с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Ярославское монтажное управление «Центроэлектромонтаж» (ООО «ЯрМУ «Центроэлектромонтаж»), именуемое в дальнейшем

ДОГОВОР ПОДРЯДА №


г. Ярославль
«____»__________2014 г.


Открытое акционерное общество «Ярославская генерирующая компания» (ОАО ЯГК), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Тамарова Виктора Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Ярославское монтажное управление «Центроэлектромонтаж» (ООО «ЯрМУ «Центроэлектромонтаж»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Чернявского Николая Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию Заказчика капитальный ремонт оборудования электрощитовой котельной «Аронап» филиала «Ростовский» ОАО ЯГК, расположенной по адресу: г. Ростов Ярославской обл., ул. Пролетарская, д. 40, сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную настоящим договором цену.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, в соответствии с Ведомостями материалов и объемов работ №1 и №2, Локальными сметным расчетами №1 и №2, определяющими объем, содержание, цену работ, используемые материалы и срок производства работ, являющимися Приложениями №№1- 4 к настоящему Договору и его неотъемлемыми частями.
1.3. Работы выполняются из материала Подрядчика. Материалы, предоставляемые Подрядчиком, а также все необходимое для выполнения работ оборудование доставляются к месту производства работ Подрядчиком за свой счет.
1.4. При исполнении настоящего договора стороны руководствуются Правилами технической эксплуатации коммунальных котельных, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить работы с надлежащим качеством, своими силами, из своего материала. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
2.1.2. Выполнить работы в срок, указанный в пункте 3.1. настоящего договора.
2.1.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до их приемки Заказчиком.
2.1.4. В срок, не позднее 1 дня со времени их наступления, письменно предупредить Заказчика обо всех независящих от него обстоятельствах, которые создают невозможность завершения работ в срок.
2.1.5. Передать результат работ Заказчику. Результатом работы являются – смонтированное и опробованное оборудование; исполнительная документация (заводские паспорта, протоколы испытаний и опробования, схемы электрических соединений).
2.1.6. За счет собственных средств исправить по требованию Заказчика и в согласованный с ним срок все выявленные недостатки работ, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступление от условий договора или выполнял работы с иными недостатками.
2.1.7. Осуществлять оформление всей разрешительной документации на право производства работ.
2.1.8. При выполнении работ по капитальному ремонту соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды, о безопасности электромонтажных работ, о пожарной безопасности и выполнять требования соответствующих действующих локальных нормативных актов Заказчика.
2.1.9. В ходе выполнения работ проводить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда, охране окружающей среды и рациональному использованию территории, нести ответственность за соблюдение всех видов правил и условий безопасности при выполнении работ, как в отношении механизмов (всех видов спецтехники, машин, подъемных кранов, приборов, оборудования, временных и передвижных источников тепла и энергии, инструментов, инвентаря и всякого рода оснастки и т.п.), используемых при выполнении работ, так и в отношении физических лиц. Нести ответственность за соблюдение требований соответствующих СНиП, РД, ГОСТ и ТУ, действующих в электроэнергетике и теплоэнергетике на территории РФ.
2.1.10. Обеспечить организацию производства работ в соответствии с требованиями РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Нести ответственность за охрану труда на выделенном Подрядчику участке. Обеспечить содержание и уборку объекта (территории, зоны работ). Приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется только после надлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по содержанию и уборке ремонтной площадки.
2.1.11. В течение 5 дней с момента подписания Акты о приемке выполненных работ (Приложение №3 к настоящему Договору) и передачи Заказчику Справок о стоимости выполненных работ и затрат (Приложение №4 к настоящему Договору), Подрядчик обязуется передать (выставить) Заказчику счет на оплату и счет-фактуру, оформленные в соответствии с п.5 и 6 ст. 169 НК РФ.
2.1.12. В течение 10 дней с момента получения от Заказчика требования об оплате неустойки, начисленной в соответствии с условиями настоящего договора, и заявления о зачете встречных взаимных однородных требований /обязательств/ (обязательство Подрядчика уплатить Заказчику неустойку, предусмотренную п. 9.3 настоящего Договора и обязательство Заказчика по оплате Подрядчику выполненных работ) Подрядчик обязан направить в адрес Заказчика подписанное уполномоченным лицом письменное подтверждение согласия на прекращение обязательств для надлежащего отражения операции о проведении зачета встречных однородных требований в налоговом учете сторон.
В случае неполучения Заказчиком подтверждения согласия Подрядчика на прекращение обязательств в течение 20 дней с даты направления Заказчиком заявления о зачете Подрядчику, Заказчик не считается нарушившим обязательство по оплате выполненных работ в срок, предусмотренный настоящим договором, при этом соответствующие обязательства сторон считаются прекращенными на условиях, изложенных в заявлении о зачете в силу ст. 410 ГК РФ.
В случае если содержание полученного Заказчиком в указанный срок ответа Подрядчика на заявление о зачете не позволяет расценить данный ответ в качестве согласия Подрядчика на прекращение обязательств, Заказчик вправе не оплачивать Подрядчику часть стоимости выполненных работ (в размере, равном сумме начисленной Подрядчику неустойки) до тех пор, пока Подрядчик не исполнит обязательство перед Заказчиком по оплате начисленной Подрядчику неустойки путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика либо предоставления безусловного письменного согласия на проведение зачета встречных однородных требований.
Во всех вышеуказанных случаях Заказчик не считается нарушившим обязательство по оплате выполненных работ в сроки, установленные настоящим договором.
2.2. Подрядчик имеет право:
2.2.1. По согласованию с Заказчиком определять способы выполнения задания Заказчика.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Принять результат выполненных работ в срок, не позднее 3 дней с даты получения уведомления от Подрядчика.
2.3.2. Произвести оплату работ по цене, указанной в п.4 настоящего договора.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком.
2.4.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результатов работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
2.4.3. Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора.
2.4.4. В случае невыполнения Подрядчиком объемов работ по договору подряда в установленный срок привлекать другую стороннюю подрядную организацию (субподрядчика), при этом Подрядчик обязуется возместить разницу между ценой работ, произведенных субподрядчиком и ценой, указанной в п. 4.1. настоящего Договора, если цена работ, произведенных субподрядчиком больше, чем цена, указанная в п. 4.1. настоящего Договора.
2.4.5. При выявлении недостатков выполненных работ после передачи ему результатов работы, требовать от Подрядчика устранения недостатков работ за счет средств Подрядчика.
2.4.6. До начала работ ознакомить Подрядчика с действующими локальными нормативными актами Заказчика в области охраны окружающей природной среды, промышленной и пожарной безопасности, действующими актами электроэнергетики.
2.5. Стороны в период действия настоящего договора обязуются по состоянию на последнее число каждого квартала произвести и подписать в виде единого документа Акт сверки расчетов.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
3.1. Календарные сроки выполнения работы определены сторонами:
Начало работ: с даты заключения договора.
Окончание работ: в течении 30 рабочих дней с даты заключения договора.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА.
4.1. Цена договора в текущих ценах определяется на основании Локальных сметных расчетов (Приложения №3 и №4 к настоящему Договору), и на момент подписания Договора составляет 453258 (четыреста пятьдесят три тысячи двести пятьдесят восемь) руб. 06 коп, в том числе НДС 18 % в сумме рублей 69141 (шестьдесят девять тысяч сто сорок один) руб. 06 коп.




5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

5.1. Оплата работ производится Заказчиком в сумме 453258 (четыреста пятьдесят три тысячи двести пятьдесят восемь) руб. 06 коп,., в т.ч. НДС 18% в сумме 69141 (шестьдесят девять тысяч сто сорок один) руб. 06 коп. - - в срок, не позднее 30 календарных дней с даты подписания Актов о приемке выполненных работ и после получения Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Приложения №5 и №6 к настоящему Договору), при условии получения от Подрядчика счета на оплату и счета-фактуры, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ путам перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
В случае неуплаты Заказчиком причитающейся Подрядчику оплаты за выполненные работы, Заказчик не считается нарушившим обязательство по оплате выполненных работ, в случае наличия встречного неисполненного обязательства Подрядчика по уплате Заказчику неустоек, предусмотренных п. 9.2 Договора.
5.2. Все изменения стоимости Работ и сроков выполнения Работ оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.
5.3. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости Работ, не подтвержденные дополнительным соглашением Сторон к настоящему Договору, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

6. СДАЧА-ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.
6.1. Приемка и оценка качества работ производится представителем Заказчика в соответствии с Правилами технической эксплуатации коммунальных котельных, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003)
Приемка-сдача выполненных работ оформляется составлением Актов о приемке выполненных работ и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (Приложения №3 и №4 к настоящему Договору), которые должны быть предоставлены Подрядчиком не позднее 5 дней с даты истечения общего срока выполнения работ, указанного в п. 3.1. настоящего Договора.
6.2. Если при приемке работ будут выявлены несоответствия (недостатки) результатов выполненных работ условиям настоящего договора, Подрядчик обязуется их устранить за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком. Данное соглашение составляется в виде единого документа, подписывается обеими сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.3. Если отступления в работе от условий настоящего договора или иные недостатки результата работы в установленный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА.
7.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по договору.
7.2. Подрядчик гарантирует достижение результатом работ указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации оборудования на протяжении гарантийного срока, указанного ниже, и несет ответственность за отступление от них.
7.3. Гарантийный срок работ устанавливается 12 (двенадцать месяцев) с даты подписания сторонами акта приема – передачи выполненных работ, предусмотренного п. 6.2. настоящего Договора.
7.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта, на котором были проведены ремонтные работы, обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае неприбытия представителя Подрядчика для участия в составлении акта в указанный срок Заказчик вправе составить такой акт с участием представителя независимой организации. В этом случае Акт направляется Подрядчику в срок, не позднее 3 дней с даты его составления. Указанные в Акте данные не могут быть предметом спора между сторонами впоследствии. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц или Заказчика.
7.5. Если недостатки результата работы обнаружены Заказчиком по истечении гарантийного срока, но в пределах 3 лет с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результата работы Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.
При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе заключения эксперта, привлекаемого по своему усмотрению Заказчиком за счет Подрядчика. Данный акт является обязательным для сторон настоящего договора

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1, каждая сторона должна в срок не позднее 14 дней с даты наступления обстоятельств непреодолимой силы известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также заключение Торгово-промышленной палаты, действующей на территории региона регистрации соответствующей Стороны, удостоверяющее наличие и срок действия этих обстоятельств и, по возможности, дающее оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному договору.
8.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 8.2, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки.
8.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 8.1, срок выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
8.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 8.1, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, сторона, нарушившая обязательство, несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
9.2. Заключив настоящий договор, Подрядчик выразил свое согласие и подтвердил право Заказчика прекратить встречные взаимные обязательства (обязательство Подрядчика уплатить Заказчику неустойку, предусмотренную п. 9.4. настоящего Договора и обязательство Заказчика по оплате Подрядчику выполненных работ) в порядке, установленном настоящим Договором.
9.3. В случае начисления Заказчиком неустойки, предусмотренной п. 9.4. настоящего договора, Заказчик, одновременно с требованием об уплате неустойки, направляет Подрядчику заявление о зачете, предусмотренное статьей 410 Гражданского кодекса РФ.
9.4. За неисполнение своих обязательств, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штрафную неустойку в следующих размерах:
9.4.1. за начало работ после установленного срока – неустойка в виде пени в размере 0,1% от стоимости (цены) работ за каждый день просрочки до фактической даты начала работ;
9.4.2. за окончание работ после установленного срока – неустойка в виде пени в размере 0,1 % от стоимости (цены) работ за каждый день просрочки.
9.4.3. за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ (срыв графика работ) - штраф в размере 10 % от стоимости данного вида работ;
9.4.4. за задержку устранения дефектов в работах против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом - пеня в размере 0,1 % от стоимости (цены) работ за каждый день просрочки.
9.5. Суммы неустоек за нарушение Подрядчиком обязательств по настоящему договору считаются начисленными с момента их признания в случаях и порядке установленных пунктами 2.1.13, 9.2 -9.4 или уплаты Подрядчиком, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
9.6. В случае просрочки оплаты выполненных работ против сроков, установленных настоящим Договором по вине Заказчика, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в виде пени в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Ответственность по уплате неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, не распространяется на обязательства по уплате Заказчиком авансовых платежей и предварительной оплаты.
Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по договору.
9.7. Настоящий договор может быть расторгнут в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
9.8. Помимо оснований расторжения договора, установленных законодательством РФ, настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае сообщения Подрядчиком недостоверных сведений, предъявленных при проведении конкурса, путем направления Подрядчику уведомления о расторжении договора, без обращения в суд.
9.9. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор другой стороне не позднее, чем за 15 дней до предполагаемой даты расторжения настоящего договора, при этом договор является расторгнутым по истечении 15 дней с даты направления письменного уведомления.
9.10. В случае расторжения Договора Стороны обязаны исполнить свои обязательства, возникшие до даты расторжения Договора, в том числе уплатить предусмотренную настоящим договором неустойку.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ярославской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
11.2. Условия настоящего договора, любая информация, документация и другие материалы, полученные одной Стороной в ходе исполнения настоящего договора или при содействии другой Стороны, за исключением информации, опубликованной СМИ или информации, которая не может являться в соответствии с законодательством РФ коммерческой тайной (в частности информация о судебных арбитражных делах), признается конфиденциальной (далее – Конфиденциальная информация), то есть не подлежащей опубликованию, передаче третьим лицам или разглашению иным способом одной Стороной без согласия другой Стороны.
11.3. Стороны принимают все необходимые меры для предотвращения разглашения Конфиденциальной информации или ознакомления с ней третьих лиц без согласия на то каждой стороны. С Конфиденциальной информацией могут быть ознакомлены только те сотрудники, которые непосредственно связаны с исполнением договора.
11.4. Подрядчик обязуется обеспечить сохранность полученных от Заказчика подлинных документов, а также несет ответственность перед Заказчиком за несанкционированное разглашение Конфиденциальной информации в течение срока действия Договора и десяти лет после прекращения его действия.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует в части исполнения сторонами обязательств – до полного их исполнения.

13. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
13.1. Изменения и дополнения Договора совершаются только в письменной форме в виде единого документа и подлежат подписанию полномочными представителями обеих Сторон.
13.2 Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемыми частями настоящего Договора и в обязательном порядке содержат ссылку на порядковый номер приложения, номер и дату заключения данного договора.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. В случае изменения у какой-либо из сторон места нахождения, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую сторону. Указанное письменное извещение становится неотъемлемой частью настоящего договора. В случае неполучения стороной извещения место нахождения, название, банковские реквизиты сторон, указанные в договоре, считаются правильными.
14.2. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему договору третьему лицу без предварительного письменного на то согласия другой стороны.
Сторона, уступившая (продавшая, передавшая) свое право требования по настоящему договору третьему лицу без предварительного письменного на то согласия другой стороны, уплачивает другой стороне (должнику) неустойку, равную сумме, право требования которой уступлено.
14.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
14.4. Каждая из сторон гарантирует, что
- она является юридическим лицом, созданным в установленном порядке и осуществляющим свою деятельность по законодательству РФ, имеет права и полномочия на владение своим имуществом, активами и доходами и для осуществления своей деятельности в ее нынешнем виде;
- имеет право заключить настоящий договор, а так же исполнять обязательства, предусмотренные настоящим Договором;
- принятие и исполнение обязательств по настоящему Договору не влечет за собой: нарушения какого-либо из положений учредительных документов, нарушения прав третьего лица, предоставленных ему стороной, или нарушения какого-либо решения или административного акта, нарушения положений законодательства РФ;
- ей были получены или совершены и являются действительными все необходимые разрешения, одобрения, согласования, лицензии, освобождения, регистрации, нотариальные удостоверения, необходимые для заключения настоящего Договора, осуществления обязательств по настоящему Договору.
14.5. Корреспонденция и платежи, отправленные (перечисленные) по указанным в настоящем Договоре реквизитам, будут считаться надлежащим образом отправленными (перечисленными), если только одна из Сторон заранее не направит другой стороне письменное уведомление об изменении своих реквизитов.
14.6. Для целей соблюдения положений настоящего договора Стороны будут использовать реквизиты, указанные в статье 15.
14.7. С даты заключения настоящего договора все иные соглашения между сторонами, касающиеся предмета настоящего договора, утрачивают силу.
14.8. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие приложения:
Приложение №1 Ведомость материалов и объемов работ №1
Приложение №2 Ведомость материалов и объемов работ №2
Приложение №3 Локальный сметный расчет №1
Приложение №4 Локальный сметный расчет №2
Приложение №5 Форма Акта о приемке выполненных работ»
Приложение №6 Форма Справки о стоимости выполненных работ


15. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик
ОАО ЯГК
150040, г. Ярославль, ул. Победы, д.28А
ИНН/КПП 7604178769/760601001
ОРГН 1107604005189
К/с 30101810500000000670
Р/с 40702810577030004333
Северный банк Сбербанка России г. Ярославль
БИК 047888670
Грузополучатель
ФИЛИАЛ «Ростовский» ОАО ЯГК
Адрес грузополучателя:
152151, Ярославская область,
г. Ростов, ул. Бебеля, д. 29А
ИНН/КПП покупателя: 7604178769/760943001


Подрядчик
ООО «ЯрМУ «Центроэлектромонтаж»
150001, г. Ярославль, ул. Наумова, дом 1/66
р/с 40702810411680001476
в Филиале №3652 ВТБ 24 (ЗАО)
к/с 30101810100000000738
БИК 042007738
ИНН 7602091054 КПП 760201001


ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик
Генеральный директор


________________ /В.В. Тамаров/

МП«____»_____________ 2014 г.
Подрядчик
Генеральный директор


______________________/Н.А. Чернявский/

МП«____»_____________ 2014 г.






Приложение№5

к договору подряда №________

от "______" _______________2014 г.







 
Код
 




Форма по ОКУД
 
0322005
 

Инвестор -
по ОКПО
 

Заказчик (Генподрядчик) -
по ОКПО
 

Подрядчик (Субподрядчик) -
по ОКПО
 

Стройка -

 

Объект -

 




Вид деятельности по ОКДП
 



Договор подряда (контракт)
номер
 




дата
 




Вид операции
 












Номер документа
Дата составления
Отчетный период






с
по




 
 
 
 


Форма АКТА

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
_________________________
Руб.

Средства на оплату труда
_________________________
Руб.

Сметная трудоемкость
_________________________
Чел./час












Номер
Обоснование
Наименование
Ед. изм.
Кол.
Сметная стоимость, руб.

по по- рядку
пози- ции по смете












на единицу измерения
общая

1
2
3
4
5
6
7
8

Раздел 1. Новый Раздел

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Итоги по акту:
 

НДС 18%
 

ВСЕГО по акту
 










Сдал: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)










Принял: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Форма акта утверждена:

Заказчик
Подрядчик

Генеральный директор
ОАО ЯГК


________________ /В.В. Тамаров/


МП «____»_____________ 2014 г.
Генеральный директор
ООО «ЯрМУ «Центроэлектромонтаж»


________________/Н.А. Чернявский/


МП «____»_____________ 2014 г.















































Приложение №6
к договору подряда №________
от «____»____________2014 г.








Код







Форма по ОКУД
0322001

Инвестор:




по ОКПО
 

Заказчик:




по ОКПО
 

Подрядчик:



по ОКПО
 

Стройка:




по ОКПО
 


Вид деятельности по ОКДП
 


Договор подряда (контракт)
номер
 








дата
 
 
 








Вид операции
 

















Номер
Дата

Отчетный период





документа
составления

с
по





 
 

 
 





Форма СПРАВКИ О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ


 


Номер п/п
Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат
Код
Стоимость выполненных работ и затрат, руб.





с начала проведения работ
с начала года
в том числе за отчетный период


1
2
3
4
5
6


1
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


Итого



Сумма НДС



Всего с учетом НДС




Заказчик (генподрядчик) ______________________________



















Подрядчик (субподрядчик)____________________________
























Форма справки утверждена:




Заказчик
Подрядчик

Генеральный директор
ОАО ЯГК


________________ /В.В. Тамаров/


МП «____»_____________ 2014 г.
Генеральный директор
ООО «ЯрМУ «Центроэлектромонтаж»


________________/Н.А. Чернявский/


МП «____»_____________ 2014 г.




Приложенные файлы

  • doc 44427276
    Размер файла: 171 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий