стороны процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
9.7. Подрядчик вправе требовать пересмотра условий расчетов по настоящему Договору в случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации и в нормативные документы Подрядчика.
9.8. По согласованию Сторон и в случае расторжения (прекращения) настоящего Договора между Подрядчиком и Субподрядчиком проводится сверка расчетов с составлением акта сверки взаимных расчетов по форме, представленной Подрядчиком.
10. Гарантии качества по сданным Работам
10.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и Работы, выполненные Субподрядчиком по настоящему Договору.
10.2. Субподрядчик гарантирует после выполнения Работ на Объекте нормальную эксплуатацию Объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в пункте 10.3 настоящего Договора, и несет ответственность за выявленные недостатки.
10.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, материалов, и Работ устанавливается в течение ___ (______) месяцев с даты подписания Подрядчиком акта формы № ОС-3.
10.4. Если в период гарантийного срока эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, Субподрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Подрядчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Субподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного извещения Подрядчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период с даты обнаружения дефектов до даты их устранения.
10.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц, за исключением привлеченных Субподрядчиком к выполнению Работ.
10.6. При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Подрядчик составляет односторонний акт, имеющий силу акта, подписанного Сторонами.
11. Контроль и надзор Подрядчика
11.1. Подрядчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
11.2. Подрядчик в целях осуществления контроля и надзора за выполнением Работ вправе заключить договор об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых Работ с лицом, имеющим необходимую квалификацию в выполнении Работ по капитальному ремонту объектов хозяйства автоматики и телемеханики.
11.3. Указанное в пункте 11.2 настоящего Договора лицо, от имени Подрядчика осуществляет технический надзор и контроль соблюдения Субподрядчиком Календарного плана производства Работ и их качества, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и комплектующих условиям настоящего Договора и утвержденной сметной документации. Указанное лицо имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время в течение всего периода выполнения Работ.
11.4. Субподрядчик ведет журнал формы № КС-6а, в котором отражает весь ход фактического выполнения Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Подрядчика и Субподрядчика. По требованию Подрядчика Субподрядчик предоставляет копию журнала формы № КС-6а вместе с актами формы № КС-2 и справками формы № КС-3 за отчетный месяц.
11.5. Осуществляя контроль выполнения Работ, ни Подрядчик ни привлеченное в соответствии с пунктом 11.2 настоящего Договора лицо, не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.
12. Изменение условий Договора
12.1. В случае, если Подрядчиком было принято решение о приостановке Работ на Объекте не связанное с ненадлежащим исполнением Субподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Подрядчик обязан в десятидневный срок до предполагаемой даты приостановки Работ уведомить об этом Субподрядчика. Субподрядчик в день получения уведомления обязан приостановить выполнение Работ на Объекте. Стороны составляют акты сверки физических объемов выполненных на момент приостановления Работ, а также акты сверок взаимных расчетов. Подрядчик обязуется оплатить Субподрядчику в полном объеме выполненные до даты приостановления Работы, подтвержденные взаимными актами сверок, в тридцатидневный срок с даты их приостановления.
12.2. Подрядчик вправе вносить изменения в объем выполняемых Работ или места их выполнения.
В случае необходимости внесения по мнению Подрядчика изменений в объем выполняемых Работ он обязан направить письменное распоряжение, обязательное для выполнения Субподрядчиком, с указанием:
увеличить или сократить объем некоторой указанной Работы, включенной в настоящий Договор;
изменить характер, качество или вид некоторой указанной Работы;
выполнить определенную дополнительную работу, необходимую для завершения капитального ремонта Объекта, с оформлением дополнительного соглашения к настоящему Договору.
12.4. Выполнение Субподрядчиком объема Работ, превышающего утвержденный в сметной документации, без согласования с Подрядчиком, лишает его права требовать от Подрядчика оплаты дополнительно выполненных работ.
12.5. Цена настоящего Договора может быть откорректирована после определения цены Работ по каждому Объекту, в связи с чем Стороны подписывают соответствующее дополнительное соглашение к настоящему Договору.
13. Обстоятельства непреодолимой силы
13.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.
13.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
13.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок, известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельства, освобождающие ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему Договору.
13.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.
14. Антикоррупционная оговорка
14.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.
14.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 14.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 14.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
Каналы уведомления Подрядчика о нарушениях каких-либо положений пункта 14.1 настоящего Договора: 8 (499) 266-69-96.
Каналы уведомления Субподрядчика о нарушениях каких-либо положений пункта 14.1 настоящего Договора: 8 (____) ___________.
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 14.1 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
14.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 14.1 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений. 
14.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 14.1 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 14.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.
15. Ответственность Сторон
15.1.За нарушение сроков сдачи Работ (сдачи Объекта) Субподрядчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных в срок Работ по соответствующему Объекту за каждый день просрочки. Если просрочка составит свыше 30 (тридцати) календарных дней Субподрядчик уплачивает неустойку в размере 2% от стоимости Работ по соответствующему Объекту за каждые последующие 10 (десять) календарных дней до фактического исполнения обязательства.
15.2. За нарушение промежуточных сроков сдачи Работ или срока сдачи Объекта, предусмотренного в Календарном плане, Субподрядчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1% от стоимости невыполненных в срок Работ по соответствующему Объекту за каждый день просрочки. Если просрочка составит свыше 30 (тридцати) календарных дней Субподрядчик уплачивает неустойку в размере 2% от стоимости Работ по соответствующему Объекту за каждые последующие 10 (десять) календарных дней до фактического исполнения обязательства.
15.3. За нарушение срока окончания всех Работ по настоящему Договору, предусмотренного пунктом 1.2 настоящего Договора, Субподрядчик обязан уплатить Подрядчику штраф в размере 10% от цены настоящего Договора.
15.4. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего Субподрядчику имущества, мусора, строительной техники Субподрядчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере – 3 000 (Трех тысяч) рублей за каждый день просрочки.
15.5. В случае ненадлежащего выполнения Субподрядчиком условий настоящего Договора, несоответствия результатов Работ обусловленным Сторонами требованиям Субподрядчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 1% от общей цены настоящего Договора.
В случае возникновения при этом у Подрядчика каких-либо убытков Субподрядчик возмещает такие убытки Подрядчику в полном объеме.
15.6. В случае если в процессе эксплуатации Объектов будут выявлены дефекты, возникшие в результате некачественно выполненных Работ, в том числе повлекшие за собой нарушение графика движения поездов, Субподрядчик обязан возместить Подрядчику возникший ущерб, рассчитанный в соответствии с Методикой оценки ущерба от инцидентов, вызывающих нарушения графика движения поездов, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 6 августа 2015 года № 1998р.
15.7. За задержку устранения недостатков/дефектов в Работах выявленных при их приемке Подрядчиком, в нарушение сроков, предусмотренных совместным актом произвольной формы, а в случае неявки представителя Субподрядчика для подписания акта или отказа Субподрядчика от подписания акта - односторонним актом, либо отраженных в предписании Подрядчика в соответствии с пунктом 8.3 настоящего Договора, Субподрядчик уплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости Работ по соответствующему Объекту за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости указанных Работ.
15.8. Субподрядчик несет материальную ответственность за случаи нанесения работниками Субподрядчика, иными третьими лицами (в том числе неизвестными) повреждений (порчи) инженерных коммуникаций, а также иного имущества ОАО «РЖД», расположенного в пределах территории, на которой выполняются Работы в рамках настоящего Договора, в течение всего срока их проведения, от даты предоставления строительной площадки Субподрядчику для производства Работ и вплоть до передачи законченного Объекта от Субподрядчика к Подрядчику в связи с чем, Субподрядчик обязан за собственный счет в максимально короткий срок (согласованный с Подрядчиком устранить выявленные повреждения либо возместить Подрядчику расходы по приобретению материалов и/или оборудования, необходимых для ликвидации повреждений, а также стоимость работ по устранению повреждений, выполненных привлеченной Подрядчиком специализированной организацией.
15.9. При повреждении (порче) инженерных коммуникаций (в том числе устройств СЦБ, связи, электроснабжения), сооружений и устройств железнодорожного пути, подвижного состава, а также иного имущества ОАО «РЖД», расположенных в пределах территории, на которой производятся Работы в рамках настоящего Договора в течение срока его действия Субподрядчик уплачивает Подрядчику штраф в размере – 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. За повторный случай повреждения (порчи) данного имущества в течение указанного срока Субподрядчик уплачивает Подрядчику штраф в размере – 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей. При этом убытки, причиненные ОАО «РЖД» в результате повреждения (порчи) указанного имущества, возмещаются в полной сумме сверх неустойки.
Факт повреждения (порчи) имущества фиксируется соответствующим актом, который подписывается уполномоченными представителями Подрядчика и Субподрядчика.
Для участия в составлении акта Субподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения.
При отсутствии представителя Субподрядчика, надлежащим образом уведомленного о дате, месте и времени проведения осмотра поврежденного имущества, акт оформляется Подрядчиком в одностороннем порядке, после чего он приобретает силу документа, подписанного Сторонами.
15.10. В случае утраты документации, переданной Субподрядчику Подрядчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения условий, предусмотренных разделом 18 настоящего Договора, Субподрядчик возмещает Подрядчику убытки и оплачивает штраф в размере 0,1% от общей цены настоящего Договора в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Подрядчиком соответствующего требования.
15.11. Субподрядчик за нарушение сроков возврата неиспользованных материалов, изделий, конструкций и оборудования Подрядчика выплачивает пени в размере 0,1 % от цены настоящего Договору за каждый день просрочки, но не более 10% от цены настоящего Договора.
15.12. Субподрядчик несет ответственность перед Подрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядными организациями, привлекаемыми Субподрядчиком для выполнения Работ на Объектах по отдельно заключенным договорам, не вовлекая во взаимоотношения со своими контрагентами Подрядчика.
15.13. В случае предъявления Подрядчику со стороны третьих лиц, в том числе государственных органов, каких-либо претензий, требований, исков, связанных с ненадлежащим выполнением Работ, Субподрядчик по требованию Подрядчика возмещает последнему все возникшие в связи с такими претензиями, требованиями, исками расходы и убытки, и принимает непосредственное участие в урегулировании претензий, требований, исков, обеспечив надлежащую защиту интересов Подрядчика.15.14. Применение любой меры ответственности, предусмотренной настоящим Договором, должно сопровождаться направлением претензии (уведомления) с указанием в ней характера нарушения и расчета суммы неустойки, иных санкций. Направление указанного уведомления является обязательным условием. Срок ответа на претензию (уведомление) – 30 (тридцать) календарных дней с даты получения претензии (уведомления).
Для целей расчета неустойки по настоящему Договору Стороны применяют стоимость (цену) в том размере, в котором такая стоимость (цена) оплачена или подлежит оплате по настоящему Договору с учетом НДС.
15.15. Уплата виновной Стороной неустойки, а также возмещение убытков не освобождает ее от исполнения своих обязательств в натуре.
15.16. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
16. Разрешение споров
16.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.
16.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 30 (тридцать) календарных дней с даты получения претензии.
16.3. В случае, если путем переговоров и в претензионном порядке между Сторонами не достигнуто согласие, то все споры, связанные с заключением, исполнением, изменением, расторжением и прекращением настоящего Договора разрешаются в Арбитражном суде, согласно законодательству Российской Федерации.
17. Прекращение Договора
17.1. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, в том числе в случаях:
задержки Субподрядчиком начала выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Подрядчика;
систематического нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ;
несоблюдения Субподрядчиком требований по качеству выполняемых Работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных Работ влечет задержку выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
- исключения Субподрядчика из реестра членов саморегулируемой организации на вид деятельности, являющийся предметом настоящего Договора;
непредставления Субподрядчиком информации, указанной в подпункте 3.1.31 настоящего Договора.
17.2. Подрядчик, решивший расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, направляет письменное уведомление об этом Субподрядчику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты предполагаемого расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора.
17.3. При расторжении настоящего Договора по соглашению Сторон выполненные Работы передаются Подрядчику по акту формы № КС-2, справке формы № КС-3 и производится сверка взаимных расчетов между Подрядчиком и Субподрядчиком с оформлением акта сверки взаимных расчетов.
17.4. При расторжении настоящего Договора в соответствии с пунктом 17.1 настоящего Договора Стороны производят взаимные расчеты, на основании оформленных актов сверок взаимных расчетов. Субподрядчик возвращает Подрядчику денежные средства за невыполненные, но оплаченные Подрядчиком Работы, а Подрядчик оплачивает Субподрядчику стоимость выполненных и принятых Работ до даты расторжения настоящего Договора.
18. Конфиденциальность
18.1. Субподрядчик обязуется в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану полученной от Подрядчика информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.
18.2. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности.
18.3. Субподрядчик обязуется не передавать оригиналы или копии документов, полученных от Подрядчика в связи с настоящим Договором, третьим лицам без предварительного письменного согласия Подрядчика.
18.4. Субподрядчик имеет право раскрывать информацию конфиденциального характера государственным органам, уполномоченным запрашивать такую информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании должным образом оформленного запроса на предоставление такой информации. При этом, Субподрядчик обязан незамедлительно уведомить Подрядчика о поступившем запросе и предпринять все необходимые и допустимые законом действия для предотвращения раскрытия информации конфиденциального характера.
18.5. Любой ущерб, причиненный Подрядчику несоблюдением требований настоящего раздела подлежит полному возмещению Субподрядчиком.
19. Прочие условия
19.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
19.2. Любое уведомление по настоящему Договору осуществляется в письменной форме, направляется заказным письмом адресату по его почтовому адресу, указанному в разделе 20 настоящего Договора. Уведомление считается принятым адресатом в день его получения.
Для оперативного урегулирования вопросов, изложенных в уведомлении, допускается направление копии уведомления факсимильным сообщением, письмом по электронной почте с последующим направлением такого уведомления по почтовому адресу.
В случае, когда направленное одной Стороной другой Стороне уведомление вернется с отметкой почты об отсутствии адресата по адресу, указанному в разделе 20 настоящего Договора, то датой получения такого уведомления будет считаться дата направления такого уведомления.
19.3. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, на территории которых ведется капитальный ремонт Объектов.
19.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует __________ года.
19.5. При прекращении настоящего Договора Стороны подписывают акт приемки исполненных обязательств, составленный по форме приложения № 5 к настоящему Договору.
19.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
19.7. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
19.8. К настоящему Договору прилагаются:
19.8.1. Перечень Объектов капитального ремонта хозяйства автоматики и телемеханики ____________ дирекции инфраструктуры (приложение № 1);
19.8.2. Календарный план (приложение № 2);
19.8.3. Расчет цены Договора (приложение № 3).
19.8.4. Перечень давальческого оборудования и материалов (приложение № 4);
19.8.5. Форма акта приемки исполненных обязательств (приложение № 5).
20. Адреса и реквизиты Сторон
Подрядчик: Субподрядчик:
Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические
заводы (ОАО «ЭЛТЕЗА»)
Юр. адрес: 127343, г. Москва,
ул. Сибиряковская, дом 5
Адрес почтовый: 129344, Москва, ул. Летчика Бабушкина, владение 1, строение 1-33
ИНН 7716523950
КПП 774850001
Р/с: 40702810100000003354
в АО «СМП Банк» г. Москва
К/с: 30101810545250000503
БИК: 044525503
ОКПО 76614166
ОГРН 1057746620535
Конт. Телефон: (499) 266-69-96
Тел./факс: (499) 266-65-03
Электронный адрес: [email protected] От Подрядчика: От Субподрядчика:

________________/__________/ ________________/________/
Приложение № 1
к Договору от "___" ___________ 201_ г.

№ ___________________
Перечень Объектов капитального ремонта хозяйства автоматики и телемеханики _____________ дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД" на 2018 год
№ п.п. № инвентарный № сетевой Стоимость комплекса Работ в руб., с учетом всех Работ, затрат без НДС НДС, руб. Стоимость комплекса Работ в руб., с учетом всех Работ, затрат с НДС
1          
2          
3          
      - - -
                  От Подрядчика: От Субподрядчика:
Приложение № 2
к Договору
от «___» ________ 201_ г.
№ ____________
Календарный план
выполнения Работ по капитальному ремонту Объектов хозяйства автоматики и телемеханики ________ дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД» на 2018 год
№ п.п. № ШЧ Наименование Объекта Наименование работ
Объем работ
Объем выполненных работ в 2018 году, ед./руб. без НДС:

Ед.изм. Кол-во январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь
1. … … … От Подрядчика: От Субподрядчика:
______________ ______________ _________________ _____________
Приложение№3
к Договору от "___" ___________ 201_ г. №
РАСЧЕТ ЦЕНЫ ДОГОВОРА № п.п. № локальных смет и расчетов Наименование работ и затрат по разделам сводного сметного расчета Единица измерения (км, стрелка) Объем Стоимость ремонтно-строительных и монтажных работ по утвержденному ССР Твердая договорная цена подрядных работ на период производства работ
в ценах на 01.01.2000 индексы изменения 1 2 3 4 5 6 7 8
Выполнение работ по перечню Объектов капитального ремонта хозяйства автоматики и телемеханики _____________дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД" на 2018 год
1. Капитальный ремонт объекта: "_____________________________"
№ п.п. № локальных смет и расчетов Наименование работ и затрат по разделам сводного сметного расчета Единица измерения Объем Стоимость ремонтно-строительных и монтажных работ по утвержденному ССР
в ценах на 01.01.2000 индексы изменения Всего в текущих ценах с инд.пер.на IV кв. 2016г.
1 2 3 4 5 6 7 8
    Глава 2. Основные объекты строительства          
               
               
    Итого по главе 2:     -   -
    Глава 9. Прочие работы и затраты          
               
    Итого по главе 9:     -   -
    Итого по главам 2-9:     -   -
    Итого текущая стоимость:         -
    Всего         -
    НДС 18%         -
    Всего с НДС         -
2. Капитальный ремонт объекта: "_______________________________________ "
№ п.п. № локальных смет и расчетов Наименование работ и затрат по разделам сводного сметного расчета Единица измерения Объем Стоимость ремонтно-строительных и монтажных работ по утвержденному ССР
в ценах на 01.01.2000 индексы изменения Всего в текущих ценах с инд.пер.на IV кв. 2016г.
1 2 3 4 5 6 7 8
    Глава 2. Основные объекты строительства          
               
               
    Итого по главе 2:     -   -
    Глава 9. Прочие работы и затраты          
               
    Итого по главе 9:     -   -
    Итого по главам 2-9:     -   -
    Итого текущая стоимость:         -
    Всего         -
    НДС 18%         -
    Всего с НДС         -
    Итого по _ объектам:          
    ВСЕГО          
    НДС 18%          
    Всего с НДС          
От Подрядчика: От Субподрядчика:
Приложение № 4
к Договору от № "___" _________201_ г.
Перечень давальческого оборудования и материалов
№ п/пНаименование Единица измерения Количество
1 2 3 4
Материалы
1      
2      
3      
4      
5      
Оборудование
1      
2      
3      
4      
5      
    От Подрядчика: От Субдрядчика:
Приложение № 5
к Договору от "___" ___________ 201_ г.

№ _____________________
Акт приемки исполненных обязательств
(ФОРМА) № _____________________ Заказчик: _______________________________________________________________
Подрядчик: _______________________________________________________________
Основание: _______________________________________________________________
П/нНаименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг Количество Единица измерения Стоимость (без учета налогов) Стоимость (с учетом налогов) Наименование валюты Наименование страны происхождения товара (или страны регистрации поставляемого товара)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1              
Обязательства исполнены в объеме, указанном в настоящем Акте. Стороны не имеют взаимных претензий в части исполненных обязательств.
Обязательства исполнены на сумму ________.
Дата последнего платежа _________.
Подрядчик:_________________ Заказчик:________ Приложение № 11
к аукционной документации
Сведения об опыте по фактически выполненным работам
год Реквизиты договора Контрагент
(с указанием филиала, представительства, подразделения которое выступает от имени юридического лица) Срок действия договора (момент вступления в силу, срок действия, дата окончательного исполнения) Предмет договора (указываются только договоры о наличии требуемого опыта) Сумма договора (в руб., без учета НДС и с учетом НДС с указанием стоимости в год либо иной отчетный период) Стоимость фактически поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг на основании надлежащим образом оформленных накладных о поставке товаров, актов выполненных работ, оказанных услуг (в руб., без учета НДС с указанием стоимости по каждому акту (накладной) Реквизиты накладной о поставке товаров, акта выполненных работ, оказанных услуг Наличие жалоб, претензий, исковых заявлений со стороны контрагента в связи с ненадлежащим исполнением участником обязательств по договору Сведения об обоснованности и удовлетворении участником требований контрагента по итогам рассмотрения жалоб претензий, исковых заявлений
Итого по договору (указывается суммарная стоимость по каждому договору) Имеющий полномочия действовать от имени участника _________________________________________________
(Полное наименование участника)
___________________________________________________
(Должность, подпись, ФИО) Печать (при наличии)
Приложение № 12
к аукционной документации

Сведения о квалифицированном персонале участника
№ п/пКоличество специалистов по требуемой специальности (Ф.И.О.) Форма привлечения
(в штате/по гражданско-правовому договору/
другое) Информация о наличии действующих документов, подтверждающих присвоение разряда (не ниже 4)
Имеющий полномочия действовать от имени участника_________________________________________________
(Полное наименование участника)
___________________________________________________
(Должность, подпись, ФИО) Печать (при наличии)

Приложенные файлы

  • docx 44527759
    Размер файла: 267 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий