53. – арматура O22 АIII. – гидроизоляционный материал типа ТехноэластМост Б(или эквивалент).


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
DN: 1.2.643.100.3=120B3137373537313031353839,
1.2.643.100.1=120D31313337373436333833373038,
1.2.643.3.131.1.1=120C303037373130393338393333,
[email protected], c=RU, st=77
cn=
1.2.840.113549.1.9.2=INN=7710938933/
KPP=771001001/OGRN=1137746383708,
givenName=
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ

1

Оглавление
Информационная карта
II.
Порядок предоставления Конкурсной Документации, разъяснение положений Конкурсной Документации
и внесение в нее изменений
III.
Подача Конкурсных Заявок
IV.
Порядок вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме
электронных документов Конкурсным Заявкам
Рассмотрение Конкурсных Заявок
VI.
Оценка и сопоставление
Конкурсных З
аявок
VII.
Заключение
оговора по результатам п
роведения Конкурса
Приложение №1
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Приложение №2
Форма Конкурсной Заявки (тома Заявки)
Приложение №3
Предложение Участника Закупки о качественных, количественных характеристиках Работ и
иные предложения об условиях исполнения Договора, представление которых предусмотрено Конкурсной
Докуме
нтацией
Приложение №4
Анкеты
частника
Закупки
Приложение №5
Инструкция по заполнению формы Конкурсной Заявки
Приложение №6
Проект Договора
Приложение №7
Форма доверенности на уполномоченное лицо, представляющее интересы Участника
Закупки (примерная)
Приложение
№8
Обоснование Начальной (Максимальной) Цены Договора
Приложение №9
Требования к обеспечению исполнения обязательств по Договору в виде банковской
гар
антии
Приложение №10
Предоставление Участниками Закупки технико
экономического расчета снижения Цены
Договора
………………………………………………………………………………………………………………………
Приложение №11
Перечень д
окументов и копий документов, представляемых Участником Закупки, с
которым заключается Договор, при передаче Государственной Компании экземпляров Договора
Приложение №12
Информация о цеп
очке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)
Приложение № 1
Таблица с распределением обязанностей по
оформлен
ию приложений к Договору

2

Информационная карта
Терм
ины и определения:
1)
Государственная Компания «Российские автомобильные дороги» (
Государственная
Компания)
некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией в соответствии с
Федеральным законом от 17 июля 2009 года №
ФЗ «О Государственной
компании
«Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодател
ьные акты
Российской Федерации»;
2)
Договор
Договор
на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту моста
через реку Ольшанка км 208+292, моста через реку Клют
ома км 217+600, моста через реку Серена
км 221+891, моста через реку Ольшанка км 226+527 автомобильной дороги М
3 "Украина"
Москва через Калугу, Брянск до границы с Украиной в Калужской области
3) Закупка
совокупность действий Государственной Компании и
Участников Закупки,
осуществляемых в порядке, предусмотренном Порядком Закупочной Деятельности и
Федеральным законом от 18 июля 2011 года №
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», направленн
на заключение и исполнени
е Договора, для
обеспечения целевого и экономически эффективного расходования средств Государственной
Компании;
4) Закупочная Документация (Конкурсная Документация, Документация)
комплект
документов, содержащих информацию об объекте и предмете Договора,
требованиях к
Участникам Закупки, условиях и процедурах проведения Закупки, порядке участия в
Конкурентных Процедурах, Критериях Закупки, порядке определения Победителя Конкурентных
Процедур и условиях заключения Договора;
5) Заявка на Участие в Конкурсе (
Конкурсная Заявка, Заявка)
комплект документов,
состав и требования к которому определяются в Конкурсной Документации в соответствии с
положениями Порядка Закупочной Деятельности, представляемый для участия в Конкурсе.
Конкурсная Заявка состоит из двух ч
астей: Первой Части Конкурсной Заявки, в которой
подтверждается соответствие Участника Закупки, как Общим Требованиям, так и
Квалификационным Требованиям, и Второй Части Конкурсной Заявки (далее также
Конкурсное
Предложение), в которой содержится конкурс
ное предложение Участника Закупки по Критериям
Конкурса;
6) Интернет
сайт Государственной Компании
официальный сайт Государственной
Компании в информационно
телекоммуникационной сети Интернет, находящийся по адресу:
russianhighways
, на котором размещается информация о проведении Закупок;
7) Исполнитель
(Подрядчик)
сторона Договора, заключаемого с Государственной
Компанией по результатам проведения Закупки;
Комиссия по Закупкам
Комиссия
, Конкурсная
Комиссия)
коллегиальный орган,
создаваемый Государственной Компанией для проведения Конкурентных Процедур;
) Конкурентные Процедуры
способы проведения Закупок, за исключением Прямой
Закупки, предусмотренные Порядком Закупочной Деятельности. Конкурент
ная Процедура
считается завершенной с момента заключения соответствующего Договора;
) Конкурс
способ проведения Закупок, при котором Государственная Компания
проводит торги в соответствии с законодательством, Порядком Закупочной Деятельности и
Конкурсн
ой Документацией, в форме Открытого Конкурса, победителем которого признается
лицо, предложившее лучшие условия исполнения Договора по решению Конкурсной Комиссии;
) Критерии оценки Конкурсных Заявок (Критерии Конкурса)
установленные
Конкурсной Докумен
тацией показатели, с помощью которых Конкурсная Комиссия оценивает и
сопоставляет Конкурсные Заявки Участников Конкурса для целей определения Победителя
Конкурса. Описание Критериев Конкурса применительно к соответствующим видам Договоров и
порядок расчета
баллов по таким Критериям Конкурса приведены в Приложении 2 к Порядку
Закупочной Деятельности;

3

) Общество с ограниченной ответственностью «Автодор
Торговые Системы
» (далее
также
ООО «Автодор
»)
организация, выполняющая
комплекс работ по организа
ции и
проведению Конкурент
ных Процедур при осуществлении
Государственной компанией
закупочной деятельности
) Одноэтапный Конкурс
Конкурс, который состоит из процедур, пере
численных в
статье 8.1
Порядка Закупочной Деятельности;
) Открытый Конкурс
онкурс, информация о котором размещается в сети Интернет и
доступна для ознакомления неограниченному кругу лиц;
) Общие Требования
требования ко всем Участникам Закупки, устанавливаемые в
соответ
ствии с положениями статьи 4.1
Порядка Закупочной Деятель
ности, которые применяются
или могут применяться Государственной Компанией вне зависимости от способа Закупки;
) Оператор ЭТП
юридическое лицо, осуществляющее функции по оказанию комплекса
технических услуг при проведении закупки на поставки товаров, в
ыполнение работ, оказание
услуг;
) Официальный Сайт
сайт в информационно
телекоммуникационной сети Интернет,
находящийся по адресу:
zakupki
gov
, на котором размещается информация о проведении
закупок;
) Победитель Конкурентной Процедуры (далее также
Победитель, Победитель
Конкурса)
Участник Закупки, который предложил лучшие условия исполнения Договора по
результатам Конкурентных Процедур;
) Подразделение
исполнитель
структурное подразделение Г
осударственной
компании, инициирующее заключение Договора в рамках своей компетенции;
) Порядок Закупочной Деятельности
документ, регулирующий отношения, связанные с
проведением закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, аренду имущ
ества, с
заключением и исполнением Договоров, предусматривающих инвестиционные обязательства
Исполнителей по таким Договорам, а также с заключением и исполнением операторских
соглашений, для обеспечения деятельности Государственной Компании, предусмотренно
Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 145
ФЗ «О Государственной компании
«Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и собственных нужд Государственной Компании;
) Участник Закупк
любое юридическое лицо независимо от организационно
правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники Закупки имеют
право выступать в от
ношениях, связанных с закупочной деятельностью, как непосредственно, так
и через своих представителей;
) Участник Конкурса
Участник Закупки, допущенный Комиссией к участию в Конкурсе
в соответствии с требованиями Порядка Закупочной Деятельности и Конку
рсной Документации;
Цена Договора
совокупность стоимостных и иных финансовых условий Договора,
которые устанавливают объем прямых финансовых обязательств Государственной Компании по
оплате Исполнителю поставленных им товаров, выполненных им работ;
Электронная торговая площадка Автодор
Торговые Системы
(ЭТП)
сайт в
информационно
телекоммуникационной сети Интернет, находящийся по адресу:
http
avtodor
, на котором проводятся открытые аукционы в электронной форме, а также
размещаются информ
ация, сведения и документы, связанные с проведением Закупок.
Государственная Компания извещает о проведении Конкурса
на право заключения
Договора на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту моста через реку Ольшанка
км 208+292, моста через рек
у Клютома км 217+600, моста через реку Серена км 221+891, моста
через реку Ольшанка км 226+527 автомобильной дороги М
3 "Украина" Москва через Калугу,
Брянск до границы с Украиной в Калужской области
Проведение Конкурса, предусмотренное
настоящей
Документ
ацией, осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, Порядком Закупочной Деятельности,
Регламентом
пользования
электронной торговой площадкой Автодор
Торговые Системы
(далее
Регламент ЭТП), на

4

которой осуществляется
оказание Оператором ЭТП Государственной Компании комплекса
технических услуг при проведении открытых аукционов в электронной форме
, открытых
конкурсов, запросов котировок, квалификационных отборов
. Действия Участников Закупки,
Оператора ЭТП и Государственн
ой Компании в неурегулированных и неоговоренных в настоящей
Документации ситуациях и обстоятельствах должны соответствовать требованиям действующего
законодательства Российской Федерации, Порядка Закупочной Деятельности и Регламента ЭТП.
При необходимости
Государственная Компания, Участники Закупки, Оператор ЭТП прилагают
усилия с целью предотвращения конфликтных ситуаций с помощью официальных запросов,
разъяснений, изменений в Конкурсную Документацию. Для участия в Конкурсе заинтересованное
лицо должно про
йти процедуру аккредитации на ЭТП в соответствии с требованиями Порядка
Закупочной Деятельности и Регламента ЭТП.
Местонахождение и почтовый адрес Государственной Компании: 109074, г.
Москва,
Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3.
Адрес электронной по
чты ООО «Автодор
» для направления запросов о предоставлении
Конкурсной Документации, подачи Конкурсных Заявок в форме электронных документов и
ответов на запросы Конкурсной Комиссии и экспертов относительно положений технико
экономического расчета:
avto
dorzakupki
gmail
com
Ответственное лицо:
Вершинина Екатерина Сергеевна
, ко
нтактный телефон/факс:
+7 (495)
95 (доб.
При проведении Конкурса какие
либо переговоры Государственной Компании, ООО
«Автодор
» или членов Конкурсной Комиссии с Участ
ником Закупки не допускаются.
Указанное требование не ограничивает право Конкурсной Комиссии направлять Участнику
Закупки запросы о разъяснении положений, представленных им документов в соответствии с
положениями Порядка Закупочной Деятельности.
Валюта,
используемая для формирования цены Договора и расчетов с Исполнителем:
российский рубль.
Начальная (максимальная) Ц
ена Договора
с учетом НДС:
433 030
сто тридцать три
миллиона четыреста тридцать три тысячи тридцать
) рублей 00 копеек в том числе:
Временные здания и сооружения (по фактически произведенным затратам)
0,00
руб.
Паспорта сооружений по результатам диагностики после проведения капитального
ремонта
0,00 руб.
Рабочая документация
0,00 руб.
Резерв сре
дств на непредвиденные работы и затраты (по фактически произведенным
затратам)
0,00 руб.
Порядок учета возвратных сумм:
сключены из стоимости строительно
монтажных работ;
временных зданий и сооружений
Порядок формирования Цены Договора: указ
ывается в проекте Договора (Приложение
6 к Конкурсной Документации). Обоснование начальной (максимальной) Цены Договора
представлено в Приложении №
8 к Конкурсной Документации.
Форма, срок, порядок и условия оплаты Работ: указываются в Проекте Догово
ра
(Приложение №
6 к Конкурсной Документации).
Язык Конкурсной Документации, запросов, разъяснений и прочего
русский, возможно
использование терминов на английском языке в техническом задании Конкурсной Документации
и указании информации, связанной с
Критериями Конкурса. При необходимости выполнения
перевода на иные языки Участники Закупки выполняют такой перевод самостоятельно и за свой
счет.
Требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки, в том числе Заявки,
подаваемой в форме электро
нного документа, подписанного в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации (далее
электронный документ), и инструкция по ее
заполнению содержатся в разделе
III
Конкурсной Документации и Приложениях №№ 2, 3, 4, 5 к
Конкурсной Докуме
нтации. Также документы и сведения, направляемые в форме электронных

5

документов Участником Закупки, Государственной Компанией, Оператором ЭТП, либо
размещаемые ими на ЭТП в форме электронных документов, должны быть подписаны
квалифицированной электронной п
одписью лица, имеющего право действовать от имени
соответственно Участника Закупки, Государственной Компании и ООО «Автодор
9. Конкурсная Заявка должна быть составлена на русском языке. Все документы и/или
копии документов, имеющие отношение к Конкурс
ной Заявке, должны быть либо составлены на
русском языке, либо к ним должен прилагаться нотариально заверенный перевод на русский язык
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае наличия
расхождений между текстом Конкурсно
й Заявки на русском языке и текстом Конкурсной Заявки
на иностранном языке приоритет отдается версии на русском языке.
10. Все предоставляемые Участником Закупки в составе Конкурсной Заявки документы,
выданные, составленные или удостоверенные по установлен
ной форме компетентными органами
иностранных государств вне пределов Российской Федерации, должны быть легализованы
консульским учреждением Российской Федерации либо удостоверены проставлением апостиля в
соответствии с Гаагской конвенцией от 5 октября 1961
года. Легализация или проставление
апостиля на предоставляемых документах не требуется, если международным договором
Российской Федерации данная процедура в отношении указанных документов отменена или
упрощена. В этом случае Участником Закупки в составе К
онкурсной Заявки представляется
справка, содержащая ссылки на соответствующие документы Конкурсной Заявки и
международный договор Российской Федерации.
Выполняемые Работы
(далее Работы)
по Договору; объем Работ; требования,
установленные Государственно
й Компанией к качественным, количественным, техническим
характеристикам Работ; требования к результатам Работ; требования к их безопасности (в случае
необходимости); место, условия выполнения Работ; требования к сроку и объему гарантий
качества Работ
содер
жатся в Приложении № 1 к Конкурсной Документации (
Техническая часть
и/или Приложении № 6 к Конкурсной Документации (Проект Договора).
Сроки выполнения Работ:
Сроки начала выполнения работ
с даты
заключения
настоящего Договора
окончание работ
по
Договору
август
Требования к описанию Участниками Закупки выполняемых Работ, их
количественных и качественных характеристик содержатся в Приложениях №№ 1, 3, 5 к
Конкурсной Документации.
Место, дата и время начала и окончания приема Конк
урсных Заявок: г. Москва,
Славянская площадь, д
. 2/5/4, строение 3,
этаж, кабинет
, либо на электронный адрес:
avtodorzakupki
gmail
com
, начало приема Конкурсных Заявок
09:00
ч (время московское)
, окончание срока приема Заявок
ч (вре
мя московское)
Место, дата и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам: г. Москва,
Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3,
этаж, кабинет
(время московское)
Место и дата рассмотрения Конкурсных Заявок: г. Москва, Славянская площадь, д.
2/5/4, строение 3,
этаж, кабинет
, не позднее
Место и дата подведения итогов Конкурса: г. Москва, Славянская площадь, д
. 2/5/4,
строение 3,
этаж, кабинет
, не позднее
Все действия Государственной Компании,
ООО «Автодор
»,
Участников Закупки,
Оператора ЭТП, связанные с проведением настоящего Конкурса и участием в настоящем
Конкурсе, осуществляются в
рабочее время Государственной
Компании
, ООО «Автодор
Закупки»
: с понедельника по четверг: с 09:00 ч до 12:30 ч (время московское) и с 14:15 ч до 18:00
ч (время московское), в пятницу: с 09:00 ч до 12:30 ч (время московское) и с 14:15 ч до 16:45 ч
(время мо
сковское).

6

Сведения о возможности Государственной Компании изменить предусмотренные
Договором объем Работ и Цену: в соответствии со статьей 12.2 Порядка Закупочной
Деятельности.
Общие требования к Участникам Закупки, установленные в соответствии с
о статьей
4.1 Порядка Закупочной Деятельности:
Участник Закупки должен являться правоспособным
(дееспособным) лицом, в
отношении которого не принято решение об ограничении его дееспособности (в отношении
физических лиц), являться законным образом учрежд
енным и действующим в соответствии с
применимым законодательством лицом (в отношении юридических лиц);
2) Участник Закупки должен обладать в соответствии с применимым законодательством и
законодательством Российской Федерации необходимыми разрешениями (лиц
ензиями,
допусками, аккредитациями и т.д.) для осуществления деятельности, которая предполагается к
осуществлению в соответствии с Договором
свидетельством, выданным саморегулируемой
организацией в соответствии с приказом Министерства регионального разви
тия Российской
Федерации от 30.12.2009 № 624, о допуске к следующим работам:
III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках
1.1. Разбивочные работы в процессе строительс
тва
1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений
2. Подготовительные работы
2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и
иных конструктивных и связанных с ними элементов или их ч
астей
2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений
3. Земляные работы
3.1. Механизированная разработка грунта
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми
трамбовками
5. Свайные работы. Закреплени
е грунтов
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях
5.3. Устройство ростверков
5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте"
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай
6. Устройство бетонн
ых и железобетонных монолитных конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземн
ой части зданий и сооружений
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе
колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок.
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (
кроме
магистральных и промысловых трубопроводов)
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству
земляного полотна для автомобильных дорог, перронов
аэропортов, взлетно
посадочных полос, рулежных дорожек
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими
материалами
25.6. Устр
ойство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств

7

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных
дорог
29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов
29.1. Устройство монолитных железобетонных и бетонных конс
трукций мостов,
эстакад и путепроводов
29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков
водоотводных
) Участник Закупки не должен иметь каких
либо ограничений, связанных с уставной
деятельностью по осуществлению деятельности, которая предполагается к осуществлению в
соответствии с Договором;
Участник Закупки должен быть представлен для участия в Конкурсе надлежащим
образом уполномоченным на
это лицом;
в отношении Участника Закупки должна отсутствовать инициированная процедура
ликвидации и решение арбитражного суда о признании Участника Закупки банкротом и об
открытии конкурсного производства;
в отношении Участника Закупки должны отсутс
твовать по состоянию на день подачи
соответствующей Заявки и далее вплоть до даты заключения Договора обстоятельства,
препятствующие осуществлению деятельности Участника Закупки, в том числе направленные на
приостановление деятельности Участника Закупки в
порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации (в частности, отсутствие применения к Участнику
Закупки мер административного приостановления деятельности, назначенного в соответствии с
Кодексом об административных правонарушениях Российско
й Федерации);
у Участника Закупки (в статусе Генерального подрядчика, и/или Субподрядчика 1
и/или 2
го уровня) должны отсутствовать случаи неисполнения (несвоевременного исполнения)
гарантийных обязательств, установленных судебным актом, вступившим
в законную силу в течение
2 (двух) лет до даты публикации извещения о проведении Конкурса, в отношении выполненных им
ранее работ на объектах Государственной Компании, в том числе объектах, принятых
Государственной Компанией от Федерального дорожного аген
тства;
) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года №
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
в отнош
ении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года №
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и
муниципальных нужд»;
) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года
№ 44
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
госуда
рственных и муниципальных нужд»;
у Участника Закупки должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня Российской Федерации или
государственные внебюджетные фонды Р
оссийской Федерации, превышающая 25 (двадцать пять)
процентов от балансовой стоимости активов. Участник Закупки считается соответствующим
установленному требованию в случае, если он обжалует задолженность, превышающую 25
(двадцать пять) процентов от баланс
овой стоимости активов, в соответствии с законодательством
Российской Федерации, и решение по такой жалобе не принято на день подачи Заявки (при
проведении Конкурса
по состоянию на день рассмотрения Конкурсной Заявки).
Обеспечение Конкурсной Заявки
оставляет
десять
процентов
от начальной
(максимальной) цены Договора. Указанная сумма перечисляется на счёт Участника Закупки,
открытый для него ЭТП при аккредитации.

8

Размер обеспечения исполнения обязательств по Договору, срок и порядок его
предо
ставления:
договор заключается только после предоставления Участником Конкурса, с
которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии в размере
(тридцати
процентов
от начальной (максимальной) цены
оговора.
В течение 10 (десяти) календарны
х дней со дня размещения на Официальном Сайте,
на Интернет
сайте Государственной Компании и ЭТП соответствующего протокола, в котором
определен Участник Конкурса, с которым должен быть заключен Договор, такой Участник
Конкурса обеспечивает представление в
Государственную компанию, следующих сведений и
документов:
1)
Документы, указанные в Приложении № 1
к Конкурсной Документации;
Информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том
числе конечных), по форме Приложения № 1
к К
онкурсной Документации, за исключением
случаев, установленных правовыми актами Российской Федерации и Порядком Закупочной
Деятельности;
3) Банковскую гарантию в соответствии с требованиями Приложения № 9 к Конкурсн
ой
Документации и Приложение №
к проект
у Договора;
4) Приложения к проекту Договора, обязанность подготовки которых возложена на
Исполнителя в соответствии с требованиями Приложения № 1
к Конкурсной Документации.
В течение 5 (пяти)
календарных
дней со дня поступления документов и сведений
указанных в части 2
настоящего раздела Конкурсной Документации, Подразделение
исполнитель на основании документов и сведений, указанных в части 2
настоящего раздела
Конкурсной Документации, Конкурсной Заявки Участника Конкурса и Конкурсной Документац
ии
вносит в Проект Договора, в том числе в Приложения к нему, включенные в состав Конкурсной
Документации, все данные, необходимые для заключения Договора, сшивает его и направляет его
на согласование структурным подразделениям и должностным лицам Государс
твенной компании
в установленном порядке.
После согласования Проекта Договора Подразделение
исполни
тель направляет его на
подпись
Участнику Конкурса, с которым должен быть заключен Договор, в количестве
экземпляров, указанных в Проекте Договора. Подра
зделение
исполнитель обеспечивает
подписание Участником Конкурса, с которым должен быть заключен Договор в течение 2 (двух)
календарных дней со дня поступления к нему Договора всех экземпляров Договора, скрепление
печатью подписных листов, а также оборотно
й стороны последних листов всех экземпляров
договора в местах их сшивания и возвращение их в Государственную Компанию.
. Проект Договора должен быть прошит (сброшюрован) способом, обеспечивающим его
свободное сканирование.
При необходимости принятия наб
людательным советом Государственной Компании
решения об одобрении совершения крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, срок подписания Договора Государственной Компанией может быть продлен
на время необходимое для получени
я одобрения сделки. Договор может быть не подписан
Государственной Компанией в случае принятия наблюдательным советом Государственной
Компании решения об отказе в одобрении совершения крупной сделки или сделки, в совершении
которой имеется заинтересованнос
ть.
. Договор заключается в письменной форме.
В день возврата Договора Государственной Компании Исполнитель с помощью
факсимильных или электронных средств связи сообщает Государственной Компании сведения о
представителе Исполнителя (фамилия, имя, отчест
во, наименование Исполнителя), с которым
будут переданы экземпляры Договора, дату и время прибытия данного представителя
Исполнителя в Государственную Компанию.
Вышеуказанная информация необходима Государственной Компании для получения
пропуска на предста
вителя Исполнителя, информация сообщается Государственной Компании
минимум за два часа до прибытия представителя Исполнителя. Представитель Исполнителя
должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

9

Порядок предоставления Конкурс
ной Документации, разъяснение
положений Конкурсной Документации и внесение в нее изменений
Извещение о проведении Конкурса, Конкурсная Документация размещены ООО
«Автодор
» на Официальном Сайте, Интернет
сайте Государственной Компании и на сайте
ЭТП
доступны для ознакомления без взимания платы.
Со дня размещения на Официальном Сайте, на Интернет
сайте Государственной
Компании, а также ЭТП извещения о проведении Конкурса ООО «Автодор
» на основании
заявления любого заинтересованного лица, поданно
го в форме электронного документа, в течение
2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления бесплатно предоставит по
электронным каналам связи такому лицу Конкурсную Документацию в форме электронного
документа.
Предоставление Конкурс
ной Документации до размещения на Официальном Сайте,
на Интернет
сайте Государственной Компании, а также ЭТП извещения о проведении Конкурса
не допускается.
Разъяснения положений Конкурсной Документации предоставляются Участникам
Закупки на основании за
явления, поданного в форме электронного документа. Заявление должно
содержать в себе наименование Конкурса, реестровый номер Конкурса на ЭТП, содержание
запроса с указанием положений Конкурсной Документации, которые необходимо разъяснить.
ООО «Автодор
» не позднее 5
(пяти) рабочих дней от даты получения
соответствующего запроса о разъяснении положений Конкурсной Документации направляет лицу,
представившему соответствующий запрос, разъяснения положений Конкурсной Документации в
письменной форме или в фо
рме электронного документа.
В течение 3
(трех) рабочих дней от даты направления разъяснений положений
Конкурсной Документации такие разъяснения подлежат размещению на Официальном Сайте, на
Интернет
сайте Государственной Компании и ЭТП с указанием предме
та запроса и
предоставленного разъяснения. При этом информация о лице, подавшем соответствующий запрос,
не указывается.
ООО «Автодор
» не предоставляет разъяснения Конкурсной Документации на
запросы:
поступившие менее чем за 7 (семь) календарных дн
ей до даты вскрытия конвертов с
Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов
Заявкам;
поступившие от Участника Закупки, ранее уже направлявшего два запроса о
разъяснении положений Конкурсной Документации в отношении
проводимого Конкурса.
Государственная Компания, по собственной инициативе или в соответствии с
запросом Участника Закупки, вправе принять решение о внесении изменений в Конкурсную
Документацию и извещение о проведении Конкурса, либо принять решение об о
тказе от
проведения Конкурса не позднее, чем за 5
(пять) календарных дней до даты окончания подачи
Конкурсных Заявок. Изменение предмета Конкурса не допускается.
Изменения, вносимые в Конкурсную Документацию, размещаются ООО «Автодор
» на
Официальном Сай
те, на Интернет
сайте Государственной Компании и ЭТП не позднее, чем в
течение
трех
рабочих дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В
случае внесения изменений в Конкурсную Документацию срок подачи Конкурсных Заявок
продлевается та
ким образом, чтобы период со дня размещения внесенных изменений на
Официальном Сайте, на Интернет
сайте Государственной Компании и ЭТП до даты окончания
приема Конкурсных Заявок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) календарных дней.
В случае если за
ключение Договора является для Государственной Компании
крупной сделкой
сделкой с заинтересованностью и изменения в Конкурсную Документацию
затрагивают условия Договора, указанные в решении наблюдательного совета о предварительном
одобрении заключения До
говора как крупной сделки
сделки с заинтересованностью, то внесение
изменений в условия проекта Договора и/или в Конкурсную Документацию проводится только в

10

случае положительного рассмотрения правлением и наблюдательным советом вопроса о внесении
изменен
ий в решение о предварительном одобрении заключения Договора как крупной
сделки
сделки с заинтересованностью.
III.
Подача Конкурсных Заявок
Для участия в Конкурсе Участник Закупки подает Конкурсную Заявку в срок и по
форме, которые установлены Конкурсной
Документацией (Приложения №№ 2, 3, 4 к Конкурсной
Документации), а также с учетом требований, установленных статьями 7.8 и 8.2 Порядка
Закупочной Деятельности.
Конкурсная Заявка предста
вляется в Государственную компанию по адресу:
ООО
«Автодор
»,
г. Мо
сква, Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3,
этаж, кабинет
403
«ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРОЦЕДУР» (далее
ООПКП),
либо на электронный адрес:
[email protected]
Конкурсная
Заявка, поданная в письменной форме, должна быть передана в рабочее время
ООО «Автодор
» сотруднику ООПКП, ответственному за регистрацию Заявок лично и
зарегистрирована в «Журнале регистрации Конкурсных Заявок»,
При этом Участник Закупки
(уполномоченный
им для подачи Конкурсной Заявки представитель) должен поставить свою
подпись в «Журнале регистрации конкурсных заявок», подтверждая тем самым дату и время
регистрации Заявки.
В случае подачи Конкурсной Заявки в письменной форме, Участник Закупки с помощью
электронных средств связи сообщает в форме электронного документа Государственной
Компании на электронный адрес:
[email protected]
сведения о представителе Участника
Закупки (фамилия, имя, отчество)
, с которым будет передана Конкурсная Заявка, дату и время
прибытия данного представителя в Государственную Компанию.
Вышеуказанная информация необходима Государственной Компании для заказа пропуска
на представителя Участника Закупки. Сведения о представит
еле Участника Закупки сообщаются
Государственной Компании в ее рабочее время не позднее последнего рабочего дня,
предшествующего дню проведения процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками, с
учетом рабочего времени Государственной Компании, установ
ленного внутренним трудовым
распорядком. Представитель Участника Закупки должен иметь при себе паспорт, либо иной
документ, удостоверяющий личность.
В случае подачи Конкурсной Заявки в форме электронного документа, временем
представления Заявки и временем
ее регистрации считается зафиксированное в электронной почте
Государственной Компании время поступления Заявки на адрес электронной почты:
[email protected]
Если Конкурсная Заявка в форме электронн
ого документа представлена в нескольких
томах, то временем ее регистрации считается время поступления последнего тома Заявки. Если
Конкурсная Заявка в форме электронного документа подана после окончания рабочего времени
Государственной Компании, временем п
оступления такой Заявки считается 09:00 часов дня,
следующего за днем поступления Заявки.
Участник Закупки подает Конкурсную Заявку (том Заявки) в письменной форме в
запечатанном конверте или в форме электронного документа. При этом при подаче Конкурсно
Заявки (тома Заявки) в письменной форме, на таком конверте Участник Закупки указывает
наименование Конкурса, на участие в котором подается данная Заявка. Участник Закупки вправе
не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юр
идического
лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
В случае подачи Конкурсной Заявки (тома Заявки) в письменной форме, все листы
Конкурсной Заявки (все листы тома Заявки) должны быть прошиты и пронумерованы.
Конкурсная
Заявка (том Заявки) должна содержать опись входящих в ее состав документов и/или копий
документов, быть скреплена печатью Участника Закупки (для юридических лиц) и подписана
Участником Закупки или лицом, им уполномоченным. Все входящие в состав
Конкурсной Заявки

11

Прошито, пронуме
ровано, скреплено
подписью и печатью

____________________
листов

(количество листов)
(должность
с указанием наименования Участника Закупки
_____________________Ф.И.О.

(подпи
сь)


____________


(дата)
место печати
(М.П.)
Прошито, пр
онумеровано, скреплено подписью
†††† †††
彟彟开彟开彟开彟开彟彟彟
листов


(количество листов)
(должность
с указанием наименования Участника Закупки
_____________________Ф.И.О.

(подпись)


____________



(дата)
документы и/или копии документов должны предоставляться надлежаще оформленными и в
действующих редакциях. Количество листов в томе Заявки не может превышать двести листов.
Бумажная наклейка на месте прошивки Конкурсной Заявки (тома Заявк
и) должна быть
оформлена следующим образом:
в случае наличия (в соответствии с учредительными документа
ми) у Участника Закупки
печати:
Прошивка не должна препятствовать ознакомлению с документом. При опечатывании узел
прошивки должен бы
ть обязательно закрыт бумажной наклейкой.
в случае отсутствия (в соответствии с учредительными документами) у Участника
Закупки печати:
Прошивка не должна препятствовать ознакомлению с документом. При опечатывании узел
прошивки должен быть о
бязательно закрыт бумажной наклейкой.
При предоставлении Конкурсной Заявки на бумажном носителе (в письменной форме), к
оригиналу Конкурсной Заявки на бумажном носителе должна прилагаться его полная копия на
электронно
оптическом носителе (CD или DVD), иск
лючающем возможность вторичной записи
на него, а также изменения содержащихся на таком электронно
оптическом носителе данных.
Соблюдение Участником Закупки указанных требований означает, что все документы
и/или копии документов, и сведения, входящие в сост
ав Конкурсной Заявки (тома Заявки), поданы
от имени Участника Закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных
в составе Конкурсной Заявки (тома Заявки) документов и/или копий документов, и сведений.
Несоблюдение Участником Закупки
указанных выше требований будет расцениваться
Конкурсной Комиссией как нарушение требований Конкурсной Документации к оформлению
Конкурсной Заявки и будет вести к отказу в допуске Участника Закупки к участию в Конкурсе, за
исключением требования о том, что
все листы Конкурсной Заявки и тома Конкурсной Заявки
должны быть пронумерованы. Ненадлежащее исполнение Участником Закупки требования о том,

12

что все листы Конкурсной Заявки (тома конкурсной Заявки) должны быть пронумерованы, не
является основанием для отк
аза в допуске к участию в Конкурсе.
В случае подачи Конкурсной Заявки (тома конкурсной Заявки) в форме электронного
документа, такой документ должен в том числе содержать наименование Конкурса и опись
входящих в его состав документов и/или копий докуме
нтов. Все входящие в состав Конкурсной
Заявки документы и/или копии документов должны предоставляться надлежаще оформленными и
в действующих редакциях.
Соблюдение Участником Закупки указанных требований означает, что все документы
и/или копии документов,
и сведения, входящие в состав Конкурсной Заявки (тома Заявки), поданы
от имени Участника Закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных
в составе Конкурсной Заявки (тома Заявки) документов и/или копий документов, и сведений.
Несоб
людение Участником Закупки указанных выше требований будет расцениваться
Конкурсной Комиссией как нарушение требований Конкурсной Документации к оформлению
Конкурсной Заявки и будет вести к недопущению Участника Закупки к участию в Конкурсе.
Участник За
купки вправе подать только одну Конкурсную Заявку.
Прием Конкурсных Заявок прекращается в день и время вскрытия конвертов с
Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов
Конкурсным Заявкам с учетом положений Порядка З
акупочной Деятельности.
Участник Закупки вправе вносить изменения в
онкурсную Заявку по данному
Конкурсу, поданную ранее, путем предоставления
в ООО «Автодор
» новой (измененной)
редакции листа, раздела, главы, тома
Конкурсной
Заявки, с указанием в п
ояснительной записки,
что первоначально представленные документы (копии документов) считать не действующими.
Участник Закупки, подавший Конкурсную Заявку, вправе отозвать или внести изменения
в Заявку в любое время до дня окончания срока подачи Конкурсн
ых Заявок. При отзыве
Конкурсной Заявки она Участнику Закупки не возвращается.
Государственная Компания в течение одного рабочего дня в письменной форме или в
форме электронного документа уведомляет Оператора ЭТП об отзыве Заявки. Оператор ЭТП
прекращает о
существленное в соответствии с частью 11 раздела
Конкурсной Документации
блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых
конкурсах такого Участника в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения
астия в Конкурсе, в размере обеспечения Конкурсной Заявки.
В случае если по окончании срока подачи Конкурсных Заявок подана только одна Заявка
или не подана ни одна Заявка, Конкурс признается несостоявшимся.
В случае если по окончании срока подачи
Конкурсных Заявок подана только одна
Заявка, конверт с указанной Заявкой вскрывается или открывается доступ к поданной в форме
электронного документа Конкурсной Заявке и указанная Заявка рассматривается в соответствии с
положениями Конкурсной Документации
и Порядка Закупочной Деятельности.
В случае если указанная Заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным
Конкурсной Документацией, Участник Закупки, подавший единственную Заявку, в течение 10
(десяти) календарных дней со дня размещения на Оф
ициальном Сайте, на Интернет
сайте
Государственной Компании и ЭТП соответствующего протокола, обеспечивает представление в
Государственную компанию документов и сведений, указанных в части 2
раздела
настоящей
Конкурсной Документации.
В течение 5 (пяти
календарных
дней со дня поступления документов и сведений,
указанных в части 2
раздела
Конкурсной Документации, Подразделение
исполнитель на
основании документов и сведений, указанных в части 2
раздела
Конкурсной Документации,
Конкурсной Заявки У
частника Конкурса и Конкурсной Документации вносит в Проект Договора,
в том числе в Приложения к нему, включенные в состав Конкурсной Документации, все данные,
необходимые для заключения Договора, сшивает его и направляет его на согласование
структурным по
дразделениям и должностным лицам Государственной компании в установленном
порядке. Договор оформляется с учетом положений Порядка Закупочной Деятельности на
условиях, предусмотренных Конкурсной Заявкой и Конкурсной Документацией и по цене

13

Договора, которая
предусмотрена Конкурсной Заявкой. Цена Договора не может превышать
Начальную (максимальную) Цену Договора, указанную в Извещении о проведении Конкурса.
После согласования Проекта Договора Подразделение
исполни
тель направляет его на
подпись
Участнику Конк
урса, с которым должен быть заключен Договор, в количестве
экземпляров, указанных в Проекте Договора. Такой Участник не вправе отказаться от заключения
Договора. Подразделение
исполнитель обеспечивает подписание Участником Конкурса, с
которым должен быть
заключен Договор в течение 2 (двух) календарных дней со дня поступления
к нему Договора всех экземпляров Договора, скрепление печатью подписных листов, а также
оборотной стороны последних листов всех экземпляров договора в местах их сшивания и
возвращение
их в Государственную компанию.
Проект Договора должен быть прошит (сброшюрован) способом, обеспечивающим его
свободное сканирование.
Государственная Компания в письменной форме или в форме электронного документа
уведомляет о заключении Договора Оператора Э
ТП.
В течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения уведомления о заключении Договора
Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела
Конкурсной
Документации блокирование операций по счету для проведения операций по обеспеч
ению
участия в Открытых Конкурсах Участника Конкурса в отношении денежных средств,
заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе. При этом Оператор ЭТП списывает со
счета для проведения операций по обеспечению участия в открытых конкурсах Участника
нкурса, с которым заключен Договор, денежные средства в качестве платы за участие в
Конкурсе в размере, определенном условиями функционирования ЭТП.
При непредставлении Государственной Компании таким Участником Закупки в срок,
предусмотренный Конкурсной Д
окументацией, сведений и документов, указанных в частях 2
раздела
Конкурсной Документации, такой Участник Закупки признается уклонившимся от
заключения Договора.
В случае уклонения Участника Закупки от заключения Договора Государственная
Компания
в течение одного рабочего дня в письменной форме или в форме электронного
документа уведомляет Оператора ЭТП о таком уклонении.
Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела
Конкурсной Документации блокирование операций по сч
ету для проведения операций по
обеспечению участия в Открытых Конкурсах такого Участника Закупки в отношении денежных
средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, в размере обеспечения
Конкурсной Заявки и перечисляет данные денежные средств
а Государственной Компании, а также
списывает со счета такого Участника денежные средства в качестве платы за участие в Конкурсе в
размере, определенном условиями функционирования ЭТП.
IV.
Порядок вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия
доступа к
поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам
Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении Конкурса и
Конкурсной Документации, Конкурсной Комиссией вскрываются конверты с Конкурсными
Заявками и осуществляется от
крытие доступа к поданным в форме электронных документов
Заявкам. Вскрытие конвертов с Конкурсными Заявками и открытие доступа к поданным в форме
электронных документов Заявкам осуществляются в один день.
Конкурсной Комиссией вскрываются конверты с Конк
урсными Заявками и
осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам, которые
поступили Государственной Компании до окончания приема Конкурсных Заявок и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам. В с
лучае установления факта
подачи одним Участником Закупки 2 (двух) и более Конкурсных Заявок, при условии, что
поданные ранее Заявки таким Участником не отозваны, все Конкурсные Заявки такого Участника
Закупки, поданные для участия в Конкурсе, не рассматрив
аются.

14

Участники Закупки, подавшие Конкурсные Заявки, или их представители вправе
присутствовать при вскрытии конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытии доступа к
поданным в форме электронных документов Заявкам.
При вскрытии конвертов с Конкурсн
ыми Заявками и/или открытии доступа к поданным
в форме электронных документов Заявкам объявляются и заносятся в протокол вскрытия
конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к поданным в форме электронных
документов Заявкам по каждой поданной З
аявке следующие сведения:
сведения о целостности конверта с Конкурсной Заявкой на момент вскрытия;
наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)
Участника Закупки, конверт с Конкурсной Заявкой которого вскрываетс
я, и/или доступ к
поданной в форме электронного документа Конкурсной Заявке которого открывается;
почтовый адрес Участника Закупки, конверт с Конкурсной Заявкой которого
вскрывается, и/или доступ к поданной в форме электронного документа Конкурсной Заяв
ке
которого открывается;
4) состав Конкурсной Заявки в объеме, установленном Конкурсной Документацией;
числовые значения Конкурсного Предложения Участника Закупки по количественным
Критериям Конкурса, при этом, если имеются расхождения между суммами, в
ыраженными
словами и цифрами, предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной словами.
5. В случае, если по окончании срока подачи Конкурсных Заявок подана только одна
Конкурсная Заявка или не подано ни одной Конкурсной Заявки, в указанный протокол вносит
ся
информация о признании Конкурса несостоявшимся.
Протокол вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к
поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам ведется Конкурсной Комиссией
и подписывается всеми присутствующими
членами Конкурсной Комиссии непосредственно после
вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к поданным в форме
электронных документов Конкурсным Заявкам. Указанный протокол размещается
Государственной Компанией в течение рабочего дня
, следующего за днем подписания такого
протокола, на Официальном Сайте, на Интернет
сайте Государственной Компании и ЭТП.
7. Конкурсная Комиссия осуществляет аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с
Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к поданным
в форме электронных документов
Заявкам.
Любой Участник Закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с Конкурсными
Заявками и/или открытии доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным
Заявкам, вправе осуществлять аудио
и видеозапись вс
крытия таких конвертов и/или открытия
доступа к таким Конкурсным Заявкам после предварительного уведомления Конкурсной
Комиссии о такой аудио
и видеозаписи.
Полученные после окончания приема конвертов с Конкурсными Заявками и подаваемых
в форме электро
нных документов Заявок конверты с Конкурсными Заявками не вскрываются
10. В течение одного часа с момента размещения на ЭТП протокола вскрытия конвертов с
Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к поданным в форме электронных документов
Заявкам Госуда
рственная Компания направляет Оператору ЭТП уведомление о блокировании
операций по счетам для проведения операций по обеспечению участия в открытых конкурсах
Участников Закупки, подавших Конкурсные Заявки, в отношении денежных средств в размере
обеспечения
Конкурсных Заявок.
11. В течение одного часа с момента получения уведомления, указанного в части 10
настоящего раздела, Оператор ЭТП обязан осуществить блокирование операций по счетам для
проведения операций по обеспечению участия в открытых конкурсах Уча
стников Закупки,
подавших Конкурсные Заявки, в отношении денежных средств в размере обеспечения
Конкурсных Заявок и сообщить Государственной Компании в письменной форме или в форме
электронного документа о наличии или отсутствии денежных средств в размере
обеспечения
Конкурсных Заявок на счетах таких Участников Закупки.

15

Рассмотрение Конкурсных Заявок
Для допуска к участию в Конкурсе Участнику Закупки необходимо:
представить в Государственную компанию «Российские автомобильные дороги»
Конкурсную Заяв
ку по установленной форме (Приложения №№ 2, 3, 4 к Конкурсной
Документации) по адресу: г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3,
этаж,
кабинет
, либо на электронный адрес:
avtodorzakupki
gma
com
в соответствии с условиями раздела
Конкурсной Документации;
оответствовать установленным статьей 4.1 Порядка Закупочной Деятельности
требованиям к Участникам Закупки, проводимой в форме Конкурса (перечень подтверждающих
документов указан в
Приложении № 1 к Порядку Закупочной Деятельности):
Участник Закупки должен являться правоспособным
(дееспособным) лицом, в
отношении которого не принято решение об ограничении его дееспособности (в отношении
физических лиц), являться законным образом
учрежденным и действующим в соответствии с
применимым законодательством лицом (в отношении юридических лиц);
2.2) Участник Закупки должен обладать в соответствии с применимым законодательством и
законодательством Российской Федерации необходимыми разрешени
ями (лицензиями,
допусками, аккредитациями и т.д.) для осуществления деятельности, которая предполагается к
осуществлению в соответствии с Договором
свидетельством, выданным саморегулируемой
организацией в соответствии с приказом Министерства регионально
го развития Российской
Федерации от 30.12.2009 № 624, о допуске к следующим работам:
III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках
1.1. Разбивочные работы в процессе ст
роительства
1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений
2. Подготовительные работы
2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и
иных конструктивных и связанных с ними элементов
или их частей
2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений
3. Земляные работы
3.1. Механизированная разработка грунта
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми
трамбовками
5. Свайные работы. За
крепление грунтов
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях
5.3. Устройство ростверков
5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте"
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай
6. Устройств
о бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций
подземной части зданий и сооружений
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе
колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок.
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборуд
ования (кроме
магистральных и промысловых трубопроводов)
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов

16

25.1. Работы по уст
ройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов
аэропортов, взлетно
посадочных полос, рулежных дорожек
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими
материалами
.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств
25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных
дорог
29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов
29.1. Устройство монолитных железобетонных и бетон
ных конструкций мостов,
эстакад и путепроводов
29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков
водоотводных
) Участник Закупки не должен и
меть каких
либо ограничений, связанных с уставной
деятельностью по осуществлению деятельности, которая предполагается к осуществлению в
соответствии с Договором;
Участник Закупки должен быть представлен для участия в Конкурсе надлежащим
образом уполн
омоченным на это лицом;
в отношении Участника Закупки должна отсутствовать инициированная процедура
ликвидации и решение арбитражного суда о признании Участника Закупки банкротом и об
открытии конкурсного производства;
в отношении Участника Закуп
ки должны отсутствовать по состоянию на день
подачи соответствующей Заявки и далее вплоть до даты заключения Договора обстоятельства,
препятствующие осуществлению деятельности Участника Закупки, в том числе направленные на
приостановление деятельности Учас
тника Закупки в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации (в частности, отсутствие применения к Участнику
Закупки мер административного приостановления деятельности, назначенного в соответствии с
Кодексом об административных правонару
шениях Российской Федерации);
у Участника Закупки (в статусе Генерального подрядчика, и/или Субподрядчика 1
го
и/или 2
го уровня) должны отсутствовать случаи неисполнения (несвоевременного исполнения)
гарантийных обязательств, установленных судебным
актом, вступившим в законную силу в
течение 2 (двух) лет до даты публикации извещения о проведении Конкурса, в отношении
выполненных им ранее работ на объектах Государственной Компании, в том числе объектах,
принятых Государственной Компанией от Федеральн
ого дорожного агентства
в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года №
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридичес
ких лиц»;
в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года №
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для
государственных и муниципальных нужд»;
в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года
№ 44
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок т
оваров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальны
х нужд»;
у Участника Закупки должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня Российской Федерации или
государств
енные внебюджетные фонды Российской Федерации, превышающая 25 (двадцать пять)
процентов от балансовой стоимости активов. Участник Закупки считается соответствующим
установленному требованию в случае, если он обжалует задолженность, превышающую 25
(двадцать
пять) процентов от балансовой стоимости активов, в соответствии с законодательством

17

Российской Федерации, и решение по такой жалобе не принято на день подачи Заявки (при
проведении Конкурса
по состоянию на день рассмотрения Конкурсной Заявки).
соотв
етствовать
установленным статьей 4.3 Порядка Закупочной Деятельности
условиям допуска к участию в Конкурсе. При рассмотрении Конкурсных Заявок Участник
Закупки не допускается Конкурсной Комиссией к участию в Конкурсе в случае, если:
Участник Закупки н
е соответствует требованиям, установленным статьей 4.1
Порядка Закупочной Деятельности;
Конкурсная Заявка не соответствует требованиям, установленным Конкурсной
Документацией (за исключением случаев несоответствия требованиям Конкурсной Документации
документов и/или копий документов, служащих для расчета Критериев Конкурса) в следующих
случаях:
а) Конкурсная Заявка представлена неуполномоченным лицом;
б) какие
либо документы и материалы, представленные в Конкурсной Заявке, подписаны
и/или заверены неу
полномоченными на то лицами;
в) документы и/или копии документов, и материалы, предусмотренные Конкурсной
Документацией, предоставлены в неполном объеме или нечитаемы
г) не представлены технико
экономический расчет снижения цены Договора и/или иные
обосн
овывающие положения Закупочной Заявки Участника Закупки документы и/или копии
документов, и материалы;
) какие
либо документы, копии документов и материалы, предусмотренные Конкурсной
Документацией, оформлены не в соответствии с требованиями Конкурсной До
кументации,
представлены в недействующих редакциях, составлены в нарушение требований применимого
законодательства;
) установлены либо недостоверность представленных документов, либо обнаружены
существенные ошибки
в каких
либо из представленных в соответ
ствии с требованиями
Конкурсной Документации документах, копий документов, материалов, информации и сведений,
в том числе недостоверны расчеты, содержащиеся в приложенных пояснительных материалах
(сметы, бюджеты, и другие), либо такие расчеты являются неве
рными и содержат ошибочные
данные и/или допущения, сделанные Участником Закупки в расчетах, применены без
необходимых обоснований, что позволяет сделать однозначный вывод о невозможности
достижения результатов исполнения Договора, в случае применения таких
допущений;
) если предложение Участника Закупки, содержащееся в Конкурсной Заявке, не
соответствует следующим установленным параметрам Конкурса: превышает начальное
(максимальное) значение (в случае, если установлено снижение такого параметра), либо мень
ше,
чем начальное (минимальное) значение (в случае, если установлено увеличение такого параметра)
по соответствующему количественному критерию Конкурса, или такие предложения находятся за
пределами коридора изменений, установленного в Конкурсной Документац
ии, условия,
содержащиеся в Конкурсной Заявке, а также, если соответствующее требование установлено в
Конкурсной Документации, если соответствующие количественные значения по критериям
Конкурса, предлагаемые Участником Закупки, не содержат необходимых обос
нований;
) установлено несоответствие
функциональных характеристик (потребительских свойств),
качественных, количественных характеристик и иных предложений об условиях исполнения
Договора, содержащихся в Конкурсном предложении Участника Закупки, требован
иям
Конкурсной Документации, и/или несоответствие положений Конкурсной Заявки требованиям
инструкции по заполнению формы Конкурсной Заявки, содержащейся в Конкурсной
Документации;
3.3) невыполнение Участником Закупки требований Конкурсной Документации об
обеспечении его Конкурсной Заявки, в частности непредставление документа или копии
документа, подтверждающего внесение денежных средств, а равным образом невнесение
денежных средств в порядке, указанном в Конкурсной Документации;
Существенными ошибками признаются ошибки, которые исключают возможность использования документа в
соответствии с его целями.

18


3.4) непредставление Участ
ником Закупки запрошенных у него Конкурсной Комиссией
разъяснений относительно представленных в составе Конкурсной Заявки документов и/или копий
документов, материалов, сведений и информации;
3.5) установление факта осуществления Участником Закупки недобро
совестной
конкуренции, в частности: сговора и/или согласованных действий с другими Участниками
Закупки, подкупа и/или оказания давления, и/или оказания иных форм влияния на членов
Конкурсной Комиссии, обнаружение факта аффилированности между членом Конкурс
ной
Комиссии и/или экспертом с одной стороны и Участником Закупки
с другой;
3.6)
неисполнение Участником Закупки, лицом, с которым, заключается Договор,
обязательств, указанных в пункте
части 1 статьи 4.1 Порядка
Закупочной Деятельности
Конкурсная
Комиссия рассматривает Конкурсные Заявки на соответствие требованиям,
установленным в Конкурсной Документации. При рассмотрении поданных Заявок Конкурсная
Комиссия вправе проверять достоверность указанных в них сведений.
В случае необходимости, при расс
мотрении Конкурсных Заявок, Конкурсная Комиссия
вправе в письменном виде потребовать от Участника Закупки разъяснения положений его
Конкурсной Заявки и документов, в ней представленных.
На основании результатов рассмотрения всех поданных Конкурсных Заяв
ок Конкурсная
Комиссия принимает решение:
1) о соответствии Конкурсной Заявки соответствующего Участника Закупки требованиям
Конкурсной Документации
и как следствие
о допуске к участию в Конкурсе такого Участника
Закупки и о признании такого Участника За
купки Участником Конкурса
2) о несоответствии Конкурсной Заявки соответствующего Участника Закупки требованиям
Конкурсной
Документации и/или о несоответствии такого Участника Закупки, а также о
несоблюдении каких
либо иных условий допуска к Конкурсу, и ка
к следствие
об отказе в
допуске такого Участника Закупки к участию в Конкурсе в порядке и по основаниям, которые
предусмотрены Конкурсной Документацией в соответствии с требованиями Конкурсной
Документации и Порядка Закупочной Деятельности
3) о признани
и Конкурса несостоявшимся в связи с тем, что ни одна из представленных
Конкурсных
Заявок и/или ни один из Участников Закупки не соответствует требованиям,
установленным Конкурсной Документацией;
4) о признании Конкурса несостоявшимся в связи с тем, что тол
ько одна Конкурсная
Заявка, один
Участник
Закупки
соответствует требованиям, установленным Конкурсной
Документацией.
В соответствии с принятым решением оформляется протокол рассмотрения Конкурсных
Заявок, который ведется Конкурсной Комиссией и подписыва
ется всеми присутствующими на
заседании членами Конкурсной Комиссии и ее секретарем в день окончания рассмотрения Заявок.
Протокол рассмотрения Конкурсных Заявок содержит
1) сведения обо всех Участниках Закупки, подавших Конкурсные Заявки;
2) сведения об
о всех Участниках Закупки, в отношении которых принято решение об их
допуске к участию в Конкурсе и о признании их Участниками Конкурса;
3) сведения обо всех Участниках Закупки, в отношении которых принято решение об отказе
в допуске к участию в Конкурсе,
с обоснованием такого решения и со ссылками на применимые
положения Порядка и/или Конкурсной Документации, обосновывающие принятое решение об
отказе в допуске;
4)
сведения о решении каждого члена Конкурсной Комиссии о допуске Участника Закупки
к участию в
Конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в Конкурсе;
5)
в установленных случаях
решение о признании Конкурса несостоявшимся.
Протокол рассмотрения Конкурсных Заявок
(три)
го
под
нной
ьном
Инт
йте
нной Ко
и ЭТП
В случае, если Конкурс признан несостоявшимся и только один Участник Закупки,
подавший Конкурсную Заявку, признан Участником Конкурса, он в течение 10 (десяти)

19

календарных д
ней со дня размещения на Официальном Сайте, на Интернет
сайте
Государственной Компании и ЭТП соответствующего протокола, обеспечивает представление в
Государственную компанию документов и сведений, указанных в части 2
раздела
настоящей
Конкурсной Докуме
нтации.
В течение 5 (пяти)
календарных
дней со дня поступления документов и сведений,
указанных в части 2
раздела
Конкурсной Документации, Подразделение
исполнитель на
основании документов и сведений, указанных в части 2
раздела
Конкурсной Докумен
тации,
Конкурсной Заявки Участника Конкурса и Конкурсной Документации вносит в Проект Договора,
в том числе в Приложения к нему, включенные в состав Конкурсной Документации, все данные,
необходимые для заключения Договора, сшивает его и направляет его на с
огласование
структурным подразделениям и должностным лицам Государственной компании в установленном
порядке. Договор оформляется с учетом положений Порядка Закупочной Деятельности на
условиях, предусмотренных Конкурсной Заявкой и Конкурсной Документацией и
по цене
Договора, которая предусмотрена Конкурсной Заявкой. Цена Договора не может превышать
Начальную (максимальную) цену Договора, указанную в Извещении о проведении Конкурса.
После согласования Проекта Договора Подразделение
исполнитель направляет его
на
подпись Участнику Конкурса, с которым
должен быть заключен Договор,
в количестве
экземпляров, указанных в Проекте Договора. Такой Участник не вправе отказаться от заключения
Договора. Подразделение
исполнитель обеспечивает подписание Участником Конкур
са, с
которым должен быть заключен Договор в течение 2 (двух) календарных дней со дня поступления
к нему Договора всех экземпляров Договора, скрепление печатью подписных листов, а также
оборотной стороны последних листов всех экземпляров договора в местах
их сшивания и
возвращение их в Государственную компанию.
Проект Договора должен быть прошит (сброшюрован) способом, обеспечивающим его
свободное сканирование.
В течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения Договора ООО «Автодор
уведомляет о заключ
ении Договора Оператора ЭТП.
В течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения уведомления о заключении Договора
Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела
Конкурсной
Документации блокирование операций по счету для провед
ения операций по обеспечению
участия в Открытых Конкурсах такого Участника в отношении денежных средств,
заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе.
При этом Оператор ЭТП списывает со счета для проведения операций по обеспечению
участия в открытых
конкурсах Участника, с которым заключен Договор, денежные средства в
качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями функционирования
ЭТП.
Договор может быть заключен не ранее чем через 5 (пять)
рабочих
дней со дня размещения
на ЭТП
протокола, предусмотренного частью 5 настоящего раздела.
При непредставлении Государственной Компании таким Участником Закупки в сроки,
предусмотренные Конкурсной Документацией, документов и сведений, указанных в части 2
раздела
настоящей Конкурсной Д
окументации, подписанного Договора, такой Участник Закупки
признается уклонившимся от заключения Договора.
В случае уклонения такого Участника Конкурса от заключения Договора ООО «Автодор
» в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме или в форме
электронного документа
уведомляет Оператора ЭТП о таком уклонении.
Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела
Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по
обеспечению участия в открыты
х конкурсах такого Участника Закупки в отношении денежных
средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, перечисляет данные денежные
средства Государственной Компании, а также списывает со счета такого Участника денежные
средства в качестве п
латы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями

20

функционирования ЭТП. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Конкурсной
Заявки, такому Участнику Конкурса не возвращаются.
Любой Участник Закупки, подавший Конкурсную Заявку, посл
е размещения протокола
рассмотрения Конкурсных Заявок вправе направить ООО «Автодор
» в письменной форме или
в форме электронного документа запрос о разъяснении результатов рассмотрения Заявок. В
течен
ие трех рабочих дней
со дня поступления указанного за
проса ООО «Автодор
» обязано
направить Участнику Закупки в письменной форме или в форме электронного документа
разъяснения результатов рассмотрения Заявок.
VI.
Оценка и сопоставление
Конкурсных
Заявок
Конкурсная Комиссия осуществляет оценку и сопоставлени
е Конкурсных Заявок,
поданных Участниками Конкурса.
Оценка и сопоставление Конкурсных Заявок осуществляются Конкурсной Комиссией в
целях выявления лучших условий исполнения Договора в соответствии с Критериями и порядком
оценки Конкурсных Заявок, которые у
становлены Конкурсной Документацией.
3. Критерии и порядок оценки и сопоставления Конкурсных Заявок:
3.1. При проведении Конкурса Конкурсная Комиссия оценивает и сопоставляет Заявки
Участников Конкурса по следующим критериям оценки Конкурсных Заявок:
1)
Цена договора;
2) Квалификация Участника Конкурса;
3) Качество выполняемых работ;
Совокупная значимость таких критериев составляет 100 (сто) процентов.
3.2. Значимость критерия «Цена договора» составляет
30 (тридцать) процентов.
3.3. Значимость критер
ия «Квалификация Участника Конкурса» составляет
тридцать
процентов.
3.4. Значимость критерия «Качество выполняемых работ» составляет
сорок
) процентов.
3.5. Конкурсная Комиссия при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе в
соответстви
и с критерием «Квалификация
Участника Конкурса» вправе оценивать заявки на
участие в конкурсе по следующим подкритериям:
Таблица №1 раздела
Конкурсной Документации
п/п
Подкритерии оценки критерия
«Квалификация Участника
Конкурса»
Значимость
подкрите
риев и
порядок начисления
баллов
�hdmf_glu�b�k\_^_gby��kem`Zsb_�
^ey�jZkq_lZ�ih^djbl_jb_\
Наличие у Участника Конкурса
опыта (в стоимостном
выражении) выполнения работ по
строительству
и/или
реконструкции
и/или
капитальному ремонту, и/или
ремонту иску
сственных
Максимальн
ое число
баллов
по
подкритерию равно
30, порядок
начисления баллов
указан в таблице №2
раздела
Копии Договоров на выполнение
работ.
2. Копии справок о стоимости
выполненных работ и затрат (формы
3. Копии разрешений на в
вод объекта
капитального строительства в
В качестве копий документов, подтверждающих наличие у Участника
Закупки
опы
та выполнения работ, должны
представляться копии договоров в комплекте с
копиями справок о стоимости выполненных работ и затрат (формы
3) и
копиями разрешений на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (для договоров на
выполнение работ п
о строительству и/или реконструкции) или копиями актов приемочных комиссий о п
риемке
объектов в эксплуатацию
(для договоров на выполнение работ по
капитальному ремонту и/или ремонту
). По п. 1
возможно представление Участником Закупки только копий страниц д
оговоров, содержащих номера и даты
заключения договоров, наименования заказчиков и подрядчиков (исполнителей), предметы договоров, цены
(стоимости) договоров,
реквизиты заказчиков и подрядчиков
(исполнителей)
, подписи заказчиков и
подрядчиков
(исполнителей
) (т.е. последняя страница договора); в случае, если в договоры вносились изменения (дополнения),
необходимо представлять копии дополнительных соглашений, в которых содержатся данные изменения (дополнения).

21


дорожных сооружений на
автомобильных дорогах
(независимо от статуса
подрядчика при исполнении
договоров (генеральный
подрядчик или субподрядчик)) за
последние 3 (три) года,
предшествующие дате окончания
срока подачи Конкурсных Заявок.
Конкурсной
Документации
эксплуатацию (для договоров на
выполнение работ по строительству
и/или реконструкции).
4. Копии актов приемочных
комиссий о приемке объектов в
эксплуатацию (для договоров на
выполнение работ по капитальному
ремонту
и/или ремонту).
5. Вместо копий документов,
указанных в пункте 2 и 4 возможно
представление копий иных
документов, оформленных в
соответствии с Федеральным законом
от 06.12.2011 N 402
ФЗ «О
бухгалтерском
учете»,
подтверждающих стоимость
выполненных работ и
факты приемки
работ Заказчиками.
6. Для иностранных лиц
иные
документы (копии документов),
подтверждающие стоимость
выполненных работ и факты
приемки работ Заказчиками.
7. Анкета Участника Закупки,
заполненная по форме таблицы №1
Приложения № 4 к Конку
рсной
Документации.
Наличие у Участника Конкурса
необходимого для выполнения
работ персонала
Максимальное число
баллов по подкритерию
равно 30, порядок
начисления баллов
указан в таблице №3
раздела
Конкурсной
Документации
Копии трудовых книжек
сотрудников Участников Закупки.
2. Копии дипломов о высшем
образовании сотрудников Участника
Закупки (для инженеров).
3. Анкета Участника Закупки,
заполненная по форме таблицы №2,
Приложения № 4 к Конкурсной
Документации.

3

Наличие у Участника Конку
рса
минимально необходимых для
выполнения работ по предмету
конкурса техники, оборудования
Максимальное число
баллов по подкритерию
равно 30, порядок
начисления баллов
указан в таблице №4
раздела
Конкурсной
Документации
1. Копии документов,
устанавлив
ающих
право
собственности на технику,
оборудование (инвентарная карточка
учета объекта основных средств по
форме №ОС
6, утвержденной
постановлением Госкомстата России
от 21.01.2003 №7); паспорт
транспортного средства (ПТС) в
случае, если получение ПТС на
анный вид техники предусмотрено
законодательством РФ (для
транспортных средств); паспорт
самоходной машины (для
п. 1 необходимо представление У
частником
Зак
упки
копий всех заполненных страниц и следующей
незаполненной страницы трудовых книжек
всех сотрудников в трудовых книжках должно быт
ь указано о приеме
на работу к У
частнику
Закупки

22


самоходных машин).
2. Копии документов,
подтверждающих привлечение
техники, оборудования (договор
аренды и/или договор оказания услуг,
и/или до
говор лизинга, и/или иные
договоры, подтверждающие
привлечение техники, оборудования)
с представлением документов
указанных в пункте 1.
3. Анкета Участника Закупки,
заполненная по форме таблицы №3
Приложения № 4 к Конкурсной
Документации.
Наличие у У
частника Конкурса
производственных мощностей
бетонных
заводов) для
выполнения работ, являющихся
предметом Договора
Максимальное число
баллов по подкритерию
равно 10, порядок
начисления баллов
указан в таблице №5
раздела
конкурсной
документации
1. Копии
документов,
устанавливающих
право
собственности на бетонный завод
инвентарной карточки учета объекта
основных средств (по
унифицированной форме № ОС
утвержденной постановлением
Госкомстата России от 21.01.2003
№7).
2. Копии документов,
подтверждающих
привлечение
бетонных заводов (договор аренды
и/или договор оказания услуг, и/или
договор лизинга, и/или иные
договоры, подтверждающие
привлечение бетонных заводов).
3 Анкета Участника Закупки,
заполненная по форме таблицы №4
Приложения № 4 к Конкурсной
кументации.
Таблица №2 раздела
Конкурсной Документации
Наличие у Участника Конкурса опыта (в стоимостном выражении)
выполнения работ по строительству и/или реконструкции и/или
капитальному ремонту, и/или ремонту искусственных дорожных
сооружений на ав
томобильных дорогах (независимо от статуса
подрядчика при исполнении договоров (генеральный подрядчик или
субподрядчик)) за последние 3 (три) года, предшествующие дате
окончания срока подачи Конкурсных Заявок.
Dhebq_kl\h�[Zeeh\
от 0 рублей до
130
миллионо
в рублей включительно
от
миллионов рублей 01 копейки до
миллионов рублей
включительно
10
от
миллионов рублей 01 копейки до 3
0 миллионов рублей
включительно
от 3
0 миллионов рублей 01 копейки и выше

23

Таблица №3 раздела
Конкурсной
Документации
Наличие у Участника Конкурса минимально необходимого для
выполнения работ персонала:
Всего
не менее
человек,
В том числе:
1) инженеры с высшим образованием в сфере строительства
автомобильных дорог и/или искусственных сооружений на них
профессиональным стажем не менее
лет
человек,
2) рабочие строительных профессий не менее
человек.
В том числе:
монтажники
не менее
0 человека;
сварщики
не менее
человека;
бетонщики
не менее
2 человека;
арматурщики
не менее
человек;
прочие рабочие строительных профессий
не менее
человек
(определяются Участником Конкурса на основании ведомости объемов
работ (глава 2 Технической части)).
Количество баллов
Отсутствие
минимально необходимого для выполнения работ персон
ала
Наличие
минимально необходимого для выполнения работ персонала
Таблица №4 раздела
Конкурсной Документации
Наличие у Участника Конкурса минимально необходимых для выполнения работ по
предмету Договора техники, оборудования:
Количество
баллов
Наименование механизмов
Кол
во,
шт.
Кран
автомобильны
на пневмоколесном ходу:
грузоподъемность не менее
Краны
автомобильны
на пневмоколесном ходу:
грузоподъемность не менее
Кран
автомобильны
на пневмоколесном ходу:
грузоподъе
мность не менее
Автосамосвалы:
грузоподъёмность не менее
Погрузчики универсальные:
Компрессоры передвижные:
производительность
не менее 5,25 м
/мин
. Номинальное рабочее давление не
менее 7,0 бар.
Бульдозер
на гусеничном
ходу:
мощность двигателя не менее
66,2 (90) кВт (л.с.)
Экскаватор
самоходны
ёмкость ковша не менее 0,65 м
, радиус копания не менее 8,25 м
Автобетоносмесители:
вместимость барабана не менее 5 м
Катки самоходные:
с двумя гладкими вал
ьцами; массой от 8 до 13 т
Асфальтоукладчик
ширина укладки не менее 4,5
м, автоматическая система обеспечения ровности и
поперечного уклона
Пескоструйные аппараты:
Полная комплекция
Дорожн
фрез
ширина фрезерования не менее 1000 мм, сис
тема автоматизированного
обеспечения продольного профиля, поперечного уклона и глубины фрезерования
Отсутствие минимально необходимой техники, оборудования для выполнения
работ по Договору
Наличие до 25% (включительно) единиц техники, оборудования
в собственности, остальная
техника, оборудование привлечены по договору лизинга и/или аренды, и/или договору оказания
услуг, и/или по иным основаниям
Наличие до 50% (включительно), но более 25 % единиц техники, оборудования в собственности,
остальная те
хника, оборудование привлечены по договору лизинга и/или аренды, и/или договору
оказания услуг, и/или по иным основаниям
Наличие до 75% (включительно), но более 50 % единиц техники, оборудования в собственности,
остальная техника, оборудование привлече
ны по договору лизинга и/или аренды, и/или договору
оказания услуг, и/или по иным основаниям
Наличие более 75 % единиц техники, оборудования в собственности, остальная техника,
оборудование привлечены по договору лизинга и/или аренды, и/или договору ок
азания услуг, и/или
по иным основаниям
Таблица №5 раздела
конкурсной документации
Наличие у Участника Конкурса производственных мощностей (бетонных
заводов) для выполнения работ, являющихся предметом Договора
Количество баллов
Отсутствие у Участни
ка Конкурса асфальтобетонных заводов для
выполнения работ, являющихся объектом Конкурса
Наличие у Участника Конкурса
привлеченных
асфальтобетонных заводов для
выполнения работ, являющихся объектом Конкурса
Наличие у Участника Конкурса
в собственности
асфальтобетонных заводов
для выполнения работ, являющихся объектом Конкурса.
3.6. Для получения итоговой оценки заявки на участие в конкурсе по критерию
«Квалификация участника конкурса» осуществляется расчет такой оценки путем сложения
значимостей к
аждого из подкритериев и умножения суммы значимостей на коэффициент
значимости, равный значимости в процентах критерия «Квалификация участника конкурса»
деленной на 100 (сто) процентов.
3.7. Комиссия при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе
в соответствии с
критерием «
Качество выполняемых работ
» оценивает заявки на участие в конкурсе по
следующему подкритерию:
Таблица №6 раздела VI Конкурсной Документации
п/п
Подкритерии оценки
критерия «
Качество
выполняемых работ
AgZqbfhklv�ih^djbl_jb_\
b�ihjy^hd�gZqbke_gby�
[Zeeh\
�hdmf_glu�b�k\_^_gby��
kem`Zsb_�^ey�jZkq_lZ�
ih^djbl_jb_\
Наличие у Участника
Конкурса
сертифицированной системы
менеджмента качества в
соответствии с
требованиями стандартов
ГОСТ Р ИСО 9001
Максимальное число баллов
по
подкритерию равно 40:
Участник Конкурса получает
0 баллов за отсутствие
сертификата,
Участник Конкурса
получает 40 баллов за
наличие сертификата
1. Копия сертификата
соответствия
системы
менеджмента
качества
требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001
при осущес
твлении
деятельности по
строительству,
и/или капитальному ремонту,
и/или ремонту искусственных
сооружений на автомобильных
дорогах.
2
Наличие у Участника
Конкурса компетентной
лаборатории
FZdkbfZevgh_�qbkeh�[Zeeh\�
ih�ih^djbl_jbx�jZ\gh�
Участник К
онкурса получает
1. Копия документа,
свидетельствующего о
соответствии лабор
атории

25

баллов при отсутствии
лаборатории;
Участник Конкурса получает
баллов при использовании
передвижной лаборатории
или
стационарной
лаборатории, находящейся в
радиусе не более 100 км от
места выполнения работ, по
Договору аренды или
говору оказания услуг;
Участник Конкурса получает
баллов при использовании
передвижной лаборатории
или
стационарной
лаборатории, находящейся в
радиусе не более 100 км от
места выполнения работ, по
Договору лизинга;

Участник Конкурса получает
30 бал
лов при наличии права
собственности
на
передвижную лабораторию
или при наличие права
собственности на
стационарную лабораторию,
находящейся в радиусе не
более 100 км от места
выполнения работ.
требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК
2009, выданного
Федеральным агентством по
техническому регулированию и
метрологии, либо юридическим
и/или физическим лицом,
обладающим системой
сертификации,
зарегистрированной
Федеральным агентством по
техническому
регулированию и
метрологии;
2. Копии документов,
подтверждающих привлечение
лаборатории (договор аренды,
лизинга, оказания услуг).
Копии документов,
подтверждающих нахождение
компетентной лаборатории в
регионе выполнения работ,
являющихся предметом Дог
овора
(свидетельство о государственной
регистрации права на земельный
участок или договор аренды на
земельный участок или документ
подтверждающий владение на
ином вещном праве земельным
участком, на котором находится
компетентная лаборатория и/или
свидетел
ьство о государственной
регистрации права на здание
и/или помещение или договор
аренды на здание и/или
помещение или документ
подтверждающий владение
зданием и/или помещением на
ином вещном праве, в котором
располагается компетентная
лаборатория
4.
Копи
я паспорта транспортного
средства (ПТС), в случае, если
получение ПТС на данный вид
техники предусмотрено
законодательством РФ.
5. Анкета Участника Закупки,
заполненная по форме таблицы №
5 Приложения № 4 к Конкурсной
Документации.
Применение новых
нновационных)
Максимальное число баллов
по подкритерию равно 30:
1. Участником Закупки при
описании выполняемых работ
Только для стационарной лаборатории.
В случае указания в Конкурсн
ой Заявке Участника Закупки информации и сведений о расположении собственной
или
привлечённой стационарной лаборатории, находящейся в радиусе более 100 км от места выполнения работ,
являющихся предметом
Договора
баллы Участнику Конкурса не начисляются.
ля передвижной лаборатории.

26


технологий при выполнении
работ, являющихся
предметом Договора
Участник Конкурса получает
0 баллов при неприменении
новых (инновационных)
технологий.
Участник Конкурса получает
до 30 балл
ов за применение
новых (инновационных)
технологий.
Оценка данного подкритерия
производится экспертами
заказчика.
mdZau\Z_lky��dZdb_�gh\u_�
� bggh\Zpbhggu_�\f�l_ogheh]bb�
[m^ml�bf�ijbf_gylvky�ijb�
ijhba\h^kl
\_�jZ[hl�\�kemqZ_�
aZdexq_gby�k�gbf��h]h\hjZ�
2. Анкета Участника Закупки,
заполненная по форме таблицы №
6 Приложения № 4 к Конкурсной
Документации.
3.8. Для получения итоговой оценки заявки на участие в конкурсе по критерию «Качество
выполняемых работ»
осуществляется расчет такой оценки путем сложения значимостей каждого
из подкритериев и умножения суммы значимостей на коэффициент значимости, равный
значимости в процентах критерия «Качество выполняемых работ» деленной на 100 (сто)
процентов.
3.9. Для по
лучения итоговой оценки
Конкурсной Заявки
по Критерию «Цена договора»
осуществляется расчет такой оценки по формуле:
max
----------------
max
где
итоговая оценка
Конкурсной Заявки
по Критерию «Цена Договора»;
max
начальная (максимальная) Цена Договора, установленная в Конкурсной
Документации;
предложение
го Участника К
онкурса по Цене Договора;
коэффициент значимости, равный значимости в процентах Критерия «Цена договора»,
деленной на 100 (сто) процентов.
Количество баллов, начисляемых
Конкурсной
Заявке по Критерию «Цена договора» равно
полученному в результате рас
чета по вышеуказанной формуле численному значению
Для получения итоговой оценки Конкурсной Заявки осуществляется расчет такой
оценки путем сложения всех итоговых оценок Конкурсной Заявки по всем Критериям
На основании результатов оценки и сопост
авления Конкурсных Заявок Конкурсной
Комиссией каждой Заявке относительно других Конкурсных Заявок по мере уменьшения степени
выгодности содержащихся в них условий исполнения Договора присваивается порядковый номер.
Конкурсной Заявке, в которой содержатся
лучшие условия исполнения Договора, присваивается
первый номер. В случае если в нескольких Конкурсных Заявках содержатся одинаковые условия
исполнения Договора, меньший порядковый номер присваивается Заявке, которая поступила
ранее других Заявок, содержащ
их такие условия.
. Победителем Конкурса признается Участник Конкурса, который предложил лучшие
условия исполнения Договора и Конкурсной Заявке которого присвоен первый номер.
. Конкурсная
Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления Конкурсных Заявок
(подведения итогов Конкурса), в котором должны содержаться следующие сведения:
1) о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления Конкурсных Заявок,
2) об Участниках Конкурса, Конкурсные Заявки которых были рассмотрены,
3) о порядке оценки и сопо
ставления Конкурсных Заявок,
4) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления Конкурсных Заявок
решении о присвоении Конкурсным Заявкам порядковых номеров,

27

5) сведения о решении каждого члена Конкурсной Комиссии о присвоении Конкурсным
Заявк
ам значений по каждому из предусмотренных Критериев Конкурса,
6) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (если применимо) (для
физических лиц) и почтовые адреса Участников Конкурса, Конкурсным Заявкам которых
присвоен первый и второй н
омера,
7) в случае необходимости
сведения о необоснованности снижения Участниками Закупки
Цены Договора на
(десять) процентов
или более от начальной (максимальной) Цены Договора
и/или иных установленных несоответствиях конкурсных предложений Участник
ов Конкурса
требованиям Порядка Закупочной Деятельности и/или Конкурсной Документации;
) в случае необходимости
сведения об отстранении Участника Конкурса от участия в
Конкурсе.
Протокол оценки и сопоставления Конкурсных Заявок составляется в течение 3
(трех)
рабочих дней от даты проведения соответствующего заседания Конкурсной Комиссии. Протокол
подписывается всеми присутствовавшими на заседании членами Конкурсной Комиссии,
секретарем Конкурсной Комиссии и Государственной Компанией. Протокол подписывает
ся
победителем Конкурса в месте нахождения Государственной Компании в день его составления.
Секретарь Конкурсной Комиссии уведомляет победителя Конкурса о необходимости подписания
такого протокола. Протокол составляется в двух оригинальных экземплярах, оди
н из которых
хранится у Государственной Компании. Победитель Конкурса
в течение 10 (десяти) календарных
дней со дня размещения на Официальном Сайте, на Интернет
сайте Государственной Компании и
ЭТП соответствующего протокола, обеспечивает представление в Г
осударственную компанию
документов и сведений, указанных в части 2
раздела
настоящей Конкурсной Документации
Договор составляется путем включения условий исполнения Договора, предложенных
Победителем Конкурса в Конкурсной Заявке, в проект Договора, при
лагаемый к Конкурсной
Документации.
При этом Договор заключается с учетом положений Порядка закупочной
Деятельности на условиях, которые предусмотрены Конкурсной Заявкой и Конкурсной
Документацией и по Цене Договора, которая предусмотрена Конкурсной Заявко
й Победителя
Конкурса. Цена Договора не может превышать Начальную (максимальную) Цену Договора,
указанную в Извещении о проведении Конкурса.
. При непредставлении Государственной Компании таким Участником Закупки в срок,
предусмотренный Конкурсной Докум
ентацией, сведений и документов, указанных в частях 2
раздела
Конкурсной Документации, такой Участник Закупки признается уклонившимся от
заключения Договора, при этом Государственная Компания вправе реализовать
обеспечение
Конкурсной Заявки Победит
еля Конкурса (удержать сумму обеспечения).
. Протокол оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе размещается на
Интернет
сайте Г
осударственной Компании, сайте
ЭТП и Официальном Сайте в течение рабочего
дня, следующего после дня подписания указанн
ого протокола.
. Оператор
ЭТП в течение одного рабочего дня, следующего после дня размещения на
Интернет
сайте Г
осударственной Компании, сайте
ЭТП и Официальном Сайте указанного в части
8 настоящего раздела протокола, прекращает осуществленное в соответст
вии с частью 11 раздела
Конкурсной Документации блокирование операций по счетам для проведения операций по
обеспечению участия в открытых конкурсах Участников Конкурса, не ставших победителями
Конкурса, в отношении денежных средств в размере обеспечения
Конкурсной Заявки, за
исключением Участника Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер и
которому денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Конкурсной Заявки,
возвращаются в порядке, предусмотренном Конкурсной Документацией.
Любой Участник Конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления
Конкурсных Заявок вправе направить Государственной Компании в письменной форме или в
форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов Конкурса. В течение трех
рабочих д
ней со дня поступления вышеуказанного запроса Государственная Компания обязана
направить Участнику Закупки в письменной форме или в форме электронного документа
разъяснения результатов Конкурса.

28

. Любой Участник Конкурса вправе обжаловать результаты Конк
урса в порядке,
предусмотренном статьей 13.1 Порядка Закупочной Деятельности.
. Протоколы, составленные в ходе проведения Конкурса, Конкурсные Заявки,
Конкурсная Документация, изменения, внесенные в Конкурсную Документацию, и разъяснения
Конкурсной Докум
ентации хранятся Государственной Компанией не менее трех лет с даты
размещения данных документов на Интернет
сайте Г
осударственной Компании, сайте
ЭТП и
Официальном Сайте
VII.
Заключение
оговора по результатам проведения Конкурса
В случае если Победитель К
онкурса или Участник Конкурса, Конкурсной Заявке
которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный Конкурсной Документацией, не
представил Государственной Компании сведения и документы, указанные в частях 2
и 2
раздела
Конкурсной Документации, По
бедитель Конкурса или Участник Конкурса, Конкурсной Заявке
которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения Договора.
В случае если победитель Конкурса признан уклонившимся от заключения Договора,
Государственная Компания вправе обр
атиться в суд с требованием о понуждении Победителя
Конкурса заключить Договор и/или о возмещении убытков, причиненных уклонением от
заключения Договора и/или заключить Договор с Участником Конкурса, Конкурсной Заявке
которого присвоен второй номер.
Госуд
арственная Компания обязана заключить Договор с Участником Конкурса,
Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, при отказе от заключения Договора с
Победителем Конкурса в случаях, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 2.6 Порядка Закупочной
Деятельно
сти. При этом заключение Договора для Участника Конкурса, Конкурсной Заявке
которого присвоен второй номер, является обязательным.
В случае уклонения Победителя Конкурса или Участника Конкурса, Конкурсной Заявке
которого присвоен второй номер, от заключен
ия Договора Государственная Компания в течение 1
(одного) рабочего дня в письменной форме или в форме электронного документа уведомляет
Оператора ЭТП о таком уклонении.
Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV
Конкурсной
Документации блокирование операций по счету для проведения операций по
обеспечению участия в Открытых Конкурсах такого Участника в отношении денежных средств,
заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, перечисляет данные денежные средства
Государ
ственной Компании, а также списывает со счета такого Участника Конкурса денежные
средства в качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями
функционирования ЭТП.
В случае уклонения Участника Конкурса, Конкурсной Заявке которого прис
воен второй
номер, от заключения Договора Государственная Компания вправе обратиться в суд с
требованием о понуждении такого Участника заключить Договор и/или о возмещении убытков,
причиненных уклонением от заключения Договора, и/или принять решение о приз
нании Конкурса
несостоявшимся. В случае если Государственная Компания отказалась от заключения Договора с
Победителем Конкурса или с Участником Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен
второй номер, Конкурс признается несостоявшимся.
Договор заключ
ается на условиях, указанных в поданной Участником Конкурса, с
которым заключается Договор Конкурсной Заявке и в Конкурсной Документации. При
заключении Договора Цена Договора не может превышать начальную (максимальную) Цену
Договора, указанную в извещении
о проведении открытого Конкурса. В случае если Договор
заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных
занимающихся частной практикой лиц, оплата такого Договора уменьшается на размер налоговых
платежей, связанных с о
платой Договора.
В случае если при проведении закупки Победитель Конкурса или Участник Конкурса,
Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, не могут заключить Договор,

29

Государственная Компания вправе заключить Договор с Участниками Конкурса, Конк
урсным
Заявкам которых присвоены следующие порядковые номера в порядке возрастания, на условиях,
предусмотренных частью 3 настоящего раздела. Такие Участники Закупки вправе отказаться от
заключения Договора.
Государственная Компания в письменной форме и
ли в форме электронного документа
уведомляет о заключении Договора Оператора ЭТП, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня
получения уведомления о заключении Договора Оператор ЭТП прекращает осуществленное в
соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной Д
окументации блокирование операций по счету
для проведения операций по обеспечению участия в Открытых Конкурсах Победителя Конкурса в
отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе.
6. В течение 1 (одного) рабочего дня со дн
я получения уведомления о заключении Договора
с Победителем Конкурса или с Участником Закупки, Конкурсной Заявке которого присвоен
второй номер, Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV
Конкурсной Документации блокирован
ие операций по счету для проведения операций по
обеспечению участия в Открытых Конкурсах Участника, Конкурсной Заявке которого присвоен
второй номер, в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в
Конкурсе. При этом Оператор ЭТП сп
исывает со счета для проведения операций по обеспечению
участия в Открытых Конкурсах Участника, с которым заключен Договор, денежные средства в
качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями функционирования
ЭТП.

30

Приложения к
Конку
ной
Документаци
Приложение № 1
Конкурс
ной
Документаци
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Глава 1
Техническое задание
на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту моста через реку Ольшанка км
208+292, моста через реку Клютома км 217+600, моста через реку
Серена км 221+891, моста
через реку Ольшанка км 226+527 автомобильной дороги М
3 "Украина" Москва через
Калугу, Брянск до границы с Украиной в Калужской области
Мост через реку Ольшанка км 208+292
Мост через р. Ольшанка расположен на км 208+292 автомобил
ьной дороги М
3 «Украина»
Москва
Калуга
Брянск
граница с Украиной в Калужской области. Категория дороги
II.
Ближайший населенный пункт и расстояние до него: д. Каторгино, 0,2 км.
Длина моста 28,74 м. Подходами к мосту являются автодорожные насыпи.
Абсолютная
отметка поверхности моста 202,22
202,26 м. Абсолютная отметка УМВ
197,11 м.
Перенос коммуникаций в районе ремонтных работ не требуется.
Тип искусственного сооружения
железобетонный балочный мост на свайных опорах.
Длина моста:
по внешни
м граням открылков
33,77 м;
по внешним граням насадок
28,74 м.
Схема моста
2×14,06 м.
Габариты: Г
9,05+0,9+0,85 м;
Грузоподъемность
30 и НК
80;
Береговые опоры №№ 1, 3 свайные двухрядные с одним наклонным рядом свай (7 свай
сечением 35×35
см в каждом ряду). Насадки сечением 40×140 см выполнены на месте, состоят из
двух частей, объединенных монолитным участком. Шкафные стенки монолитные выполнены
совместно с открылками. Подферменники железобетонные 65×70 см. Промежуточная опора № 2
свайная
двухрядная. В составе опоры 2 ряда вертикальных свай сечением 35×35 см по 7 свай в
каждом ряду, объединенных монолитной насадкой сечением 41×120 см. Подферменники
железобетонные 95×60 см.
Пролетные строения сборные железобетонные балочные, выполнены из тав
ровых балок с
каркасным армированием по Выпуску 56д СДП, 1962 г. В каждом пролете установлено с шагом
169 см 7 балок длиной 14,06 м, высотой 85 см. Поперечное объединение балок выполнено
путем устройства продольных швов омоноличивания.
Покрытие ездовог
о полотна
асфальтобетон. Толщина надбалочных конструкций ездового
полотна 19÷35 см (hср. = 26,4 см).
Поперечный уклон ездового полотна двусторонний:
лево (низовая сторона)
4÷15 ‰ (Iср. = 11,6 ‰);
право (верховая сторона)
до 24 ‰ (Iср. = 14,3 ‰)
Продольный уклон отсутствует.

31

Конструкция тротуаров
сборные железобетонные Г
образные тротуарные блоки с
подтротуарными балками и асфальтобетонным покрытием. Конструкция перил
металлические
сварные перила, разрезные над всеми опорами.
Конструкция д
еформационных швов
закрытого типа с лотком
компенсатором из стали и
заполнением битумной мастикой над всеми опорами.
Водоотвод с ездового полотна осуществляется за счет поперечного уклона через
металлические водоотводные трубки. Водоотвод с тротуаров по
верхностный, за счет поперечного
уклона за перила моста.
Ограждение безопасности на мосту
металлическое барьерное без амортизаторов, выполнено
из стандартной ограждающей балки секциями длиной 4,3 м.
Опорные части металлические тангенциальные.
На подход
ах к мосту с верховой и низовой стороны устроены водоотводные лотки, все лотки
выполнены с водоприемными площадками, упорами и гасителями.
Состояние объекта:
Мостовое полотно
Габарит ездового полотна не соответствует нормам для автомобильной дороги II
категории.
Повышенная толщина надбалочных конструкций ездового полотна (hср. = 26,4 см).
Колейность покрытия, сеть поперечных трещин по деформационным швам, латки в
покрытии из литого асфальта в пролете № 1.
Нарушение целостности и герметичности де
формационных швов.
Повреждение гидроизоляции мостового полотна по швам поперечного объединения балок,
в зоне устройства тротуаров и деформационных швов.
Поперечные трещины в покрытии тротуаров, разрушение цементобетонного слива на
глубину до 3 см.
Отсутствуют амортизаторы барьерного ограждения, отслоение красочного покрытия,
коррозия металла стоек.
Размораживание бетона бортового камня на глубину до 5 см, сколы бетона у стоек.
Недостаточная высота, следы коррозии металла перильного ограждения
, отсутствуют
перила на сопряжении в начале моста с верховой стороны.
Коррозия и недостаточная длина металлических водоотводных трубок, недостаточный
диаметр трубок ПВХ.
Поверхностный водоотвод с тротуаров.
Пролетные строения
Сколы, трещины раскры
тием 0,1
1,0 мм, ведущие к скалыванию бетона торцов балок.
Вертикальные трещина шириной раскрытия 0,1 мм в ребрах балок.
Размораживание, сколы бетона на глубину 3÷6 см плит балок в зоне деформационных швов
и по фасадам моста.
Повреждение защитного
слоя бетона низа ребра крайней балки № 7 в пролете № 1 более
чем на 85% длины.
Обнажение и коррозия 10
30% сечения стержня конструктивной арматуры в местах
разрушения бетона.
Недостаточная толщина и повреждение защитного слоя бетона конструкций прол
етных
строений.
Выцветы бетона по поверхностям монолитных участков поперечного объединения балок и
консолям плит фасадных балок, а также в зоне деформационных швов.

32

Опорные части
Пластовая коррозия металлических тангенциальных опорных частей и закла
дных листов.
Смещение на 7
8 см подушек опорных частей на опоре № 3.
Опоры моста
Разрушение бетона подферменников на всех опорах (сколы, сеть трещин раскрытием 0,3
0,5 мм, размораживание бетона на глубину 1
3 см).
Разрушение защитного слоя бетона
насадок береговых опор (сколы, сеть трещин
раскрытием 0,3
0,5 мм, отслоение защитного слоя, размораживание бетона на глубину до 5 см).
Трещины
разломы раскрытием до 5,0 мм, сколы бетона, отслоение и разрушение
ремонтного материала в шкафных стенках бер
еговых опор.
Отслоение ремонтного материала, размораживание бетона на глубину до 3 см насадок
промежуточных опор.
Отслоение бетона сливов на всех опорах.
Отслоение защитного слоя бетона, размораживание бетона на глубину до 2 см свай
промежуточных
опор.
Выцветы бетона, следы замачивания поверхностей конструкций опор.
Сопряжение, конусы, водоотводные лотки
Поперечные трещины в покрытии проезжей части на сопряжении моста с подходами.
Отслоение краски, и коррозия стоек барьерного ограждения,
отсутствует объединение
жестких консолей со стойками.
Просадки, провалы, разломы, размораживание бетона на глубину до 3 см монолитных карт
укрепления, вымывание грунта конусов.
Неудовлетворительное состояние водоотводного лотка на подходе «граница с
Украиной» с
низовой стороны.
Неудовлетворительное состояние верхних площадок лотков на подходе «Москва»
Основные виды работ
В ходе капитального ремонта предусматривается выполнение следующих работ:
Мостовое полотно:
1. Разборка покрытия проезжей час
ти до балок пролетного строения.
2. Демонтаж существующих тротуарных блоков, перильного и барьерного ограждений.
3. Увеличение габарита проезжей части до 10,0 м без устройства тротуаров.
4. Устройство выравнивающего слоя из бетона переменной толщины (от 40
мм) для придания
поперечного уклона.
5. Устройство монолитной карнизной части.
6. Грунтовка поверхности бетона под гидроизоляцию битумно
полимерным праймером
«InnoPrimer» (или эквивалент) (расход 0,5 кг/м2) механизированным способом при помощи
установки
безвоздушного напыления
7. Устройство гидроизоляционной мембраны "Dor Flex" (или эквивалент) толщиной 6 мм.
8. Устройство продольного и поперечного дренажа с дренажными трубками.
9. Устройство защитного слоя из литого асфальтобетона толщиной 40 мм.
10. Ус
тройство покрытия из плотного асфальтобетона типа Б марки I толщиной 50 мм.
11. Устройство деформационных швов "Maurer" D80 (или эквивалент) над опорами №№1, 3 .
12. Устройство барьерного ограждения 11МОЦ
1,1С/2,0
13. Нанесение на фасадные бетонные
поверхности балок и карнизов гидрофобизатора

33

MASTERSEAL®303 (или эквивалент) за 2 раза (расход слоя 0,2 л/м2), окраска за 2 раза краской
122 производства ОАО "Лакокраска" РБ (или эквивалент) .
Пролетные строения:
14. Замена опорных частей на РОЧ 20х
25х6,2
15. Замена фасадных балок на балки с каркасным армированием применительно к типовому
проекту 3.503.1
16. Объединение пролетных строений над опорой 2 в температурно
неразрезную секцию
путем установки анкеров ГМС (гибкие металлические соедине
ния) в участки омоноличивания.
17. Ремонт сколов торцов балок составом EMACO® Nanocrete R4 Fluid (или эквивалент) с
добавлением гранитного щебня в опалубке, ремонт трещин в ребрах балок, защитного слоя бетона
материалом ЕМАСО NanoCrete R4 (или эквивалент)
с последующим выравниванием поверхностей
пролетных строений составом ЕМАСО NanoCrete FC (или эквивалент) толщиной слоя 1,5 мм.
18. Нанесение на бетонные поверхности торцов балок над опорами №№1, 3 гидрофобизатора
MASTERSEAL®303(или эквивалент) за 2 раз
а (расход слоя 0,2 л/м
Опоры:
19. Переустройство подферменников с обеспечением продольного уклона на мосту не менее
5‰, для устройства новых подферменников использованы литые быстротвердеющие материалы
EMACO® Nanocrete R4 Fluid (или эквивалент) с добав
лением гранитного щебня.
20. Устройство монолитных железобетонных шкафных стенок.
21. Ремонт сколов бетона, трещин насадок и ригелей, защитного слоя бетона материалом
ЕМАСО NanoCrete R4 (или эквивалент) с последующим выравниванием поверхностей составом
АСО NanoCrete FC (или эквивалент)толщиной слоя 1,5 мм.
22. Устройство сливов опор.
23. Окраска открытых поверхностей опор за 2 раза краской ВД
122 производства ОАО
"Лакокраска" РБ (или эквивалент).
24. Обмазочная гидроизоляция элементов опор материала
ми ТехноНИКОЛЬ (или эквивалент):
пропитка композицией Taikor
Base (или эквивалент) (расход 0,2
0,8 кг/м
), нанесение 2 слоев
композиции Taikor WP (или эквивалент) с расходом слоя 0,2
0,45 кг/м
Сопряжения, конуса и подходы:
25. Устройство нового сборно
нолитного сопряжения длиной 6 м по типовому проекту
26. Обмазочная гидроизоляция элементов сопряжения материалами ТехноНИКОЛЬ (или
эквивалент): пропитка композицией Taikor
Base (или эквивалент) (расход 0,2
0,8 кг/м
), нанесение
2 слоев композиц
ии Taikor WP (или эквивалент) с расходом слоя 0,2
0,45 кг/м
27. Устройство проезжей части на сопряжении на участке 10 м от моста.
28. Локальный ремонт укрепления конусов монолитным бетоном толщиной 12 см по слою (15
см) щебня фр.20
40 мм в местах разру
шения.
29. Устройство барьерного ограждения на участке 10 м от моста, новое ограждение принято
11ДО
1,1СБ/2,25
300.
30. Переустройство лестничных сходов на новые с применением композитных материалов.
Мост через реку Клютома на км 217+600.
Мост через р
еку Клютома расположен на 217+600 км автодороги М
3 «Украина» от
Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) в Калужской области. Мост общей

34

длиной 101,44 метра, выполнен по схеме 6×16,76. Пролётные строения №1
6 балочно
разрезные,
из 7
и р
ебристых железобетонных балок с каркасным армированием по Выпуску 56Д СДП.
Проезжая часть моста имеет ширину 9,05 метра и два тротуара с шириной 0,85 метра. Тротуары
отделены от ездового полотна парапетным ограждением. Устои моста однорядные свайные.
Проме
жуточные опоры №2
6 стоечные однорядные на высоком свайном ростверке.
Регуляционные сооружения моста в виде конусов вокруг береговых опор.
Конструкция тротуаров на мосту
сборные железобетонные Г
образные тротуарные блоки с
подтротуарными балками. Перильн
ое ограждение железобетонное, высотой 1,07м. Ограждение
безопасности на мосту
металлическое барьерное без амортизаторов, на подходах металлическое
барьерное с консолями
амортизаторами.
Покрытие проезжей части
асфальтобетонное. Состояние покрытия удовлет
ворительное,
общая толщина покрытия достигает 41,7 см.
Водоотвод
с проезжей части осуществляется за счёт поперечных и продольных уклонов и
водоотводных трубок.
Деформационные швы
находятся в неудовлетворительном состоянии, имеются протечки по
всей длине и
на всех опорах.
Гидроизоляция
имеет дефекты
протечки воды в швах между балками и протечки вокруг
водоотводных трубок.
Ограждения
металлические барьерного типа. Неудовлетворительное состояния ограждения
безопасности на мосту (отсутствуют амортизаторы бар
ьерного ограждения, нарушение
надежности крепления стоек, разрушение бетона наращенной части бортового камня).
Тротуары
сборные железобетонные Г
образные тротуарные блоки с подтротуарными
балками. Сколы, размораживание бетона на глубину до 8 см консольных
свесов плиты тротуарных
блоков; сколы, отслоение защитного слоя бетона, вертикальные трещины в подтротуарных балках.
Перильное ограждение
находится в удовлетворительном состоянии. Недостаточная высота,
шаг вертикального заполнения перильного ограждения не
соответствует СП
35.13330.2011,
коррозия металла конструктивных элементов, отсутствуют разрывы по поручню над
промежуточными опорами
Пролётные строения
имеют дефекты, связанные с нарушениями гидроизоляции, протечки и
выщелачивание по швам балок в зонах во
доотводных трубок, а также на консолях плит крайних
балок из
за нарушений в работе водоотвода. Такие дефекты привели к разрушению защитного
слоя бетона с обнажением и коррозией арматуры.
Опорные части
всех пролётных строений находятся в удовлетворительном
состоянии.
Трещины по боковым граням РОЧ на береговых опорах. Разрыв верхнего слоя резины РОЧ на
опоре № 7 под балкой № 1.
Опоры
моста имеют дефекты вызванные протечками через деформационные швы, протечки
через швы главных балок и водой стекающей с консоле
й плит пролётных строений. В результате
имеет место морозное разрушение поверхностей конструкций опор, выщелачивание бетона,
коррозия арматуры и трещины в защитном слое конструкций ригелей и стоек.
Основные виды работ.
Существующая схема моста 6х16,76 сох
раняется, в поперечном сечении меняются фасадные
балки с каждой стороны в каждом пролете.
Произвести замену проезжей части, включая дорожную одежду, защитный слой,
гидроизоляцию, выравнивающий слой.

35

Капитальный ремонт существующих железобетонных балок про
лётных строений
предусмотрен ремонтными составами «ЭМАКО» (или эквивалент).
Водоотвод с моста сохраняется через водоотводные трубки с последующим отводом воды в
водоочистные сооружения.
Тротуары предусмотрены в одном уровне с проезжей частью, существующее
перильное
ограждение демонтируется и монтируется новое из композитного материала.
Гидроизоляция выполняется из материала «Леммастикс» (или эквивалент).
Деформационные швы «
Mageba
» (или эквивалент) с ребрами РОБОДУР (или эквивалент) над
опорами №№1, 4, 7.
Ограждения безопасности барьерного типа с удерживающей способностью:
4 (300кДж) высотой 1,1м
на мосту и переходных плитах,
11ДО
11СБ/225
300
на подходах рабочий участок
Дорожная одежда из асфальтобетона типа Б марки I толщиной 50мм и литого ас
фальтобетона
«Лемпфур» (или эквивалент) толщиной 40мм в верхнем слое, покрытие на тротуарах из литого
асфальтобетона «Лемпфалт» (или эквивалент) толщиной40мм.
Укрепление конусов локально ремонтируются монолитным бетоном.
Дорожные знаки устанавливаются на п
рисыпных бермах.
После завершения всех ремонтных работ необходимо произвести разборку строительной
площадки и всех временных ограждающих конструкций и знаков.
Мостовое полотно:
полная (100%) срезка покрытия проезжей части до плит пролётного строения;
демо
нтаж существующих железобетонных тротуаров;
производится пескоструйная очистка поверхности пролетного строения;
устраивается новый выравнивающий слой на проезжей части (h=40
135мм) и тротуарах;
устройство гидроизоляции «Леммастикс» (или эквивалент) с испол
ьзованием сетки
выравнивания давления;
устраиваются новые деформационные швы;
устраиваются защитного слоя из асфальтобетона тип Б марки
на проезжей части h=50мм;
устройство покрытия из литого асфальтобетона «Лемпфур» (или эквивалент), h=40мм на
проезже
й части;
устройство покрытия из литого асфальтобетона «Лемфалт» (или эквивалент), h=40мм на
тротуарах.
Пролетное строение:
пескоструйная очистка существующих балок пролетного строения;
зачистка вскрывшихся фрагментов арматурного каркаса балок пролетного ст
роения.
Скалывание бетона толщиной до 30мм;
оштукатуривание поверхности балок пролетного строения материалом EMACO

36

Перильное огражд
ение:
разборка существующего перильного ограждения;
монтаж нового перильного ограждения;
Барьерное ограждение:
монтаж барьерного ограждения безопасности на мосту с удерживающей способностью У
монтаж барьерного ограждения на подходах 11ДО
11СБ/225
Деформационные швы:
Разборка деформационных швов закрытого типа;
Устройство деформационных швов типа «
Mageba
TENSA GRIP RS
80»
(или
эквивалент);
Промежуточные опоры:
Переустройство подферменников из литых быстротвердеющих материалов
Emaco
(или
эквивалент
пескоструйная очистка поверхности стоек и ригелей опор;
оштукатуривание поверхности опор материалом EMACO

37

Мост через р. Серена на км 221+891
Мост через реку Серена расположен на км 221+891 автомобильной дороги М
3 «Украина»
Москва
алуга
Брянск
граница с Украиной в Калужской области. Категория дороги
II.
Ближайший населенный пункт и расстояние до него: д. Бабынино, 0,7 км.
Тип искусственного сооружения
железобетонный балочный мост на массивных опорах.
Категория дороги
II.
Пересекаемое препятствие
река Серена.
Длина моста:
по внешним граням открылков
93,93 м;
по внешним граням насадок
88,86 м.
Формула сооружения
2×14,06+32,4+14,06+13,6 м.
Габариты:
по ширине: Г
9,05+2×0,9 м;
по высоте
не огранич
ен.
Грузоподъемность:
по проекту
30 и НК
80;
фактическая
А11 и Н14;
Время строительства
Покрытие ездового полотна
асфальтобетон. Толщина надбалочных конструкций
ездового полотна
19÷38 см (
. = 27 см).
Поперечный уклон езд
ового полотна двухсторонний
10÷25 ‰ (
. = 18,3 ‰).
Продольный уклон односторонний
7÷27 ‰ (
. = 18,5 ‰).
Конструкция тротуаров
сборные железобетонные Г
образные тротуарные блоки с
подтротуарными балками. Покрытие
асфальтобетон по слою цементоб
етона (
. = 10,7 см).
Перила металлические сварные разрезные над опорами с вертикальным заполнением.
Конструкция деформационных швов
закрытого типа с лотком
компенсатором из
оцинкованной стали, над всеми опорами.
Водоотвод с ездового полотна, осущес
твляется за счет продольного и поперечного уклона
через металлические водоотводные трубки
см, установленные в пролетах №№ 1, 2, 3, 5 по
4 трубки, в пролете № 3
8 трубок. В металлические трубки местами вставлены трубки ПВХ
см. Водоотвод с тротуа
ров поверхностный.
Ограждение безопасности на мосту
металлическое барьерное без амортизаторов,
выполнено из стандартной ограждающей балки секциями длиной 4,3
Пролетные строения №№ 1, 2, 4, 5 выполнены из тавровых балок с каркасным
армированием длиной
14,06 м, высотой 85
см по Выпуску 56Д СДП, 1962 г. В поперечном
сечении каждого пролета установлено с шагом 1,63÷1,73 м 7 балок. В пролетах №№ 1, 2, 4
установлены балки длиной 14,06 м, в пролете № 5 длиной 13,61 м (укороченные). Поперечное
объединение бал
ок выполнено путем устройства продольных швов омоноличивания.
Пролетное строение № 3 выполнено из двутавровых предварительно напряженных
составных балок по Типовому проекту инв. № 1043 Гипрокоммундортранс. В поперечном
сечении пролета установлено с шагом
1,89 м 6 балок длиной 32,4 м, высотой 1,5
м. Поперечное
объединение балок выполнено путем устройства продольных швов омоноличивания.
Под тавровые балки пролетных строений №№ 1, 2, 4, 5 на всех опорах установлены
металлические тангенциальные опорные части
по Выпуску 56 СДП.

38

Под двутавровые преднапряженные балки пролета № 3 на опорах №№ 3, 4 установлены
резиновые опорные части РОЧ 20
×40×5,2
Береговые опоры №№ 1, 6 свайные двухрядные с одним наклонным рядом свай (по 7 свай
сечением 35×35 см в каждом ря
ду). Насадки монолитные сечением 40×140 см. Шкафные стенки
монолитные выполнены совместно с открылками. Подферменники железобетонные 60×60 см
переменной высоты, увеличение высоты на опоре № 1 слева направо, на опоре № 6 справа
налево.
Промежуточные опоры
№№ 2
5 массивные на свайных ростверках.
Тела опор сборно
монолитные состоят из пустотелых овальных блоков, армированных
сеткой из
А240 с последующим заполнением монолитным бетоном. Опора № 2 состоят из
х блоков, опоры № 3, 4, 5
из 4
х блоков. Длин
а блока тела
4 м, высота 1,5 м, ширина
(толщина)
90 см.
Ригели опор сборные, состоят из 2
х продольных блоков, объединенных дискретными
стыками и продольным швом омоноличивания шириной 7
12 см. Ширина ригеля в уровне
карниза 130 см, в уровне тела опор
120 см. Высота ригеля по торцам опор
50 см, по оси опор
см.
Под каркасные и преднапряженные балки пролетных строений на опорах устроены
железобетонные подферменники, высота подферменников постоянная.
Состояние объекта:
Мостовое полотно
Габари
т ездового полотна не соответствует нормам для автомобильной дороги II
категории.
Повышенная толщина надбалочных конструкций ездового полотна (h
. = 27 см).
Нарушение целостности и герметичности деформационных швов над всеми опорами.
Повреждение гидрои
золяции ездового полотна по швам поперечного объединения
балок, в зоне устройства тротуаров и деформационных швов.
Разрушение покрытия тротуаров на стыках блоков и по краю плиты под перилами.
Сколы, размораживание бетона на глубину до 8 см консольных св
есов плиты
тротуарных блоков.
Сколы, отслоение защитного слоя бетона, вертикальные трещины
шириной раскрытия
в подтротуарных балках.
Металлические водоотводные трубки недостаточной длины, подверглись коррозии,
трубки ПВХ недостаточного диаметр
а, 15 шт. отсутствует.
Поверхностный водоотвод с тротуаров.
Неудовлетворительное состояния ограждения безопасности на мосту (отсутствуют
амортизаторы барьерного ограждения, разрушение бетона наращенной части борта тротуарных
блоков, р
азмораживание бетона
бортового камня со стороны проезжей части на глубину до 3 см).
Недостаточная высота, шаг вертикального заполнения перильного ограждения не
соответствует СП
35.13330.2011, коррозия металла конструктивных элементов.
Пролетные строения
Сколы, вертикальные
трещины, ведущие к скалыванию бетона торцов и опорной зоны
каркасных балок.
Сколы с обнажением и коррозией анкеров, размораживание на глубину 3
5 см бетона
торцов предварительно напряженных балок.
Пластовая коррозия закладных деталей балок.

39

Размораживан
ие, сколы бетона с обнажением и коррозией рабочей арматуры плиты и
монолитных участков балок в зоне деформационных швов с наибольшими повреждениями над
опорами №№ 3, 5, 6.
Коррозия конструктивной арматуры в местах разрушения защитного слоя бетона 10
20%
ечения стержня, хомутов
до 50 %.
Повреждение и недостаточная толщина защитного слоя конструкций пролетных
строений.
Эксцентриситет опирания балок пролетов №№ 4, 5 на опоре № 5.
Сталактиты длиной до 3
см, следы выщелачивания бетона по поверхностям монол
итных
участков поперечного объединения балок, консолям плит фасадных балок, а также в зоне
деформационных швов.
Опорные части
Пластовая коррозия металлических тангенциальных опорных частей и закладных листов.
Смещение на 1
3 см подушек опорных частей на
береговых опорах под всеми балками.
Опоры моста
Вертикальные и наклонные трещины раскрытием 0,1
мм в шкафных стенках береговых
опор.
Сколы, отслоение защитного слоя, трещины, ведущие к разрушению бетона
подферменников на всех опорах.
Сколы, разморажи
вание бетона на глубину до 5 см насадок береговых и ригелей
промежуточных опор с коррозией до 30 % сечения стержня рабочей арматуры.
Отслоение защитного слоя, ведущее к скалыванию бетона и обнажению рабочей
арматуры насадок береговых и ригелей промежуточн
ых опор.
Отслоение бетонного слива на всех опорах.
Трещины раскрытием 0,1
2,0 мм по контуру продольного шва объединения блоков
ригелей промежуточных опор.
Смещение блоков, отклонение от вертикали тела промежуточных опор
№№ 2
(строительный дефект).
ртикальные и горизонтальные трещины раскрытием 0,1
0,3 мм в блоках тела опор.
Повреждение защитного слоя бетона элементов конструкций опор (сколы,
размораживание бетона с оголением рабочей арматуры, скалывающие и коррозионные
трещины, отслоение защитного
слоя бетона).
Выцветы бетона, следы замачивания элементов конструкций.
Сопряжение, конусы лестницы, водоотводные лотки
Перепад отметок 10
15 см между площадками сопряжения тротуаров с подходами и
укрепленными обочинами за площадками.
Отсутствует грунт п
од насадками береговых опор.
Разрушение укрепления конусов под водоотводными трубками, разломы монолитного
бетона укрепления верха конусов вдоль открылков береговых опор.
Неудовлетворительное состояние лестничных сходов: размораживание бетона на
глубину
до 8 см всех ступеней на подходе «Москва», разрушение площадки и всех ступеней на
подходе «Граница с Украиной».
Неудовлетворительное состояние водоотводного лотка на подходе «Граница с
Украиной»
разрушение дна лотка, вымывание грунта под лотком.
Основн
ые виды работ.

40

Дорожные знаки устанавливаются на присыпных бермах.
После завершения всех ремонтных работ необходимо произвести разборку строительной
площадки и всех временных ограждающих конструкций и знаков.
Мостовое полотно:
полная (100%) срезка покр
ытия проезжей части до плит пролётного строения;
демонтаж существующих железобетонных тротуаров;
производится пескоструйная очистка поверхности пролетного строения;
устраивается новый выравнивающий слой на проезжей части (h=40
135мм) и тротуарах;
устройство гидроизоляции «Леммастикс» (или эквивалент) с использованием сетки
выравнивания давления;
устраиваются новые деформационные швы;
устраиваются защитного слоя из асфальтобетона тип Б марки I на проезжей части h=50мм;
устройство покры
тия из литого асфальтобетона «Лемпфур» (или эквивалент), h=40мм на
проезжей части;
устройство покрытия из литого асфальтобетона «Лемфалт» (или эквивалент), h=40мм на
тротуарах.
Пролетное строение
При ремонте пролетного строения производятся следующие
виды работ:
пескоструйная очистка существующих балок пролетного строения;
зачистка вскрывшихся фрагментов арматурного каркаса балок пролетного строения.
Скалывание бетона толщиной до 30мм;
оштукатуривание поверхности балок пролетного строения мат
ериалом Mapei (или
эквивалент);
увлажнение и окраска поверхности балок пролетного строения материалом MASTERSEAL
367 (или эквивалент);
демонтаж фасадных балок пролетного строения;
монтаж новых балок пролетных строений;
сооружение монолитного шв
а объединения существующих и дополнительных балок.
объединения пролетного строения в температурно
неразрезную плеть;
замена опорных частей.
Перильное ограждение:
разборка существующего перильного ограждения;
монтаж нового перильного ограждения
Монтаж барьерного ограждения:
монтаж барьерного ограждения безопасности на мосту с удерживающей способностью У4;
монтаж барьерного ограждения на подходах 11ДО
11СБ/225
Деформационные швы закрытого типа:
Разборка деформационных швов закр
ытого типа;
Устройство деформационных швов типа «Maurer shone D80» (или эквивалент) ;
Устройство деформационных швов типа «Mageba» (или эквивалент).
Промежуточные опоры моста:
Переустройство подферменников из литых быстротвердеющих материалов Mape
i ARB10
(или эквивалент);
пескоструйная очистка поверхности стоек и ригелей опор;
оштукатуривание поверхности опор материалом Mapei (Mapegrout Nhixotropic) (или
эквивалент);

41

окраска стоек опор MASTERSEAL 368 (или эквивалент).
Береговые опоры мост
Переустройство подферменников из литых быстротвердеющих материалов Mapei ARB10
(или эквивалент);
пескоструйная очистка поверхности стоек и ригелей опор;
устройство сливов;
оштукатуривание поверхности насадок опор материалом Mapei (Mapegrout
Nhixotropic)
(или эквивалент);
окраска открытых поверхностей опор MASTERSEAL 368(или эквивалент)
переустройство шкафной стенки;
Сопряжение моста с насыпью подходов:
Разборка существующих подходов под устройство новой шкафной стенки и переходных
лит;
Устройство нового сборно
монолитного сопряжения длиной 6 м по типовому проекту
устройство покрытия на тротуаре из литого асфальтобетона «Лемфальт» (или эквивалент),
h=40мм;
устройство пористого асфальтобетонного покрытия марки II,
h=150мм;
устройство щебеночно
мастичного асфальтобетона ЩМА15, h=50мм.
Конуса :
При сооружении конусов моста выполняются следующие виды работ:
Локальный ремонт укрепления конусов монолитным бетоном на слое щебня в местах
разрушения.
Работы с использ
ованием материалов Mapei (Mapegrout Nhixotropic) (или эквивалент)
выполнять в соответствии с технологией производства работ фирмы изготовителя.
После полного окончания ремонтных работ на мосту временные ограждающие конструкции,
знаки и светофор демонтирую
тся.
Работы по устройству гидроизоляции необходимо выполнить с применением системы
«Лемминкяйнен» (или эквивалент).
При разработке проектной документации капитального ремонта моста через р.Серена км
221+891 были применены следующие новые материалы и техн
ологии:
1.Защита арматуры и бетона материалом “MAPEI”(или эквивалент).
2.Обработка с целью предотвращения
коррозии арматуры материалом “
MAPEI” (или
эквивалент).
3.Обработка поверхностей бетонных конструкций материалом “MAPEI” (или эквивалент).
4.Гидроизоля
ция «Леммастикс» (или эквивалент) .
5.Устройство дорожной одежды из литого асфальтобетона «Лемпфур» (или эквивалент).
6.Применение очистной установки ЛОС 100 л/с «Traidenis» (или эквивалент) для очистки
поверхностного стока.
Мост через реку Ольшанка на к
м 226+527
Мост через реку Ольшанка расположен на км 226+527 автодороги М
3 «Украина» Москва
Калуга
Брянск
граница с Украиной в Калужской области. Категория дороги
. Ближайший
населенный пункт и расстояние до него
д. Слаутино, 0,3 км.

42

Длина моста: п
о внешним граням открылков
55,88 м; по внешним граням насадок
51,22 м.
Формула сооружения
3×16,76
м.
Габариты: по ширине: Г
9,18+2×0,93
м; по высоте
не ограничен.
Грузоподъемность: по проекту
30 и НК
80; фактическая
11 и НК
Время ст
роительства
Покрытие ездового полотна
асфальтобетон.
Толщина надбалочных конструкций ездового
полотна
32÷48 см (
. = 41,7 см).
Поперечный уклон ездового полотна двухсторонний:
лево
до 11 ‰ (
. = 4,1 ‰).
право
6÷16 ‰ (
. = 11,3 ‰)
Продольный уклон односторонний
до 12 ‰ (
. = 4 ‰).
Конструкция тротуаров
сборные железобетонные Г
образные тротуарные блоки с
подтротуарными балками.
Перила металлические сварные. Конструкция деформационных швов закрытого типа над
всеми опорами.
Водоотвод с ездового полотна и тротуаров осуществляется за счет продольного и поперечного
уклона через металлические водоотводные трубки. Ограждение безопасности на мосту
металлическое барьерное без амортизаторов.
Пролетные строения сборные железобето
нные балочные, выполнены из тавровых балок с
каркасным армированием по Выпуску 56Д СДП. В поперечном сечении каждого пролета
установлено 7 балок длиной 16,76 м, высотой 100
см с шагом 1,63
1,67 м. Поперечное
объединение балок выполнено путем устройства про
дольных швов омоноличивания.
Балки пролетных строений опираются на подферменники опор через резиновые опорные
части (РОЧ) 20
×30×4
см.
Береговые опоры №№ 1, 4 железобетонные свайные двухрядные с одним наклонным рядом
свай (по 7 свай сечением 35×35 см в ка
ждом ряду).
Насадки сборные сечением 40×140 см, состоят из 2 блоков, выполненных на месте и
объединенных монолитным участком шириной 49 см на опоре № 1 и шириной 70 см на опоре № 4.
Шкафные стенки монолитные, выполнены совместно с открылками.
Промежуточн
ые опоры №№ 2, 3 железобетонные стоечные однорядные на высоких свайных
ростверках. Ригели опор монолитные с карнизным свесом. В составе каждой опоры 5
железобетонных стоек сечением 40×40 см.
На подходе «Москва» справа (низовая сторона) устроена железобето
нная лестница из 3
маршей.
На подходе «Граница с Украиной» слева (верховая сторона) устроена железобетонная
лестница шириной 105 см, состоящая из 4 маршей.
Основные виды работ
Мостовое полотно
Габарит ездового полотна не соответствует нормам для авт
омобильной дороги II категории.
Повышенная толщина надбалочных конструкций ездового полотна (
. = 41,7 см).
Сеть поперечных трещин на ширину до 1 м, следы ремонта, просадки, колейность
покрытия ездового полотна по деформационному шву над опорой № 4, еди
ничные трещины по
деформационным швам над опорами № 1, 3
Нарушение герметичности деформационных швов над всеми опорами.

43

Повреждение гидроизоляции ездового полотна
Разрушение покрытия тротуаров на стыках блоков и у стоек барьерного ограждения,
отсутств
ует покрытие в зоне перильного ограждения
Размораживание бетона на глубину до 2 см верха плиты тротуарных блоков в местах
отсутствия покрытия.
Сколы, размораживание бетона на глубину до 8 см консольных свесов плиты тротуарных
блоков.
Сколы, отслоение з
ащитного слоя бетона, вертикальные трещины в подтротуарных балках.
Недостаточная высота барьерного ограждения, отсутствуют амортизаторы, разрушение
сварного крепления стоек.
Разрушение бетона борта тротуарных блоков в местах установки стоек барьерного
раждения.
Водоотводные трубки недостаточной длины, коррозии металла трубок 20
70 %.
Отслоение красочного покрытия, следы коррозии металла конструктивных элементов
перильного ограждения, отсутствуют разрывы над опорами. Нарушение крепления перил на
сопряже
нии с подходом «Москва» с низовой стороны (перила шатаются). Деформация и
отсутствие элементов заполнения перил на сопряжении с подходом «Москва» с верховой стороны.
Пролетные строения
Сколы, вертикальные трещины, ведущие к скалыванию бетона торцов балок.
Сколы, отслоение защитного слоя, ведущее к скалыванию бетона ребер балок в зоне
опирания.
Размораживание на глубину 3
8 см, сколы с обнажением и коррозией арматуры, отслоение
защитного слоя бетона плиты и монолитных участков балок в зоне устройства дефо
рмационных
швов.
Обнажением и коррозия конструктивной арматуры
в местах разрушения бетона с
потерей
сечения стержня 20
40%.
Косые трещины раскрытием 1,
мм, ведущие к скалыванию
консолей плит крайних
балок над опорами (балка № 7 пролета № 2 на опоре
№ 2 и балки № 1 пролета № 3 на опоре № 3).
Вертикальные трещины раскрытием 0,1
мм в ребрах балок.
Поперечные трещины раскрытием 0,1
мм в плитах балок.
Повреждение защитного слоя бетона конструкций пролетных строений (сколы, отслоение
защитного слоя, раз
мораживание бетона сеть трещин). Ребро балки № 1 пролета № 3 повреждено
практически по всей длине.
Недостаточная толщина защитного слоя бетона, оголение конструктивной арматуры
пролетных строений.
Сталактиты длиной до 1
см, следы выщелачивания бетона по м
онолитным участкам
поперечного объединения балок, консолям плит фасадных балок и в зоне деформационных швов.
Опорные части
Трещины по боковым граням, начальная стадия расслоения РОЧ на опорах № 1
Деформация (сминание) РОЧ на опоре № 4.
Пластовая и п
оверхностная коррозия металла опорных листов на всех опорах.
Опоры моста
Трещины
разломы шириной раскрытия до 5,0
мм, трещины с выщелачиванием в шкафных
стенках береговых опор.
Разбиты головы, сколы, отслоение защитного слоя бетона свай береговой опоры
№ 4.

44

Трещины шириной раскрытия 0,1
0,4 мм в ростверках промежуточных опор.
Трещины, сеть трещин раскрытием до 1,0 мм, ведущие к разрушению подферменников на
опоре № 4, сколы, размораживание бетона на глубину 2
3 см на опорах №№ 1
Отслоение защитного с
лоя, ведущее к скалыванию бетона и обнажению рабочей арматуры,
размораживание бетона на глубину 3
см элементов конструкций опор.
Обнажение и коррозия до 15% арматуры в местах сколов и размораживания бетона.
Разрушение бетонного слива ростверков на промежу
точных опор, отслоение бетонного
слива ригелей на всех опорах.
Выцветы бетона, следы замачивания элементов конструкций.
Сопряжение, конусы лестницы, водоотводные лотки
Размораживание цементобетонного покрытия площадок сопряжения тротуаров с
подходами, р
азрушение монолитного борта окаймления площадок со стороны проезжей части.
Промоина грунта в конце площадки сопряжения на подходе «гр. с Украиной » с низовой
стороны.
Отсутствует грунт под насадками береговых опор.
Разрушение укрепления конусов береговы
х опор и водоотводных лотков на конусах.
Неудовлетворительное состояние лестничных сходов.
Неудовлетворительное состояние водоотводных лотков на подходах с низовой стороны и
верхних площадок всех водоотводных лотков.
Основные виды работ.
Мостовое полотно
Разборка покрытия проезжей части до балок пролетного строения (покрытие
ср=41,7 см).
Демонтаж существующих тротуарных блоков, перильного и барьерного ограждений.
Увеличение габарита проезжей части до 10,0 м без устройства тротуаров.
Устройство выравнива
ющего слоя из бетона В30 F200 W6 переменной толщины (от 40 мм)
для придания поперечного уклона.
Устройство рулонной гидроизоляции из наплавляемого материала "ТехноэластМост Б" (или
эквивалент) по грунтовке праймером битумно
полимерным Технониколь №03 (ил
и эквивалент).
Устройство продольного и поперечного дренажа с дренажными каналами и дренажными
трубками.
Устройство защитного слоя из бетона
8 толщиной 60 мм, армированного
сварной сеткой.
Устройство двухслойного покрытия из плотного асфальтобето
на типа Б марки
общей
толщиной 90 мм.
Устройство деформационных швов СК
80 конструкции ООО "НПП СК МОСТ"(или
эквивалент) над опорами №№1, 4 с переходными зонами ПУ
ГМК (BJ BAUM) (или эквивалент).
Устройство барьерного ограждения 11МОЦ
1,1С/2,0
олетные строения:
Замена опорных частей на РОЧ 20х25х6,2
Замена фасадных балок на балки с каркасным армированием применительно к типовому
проекту 3.503.1
Объединение пролетных строений над опорами №№2, 3 в температурно
неразрезную
секцию путем ус
тановки анкеров ГМС (гибкие металлические соединения) в участки
омоноличивания.

45

Ремонт опорных зон балок предусмотрен составом MAPEI ARB10 (или эквивалент)в
опалубке.
Ремонт защитного слоя железобетонных конструкций предусмотрен материалами
«Mapegrout
Thixotropic» (или эквивалент).
Окраска пролетного строения краской ELASTOCOLOR PAINT(или эквивалент) в 2 слоя с
предварительной грунтовкой MALECH (или эквивалент).
Опоры:
Переустройство подферменников с обеспечением продольного уклона на мосту не менее
, для устройства новых подферменников использован материал MAPEI ARB10(или
эквивалент).
Переустройство шкафных стенок.
Ремонт сколов бетона, трещин насадок и ригелей, защитного слоя бетона материалами
«Mapegrout Thixotropic» (или эквивалент).
Переустройств
о сливов опор.
Окраска открытых поверхностей опор краской ELASTOCOLOR PAINT
(или эквивалент) в 2
слоя с предварительной грунтовкой MALECH (или эквивалент).
Обмазочная гидроизоляция крайних опор материалами ТехноНИКОЛЬ
(или эквивалент):
ропитка композицие
й Taikor
Base
(или эквивалент), нанесение 2
слоев композиции Taikor
WP(или эквивалент).
Сопряжения, конуса и подходы:
Устройство нового сборно
монолитного сопряжения длиной 6 м по типовому проекту
Устройство проезжей части на сопряжении.
Локал
ьный ремонт укрепления конусов монолитным бетоном на слое щебня в местах
разрушения. Замена участков укрепления обрешеткой конусов на монолитный бетон на слое
щебня.
Переустройство барьерного ограждения на подходах, новое ограждение принято 11ДО
1,1СБ/2,2
Обмазочная гидроизоляция элементов сопряжения материалами ТехноНИКОЛЬ
(или
эквивалент) : п
ропитка композицией Taikor
Base
(или эквивалент), нанесение 2
слоев композиции
Taikor WP(или эквивалент) .
Переустройство лестничных сходов с применением ко
мпозитных материалов.
Работы по ремонту защитного слоя бетона конструкций выполнять в соответствии с
технологией производства работ фирмы изготовителя.
Работы по устройству гидроизоляции необходимо выполнить согласно ВСН 32
81
«Инструкция по устройству г
идроизоляции конструкций мостов и труб на железных,
автомобильных и городских дорогах».
Для получения оперативной информации по организации дорожного движения в зоне
производства работ Подрядчик за свой счет устанавливает видеооборудование с выводом
информ
ации в ситуационный центр ГК «Автодор» в количестве необходимом для полного
анализа дорожной ситуации (места установки видеопостов
по согласованию с Заказчиком).

46

Глава №2
Ведомость объёмов работ
по объекту:
«Капитальный ремонт моста через реку Ольшанк
а км 208+292, моста
через реку Клютома км 217+600, моста через реку Серена км 221+891,
моста через реку Ольшанка км 226+527 автомобильной дороги М
"Украина" Москва через Калугу, Брянск до границы с Украиной в
Калужской области"
п/п
Наименование работ
д. изм.
Кол
Мост через р. Ольшанка км 208+292
Разборка существующих конструкций
Демонтаж металлического барьерного ограждения на мосту
Демонтаж металлического перильного ограждения

Разборка асфальтобетонного покрытия на т
ротуаре моста средней
толщиной слоя 11 см
50,8


Разборка отбойными молотками надбетонки под барьерным ограждением и
сливов
3,8

Срезка асфальтобетонного покрытия фрезерованием на ездовом полотне
моста и сопряжении средней толщиной слоя 9 см
42


Разборка асфальтобетонного покрытия вручную
на ездовом полотне моста (у тротуарных блоков) средней толщиной слоя 9
см

Разборка защитного слоя бетона на ездовом полотне моста средней
толщиной 4 см
255,2

Снятие оклеечной гидроизоляции
Демонтаж сборных железобетонных тротуарных плит и блоков тротуаров

Разборка бетона выравнивающего слоя на ездовом полотне средней
толщиной 5 см
12,8

Разборка деформационных швов закрытого типа
пог.м

Разборка отбойными мол
отками с сохранением арматуры участков
омоноличивания балок



Демонтаж крайних балок пролетных строений (длиной 14,06 м и массой
13,0 т)

4
Срезка металлических опорных частей
Разборка отбойными молотками с сохранением арматуры под
ферменников
Разборка отбойными молотками с сохранением арматуры шкафных стенок
Демонтаж бортовых камней на площадках гасителей водоотводных лотков

Разборка монолитных участков водоотводных лотков отбойными
молотками
3,35

Демонтаж водоотводных лотков из железобетонных блоков

Локальная разборка участков разрушения бетонного укрепления конусов
отбойными молотками
4,9
Локальный демонтаж плит укрепления конусов размером 50*50*7 см
Разборка монолитн
ого упора у опоры №1 отбойными молотками

Демонтаж металлического барьерного ограждения на сопряжении в
пределах границ производства работ (10 м)

40

47

п/п
Наименование работ
д. изм.
Кол

Разборка асфальтобетонного покрытия на сопряжении отбойными
молотками
9
2. Ремонт опор

Устройство монолитных шкафных стенок из бетона В30 F200 W6, в том
числе:
арматура
арматура
0,314 т

Приготовление состава EMACO® Nanocrete R4 Fluid (или эквивалент) с
добавлением щебня гранитного

Устройс
тво монолитных подферменников из состава EMACO® Nanocrete
R4 Fluid(или эквивалент), в том числе:
арматура
0,139 т

Обмазочная гидроизоляция крайних опор материалами ТехноНИКОЛЬ
(или эквивалент)

Устройство сливов на опорах и
з мелкозернистого бетона класса В30
㌰〠
1,3

Разработка грунта из
под воды вручную у промежуточной опоры с двойной
перекидкой
1,8

Разборка слабого бетона на сваях промежуточной опоры перед
устройством железобетонных рубашек
0,34


Пескост
руйная очистка поверхностей свай промежуточной опоры перед
устройством железобетонных рубашек
22,5


Сверление отверстий Ø20 мм в сваях промежуточной опоры на глубину
350 мм

84

Установка анкеров из арматуры Ø16 А
䥉䤀
в пробуренные шпуры на
эпоксидны
й клей (8,0 кг)

0,066

Устройство слоя тампонажного бетона В15 в опалубке рубашек

Устройство в металлической опалубке на сваях промежуточной опоры
железобетонных рубашек из бетона В30 F300 W8, в том числе:
арматура Ø8 А
арматура Ø
Пескоструйная очистка поверхностей опор под ремонт и окраску

Разборка разрушенного защитного слоя бетона
толщиной до 5 см
толщиной до 3 см
14,5

19,8

Пескоструйная очистка арматуры
Приготовление сос
тава EMACO® Nanocrete R4(или эквивалент)
Приготовление состава EMACO® Nanocrete
(или эквивалент)

Восстановление поврежденных бетонных поверхностей опор нанесением
слоя ремонтного состава «ЕМАСО
NanoCrete
4» (или эквивалент)
толщ
иной до 5 см
толщиной до 3 см

Расшивка трещин с последующей заделкой ремонтным составом «ЕМАСО
一愀湯䌀爀攀琀攀
4» (или эквивалент)

Выравнивание бетонных поверхностей опор ремонтным составом
«ЕМАСО
NanoCrete
» (или эквивалент), т
олщина слоя 1,5 мм
Продувка сжатым воздухом окрашиваемых бетонных поверхностей опор
п/п
Наименование работ
д. изм.
Кол

Нанесение на бетонные поверхности опор гидрофобизатора
MASTERSEAL®303(или эквивалент) за 2 раза (расход слоя 0,2 л/м
Окраска бетонных опо
р краской ВД
122 за 2 раза
3. Ремонт пролетных строений

Подъем пролетных строений из 3 балок (длина 14,06 м и масса 41,3 т)
пролетных строений гидравлическими домкратами на высоту до 70 см с
последующим опусканием на опорные части после п
ереустройства
подферменников

Подъем пролетных строений из 2 балок (длина 14,06 м и масса 26,9 т)
пролетных строений гидравлическими домкратами на высоту до 70 см с
последующим опусканием на опорные части после переустройства
подферменников

нтаж крайних балок (длинной 14,06 м и массой 12,75 т) пролетных
строений

Установка РОЧ 20х25х6,2
0,8 на раствор EMACO® Nanocrete R4(или
эквивалент)
Приготовление состава EMACO® Nanocrete R4 (или эквивалент)

Устройство гибких мет
аллических соединений температурной
неразрезности в участках омоноличивания балок, в том числе:
арматура Ø22
гидроизоляционный материал типа "ТехноэластМост Б"(или эквивалент)


0,119

3,96


Устройство участков омоноличивания балок и восс
тановление
разрушенных
бетон В30 F200 W6
арматура

Пескоструйная очистка поверхностей пролетных строений под ремонт и
окраску
Разборка разрушенного защитного слоя бетона толщиной до 2 см
Разборка разрушен
ного бетона опорных зон балок

Приготовление состава EMACO® Nanocrete R4 Fluid (или эквивалент)с
добавлением щебня гранитного
0,51

Приготовление состава EMACO® Nanocrete R4(или эквивалент)
Приготовление состава EMACO® Nanocrete
(или эквивалент)

Восстановление опорных зон балок составом EMACO® Nanocrete R4 Fluid
(или эквивалент)с добавлением щебня гранитного в опалубке

Восстановление поврежденных бетонных поверхностей пролетных
строений нанесением слоя ремонтн
ого состава «ЕМАСО
NanoCrete

(или эквивалент)средней толщиной 2 см

Расшивка трещин с последующей заделкой ремонтным составом «ЕМАСО
一愀湯䌀爀攀琀攀
» (или эквивалент) средней толщиной 3 мм
Обеспыливание поверхностей железобетонных бал
ок пролетных строений

Выравнивание бетонных поверхностей балок ремонтным составом
«ЕМАСО
NanoCrete
» (или эквивалент), толщина слоя 1,5 мм

Нанесение на бетонные поверхности торцов балок над опорами №№1, 3
гидрофобизатора MASTERSEAL
®303(или эквивалент) за 2 раза (расход 0,2
л/м
п/п
Наименование работ
д. изм.
Кол
4. Мостовое полотно

Изготовление и установка цоколей под стойки барьерного ограждения с
закреплением сваркой

1,072


Устройство монолитного участка Ум 1:
бетон В35 F300 W8
арматура
арматура
0,25 т

Изготовление и установка барьерного ограждения 11МОЦ
1,1С/2,0

Установка сварных дренажных трубок
42 мм

Изготовление и монтаж дренажных полиэтиленовых труб ПЭ 32 SDR 21
∅ 2 длиной 840 мм

Устройство выравнивающего слоя из бетона В30 F200 W6 средней
толщиной 88 мм

Грунтовка поверхности бетона под гидроизоляцию битумно
полимерным
праймером «InnoPrimer» (или эквивалент) (расход 0,5 кг/м2)

Уст
ройство гидроизоляционной мембраны «DorFlex» (или эквивалент) на
мосту

Установка пристенных водоотводных лотков длиной 0,5 м из
термопласткомпозита

Устройство закрытого продольного дренажа, в том числе:
Гравий фракции 3
10 мм 0,52 м
ола эпоксидная ЭД
Пластификатор (спирт фуриловый)
2,5 кг
Отвердитель (полиэтиленполиамин)
3,81 кг

Устройство защитного слоя ездового полотна из литого асфальтобетона
толщиной 40 мм
258

Розлив жидкого битума перед укладкой верхне
го слоя асфальтобетона на
ездовом полотне (расход 0,04 т на 100 м

0,103


Укладка верхнего слоя покрытия ездового полотна из асфальтобетона
15 на полимерно
битумном вяжущем (ПБВ) толщиной 50 мм
258

Укладка в слой асфальтобетонного покрытия ге
осетки ССНП 50/50
шириной 2 м над опорой 2
40,0

Устройство покрытия из литого асфальтобетона толщиной 40 мм

Приготовление состава EMACO® Nanocrete R4 Fluid(или эквивалент)

Устройство монолитных участков деформационных швов мате
риалом
EMACO® Nanocrete R4 Fluid (или эквивалент)
Армирование участков отдельными стержнями АIII
16 мм
Устройство деформационного шва "
䴀慵爀敲
" (или эквивалент)типа

Устройство переходной зоны (250х70 мм) деформационных швов
ГМК
(BJ BAUM) (или эквивалент)
Продувка сжатым воздухом окрашиваемых бетонных поверхностей

Нанесение на бетонные поверхности гидрофобизатора MASTERSEAL®303
(или эквивалент)за 2 раза (расход слоя 0,2 л/м
Окраска бетонных п
оверхностей краской ВД
122 за 2 раза
5. Ремонт сопряжения
п/п
Наименование работ
д. изм.
Кол

Устройство подушки из щебня 1
й группы фр.20
40 мм М1400 под
переходные плиты
59,6


Устройство подготовки из щебня 1
й группы фр.20
40 мм М1400 под
переходные плиты
5,9

стройство мест опирания переходных плит из 3 слоев рулонного
гидроизоляционного материала типа "ТехноэластМост Б"(или эквивалент)
4,6

Монтаж переходных плит (длинна 1 плиты 5,5 м и масса 4,0 т)
Бетон
1,6 м
Арматура А
Арматура А
127,3 кг

Устройство монолитного участка УМС
1 из
бетона В30 F200 W6
арматура

Устройство монолитного участка УТ
2 из
бетона В35 F300 W8
арматура
арматура
Устройство выравнивающего слоя из бетона

Обмазочная гидроизоляция элементов сопряжения материалами
ТехноНИКОЛЬ(или эквивалент):
пропитка композицией Taikor
Base*
(или эквивалент)
(расход
кг/м
нанесение
по
липкому слою по
истечению
часов 1
слоя композиции
Taikor WP
(или эквивалент)
расходом
0,45 кг/м
нанесение по
липкому слою по
истечению
часов 2
слоя композиции
Taikor WP
� beb�wd\b\Ze_gl�\fk
jZkoh^hf
�����d]�f

Грунтовка
поверхности бетона под гидроизоляцию битумно
полимерным
праймером «InnoPrimer» (или эквивалент) (расход 0,5 кг/м2)
Устройство гидроизоляционной мембраны «DorFlex» (или эквивалент)

Устройство защитного слоя ездового полотна из литого а
сфальтобетона
толщиной 40 мм
34,5


Розлив жидкого битума перед укладкой верхнего слоя асфальтобетона
(расход 0,04 т на 100 м

0,014


Укладка верхнего слоя покрытия из асфальтобетона ЩМА
15 на
полимерно
битумном вяжущем (ПБВ) толщиной 50 мм
34,5

Устройство покрытия из литого асфальтобетона толщиной 40 мм

Устройство основания из щебня 1
й группы фр.40
70 мм М1400 над
переходными плитами с расклинцовкой асфальтогранулятом (36,7 м
на
основания)
38,7


Устройство выравнивающего с
лоя из пористой крупнозернистой
щебеночной асфальтобетонной смеси марки


Устройство нижнего слоя покрытия из пористой крупнозернистой
щебеночной асфальтобетонной смеси марки II толщиной 6 см

Розлив жидкого битума перед укладкой верхне
го слоя асфальтобетона
(расход 0,04 т на 100 м2)

0,066


Укладка верхнего слоя покрытия из плотного асфальтобетона типа Б марки
I толщиной 50 мм
258

51

п/п
Наименование работ
д. изм.
Кол

Изготовление и установка барьерного ограждения 11ДО
1,1СБ/2,25
Укрепление обочин пе
счано
гравийной смесью толщиной 10 см
6. СВСУ
Ремонт пролетных строений
Устройство и разборка 2 раза основания из щебня под плиты

Монтаж и демонтаж 2 раза подкладных железобетонных плит массой 2,2 т
Бетон B30; F200; W4
0,8
8 м3
Арматура АI
39,33 кг
Арматура АIII
87,60 кг

Монтаж и демонтаж 4 раза инвентарных секций временных опор МИК
монтаж и демонтаж 4 раза

Устройство и разборка шпальных клеток 4 раза с добавлением при
перестановке 15% новых шпал
шт

Обстройка и разборка металлических конструкций пиломатериалом 4 раза
с добавлением при перестановке 25% нового лесоматериала
Ремонт опор

Монтаж и демонтаж 7 раз индивидуальных металлоконструкций из трубы
2020х15 мм
Ремонт мост
ового полотна

Монтаж и демонтаж 4 раза индивидуальных металлоконструкций
обустройства карнизов

Обстройка и разборка металлических конструкций пиломатериалом 4 раза
с добавлением при перестановке 25% нового лесоматериала
Ремонт сопряже
ния и конусов

Изготовление индивидуальных металлоконструкций свай из двутавра №30
(длина 6 м)
шт
Погружение и извлечение 4 раза свай из двутавра вибропогружателем

Устройство и разборка 4 раза крепления стенок котлована из
пиломатериал
а с добавлением при перестановке 25% нового лесоматериала

Монтаж и демонтаж 4 раза плит ПП
Бетон B30; F200; W4
0,42м3
Арматура АI
18,77 кг
Арматура АIII
41,81 кг

Устройство, перестановка 1 раз и разборка деревянных сланей при ремо
нте
конусов
34,5

7. Ремонт конусов

Досыпка конусов дренирующим грунтом и уплотнением
пневмотрамбовками

Устройство монолитного упора из бетона В25 F200 W6 по слою щебня 2
й
группы фр.20
40 мм М1000 (15 см)
0,7

Локальный ремон
т конусов монолитным бетоном В25 F200 W6 толщиной
12 см по слою щебня 2
й группы фр.20
40 мм М1000 (15 см)

Укладка в укрепление конуса сетки из арматуры
Ø 6 АI
8. Устройство лестничных сходов
Устройство основания из щебня 1
й группы ф
40 мм М1400
п/п
Наименование работ
д. изм.
Кол

Устройство монолитных лестничных сходов с упорами из бетона В25 F200
W6, в том числе:
арматура Ø6 АI
арматура Ø8 АI

Монтаж перильного ограждения из отдельных элементов со сваркой, в том
числе:
угол
ок 63х5
швеллер 8
арматура Ø16 АIII
Мост через р. Клютома км 217+600
1. Разборка существующих конструкций
Демонтаж металлического барьерного ограждения
Демонтаж металлического перильного ограждения
Разборка асфальтобетонного покрытия на тротуаре моста средней
толщиной слоя 11 см
Разборка отбойными молотками подбетонки под барьерным ограждением и
сливов
Срезка асфальтобетонного покрытия фрезерованием на ездовом полотне
моста ср
едней толщиной слоя 20 см
Срезка асфальтобетонного покрытия фрезерованием на сопряжении
средней толщиной 9 см
Разборка асфальтобетонного покрытия на ездовом полотне моста (у
тротуарных блоков) средней толщиной слоя 20 см
зборка армированного бетонного защитного слоя бетона на ездовом
полотне моста толщиной 4 см
Снятие оклеечной гидроизоляции
Демонтаж сборных железобетонных тротуарных плит и блоков тротуаров
Разборка бетона выравнивающего с
лоя на ездовом полотне средней
толщиной 5 см
Разборка деформационных швов закрытого типа
пог.м
Разборка бетона участков омоноличивания балок пролетных строений и
разрушенных полок балок с сохранением арматуры
Демонтаж балок п
ролетного строения длиной 16,76 м
шт
Демонтаж опорных частей РОЧ 30х20х3,3
Разборка отбойными молотками с сохранением арматуры подферменников
Разборка железобетонных шкафных стенок и открылков с сохранением
арматуры
Демо
нтаж бортовых камней на площадках гасителей водоотводных лотков
Разборка бетонных монолитных участков водоотводных лотков
Демонтаж водоотводных лотков из железобетонных блоков
Локальная разборка участков разрушения бетонного у
крепления конусов
Локальный демонтаж плит укрепления конусов размером 50*50*7 см
Разборка участков укрепления конусов из асфальтобетона
Демонтаж металлического барьерного ограждения на лестничных сходах
Демонтаж л
естничных сходов из железобетонных блоков
Демонтаж металлического барьерного ограждения на сопряжении в
пределах границ производства работ (10 м)
м
Разборка асфальтобетонного покрытия на сопряжении
2. Ремонт опор
п/п
Наименование работ
д. изм.
Кол
Устройство моно
литных шкафных стенок из бетона В30 F200 W6, в том
числе:
арматура
арматура
Приготовление состава EMACO® Nanocrete R4 Fluid (или эквивалент) с
добавлением щебня гранитного
Устройство монолитных подферменник
ов из состава EMACO® Nanocrete
R4 Fluid(или эквивалент), в том числе:
арматура
0,322 т
Обмазочная гидроизоляция крайних опор материалами ТехноНИКОЛЬ(или
эквивалент):
пропитка композицией Taikor
Base*
(или эквивалент)
(расход

нанесение по
липкому слою по
истечению
часов 1
слоя композиции
Taikor WP
(или эквивалент)
расходом
0,45 кг/м
нанесение по
липкому слою по
истечению
часов 2
слоя композиции
Taikor WP
(или эквивалент)
расходом
0,45 кг/м
Устройство сливов на опорах из мелкозернистого бетона класса В30
㌰〠
8, крупность заполнителя 10 мм
Пескоструйная очистка поверхностей опор под ремонт и окраску
Разборка разрушенного защитного слоя бетона
толщиной до 5 см
толщ
иной до 3 см
Пескоструйная очистка арматуры
Приготовление состава EMACO® Nanocrete R4 (или эквивалент)
Приготовление состава EMACO® Nanocrete
(или эквивалент)
Восстановление поврежденных бетонных поверхносте
й опор нанесением
слоя ремонтного состава «ЕМАСО
NanoCrete
4» (или эквивалент)
толщиной до 5 см
толщиной до 3 см
Расшивка трещин с последующей заделкой ремонтным составом «ЕМАСО
一愀湯䌀爀攀琀攀
4» (или эквивалент)
м
Выравнивание б
етонных поверхностей опор ремонтным составом
«ЕМАСО
一愀湯䌀爀攀琀攀
» (или эквивалент), толщина слоя 1,5 мм
Продувка сжатым воздухом окрашиваемых бетонных поверхностей опор
Нанесение на бетонные поверхности опор состава MASTERSEAL®368(ил
и
эквивалент) за 2 раза (общий расход 0,48 кг/м
3. Ремонт пролетных строений
Подъем пролетных строений из 3 балок (длина 16,76 м) пролетных
строений гидравлическими домкратами на высоту до 70 см с последующим
опусканием на опорные части после
переустройства подферменников
Подъем пролетных строений из 2 балок (длина 16,76 м) пролетных
строений гидравлическими домкратами на высоту до 70 см с последующим
опусканием на опорные части после переустройства подферменников
Изготовление и
монтаж балок пролетного строения Б1
3 длиной
16,76 м
шт
Установка РОЧ 20х25х6,2
0,8 на раствор EMACO® Nanocrete R4(или
эквивалент)
Устройство гибких металлических соединений температурной
неразрезности в участках омоноличивания бал
ок, в том числе:
арматура Ø22
гидроизоляционный материал типа "ТехноэластМост Б"(или эквивалент)
п/п
Наименование работ
д. изм.
Кол
Устройство участков омоноличивания балок и восстановление
разрушенных
бетон В30 F200 W6
арматура
Пескоструйная очистка поверхностей пролетных строений под ремонт и
окраску
Разборка разрушенного защитного слоя бетона толщиной до 2 см
Разборка разрушенного бетона опорных зон балок
Приготовление состава EMACO® Nanocr
ete R4 Fluid (или эквивалент)с
добавлением щебня гранитного
Приготовление состава EMACO® Nanocrete R4(или эквивалент)
Приготовление состава EMACO® Nanocrete
(или эквивалент)
Восстановление опорных зон балок составом EMACO®
一愀湯挀爀攀琀攀⁒㐠
Fluid(или эквивалент) с добавлением щебня гранитного в опалубке
Восстановление поврежденных бетонных поверхностей пролетных
строений нанесением слоя ремонтного состава «ЕМАСО
NanoCrete

(или эквивалент) средней толщиной 2 см
Расшивка трещин с последующей заделкой ремонтным составом «ЕМАСО
一愀湯䌀爀攀琀攀
» (или эквивалент)средней толщиной 3 мм
Обеспыливание поверхностей железобетонных балок пролетных строений
Выравнивание бетонных поверхностей балок ре
монтным составом
«ЕМАСО
一愀湯䌀爀攀琀攀
» (или эквивалент), толщина слоя 1,5 мм
Нанесение на бетонные поверхности торцов балок над опорами №№1, 3
гидрофобизатора MASTERSEAL®303 (или эквивалент)за 2 раза (расход
слоя 0,2 л/м
4. Мостовое по
лотно
Изготовление и установка цоколей весом 38,3 кг под стойки барьерного
ограждения с закреплением сваркой

3,836

Устройство монолитного участка УМТ
1 из бетона В35 F300 W8, в том
числе:
арматура
арматура
2,369 т

Укладка полиэтиленовой трубы ПЭ 32 SDR 21
110х5,3 в участок УМТ
Изготовление и установка барьерного ограждения 11МОЦ
1,1С/2,0
Изготовление и установка перильного ограждения из композиционных
материалов с креплением св
аркой, в том числе:
Секция П
1 (3 м)
0,990 т
Секция П
3 (3,2 м) т
0,800 т
Секция П
1у (2,16 м)
Монтаж мачт освещения
卋偆
㤬 ⼀ㄹ㌀⼀㘰⼀㘬 
Сверление вертикальных отверстий в полках балок на глубину 150 мм:
Ø160 мм
Ø50 мм

Монтаж подвесной системы водоотвода из труб ПЭ 80 SDR 26
Установка чугунных водостоков с воронками и решетками
Установка сварных дренажных трубок
40 мм
Изготовление и монтаж дренажных полиэтиленовых труб
ПЭ 32 SDR 21
40х2 (или эквивалент) длиной 1000 мм
Устройство выравнивающего слоя из бетона В30 F200 W6 средней
толщиной 87 мм
Укладка сетки выравнивания давления (тканая полипропиленовая или
п/п
Наименование работ
д. изм.
Кол
стеклянная сетка, обработанная ПВА) с к
реплением точечной приклейкой с
помощью полимерно
битумного вяжущего КВ
Устройство гидроизоляционного мастичного слоя «Леммастикс» (или
эквивалент)толщиной 20 мм
Устройство закрытого продольного дренажа, в том числе:
Гравий фракции 3
0 мм
Смола эпоксидная ЭД
Пластификатор (спирт фуриловый)
8,98 кг
Отвердитель (полиэтиленполиамин)
13,68 кг
Устройство защитного слоя ездового полотна из плотного асфальтобетона
типа Б марки
толщиной 50 мм
Уст
ройство верхнего слоя покрытия из литого асфальтобетона «Лемпруф»
(или эквивлент)толщиной 40 мм
Устройство покрытия толщиной 40 мм на тротуарах из литого
асфальтобетона «Лемфальт» (или эквивалент)
Россыпь черного щебня 1
й группы фрак
ции 10
20 мм
Россыпь дробленого песка
Приготовление состава EMACO® Nanocrete R4 Fluid(или эквивалент)
Устройство монолитных участков деформационных швов материалом
EMACO® Nanocrete R4 Fluid (или эквивалент)
Армирование участков отдельными стержнями
АIII
16 мм
Устройство деформационного шва "
䴀慵爀敲
" типа
80(или эквивалент)
Устройство переходной зоны (250х70 мм) деформационных швов ПУ
ГМК
(BJ BAUM) (или эквивалент)
Продувка
сжатым воздухом окрашиваемых бетонных поверхностей
Нанесение на бетонные поверхности состава MASTERSEAL®367 Elastic
(или эквивалент)за 2 раза (общий расход 0,62 кг/м
5. Ремонт сопряжения
Монтаж переливных колодцев
DIAMIR 1000мм в
ысотой 2 м
производства
Kaczmarek (Польша)
(или эквивалент)
Установка ЛОС 50 л/с
吀爀愀楤攀渀楳
(или эквивалент) (степень очистки от
нефтепродуктов 5 мг/л,
по взвешенным веществам 15 мг/л) при глубине
подводящего коллектора 1,7 м
MdeZ^dZ�ljm[�IW�
80 SDR 26
���o�����kbkl_fu�\h^hhl\h^Z
Mkljhckl\h�ih^mrdb�ba�s_[gy��
c�]jmiiu�nj���
���ff�F�����ih^�
i_j_oh^gu_�ieblu
Устройство подготовки из щебня 1
й группы фр.20
40 мм М1400
Устройство мест опирания переходных плит из 3 слоев
рулонного
гидроизоляционного материала типа "ТехноэластМост Б"(или эквивалент)
Монтаж переходных плит (длинной 5,5 м:
Плита П600.98.30
Бетон
1,6 м
Арматура А
20,8 кг
Арматура А
127,3 кг
Устройст
во монолитного участка УМС
1 из бетона В30 F200 W6, в том
числе:
арматура
Устройство монолитного участка УМТ
бетона В35 F300 W8, в том числе:
арматура
арматура





56

п/п
Наименование работ
д. изм.
Кол
Устройст
во выравнивающего слоя из бетона
Обмазочная гидроизоляция элементов сопряжения материалами
ТехноНИКОЛЬ(или эквивалент):
пропитка композицией Taikor
Base*
(или эквивалент)
(расход
кг/м
нанесение по
липкому слою по
истечени
часов 1
слоя композиции
Taikor WP
(или эквивалент)
расходом
0,45 кг/м
нанесение по
липкому слою по
истечении
часов 2
слоя композиции
Taikor P
� beb�wd\b\Ze_gl�\fk
jZkoh^hf
0,2
�����d]�f
Укладка сетки выравнивания давления (
тканая полипропиленовая или
стеклянная сетка, обработанная ПВА) с креплением точечной приклейкой с
помощью полимерно
битумного вяжущего КВ
Устройство гидроизоляционного мастичного слоя «Леммастикс» (или
эквивалент) (смесь полимерно
битумного вяжуще
го КВ и наполнителя:
минерального порошка, песка и отсевов дробления щебня) толщиной 20 мм
Mkljhckl\h�aZsblgh]h�kehy�_a^h\h]h�ihehlgZ�ba�iehlgh]h�ZknZevlh[_lhgZ�
lbiZ�;�fZjdb�
lhesbghc����ff
Устройство верхнего слоя покрытия из литого а
сфальтобетона «Лемпруф»
(или эквиваент)толщиной 40 мм
Устройство покрытия толщиной 40 мм на тротуарах из литого
асфальтобетона «Лемфальт» (или эквивалент)
Россыпь черного щебня 1
й группы фракции 10
20 мм
Россыпь дробленого пе
ска
Устройство основания из щебня 1
й группы фр.40
70 мм М1400 над
переходными плитами с расклинцовкой асфальтогранулятом (36,7 м
на
основания)
Устройство выравнивающего слоя из пористой крупнозернистой
щебеночной асфальтобетон
ной смеси марки
Устройство нижнего слоя покрытия из пористой крупнозернистой
щебеночной асфальтобетонной смеси марки
толщиной 6 см
Розлив жидкого битума перед укладкой верхнего слоя асфальтобетона
(расход 0,04 т на 100 м
Укладка верхнего слоя покрытия из асфальтобетона ЩМА
15 на
полимерно
битумном вяжущем (ПБВ) толщиной 50 мм
Изготовление и установка барьерного ограждения 11ДО
1,1СБ/2,25
300
Изготовление и установка перильного ограждения из композ
иционных
материалов с креплением сваркой
Укрепление обочин
песчано
гравийной смесью природной
вручную
толщиной 10 см
6. Ремонт конусов
Досыпка конусов дренирующим грунтом и уплотнением
пневмотрамбовками
Локальный ремонт конусов
монолитным бетоном В25 F200 W6 толщиной
12 см по слою щебня 2
й группы фр.20
40 мм М1000 (15 см)
Укладка в укрепление конуса сетки из арматуры
7. СВСУ
Ремонт пролетных строений
Устройство и разборка 6 раз
основания из щебня под
плиты
Изготовление подкладных железобетонных плит
Плита:
Бетон
㌀〻
㈰ 㬀
п/п
Наименование работ
д. изм.
Кол
Арматура А
39,33 кг
Арматура А
87,60 кг
Изготовление
индивидуальных пакетов из двутавра №60 массой 3,406 т
индивидуал
ьных балок из двутавра №60 массой 0,7 т
индивидуальных балок из двутавра №30 массой 0,235 т


Устройство и разборка 2 раза шпальных клеток
из полубруса длиной 1,08 м
с добавлением при перестановке 15% нового лесоматериала
Устройство и разборка 2 раза шпальных клеток
из полубруса длиной 1,08 м
с добавлением при перестановке 15% нового лесоматериала
Устройство и разборка 4 раза шпальных клеток
из полубруса длиной 3 м с
добавлением при перестановке 15% нового лесо
материала
Устройство и разборка 4 раза шпальных клеток
из полубруса длиной 3 м с
добавлением при перестановке 15% нового лесоматериала
Монтаж 2 раза подкладных железобетонных плит
Монтаж 2 раза металлоконструкций в пролета
инвентарных секций временных опор МИК
индивидуальных пакетов из двутавра №60 массой 3,406 т
индивидуальных балок из двутавра №60 массой 0,7 т
индивидуальных балок из двутавра №30 массой 0,235 т





Демонта
ж 2 раза металлоконструкций в пролете 1:
инвентарных секций временных опор МИК
индивидуальных пакетов из двутавра №60 массой 3,406 т
индивидуальных балок из двутавра №60 массой 0,7 т
индивидуальных балок из двутавра №30 массой 0,235 т



Демонтаж
2 раза подкладных железобетонных плит
Монтаж 2 раза подкладных железобетонных плит
Монтаж 2 раза металлоконструкций в пролете 3:
инвентарных секций временных опор МИК
индивидуальных пакетов из дву
тавра №60 массой 3,406 т
индивидуальных балок из двутавра №60 массой 0,7 т
индивидуальных балок из двутавра №30 массой 0,235 т



Демонтаж 2 раза металлоконструкций в пролете 2:
инвентарных секций временных опор МИК
индивидуальных пакетов из двутавра №60 массой 3,406 т
индивидуальных балок из двутавра №60 массой 0,7 т
индивидуальных балок из двутавра №30 массой 0,235 т



Демонтаж
2 раза подкладных железобетонных плит
Мон
таж 2 раза подкладных железобетонных плит
Монтаж 2 раза металлоконструкций в пролете 4:
инвентарных секций временных опор МИК
индивидуальных пакетов из двутавра №60 массой 3,406 т
индивидуальных балок из двутавра №60 массой 0,7 т
индив
идуальных балок из двутавра №30 массой 0,235 т



Демонтаж 2 раза металлоконструкций в пролете 3:
инвентарных секций временных опор МИК
индивидуальных пакетов из двутавра №60 массой 3,406 т
индивидуальных балок из двут
авра №60 массой 0,7 т
индивидуальных балок из двутавра №30 массой 0,235 т



Демонтаж
2 раза подкладных железобетонных плит
Монтаж 2 раза подкладных железобетонных плит
Монтаж 2 раза металлоконструкций
в пролете 5:
инвентарных секций временных опор МИК
п/п
Наименование работ
д. изм.
Кол
индивидуальных пакетов из двутавра №60 массой 3,406 т
индивидуальных балок из двутавра №60 массой 0,7 т
индивидуальных балок из двутавра №30 массой 0,235 т

Демонт
аж 2 раза металлоконструкций в пролете 4:
инвентарных секций временных опор МИК
индивидуальных пакетов из двутавра №60 массой 3,406 т
индивидуальных балок из двутавра №60 массой 0,7 т
индивидуальных балок из двутавра №30 массой 0,235 т



Демонтаж
2 раза подкладных железобетонных плит
Монтаж 2 раза подкладных железобетонных плит
Монтаж 2 раза металлоконструкций в пролете 6:
инвентарных секций временных опор МИК
индивидуальных пакетов из дву
тавра №60 массой 3,406 т
индивидуальных балок из двутавра №60 массой 0,7 т
индивидуальных балок из двутавра №30 массой 0,235 т



Демонтаж 2 раза металлоконструкций в пролетах 5
инвентарных секций временных опор МИК
индивидуальных пакетов из двутавра №60 массой 3,406 т
индивидуальных балок из двутавра №60 массой 0,7 т
индивидуальных балок из двутавра №30 массой 0,235 т



Демонтаж 2 раза подкладных железобетонных плит
бстройка и разборка металлических конструкций
пиломатериалом 6 раз
добавлением при перестановке 25% нового лесоматериала
Ремонт мостового полотна
Изготовление, монтаж и демонтаж
12 раз индивидуальных
металлоконструкций обустройства тротуаров
Обстройка и разборка металлических конструкций
пиломатериалом 12 раз
с добавлением при перестановке 25% нового лесоматериала
Ремонт сопряжения и конусов
Изготовление
индивидуальных металлоконструкций свай из двутавра №30
(длина 6 м)
шт
Погружение и извлечение 4 раза свай из двутавра вибропогружателем
Устройство и разборка 4 раза крепления стенок котлована из
пиломатериала
с добавлением при перестановке 25% нового лесоматериала
Изготовление, монтаж и демонта
ж 4 раза плит ПП
Бетон
30;
200;
Арматура А240
18,77 кг
Арматура А400
41,81 кг

4
Устройство, перестановка 1 раз и разборка деревянных сланей при ремонте
конусов
8. Устройство временного подъезда
Снят
ие растительного грунта 1 группы бульдозером с перемещением до
10 м,
Разработка грунта 1 группы экскаватором
Уплотнение грунта пневмокатками 8
ю проходами по одному следу с
поливкой водой при толщине слоя 0,25 м, К
упл
㴀ㄮ〹
Планировка верха земляного полотна автогрейдером (грунт 2 группы)
Устройство покрытия из гравийно
песчаной смеси С2
Планировка откосов насыпи автогрейдером в грунтах 1 группы
Срезка существующего гравийного покрыти
я автогрейдером среднего
типа
п/п
Наименование работ
д. изм.
Кол
Разработка грунта 1 группы экскаватором
Обратное перемещение растительного грунта с разравниванием
бульдозером
9. Устройство лестничных сходов
Устройство основания из щебня 1
й группы фр.20
м М1400
Устройство монолитных лестничных сходов с упорами
бетон В25 F200 W6
арматура
арматура
Монтаж перильного ограждения из отдельных элементов со сваркой
Мост через р. Серена км 221+891
1. Разборка существующих конструкций
Демонтаж металлического барьерного ограждения на мосту
Демонтаж металлического перильного ограждения
Разборка асфальтобетонного покрытия на тротуаре моста средней
толщиной слоя 11 см вручную
Разборка отбойными молотками подбетонки под барьерным ограждением и
сливов
Срезка асфальтобетонного покрытия фрезерованием на ездовом полотне
моста средней толщиной слоя 29 см
Срезка асфальтобетонного покрытия фрезерованием на сопр
яжении
средней толщиной 9 см
Разборка асфальтобетонного покрытия вручную
на ездовом полотне моста (у тротуарных блоков) средней толщиной слоя
20 см
Разборка армированного бетонного защитного слоя бетона на ездовом
полотне моста толщино
й 4 см
Снятие оклеечной гидроизоляции
Демонтаж сборных железобетонных тротуарных плит и блоков тротуаров
Разборка бетона выравнивающего слоя на ездовом полотне средней
толщиной 5 см
Разборка деформационных швов з
акрытого типа
пог.м
Разборка бетона участков омоноличивания балок пролетных строений и
разрушенных полок балок с сохранением арматуры
Демонтаж балок пролетного строения длиной до 14,06 м
шт
Срезка металлических опорных частей
Разборка отбойными молотками с сохранением арматуры подферменников
Разборка железобетонных шкафных стенок и открылков с сохранением
арматуры
Демонтаж бортовых камней на площадках водоотводного лотка
Разборка бетонных монол
итных участков водоотводных лотков отбойными
молотками
Демонтаж элементов водоотводного лотка из железобетонных плит
размером 50*50*7 см
Локальная разборка участков разрушения бетонного укрепления конусов
отбойными молотками
Локальный демонтаж плит укрепления конусов размером 50*50*7 см
Демонтаж лестничных сходов из железобетонных блоков
Демонтаж металлического барьерного ограждения на сопряжении в
пределах границ производства работ (10 м)
Разбо
рка асфальтобетонного покрытия на сопряжении
п/п
Наименование работ
д. изм.
Кол
2. Ремонт опор
Устройство монолитных шкафных стенок из бетона В30 F200 W6, в том
числе:
арматура
арматура
0,389 т
Устройство монолитных подферменников из состава MAPE
I ARB10(или
эквивалент), в том числе:
арматура
0,305 т
Обмазочная гидроизоляция крайних опор материалами ТехноНИКОЛЬ:
(или эквивалент)
пропитка композицией Taikor
Base*
(или эквивалент)
(расход
кг/м
нанесение по
лип
кому слою по
истечении
часов 1
слоя композиции
Taikor WP
(или эквивалент)
расходом
0,45 кг/м
нанесение по
липкому слою по
истечению
часов 2
слоя композиции
Taikor WP
(или эквивалент)
расходом
0,45 кг/м
Устройство сливов
на опорах из мелкозернистого бетона класса В30
㌰〠
8, крупность заполнителя 10 мм
Пескоструйная очистка поверхностей опор под ремонт и окраску
Разборка разрушенного защитного слоя бетона
толщиной до 5 см
толщиной до 3 см
Пескоструйная очистка арматуры
Восстановление поврежденных бетонных поверхностей опор нанесением
слоя ремонтного состава «Mapegrout Thixotropic» (или эквивалент)
толщиной до 5 см
толщиной до 3 см
Расшивка трещин с
последующей заделкой ремонтным составом
«Mapegrout Thixotropic» (или эквивалент)
Продувка сжатым воздухом окрашиваемых бетонных поверхностей опор
Нанесение на бетонные поверхности опор состава MASTERSEAL®368(или
эквивалент) за 2 раза (
общий расход 0,48 кг/м
3. Ремонт пролетных строений
Подъем пролетных строений из 3 балок (длина 14,06 м и масса 41,3 т)
пролетных строений гидравлическими домкратами на высоту до 70 см с
последующим опусканием на опорные части после переустро
йства
подферменников
Ih^t_f�ijhe_lguo�kljh_gbc�ba���[Zehd�� ^ebgZ�������f�b�fZkkZ������l�\f�
ijhe_lguo�kljh_gbc�]b^jZ\ebq_kdbfb�^hfdjZlZfb�gZ�\ukhlm�^h����kf�k�
ihke_^mxsbf�himkdZgb_f�gZ�hihjgu_�qZklb�ihke_�i_j_mkljhckl\Z�
ih^n_jf_ggbdh\
Ih^t_f�ijh
e_lguo�kljh_gbc�ba���[Zehd�� ^ebgZ�������f�b�fZkkZ������l�\f�
ijhe_lguo�kljh_gbc�]b^jZ\ebq_kdbfb�^hfdjZlZfb�gZ�\ukhlm�^h����kf�k�
ihke_^mxsbf�himkdZgb_f�gZ�hihjgu_�qZklb�ihke_�i_j_mkljhckl\Z�
ih^n_jf_ggbdh\
Ih^t_f�ijhe_lguo�kljh_gbc�ba���[Zehd�� ^ebgZ�����
��f�b�fZkkZ������l�\f�
ijhe_lguo�kljh_gbc�]b^jZ\ebq_kdbfb�^hfdjZlZfb�gZ�\ukhlm�^h����kf�k�
ihke_^mxsbf�himkdZgb_f�gZ�hihjgu_�qZklb�ihke_�i_j_mkljhckl\Z�
ih^n_jf_ggbdh\
Ba]hlh\e_gb_�`_e_ah[_lhgguo�[Zehd�ijhe_lgh]h�kljh_gby�;�
� ijbf_gbl_evgh�d�LI��
.503.1
73)
Ba]hlh\e_gb_�`_e_ah[_lhgguo�[Zehd�ijhe_lgh]h�kljh_gby�;�
� ijbf_gbl_evgh�d�LI��������

61

п/п
Наименование работ
д. изм.
Кол
Монтаж балок пролетного строения длиной до 14,06 м
шт
Установка РОЧ 20х25х6,2
0,8 на раствор «Mapegrout Thixotropic» (или
вивалент)
Устройство гибких металлических соединений температурной
неразрезности в участках омоноличивания балок, в том числе:
арматура Ø22
0,238 т
гидроизоляционный материал типа "ТехноэластМост Б"(или эквивалент)
Устрой
ство участков омоноличивания балок и восстановление
разрушенных
бетон В30 F200 W6
арматура
Пескоструйная очистка поверхностей пролетных строений под ремонт и
окраску
Разборка разрушенного защитного слоя бетона толщ
иной до 3 см
Разборка разрушенного бетона опорных зон балок
Восстановление опорных зон балок составом MAPEI ARB10 (или
эквивалент)в опалубке
Пескоструйная очистка арматуры
Восстановление поврежденных бетонных повер
хностей пролетных
строений нанесением слоя ремонтного состава «Mapegrout Thixotropic»
(или эквивалент) средней толщиной 3 см
JZkrb\dZ�lj_sbg�k�ihke_^mxs_c�aZ^_edhc�j_fhglguf�khklZ\hf�
�©�0�D�S�H�J�U�R�X�W��7�K�L�[�R�W�U�R�S�L�F�ª�� beb�wd\b\Ze_gl�\f
H[_kiueb\Zgb
_�ih\_joghkl_c�`_e_ah[_lhgguo�[Zehd�ijhe_lguo�kljh_gbc
GZg_k_gb_�gZ�[_lhggu_�ih\_joghklb�khklZ\Z��0�$�6�7�(�5�6�(�$�/�Š����
�(�O�D�V�W�L�F� beb�wd\b\Ze_gl�\f�aZ���jZaZ�� jZkoh^������d]�f
Нанесение на бетонные поверхности торцов балок над опорами №№1, 3
гидр
офобизатора MASTERSEAL®303(или эквивалент) за 2 раза (расход 0,2
л/м
4. Мостовое полотно
Изготовление и установка цоколей весом 38,3 кг под стойки барьерного
ограждения с закреплением сваркой

3,369

Устройство монолитного участка УМТ
1 и
з бетона В35 F300 W8, в том
числе:
арматура
арматура
2,279 т
Укладка полиэтиленовой трубы ПЭ 32 SDR 21
110х5,3 в участок УМТ
Изготовление и установка барьерного ограждения 11МОЦ
1,1С/2,0
300
зготовление и установка перильного ограждения из композиционных
материалов с креплением сваркой
Монтаж мачт освещения
卋偆
㤬 ⼀ㄹ㌀⼀㘰⼀㘬 
Сверление вертикальных отверстий в полках балок на глубину 150 мм:
Ø160 мм
Ø50 мм

онтаж подвесной системы водоотвода из труб ПЭ 80 SDR 26
Установка чугунных водостоков с воронками и решетками
Установка сварных дренажных трубок
40 мм
Изготовление и монтаж дренажных полиэтиленовых труб ПЭ 32 SDR 21
х2 длиной 1000 мм
Устройство выравнивающего слоя из бетона В30 F200 W6 средней
п/п
Наименование работ
д. изм.
Кол
толщиной 87 мм
Укладка сетки выравнивания давления (тканая полипропиленовая или
стеклянная сетка, обработанная ПВА) с креплением точечной приклейкой с
помощью полимерно
битумного вяжущего КВ
Устройство гидроизоляционного мастичного слоя «Леммастикс» (или
эквивалент) (смесь полимерно
битумного вяжущего КВ и наполнителя:
минерального порошка, песка и отсевов дробления щебня) толщиной 20 мм
Mkljhckl\h�aZdjulh]h�ijh^hevgh]h�^j_gZ`Z��\�lhf�qbke_�
=jZ\bc�njZdpbb��
10 мм
Смола эпоксидная ЭД
Пластификатор (спирт фуриловый)
7,877 кг
Отвердитель (полиэтиленполиамин)
12,0 кг
Устройство защитного слоя ездового по
лотна из плотного асфальтобетона
типа Б марки
толщиной 50 мм
Устройство верхнего слоя покрытия из литого асфальтобетона «Лемпруф»
(или эквивалент) толщиной 40 мм
Устройство покрытия толщиной 40 мм на тротуарах из литого
асфальтобето
на «Лемфальт» (или эквивалент)
Россыпь черного щебня 1
й группы фракции 10
20 мм
Россыпь дробленого песка
Устройство монолитных участков деформационных швов материалом
䴀䅐䔀䤀⁁刀䈀㄀ 
Армирование участков отдельными
стержнями
АIII
16 мм
Устройство деформационного шва "
䴀慵爀敲
" типа
80(или эквивалент)
Устройство деформационного шва
䵡最敢愀
吀䔀乓䄠䝒䤀倀 刀匀
80(или
эквивалент)

24,94

Устройство переходной зоны (250х70 мм) деформационных швов ПУ
ГМК
BJ BAUM) (или эквивалент)
Продувка сжатым воздухом окрашиваемых бетонных поверхностей
Нанесение на бетонные поверхности состава MASTERSEAL®367 Elastic
(или эквивалент)за 2 раза (общий расход 0,62 кг/м
5. Ремонт сопряжения
Монтаж переливных колодцев
DIAMIR 1000мм высотой 2 м
производства
Kaczmarek (или эквивалент)
Установка ЛОС 100 л/с
吀爀慩搀敮椀猀
(или эквивалент) (степень очистки от
нефтепродуктов 5 мг/л,
по взвешенным веществам 15 мг/л) при глубине
подводящего коллект
ора 1,7 м
MdeZ^dZ�ljm[�IW�����6�'�5���
���o�����kbkl_fu�\h^hhl\h^Z
Mkljhckl\h�ih^mrdb�ba�s_[gy��
c�]jmiiu�nj���
���ff�F�����ih^�
i_j_oh^gu_�ieblu
Устройство подготовки из щебня 1
й группы фр.20
40 мм М1400
Устройство мест оп
ирания переходных плит из 3 слоев рулонного
гидроизоляционного материала типа "ТехноэластМост Б"(или эквивалент)
Изготовление и монтаж переходных плит (длиной 5,5 м и массой 4,0 т)
Плита П600.98.30
Устройство монолитного участка УМС
бетон В30 F200 W6
арматура
0,318 т
Устройство монолитного участка УМТ
бетон В35 F300 W8
арматура
арматура
0,050 т
п/п
Наименование работ
д. изм.
Кол
Устройство выравнивающего слоя из бетона
Обмазочн
ая гидроизоляция элементов сопряжения материалами
ТехноНИКОЛЬ(или эквивалент):
пропитка композицией Taikor
Base*
(или эквивалент)
(расход
кг/м
нанесение по
липкому слою по
истечению
часов 1
слоя композиции
Taikor WP
(или эквивалент)
сходом
0,45 кг/м
нанесение по
липкому слою по
истечению
часов 2
слоя композиции
Taikor WP(или эквивалент)
jZkoh^hf
�����d]�f
Укладка сетки выравнивания давления (тканая полипропиленовая или
стеклянная сетка, обработанная ПВА
) с креплением точечной приклейкой с
помощью полимерно
[blmfgh]h�\y`ms_]h�D
Mkljhckl\h�]b^jhbaheypbhggh]h�fZklbqgh]h�kehy��©E_ffZklbdk�ª�� beb�
wd\b\Ze_gl�\f�� kf_kv�ihebf_jgh
битумного вяжущего КВ и наполнителя:
минерального порошка, песка и отсевов д
робления щебня) толщиной 20 мм
Mkljhckl\h�aZsblgh]h�kehy�_a^h\h]h�ihehlgZ�ba�iehlgh]h�ZknZevlh[_lhgZ�
lbiZ�;�fZjdb�
lhesbghc����ff
Устройство верхнего слоя покрытия из литого асфальтобетона «Лемпфур»
(или эквивлент)толщиной 40 мм
Ус
тройство покрытия толщиной 40 мм на тротуарах из литого
асфальтобетона «Лемфальт» (или эквивалент)
Россыпь черного щебня 1
й группы фракции 10
20 мм
Россыпь дробленого песка
Устройство основания из щебня 1
й группы фр.40
мм М1400 над
переходными плитами с расклинцовкой асфальтогранулятом (36,7 м
на
основания)
Устройство выравнивающего слоя из пористой крупнозернистой
щебеночной асфальтобетонной смеси марки
Устройство нижнего слоя покрытия из
пористой крупнозернистой
щебеночной асфальтобетонной смеси марки
толщиной 6 см
Розлив жидкого битума перед укладкой верхнего слоя асфальтобетона
(расход 0,04 т на 100 м
Укладка верхнего слоя покрытия из асфальтобетона ЩМА
15 на
пол
имерно
битумном вяжущем (ПБВ) толщиной 50 мм
Изготовление и установка барьерного ограждения 11ДО
1,1СБ/2,25
300
Изготовление и установка перильного ограждения из композиционных
материалов с креплением сваркой
Укрепление обочин
песчано
гравийной смесью природной
вручную
толщиной 10 см
Досыпка конусов дренирующим грунтом и уплотнением
пневмотрамбовками
Локальный ремонт конусов монолитным бетоном В25 F200 W6 толщиной
12 см по слою щебня 2
й группы фр.20
40 мм М10
00 (15 см)
Укладка в укрепление конуса сетки из арматуры
7. СВСУ
Ремонт пролетных строений
Устройство и разборка 4 раза
основания из щебня под плиты
Изготовление подкладных железобетонных плит:
Бетон
30;
200;
Арматура А
39,33 кг
Арматура А
87,60 кг
п/п
Наименование работ
д. изм.
Кол
Изготовление:
индивидуальных пакетов из двутавра №60 массой 3,406 т
индивидуальных балок из двутавра №60 массой 0,7 т
индивидуальных балок из двутавра №30 массой 0,235 т


Устройство и разборка 4 раза шпальных клеток
из полубруса с
добавлением при перестановке 15% нового лесоматериала
Монтаж и демонтаж 4 раза подкладных железобетонных плит массой 2,2 т
Монтаж и демонтаж 4 раза металлок
онструкций:
инвентарных секций временных опор МИК
индивидуальных пакетов из двутавра №60 массой 3,406 т
индивидуальных балок из двутавра №60 массой 0,7 т
индивидуальных балок из двутавра №30 массой 0,235 т



Обстройка и
разборка металлических конструкций
пиломатериалом 4 раза
с добавлением при перестановке 25% нового лесоматериала
Ремонт мостового полотна
Изготовление, монтаж и демонтаж
12 раз индивидуальных
металлоконструкций обустройства тротуаров
Обстройка и разборка металлических конструкций
пиломатериалом 12 раз
с добавлением при перестановке 25% нового лесоматериала
Ремонт сопряжения и конусов
Изготовление
индивидуальных металлоконструкций свай из двутавра №30
(длина 6 м)
шт
Погружение и извлечение 4 раза свай из двутавра вибропогружателем
Устройство и разборка 4 раза крепления стенок котлована из
пиломатериала (возврат
дрова)
с добавлением при перестановке 25%
нового лесоматериала
Ba]hlh\e_gb_��fhglZ`�
b�^_fhglZ`���jZaZ�iebl�II
Бетон
30;
200;
Арматура А240
18,77 кг
Арматура А400
41,81 кг
Устройство, перестановка 1 раз и разборка деревянных сланей при ремонте
конусов
8. Устройство временного подъезда
Снятие растительного грунта 1 группы бульдозером с перемещением до 10
м,
Разработка грунта 1 группы экскаватором
Разработка выемки бульдозером
Уплотнение грунта пневмокатками 8
ю проходами по одному следу с
поливкой в
одой при толщине слоя 0,25 м, К
упл
㴀ㄮ〹
Планировка верха земляного полотна автогрейдером (грунт 2 группы)
Устройство покрытия из гравийно
песчаной смеси С2
Планировка откосов насыпи автогрейдером в грунтах 1 группы
Срезка существующего гравийного покрытия автогрейдером среднего
типа
Разработка грунта 1 группы экскаватором
Обратное перемещение растительного грунта с разравниванием
бульдозером
9. Устройство лестничных сходов
Ус
тройство основания из щебня 1
й группы фр.20
40 мм М1400
Устройство монолитных лестничных сходов с упорами
бетон В25 F200 W6,
п/п
Наименование работ
д. изм.
Кол
арматура
арматура
Монтаж перильного ограждения из отдельных элементов со сварк
Мост через р. Ольшанка км 226+527
1. Разборка существующих конструкций
Демонтаж металлического барьерного ограждения на мосту
Демонтаж металлического перильного ограждения
Разборка бетона покрытия на тротуарах средней
толщиной 6,5 см
Срезка асфальтобетонного покрытия фрезерованием на ездовом полотне
моста средней толщиной слоя 28 см
Срезка асфальтобетонного покрытия фрезерованием на сопряжении
средней толщиной 9 см
Разборка асфальтобетонног
о покрытия вручную
на ездовом полотне моста (у тротуарных блоков) средней толщиной слоя
20 см
Разборка армированного бетонного защитного слоя бетона на ездовом
полотне моста толщиной 4 см
Снятие оклеечной гидроизоляции
Демо
нтаж сборных железобетонных тротуарных блоков и подтротуарных
балок на пролетных строениях
Разборка бетона выравнивающего слоя на ездовом полотне средней
толщиной 8 см
Демонтаж конструкций деформационных швов закрытого типа с
металлич
ескими компенсаторами
Разборка бетона участков омоноличивания балок пролетных строений и
разрушенных полок балок с сохранением арматуры
Демонтаж балок пролетного строения длиной 16,76 м
шт
Демонтаж РОЧ 20х30х4
Разборка
железобетонных подферменников с сохранением арматуры
Разборка железобетонных шкафных стенок и открылков с сохранением
арматуры
Демонтаж опорных металлических прокладок
Демонтаж бортовых камней на площадках гасителей водоотводных
лотков
Разборка бетонных монолитных участков водоотводных лотков и
прикромочных лотков
Демонтаж водоотводных лотков из железобетонных блоков
м
Локальная разборка участков разрушения бетонного укрепления конусов
Разбор
ка участков омоноличивания обрешетки укрепления конусов
Демонтаж блоков обрешетки
Демонтаж лестничных сходов из железобетонных блоков
Разборка железобетонных лестничных сходов
Демонтаж металлического перильного огра
ждения на лестничных сходах
Демонтаж металлического барьерного ограждения на сопряжении в
пределах границ производства работ (10 м)
Разборка асфальтобетонного покрытия на сопряжении
2. Ремонт опор
Устройство монолитных шкафны
х стенок
бетона В30 F200 W6
арматура
п/п
Наименование работ
д. изм.
Кол
арматура
7,21 т
Устройство монолитных подферменников из состава MAPEI ARB10(или
эквивалент),
арматура
0,217 т
Обмазочная гидроизоляция крайних опор м
атериалами ТехноНИКОЛЬ(или
эквивалент):
пропитка композицией Taikor
Base*
(или эквивалент)
(расход
кг/м
нанесение по
липкому слою по
истечению
часов 1
слоя композиции
Taikor WP
(или эквивалент)
расходом
0,45 кг/м
нанесение по
ипкому слою по
истечению
часов 2
слоя композиции
Taikor WP
(или эквивалент)
расходом
0,45 кг/м
Устройство сливов на опорах из мелкозернистого бетона класса В30
㌰〠
8, крупность заполнителя 10 мм
Пескоструйная очистка повер
хностей опор под ремонт и окраску
Разборка разрушенного защитного слоя бетона
толщиной до 5 см
толщиной до 3 см
Пескоструйная очистка арматуры
Приготовление состава «Mapegrout Thixotropic» (или эквивалент)
Восстановление поврежденных бетонных поверхностей опор нанесением
слоя ремонтного состава «Mapegrout Thixotropic» (или эквивалент)
толщиной до 10 см
толщиной до 5 см
толщиной до 3 см

Расшивка трещин с последующей заделк
ой ремонтным составом
«Mapegrout Thixotropic» (или эквивалент)
Продувка сжатым воздухом окрашиваемых бетонных поверхностей опор
Окраска бетонных поверхностей опор краской ELASTOCOLOR PAINT(или
эквивалент) серого цвета в 2 слоя (расход 0
,3 кг/м
) с предварительной
грунтовкой MALECH (или эквивалент) (расход 0,15 кг/м
3. Ремонт пролетных строений
Подъем пролетных строений из 3 балок (длина 16,76 м и масса 52,5 т)
пролетных строений гидравлическими домкратами на высоту до 70 см с
последующим опусканием на опорные части после переустройства
подферменников
Ih^t_f�ijhe_lguo�kljh_gbc�ba���[Zehd�� ^ebgZ�������f�b�fZkkZ������l�\f�
ijhe_lguo�kljh_gbc�]b^jZ\ebq_kdbfb�^hfdjZlZfb�gZ�\ukhlm�^h����kf�k�
ihke_^mxsbf�himkdZgb_f�gZ�hihjgu_�qZk
lb�ihke_�i_j_mkljhckl\Z�
ih^n_jf_ggbdh\
Ba]hlh\e_gb_�`_e_ah[_lhgguo�[Zehd�ijhe_lgh]h�kljh_gby�;�
� ijbf_gbl_evgh�d�LI��������
бетон
арматура А
1807,1 кг
арматура А
723,8 кг
арматура А
7397,7 кг
Монтаж балок
пролетного строения длиной 16,76 м
шт
Установка РОЧ 20х25х6,2
0,8 на раствор «Mapegrout Thixotropic» (или
эквивалент)
Приготовление состава «Mapegrout Thixotropic» (или эквивалент)
Устройство гибких металлических соединений темпе
ратурной
п/п
Наименование работ
д. изм.
Кол
неразрезности в участках омоноличивания балок, в том числе:
арматура Ø22
гидроизоляционный материал типа "ТехноэластМост Б"(или эквивалент)
Устройство участков омоноличивания балок и восстановление
разрушенных бетоном
В30 F200 W6, в том числе:
арматура
Пескоструйная очистка поверхностей пролетных строений под ремонт и
окраску
Разборка разрушенного защитного слоя бетона толщиной до 3 см
Разборка разрушенного бетона опорных
зон балок
Восстановление опорных зон балок составом MAPEI ARB10(или
эквивалент) в опалубке
Пескоструйная очистка арматуры
Восстановление поврежденных бетонных поверхностей пролетных
строений нанесением слоя ремонтного состава
«Mapegrout Thixotropic»
(или эквивалент)средней толщиной 3 см
Продувка сжатым воздухом окрашиваемых бетонных поверхностей
Окраска бетонных поверхностей краской ELASTOCOLOR PAINT(или
эквивалент) серого цвета в 2 слоя (расход слоя 0,3 кг
) с предварительной
грунтовкой MALECH (или эквивалент) (расход 0,15 кг/м
Нанесение на бетонные поверхности торцов балок над опорами №№1, 3
гидрофобизатора MASTERSEAL®303(или эквивалент) за 2 раза (расход
слоя 0,2 л/м
4. Мостовое по
лотно
Изготовление и установка цоколей весом 38,3 кг под стойки барьерного
ограждения с закреплением сваркой

1,918

Устройство монолитного участка УМТ
бетона В35 F300 W8
арматура
арматура
0,904т
Изготовлен
ие и установка барьерного ограждения 11МОЦ
1,1С/2,0
Сверление вертикальных отверстий Ø50 мм в полках балок на глубину 150
мм
Установка сварных дренажных трубок
40 мм
Изготовление и монтаж дренажных полиэтиленовых труб П
Э 32 SDR 21
40х2 (или эквивалент) длиной 840 мм
Устройство выравнивающего слоя из бетона В30 F200 W6 средней
толщиной 85 мм
Грунтовка поверхности выравнивающего слоя праймером битумно
полимерным Технониколь №03(или эквивалент), р
асход 0,25 кг/м
589,8

Устройство гидроизоляции на проезжей части
из материала «Техноэластмост Б»
589,8

Устройство закрытого продольного дренажа, в том числе:
Гравий фракции 3
10 мм
Смола эпоксидная ЭД
Пластификатор (спирт фур
иловый) 9,913 кг
Отвердитель (полиэтиленполиамин) 15,1 кг
Устройство защитного слоя из бетона
ㄵ〪
8 толщиной 60 мм, в
том числе:
армирование сеткой из проволоки
5 В1

Розлив жидкого битума перед укладкой асфальтобет
она на ездовом
п/п
Наименование работ
д. изм.
Кол
полотне (расход 0,04 т на 100 м
Устройство нижнего слоя покрытия ездового полотна из асфальтобетона
15 на полимерно
битумном вяжущем (ПБВ) толщиной 50 мм
453,4

Розлив жидкого битума перед укладкой асфальтобетона на ездо
вом
полотне (расход 0,04 т на 100 м
503,8

Устройство верхнего слоя покрытия ездового полотна из асфальтобетона
15 на полимерно
битумном вяжущем (ПБВ) толщиной 40 мм
503,8

Устройство покрытия из литого асфальтобетона толщиной 40 мм
Укладка пристенного водоотводного лотка из термопласткомпозита
Укладка в слой асфальтобетонного покрытия геосетки ССНП 50/50
шириной 2 м над опорами 2, 3
Устройство монолитных участков деформационных швов материалом
MAPEI ARB10(или эк
вивалент)
Армирование участков отдельными стержнями
АIII
16 мм
Устройство деформационного шва СК
80 конструкции ООО "НПП СК
МОСТ"(или эквивалент)
Устройство переходной зоны (250х70 мм) деформационных швов ПУ
ГМК
(BJ BAUM) (ил
и эквивалент)
Продувка сжатым воздухом окрашиваемых бетонных поверхностей
Окраска бетонных поверхностей краской ELASTOCOLOR PAINT (или
эквивалент)в 2 слоя (расход слоя 0,3 кг/м
) с предварительной грунтовкой
MALECH (или эквивалент) (ра
сход 0,15 кг/м
5. Ремонт сопряжения
Устройство подушки из щебня 1
й группы фр.20
40 мм М1400 под
переходные плиты
Устройство подготовки из щебня 1
й группы фр.20
40 мм М1400
Устройство мест опирания переходных плит из 3 с
лоев рулонного
гидроизоляционного материала типа "ТехноэластМост Б"(или эквивалент)
Изготовление и монтаж переходных плит (длинной 5,5 м) Плита
П600.98.30
Бетон
1,6 м
Арматура А
20,8 кг
Арматура А
Устройство монолитного участка УМС
бетон В30 F200 W6, в том числе:
арматура
0,318 т
Устройство монолитного участка УМТ
бетон В35 F300 W8
арматура
арматура
0,019 т


0,76



Обм
азочная гидроизоляция элементов сопряжения материалами
ТехноНИКОЛЬ(или эквивалент):
пропитка композицией Taikor
Base*
(или эквивалент)
(расход
кг/м
нанесение по
липкому слою по
истечению
часов 1
слоя композиции
Taikor WP
(или эквивалент
расходом
0,45 кг/м
нанесение по
липкому слою по
истечению
часов 2
слоя композиции
Taikor WP(или эквивалент)
jZkoh^hf
�����d]�f
Устройство выравнивающего слоя из бетона
Грунтовка поверхности выравнива
ющего слоя праймером битумно
полимерным Технониколь №03(или эквивалент), расход 0,25 кг/м
п/п
Наименование работ
д. изм.
Кол
Устройство гидроизоляции из материала «Техноэластмост Б» (или
эквивалент)
Устройство защитного слоя
бетон
8 толщиной 60 мм
арми
рование сеткой из проволоки
5 В1

Розлив жидкого битума перед укладкой асфальтобетона на ездовом
полотне (расход 0,04 т на 100 м
Устройство нижнего слоя покрытия ездового полотна из асфальтобетона
15 на полимерно
битумно
м вяжущем (ПБВ) толщиной 50 мм
Розлив жидкого битума перед укладкой асфальтобетона на ездовом
полотне (расход 0,04 т на 100 м
Устройство верхнего слоя покрытия ездового полотна из асфальтобетона
15 на полимерно
битумном вяжущем (П
БВ) толщиной 40 мм
Устройство основания из щебня 1
й группы фр.40
70 мм М1400 над
переходными плитами с расклинцовкой асфальтогранулятом (36,7 м
на
основания)
Устройство выравнивающего слоя из пористой крупнозернистой
щебеночной
асфальтобетонной смеси марки
Устройство нижнего слоя покрытия из пористой крупнозернистой
щебеночной асфальтобетонной смеси марки
толщиной 6 см
Розлив жидкого битума перед укладкой верхнего слоя асфальтобетона
(расход 0,04 т на 10
Устройство верхнего слоя покрытия ездового полотна из щебеночно
мастичного асфальтобетона ЩМА15 толщиной 5,0 см
Изготовление и установка барьерного ограждения 11ДО
1,1СБ/2,25
300
Устройство покрытия из литого асфальтоб
етона толщиной 40 мм
Укрепление обочин
песчано
гравийной смесью природной
вручную
толщиной 10 см
6. Ремонт конусов
Досыпка конусов дренирующим грунтом и уплотнением
пневмотрамбовками
Локальный ремонт конусов монолитным бетоном
В25 F200 W6 толщиной 12
см по слою щебня 2
й группы фр.20
40 мм М1000 (15 см)
Укладка в укрепление конуса сетки из арматуры
7. СВСУ
Ремонт пролетных строений
Устройство и разборка 4 раза
основания из щебня под плиты
Изготовление подкладных железобетонных плит массой 2,2 т
Бетон
30;
200;
Арматура А
39,33 кг
Арматура А
87,60 кг

12
Изготовление
индивидуальных пакетов из двутавра №60 массой 3,406 т
индивидуальных бал
ок из двутавра №60 массой 0,7 т
индивидуальных балок из двутавра №30 массой 0,235 т


Устройство и разборка 2 раза шпальных клеток
из полубруса длиной 1,08 м
с добавлением при перестановке 15% нового лесоматериала
Устройс
тво и разборка 2 раза шпальных клеток
из полубруса длиной 1,08 м
с добавлением при перестановке 15% нового лесоматериала
Устройство и разборка 2 раза шпальных клеток
из полубруса длиной 3 м с
добавлением при перестановке 15% нового лесоматериала
Устройство и разборка 2 раза шпальных клеток
из полубруса длиной 3 м с
п/п
Наименование работ
д. изм.
Кол
добавлением при перестановке 15% нового лесоматериала
Монтаж 2 раза подкладных железобетонных плит массой 2,2 т
Монтаж 2 раза металлоконструкций в пролета
инвентарных секций временных опор МИК
индивидуальных пакетов из двутавра №60 массой 3,406 т
индивидуальных балок из двутавра №60 массой 0,7 т
индивидуальных балок из двутавра №30 массой 0,235 т



Демонтаж 2 раз
а металлоконструкций в пролете 1:
инвентарных секций временных опор МИК
индивидуальных пакетов из двутавра №60 массой 3,406 т
индивидуальных балок из двутавра №60 массой 0,7 т
индивидуальных балок из двутавра №30 массой 0,235 т



Демонтаж
2 раза подкладных железобетонных плит массой 2,2 т
в пролете
Монтаж 2 раза подкладных железобетонных плит массой 2,2 т
в пролете 3
Монтаж 2 раза металлоконструкций в пролете 3:
инвентарных секций временных опор МИ
индивидуальных пакетов из двутавра №60 массой 3,406 т
индивидуальных балок из двутавра №60 массой 0,7 т
индивидуальных балок из двутавра №30 массой 0,235 т



Демонтаж 2 раза металлоконструкций в пролетах 2
инвентарн
ых секций временных опор МИК
индивидуальных пакетов из двутавра №60 массой 3,406 т
индивидуальных балок из двутавра №60 массой 0,7 т
индивидуальных балок из двутавра №30 массой 0,235 т



Демонтаж
2 раза подкладных желе
зобетонных плит массой 2,2 т
Обстройка и разборка металлических конструкций
пиломатериалом 8 раз
добавлением при перестановке 25% нового лесоматериала
Ремонт мостового полотна
Изготовление, монтаж и демонтаж
6 раз индивидуальных
мет
аллоконструкций обустройства тротуаров
Обстройка и разборка металлических конструкций
пиломатериалом 6 раз
добавлением при перестановке 25% нового лесоматериала
Ремонт сопряжения и конусов
Изготовление
индивидуальных металлоконструк
ций свай из двутавра №30
(длина 6 м)
шт
Погружение и извлечение 4 раза свай из двутавра вибропогружателем
Устройство и разборка 4 раза крепления стенок котлована из
пиломатериала
с добавлением при перестановке 25% нового лесоматериала
Изготовление, монтаж и демонтаж 4 раза плит ПП
Бетон
30;
200;
Арматура А240
18,77 кг
Арматура А400
41,81 кг
Устройство, перестановка 1 раз и разборка деревянных сланей при ремонте
конусов
8. Устр
ойство лестничных сходов
Устройство основания из щебня 1
й группы фр.20
40 мм М1400
Устройство монолитных лестничных сходов с упорами из бетона В25 F200
арматура
арматура



Монтаж перильного огражд
ения из отдельных элементов со сваркой
Глава №3
Перечень нормативно
технической документации,
обязательной
при выполнении работ
Обозначение
нормативного документа
Название нормативного документа
СТАНДАРТЫ
ГОСТ 12.0.003
Система стандар
тов безопасности труда. Опасные и вредные
производственные факторы. Классификация
ГОСТ 12.1.004
Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность.
Общие требования
ГОСТ 12.1.010
Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопаснос
ть.
Общие требования
ГОСТ 17.0.0.01
Система стандартов в области охраны природы и улучшения
использования природных ресурсов. Основные положения
ГОСТ 17.1.1.01
Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод.
Основные термины и определен
ГОСТ 17.2.1.01
Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по
составу
ГОСТ 17.4.2.01
Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного
состояния
ГОСТ 17.4.3.02
Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного
слоя
почвы при производстве земляных работ
ГОСТ 17.5.1.02
Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для
рекультивации
ГОСТ 17.5.3.05
Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к
землеванию
ГОСТ 17.6.1.01
Охрана природы.
Охрана и защита лесов. Термины и
определения
ГОСТ 17.8.1.01
Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения
ГОСТ 24.501
Автоматизированные системы управления дорожным
движением. Общие требования
ГОСТ 34.401
Информационная технология. Компле
кс стандартов на
автоматизированные системы. Средства технические
периферийные автоматизированных систем дорожного
движения. Типы и технические требования
=HKL������
P_f_glu��F_lh^u�bkiulZgbc��H[sb_�iheh`_gby
=HKL������
P_f_glu��F_lh^u�hij_^_e_
gb_�lhgdhklb�ihfheZ
=HKL������
P_f_glu��F_lh^u�hij_^_e_gby�ghjfZevghc�]mklhlu��kjhdh\�
ko\Zlu\Zgby�b�jZ\ghf_jghklb�baf_g_gby�h[t_fZ
=HKL������
P_f_glu��F_lh^u�hij_^_e_gby�ij_^_eZ�ijhqghklb�ijb�ba]b[_�b�
k`Zlbb
=HKL������
P_f_glu��F_lh^�hij_^
_e_gby�l_ieh\u^_e_gby
=HKL������
P_f_glu��F_lh^�hij_^_e_gby�\h^hhl^_e_gby

72

Обозначение
нормативного документа
Название нормативного документа
ГОСТ 965
Портландцементы белые. Технические условия
ГОСТ 969
Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические
условия
ГОСТ 2517
Нефть и нефтепродукты. Ме
тоды отбора проб
ГОСТ 3344
Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства.
Технические условия
ГОСТ 4333
Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и
воспламенения в открытом тигле
ГОСТ 5180
Грунты. Методы лабораторного опре
деления физических
характеристик
ГОСТ 5686
Грунты. Методы полевых испытаний сваями
ГОСТ 6139
Песок для испытаний цемента. Технические условия
ГОСТ 6666
Камни бортовые из горных пород. Технические условия
ГОСТ 7473
Смеси бетонные. Те
хнические условия
ГОСТ 8267
Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных
работ. Технические условия
ГОСТ 8269.0
Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов
промышленного производства для строительных работ. Методы
физико
f_oZg
bq_kdbo�bkiulZgbc
=HKL�������
S_[_gv�b�]jZ\bc�ba�iehlguo�]hjguo�ihjh^�b�hloh^h\�
ijhfure_ggh]h�ijhba\h^kl\Z�^ey�kljhbl_evguo�jZ[hl��F_lh^u�
obfbq_kdh]h�ZgZebaZ
=HKL�����
I_khd�^ey�kljhbl_evguo�jZ[hl��F_lh^u�bkiulZgbc
=HKL�����
I_khd�^ey�kljh
bl_evguo�jZ[hl��L_ogbq_kdb_�mkeh\by
=HKL�����
Kf_kb�ZknZevlh[_lhggu_�^hjh`gu_��Zwjh^jhfgu_�b�
ZknZevlh[_lhg��L_ogbq_kdb_�mkeh\by
=HKL�����
=jZ\bc��s_[_gv�b�i_khd�bkdmkkl\_ggu_�ihjbklu_��L_ogbq_kdb_�
mkeh\by
=HKL��������
;_lhgu��F_lh^u�hij_^
_e_gby�fhjhahklhcdhklb��H[sb_�
lj_[h\Zgby
=HKL��������
;_lhgu��;Zah\uc�f_lh^�hij_^_e_gby�fhjhahklhcdhklb
=HKL��������
;_lhgu��Mkdhj_ggu_�f_lh^u�hij_^_e_gby�fhjhahklhcdhklb�ijb�
fgh]hdjZlghf�aZfhjZ`b\Zgbb�b�hllZb\Zgbb
=HKL��������
;_lhgu���beZ
lhf_ljbq_kdbc�f_lh^�mkdhj_ggh]h�hij_^_e_gby�
fhjhahklhcdhklb
=HKL��������
;_lhgu��Kljmdlmjgh
f_oZgbq_kdbc�f_lh^�mkdhj_ggh]h�
hij_^_e_gby�fhjhahklhcdhklb
=HKL������
IhjleZg^p_f_gl�b�reZdhihjleZg^p_f_gl��L_ogbq_kdb_�mkeh\by
=HKL������
;_lhgu��F_
lh^u�hij_^_e_gby�ijhqghklb�ih�dhgljhevguf�
h[jZapZf
=HKL������
Kf_kb�[_lhggu_��F_lh^u�bkiulZgbc

73

Обозначение
нормативного документа
Название нормативного документа
ГОСТ 10832
Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия
ГОСТ 11052
Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
ГОСТ 11501
Биту
мы нефтяные. Метод определения глубины проникания
иглы
ГОСТ 11503
Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости
ГОСТ 11504
Битумы нефтяные. Метод определения количества
испарившегося разжижителя из жидких битумов
ГОСТ 11505
Битумы
нефтяные. Метод определения растяжимости
ГОСТ 11506
Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения
по кольцу и шару
ГОСТ 11507
Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости
по Фраасу
ГОСТ 11508
Битумы нефтяные. Мето
ды определения сцепления битума с
мрамором и песком
ГОСТ 12071
Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение
образцов
ГОСТ 12248
Грунты. Методы лабораторного определения характеристик
прочности и деформируемости
ГОСТ 12536
Грунты
. Методы лабораторного определения
гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава
ГОСТ 12730.0
Бетоны. Общие требования к методам определения плотности,
влажности, водопоглощения, пористости и
водонепроницаемости
=HKL��������
;_lhgu��
F_lh^�hij_^_e_gby�iehlghklb
=HKL��������
;_lhgu��F_lh^�hij_^_e_gby�\eZ`ghklb
=HKL��������
;_lhgu��F_lh^�hij_^_e_gby�\h^hih]ehs_gby
=HKL��������
;_lhgu��F_lh^u�hij_^_e_gby�ihdZaZl_e_c�ihjbklhklb
=HKL��������
;_lhgu��F_lh^u�hij_^_e_gby�\
h^hg_ijhgbpZ_fhklb
=HKL������
FZl_jbZeu�gZ�hkgh\_�hj]Zgbq_kdbo�\y`msbo�^ey�^hjh`gh]h�b�
Zwjh^jhfgh]h�kljhbl_evkl\Z��F_lh^u�bkiulZgbc
=HKL��������
;_lhg�yq_bkluc��H[sb_�lj_[h\Zgby�d�f_lh^Zf�bkiulZgbc
=HKL��������
;_lhg�yq_bkluc��F_lh^�hij_^_e
_gby�dhwnnbpb_glZ�
iZjhijhgbpZ_fhklb
=HKL��������
;_lhg�yq_bkluc��F_lh^�hij_^_e_gby�khj[pbhgghc�\eZ`ghklb
=HKL������
Ba^_eby�`_e_ah[_lhggu_�b�[_lhggu_�^ey�kljhbl_evkl\Z��H[sb_�
l_ogbq_kdb_�lj_[h\Zgby��IjZ\beZ�ijb_fdb��fZjdbjh\db��
ljZgkihjlbjh\Zgb
y�b�ojZg_gby
=HKL������
;_lhgu��F_lh^u�hij_^_e_gby�bklbjZ_fhklb
=HKL������
MijZ\e_gb_�dZq_kl\hf�ijh^mdpbb��Hkgh\gu_�ihgylby��L_jfbgu�
b�hij_^_e_gby

74

Обозначение
нормативного документа
Название нормативного документа
ГОСТ 16504
Система государственных испытаний продукции. Испытания и
контроль качества продук
ции. Основные термины и определения
ГОСТ 17789
Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина
ГОСТ 18180
Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после
прогрева
ГОСТ 19804
Сваи железобетонные. Технические условия
ГОСТ 1
9912
Грунты. Методы полевых испытаний статическим и
динамическим зондированием
ГОСТ 20054
Трубы бетонные безнапорные. Технические условия
ГОСТ 20276
Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности
и деформируемости
ГОСТ 20522
Грунты. Методы статистической обработки результатов
испытаний
ГОСТ 20739
Битумы нефтяные. Метод определения растворимости
ГОСТ 21.1701
Система проектной документации для строительства. Правила
выполнения рабочей документации автомобильных доро
ГОСТ 22000
Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры
ГОСТ 22245
Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия
ГОСТ 22263
Щебень и песок из пористых горных пород. Технические
условия
ГОСТ 22266
Цементы сульфато
стойкие. Технические условия
ГОСТ 22688
Известь строительная. Методы испытаний
ГОСТ 22690
Бетоны. Определение прочности механическими методами
неразрушающего контроля
ГОСТ 22733
Грунты. Метод лабораторного определения максимальной
плотност
ГОСТ 22783
Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие
ГОСТ 22856
Щебень и песок декоративные из природного камня.
Технические условия
ГОСТ 23061
Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и
влажности
ГОСТ 23118
Конструкции стальные строительные. Общие технические
условия
ГОСТ 23161
Грунты. Метод лабораторного определения характеристик
просадочности
ГОСТ 23278
Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости
ГОСТ 23558
Смеси щебеночно
гравийно
песчаны
е и грунты, обработанные
неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и
аэродромного строительства. Технические условия
=HKL������
h^Z�^ey�[_lhgh\�b�jZkl\hjh\��L_ogbq_kdb_�mkeh\by�
� \aZf_g�=HKL������

75

Обозначение
нормативного документа
Название нормативного документа
ГОСТ 23735
Смеси песчано
гравийн
ые для строительных работ. Технические
условия
ГОСТ 23740
Грунты. Методы лабораторного определения содержания
органических веществ
ГОСТ 12248
Грунты. Методы лабораторного определения характеристик
прочности и деформируемости (взамен ГОСТ 24143
ГОСТ 24211
Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие
технические условия
ГОСТ 24316
Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении
ГОСТ 24452
Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля
упругости и коэффиц
иента Пуассона
ГОСТ 24544
Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести
ГОСТ 24545
Бетоны. Методы испытаний на выносливость
ГОСТ 24547
Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи
автомобильных и железных дорог. Общие тех
нические условия
ГОСТ 24640
Добавки для цементов. Классификация
ГОСТ 24846
Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и
сооружений
ГОСТ 24847
Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания
ГОСТ 25100
Грунты. Класси
фикация (взамен ГОСТ 25100
ГОСТ 25192
Бетоны. Классификация. Общие технические требования
ГОСТ 25214
Бетон силикатный плотный. Технические условия
ГОСТ 25226
Щебень и песок перлитовые для производства вспученного
перлита. Технические усл
овия
ГОСТ 25246
Бетоны химически стойкие. Технические условия
ГОСТ 25358
Грунты. Метод полевого определения температуры
ГОСТ 25459
Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия
ГОСТ 25485
Бетоны ячеистые. Технические условия
ГОСТ 25584
Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента
фильтрации
ГОСТ 25592
Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов.
Технические условия
ГОСТ 25607
Смеси щебеночно
гравийно
песчаные для покрытий и оснований
авт
омобильных дорог и аэродромов. Технические условия
ГОСТ 25818
Золы
уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические
условия.
ГОСТ 25820
Бетоны легкие. Технические условия
ГОСТ 26134
Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозост
ойкости

76

Обозначение
нормативного документа
Название нормативного документа
ГОСТ 26262
Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного
оттаивания
ГОСТ 26263
Грунты. Метод лабораторного определения теплопроводности
мерзлых грунтов
ГОСТ 26589
Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний
ГОС
Т 26633
Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия
ГОСТ 26644
Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона.
Технические условия
ГОСТ 26804
Ограждения дорожные металлические барьерного типа.
Технические условия
ГОСТ 2
6824
Здания и сооружения. Методы измерения яркости
ГОСТ 27005
Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности
ГОСТ 27006
Бетоны. Правила подбора состава
ГОСТ 27217
Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил
морозного пучения
ГОСТ 28570
Бетоны. Методы определения прочности по образцам,
отобранным из конструкций
ГОСТ 28622
Грунты. Метод лабораторного определения степени
пучинистости
ГОСТ 29167
Бетоны. Методы определения характеристики трещиносто
йкости
(вязкости разрушения) при статическом нагружении
ГОСТ 30108
Материалы и изделия строительные. Определение удельной
эффективной активности естественных радионуклидов
ГОСТ 30412
Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений
неровностей
оснований и покрытий
ГОСТ 30413
Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента
сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием
ГОСТ 30416
Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения
ГОСТ 30491
Смеси органоминеральные и грунты, ук
репленные
органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного
строительства. Технические условия
=HKL������
P_f_glu��H[sb_�l_ogbq_kdb_�mkeh\by
=HKL������
=jmglu��Ihe_\u_�bkiulZgby��H[sb_�iheh`_gby
=HKL������
FZklbdb�djh\_evgu_�b�]b^jhbahe
ypbhggu_��H[sb_�l_ogbq_kdb_�
mkeh\by
=HKL������
Kf_kb�ZknZevlh[_lhggu_�b�ZknZevlh[_lhg�s_[_ghqgh
fZklbqgu_��L_ogbq_kdb_�mkeh\by
=HKL������
Dhgljhev�g_jZajmrZxsbc��Hp_gdZ�nbabdh
f_oZgbq_kdbo�
oZjZdl_jbklbd�fZl_jbZeZ�we_f_glh\�l_ogbq_kdbo�kbkl_f�
Zdmklbq_kdbf�f_lh^hf��H[sb_�lj_[h\Zgby

77

Обозначение
нормативного документа
Название нормативного документа
ГОСТ 31383
Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии.
Методы испытаний
ГОСТ Р 8.000
Государственная система обеспечения единства измерений.
Основные положения
ГОСТ Р 8.568
Государств
енная система обеспечения единства измерений.
Аттестация испытательного оборудования. Основные положения
ГОСТ Р 8.563
Государственная система обеспечения единства измерений.
Методики (методы) измерений
ГОСТ Р 12.2.011
Система стандартов безоп
асности труда. Машины строительные,
дорожные и землеройные. Общие требования безопасности
ГОСТ Р 12.4.026
Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные,
знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и
правила применения. Общие техни
ческие требования и
характеристики. Методы испытаний
=HKL�J��������
Kbkl_fZ�ijh_dlghc�^hdmf_glZpbb�^ey�kljhbl_evkl\Z��H[sb_�
iheh`_gby
=HKL�J��������
Kbkl_fZ�ijh_dlghc�^hdmf_glZpbb�^ey�kljhbl_evkl\Z��Hkgh\gu_�
lj_[h\Zgby�d�ijh_dlghc�b�jZ[hq_c�^
hdmf_glZpbb�
=HKL�J��������
Kbkl_fZ�ijh_dlghc�^hdmf_glZpbb�^ey�kljhbl_evkl\Z��
Ghjfhdhgljhev�ijh_dlghc�b�jZ[hq_c�^hdmf_glZpbb
=HKL�J��������
Kbkl_fZ�ijh_dlghc�^hdmf_glZpbb�^ey�kljhbl_evkl\Z��Mq_l�b�
ojZg_gb_�ijh_dlghc�^hdmf_glZpbb
=HKL�J�����
We_dljhmklZgh\db�gbadh\hevlgu_��QZklv��
����u[hj�b�fhglZ`�
we_dljhh[hjm^h\Zgby��AZa_feyxsb_�mkljhckl\Z��aZsblgu_�
ijh\h^gbdb�b�ijh\h^gbdb�mjZ\gb\Zgby�ihl_gpbZeh\�� \aZf_g�
=HKL�J���������
=HKL�J������
:\lhfh[bevgu_�^hjh]b�b�mebpu��Lj_[h\Z
gby�d�
wdkiemZlZpbhgghfm�khklhygbx��^himklbfhfm�ih�mkeh\byf�
h[_ki_q_gby�[_ahiZkghklb�^hjh`gh]h�^\b`_gby
=HKL�J������
L_ogbq_kdb_�kj_^kl\Z�hj]ZgbaZpbb�^hjh`gh]h�^\b`_gby��
Klhe[bdb�kb]gZevgu_�^hjh`gu_��H[sb_�l_ogbq_kdb_�
lj_[h\Zgby��IjZ\beZ�ijbf_g_gby
=HKL�J������
L_ogbq_kdb_�kj_^kl\Z�hj]ZgbaZpbb�^hjh`gh]h�^\b`_gby��
K\_lh\ha\jZsZl_eb�^hjh`gu_��H[sb_�l_ogbq_kdb_�lj_[h\Zgby��
IjZ\beZ�ijbf_g_gby
=HKL�J������
L_ogbq_kdb_�kj_^kl\Z�hj]ZgbaZpbb�^hjh`gh]h�^\b`_gby��
JZaf_ldZ�^hjh`gZy��DeZkkbnbdZpby��
L_ogbq_kdb_�lj_[h\Zgby
=HKL�J������
L_ogbq_kdb_�kj_^kl\Z�hj]ZgbaZpbb�^hjh`gh]h�^\b`_gby��AgZdb�
^hjh`gu_��©Imgdl�dhgljhey�f_`^mgZjh^guo�Z\lhfh[bevguo�
i_j_\hahd�ª�b��©Ihkl�^hjh`gh
патрульной службы». Общие
технические требования, правила применения
=HK
L�J������
GZjm`gZy�j_deZfZ�gZ�Z\lhfh[bevguo�^hjh]Zo�b�l_jjblhjbyo�
]hjh^kdbo�b�k_evkdbo�ihk_e_gbc��H[sb_�l_ogbq_kdb_�lj_[h\Zgby�
d�kj_^kl\Zf�gZjm`ghc�j_deZfu��IjZ\beZ�jZaf_s_gby�

78

Обозначение
нормативного документа
Название нормативного документа
ГОСТ Р 52056
Вяжущие полимерно
битумные дорожные на основе
блоксопо
лимеров типа Стирол
бутадиен
стирол. Технические
условия
=HKL�J������
Wfmevkbb�[blmfgu_�^hjh`gu_��L_ogbq_kdb_�mkeh\by
=HKL�J������
Ihjhrhd�fbg_jZevguc�^ey�ZknZevlh[_lhgguo�b�
hj]Zghfbg_jZevguo�kf_k_c��L_ogbq_kdb_�mkeh\by
=HKL�J������
ogbq_kdb_�kj_^kl\Z�hj]ZgbaZpbb�^hjh`gh]h�^\b`_gby��
K\_lhnhju�^hjh`gu_��Lbiu�b�hkgh\gu_�iZjZf_lju��H[sb_�
l_ogbq_kdb_�lj_[h\Zgby��F_lh^u�bkiulZgbc
=HKL�J������
L_ogbq_kdb_�kj_^kl\Z�hj]ZgbaZpbb�^hjh`gh]h�^\b`_gby��
IjZ\beZ�ijbf_g_gby�^hjh`guo�agZdh\��jZ
af_ldb��k\_lhnhjh\��
^hjh`guo�h]jZ`^_gbc�b�gZijZ\eyxsbo�mkljhckl\
=HKL�J������
L_ogbq_kdb_�kj_^kl\Z�hj]ZgbaZpbb�^hjh`gh]h�^\b`_gby��AgZdb�
^hjh`gu_��H[sb_�l_ogbq_kdb_�lj_[h\Zgby
=HKL�J������
DeZkkbnbdZpby�Z\lhfh[bevguo�^hjh]��Hkgh\gu_�iZjZf_lju
lj_[h\Zgby
=HKL�J������
=_hf_ljbq_kdb_�we_f_glu�Z\lhfh[bevguo�^hjh]
=HKL�J������
�hjh]b�Z\lhfh[bevgu_�h[s_]h�ihevah\Zgby��FZl_jbZeu�^ey�
^hjh`ghc�jZaf_ldb��L_ogbq_kdb_�lj_[h\Zgby
=HKL�J������
�hjh]b�Z\lhfh[bevgu_�h[s_]h�ihevah\Zgby��
FZl_jbZeu�^ey�
^hjh`ghc�jZaf_ldb��F_lh^u�bkiulZgbc
=HKL�J�����
�hjh]b�Z\lhfh[bevgu_�h[s_]h�ihevah\Zgby��F_lh^u�
hij_^_e_gby�iZjZf_ljh\�]_hf_ljbq_kdbo�we_f_glh\�
Z\lhfh[bevguo�^hjh]
=HKL�J������
L_ogbq_kdb_�kj_^kl\Z�hj]ZgbaZpbb�^hjh`gh]h�^\b`_gb
y��
H]jZ`^_gby�^hjh`gu_�m^_j`b\Zxsb_�[hdh\u_�^ey�
Z\lhfh[be_c��H[sb_�l_ogbq_kdb_�lj_[h\Zgby�
=HKL�J������
;helu�b�]Zcdb�\ukhdhijhqgu_�b�rZc[u�^ey�f_lZeebq_kdbo�
dhgkljmdpbc��H[sb_�l_ogbq_kdb_�mkeh\by
=HKL�J������
;helu�\ukhdhijhqgu_�k�r_klb]jZgg
hc�]heh\dhc�k�
m\_ebq_gguf�jZaf_jhf�ih^�dexq�^ey�f_lZeebq_kdbo�
dhgkljmdpbc��L_ogbq_kdb_�mkeh\by
=HKL�J������
=Zcdb�\ukhdhijhqgu_�r_klb]jZggu_�k�m\_ebq_gguf�jZaf_jhf�
ih^�dexq�^ey�f_lZeebq_kdbo�dhgkljmdpbc��L_ogbq_kdb_�
mkeh\by
=HKL�J������
RZc[u
d�\ukhdhijhqguf�[helZf�^ey�f_lZeebq_kdbo�
dhgkljmdpbc��L_ogbq_kdb_�mkeh\by
=HKL�J������
�hjh]b�Z\lhfh[bevgu_�h[s_]h�ihevah\Zgby��GhjfZlb\gu_�
gZ]jmadb��jZkq_lgu_�ko_fu�gZ]jm`_gby�b�]Z[Zjblu�ijb[eb`_gby
=HKL�J������
�hjh]b�Z\lhfh[bevgu_�h[s_]h�
ihevah\Zgby��We_f_glu�
h[mkljhckl\Z��DeZkkbnbdZpby
=HKL�J������
�hjh]b�Z\lhfh[bevgu_�h[s_]h�ihevah\Zgby��We_f_glu�
h[mkljhckl\Z��H[sb_�lj_[h\Zgby

79

Обозначение
нормативного документа
Название нормативного документа
ГОСТ Р 52767
Дороги автомобильные общего пользования. Элементы
обустройства. Методы определения па
раметров
ГОСТ Р 53170
Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для
дорожной разметки. Штучные формы. Технические требования
ГОСТ Р 53171
Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для
дорожной разметки. Штучные формы. Методы кон
троля
ГОСТ Р 53172
Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для
дорожной разметки. Микростеклошарики. Технические
требования
=HKL�J������
�hjh]b�Z\lhfh[bevgu_�h[s_]h�ihevah\Zgby��Ba^_eby�^ey�
^hjh`ghc�jZaf_ldb��Fbdjhkl_dehrZjbdb��F_lh^
u�dhgljhey
=HKL�J������
IhehlgZ�g_ldZgu_��F_lh^u�hij_^_e_gby�ijhqghklb�
=HKL�J������
BgnhjfZpbhggu_�l_ogheh]bb��Kljmdlmjbjh\Zggu_�dZ[_evgu_�
kbkl_fu��Ijh_dlbjh\Zgb_�hkgh\guo�maeh\�kbkl_fu��H[sb_�
lj_[h\Zgby
=HKL������
;_lhgu��IjZ\beZ�dh
gljhey�b�hp_gdb�ijhqghklb�� \aZf_g�=HKL�J�
=HKL�J������
Ihdjulb_�ihebf_jgh_�lhgdhkehcgh_�ijh_a`_c�qZklb�fhklh\��
L_ogbq_kdb_�mkeh\by
=HKL�J������
Hihjgu_�qZklb�f_lZeebq_kdb_�dZldh\u_�^ey�fhklhkljh_gby��
L_ogbq_kdb_�mkeh\by
=HKL�J���
629
Rimgl�b�rimgl
k\Zb�ba�klZevguo�oheh^gh]gmluo�ijhnbe_c��
L_ogbq_kdb_�mkeh\by
=HKL�J������
;helu�\ukhdhijhqgu_�pbebg^jbq_kdb_�b�dhgbq_kdb_�^ey�
fhklhkljh_gby��]Zcdb�b�rZc[u�d�gbf��L_ogbq_kdb_�mkeh\by
=HKL�J������
DZgZlu�klZevgu_�ZjfZlmjg
u_�k_fbijh\hehqgu_�
klZ[bebabjh\Zggu_��L_ogbq_kdb_�mkeh\by
=HKL�J������
Wg_j]hk[_j_`_gb_��L_jfbgu�b�hij_^_e_gby
=HKL�J������
�=eh[ZevgZy�gZ\b]ZpbhggZy�kimlgbdh\Zy�kbkl_fZ��Kbkl_fZ�
gZ\b]Zpbhggh]h�^bki_lq_jkdh]h�dhgljhey�\uiheg_gby�
]hkm^Zjkl\_gg
h]h�aZdZaZ�gZ�kh^_j`Zgb_�n_^_jZevguo�
Z\lhfh[bevguo�^hjh]��GZagZq_gb_��khklZ\�b�oZjZdl_jbklbdb�
ih^kbkl_fu�dZjlh]jZnbq_kdh]h�h[_ki_q_gby
=HKL�J������
GZ^_`ghklv�kljhbl_evguo�dhgkljmdpbc�b�hkgh\Zgbc��Hkgh\gu_�
iheh`_gby�b�lj_[h\Zgby
=HKL�J������
�hjh]b�Z\lhfh[bevgu_�h[s_]h�ihevah\Zgby��=hjbahglZevgZy�
hk\_s_gghklv�hl�bkdmkkl\_ggh]h�hk\_s_gby��L_ogbq_kdb_�
lj_[h\Zgby�
=HKL�J������
�hjh]b�Z\lhfh[bevgu_�h[s_]h�ihevah\Zgby��Ba^_eby�^ey�
^hjh`ghc�jZaf_ldb��Ihebf_jgu_�e_glu��L_ogbq_kdb_�
lj_[h\Zgby
=HKL�J������
�hjh]b�Z\lhfh[bevgu_�h[s_]h�ihevah\Zgby��Ba^_eby�^ey�
^hjh`ghc�jZaf_ldb��Ihebf_jgu_�e_glu��F_lh^u�bkiulZgbc

80

Обозначение
нормативного документа
Название нормативного документа
ГОСТ Р 54308
Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная
освещенность от искусственного освещения. Методы контр
оля
ГОСТ Р 9.915
Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы,
сплавы, покрытия, изделия. Методы испытаний на водородное
охрупчивание
=HKL�
ISO
Kbkl_fu�f_g_^`f_glZ�dZq_kl\Z��Lj_[h\Zgby
=HKL�J�BKH�����
K\ZjdZ�b�jh
^kl\_ggu_�ijhp_kku��I_j_q_gv�b�mkeh\gu_�
h[hagZq_gby�ijhp_kkh\
=HKL�J�BKH�����
BkiulZgby�jZajmrZxsb_�k\Zjguo�r\h\�f_lZeebq_kdbo�
fZl_jbZeh\��BkiulZgb_�gZ�ijh^hevgh_�jZkly`_gb_�f_lZeeZ�r\Z�
k\Zjguo�kh_^bg_gbc��\uiheg_gguo�k\Zjdhc�ieZ\e_gb_f
hfie_dk�gZpbhgZevguo�
klZg^Zjlh\�=HKL�J�BKH�
2002
Lhqghklv�� ijZ\bevghklv�b�ij_pbabhgghklv�\f�f_lh^h\�b�
j_amevlZlh\�baf_j_gbc��QZklb���
ГОСТ Р ИСО 12491
Материалы и изделия строительные. Статистические методы
контроля качест
ГОСТ ИСО/МЭК
Общие требования к компетентности испытательных и
калибровочных лабораторий
ГОСТ 12.3.033
Система стандартов безопасности труда. Строительные
машины. Общие требования безопасности при эксплуатации
ГОСТ 12.4.0
Система стандартов безопасности труда. Строительство.
Ограждения предохранительные инвентарные. Общие
технические условия
=HKL�J�BKH������
Kbkl_fu�mijZ\e_gby�hdjm`Zxs_c�kj_^hc��Lj_[h\Zgby�b�
jmdh\h^kl\h�ih�ijbf_g_gbx
=HKL�J������
FZl_jbZeu�]_hl_dklbevgu_��F_lh^u�hij_^_e_gby�
\h^hijhgbpZ_fhklb
=HKL�J������
FZl_jbZeu�]_hl_dklbevgu_��L_jfbgu�b�hij_^_e_gby
=HKL�J������
FZl_jbZeu�]_hl_dklbevgu_��F_lh^�hij_^_e_gby�oZjZdl_jbklbdb�
ihj
=HKL�J������
�hjh]b�Z\
lhfh[bevgu_�h[s_]h�ihevah\Zgby��:knZevlh[_lhg�
^hjh`guc�eblhc�]hjyqbc��L_ogbq_kdb_�lj_[h\Zgby
=HKL�J������
�hjh]b�Z\lhfh[bevgu_�h[s_]h�ihevah\Zgby��:knZevlh[_lhg�
^hjh`guc�eblhc�]hjyqbc��F_lh^u�bkiulZgbc
=HKL�J������
�hjh]b�Z\lhfh[bevgu
_�h[s_]h�ihevah\Zgby��FZl_jbZeu�
]_hkbgl_lbq_kdb_�^ey�^hjh`gh]h�kljhbl_evkl\Z��DeZkkbnbdZpby��
l_jfbgu�b�hij_^_e_gby
=HKL�J������
�hjh]b�Z\lhfh[bevgu_�h[s_]h�ihevah\Zgby��FZl_jbZeu�
]_hkbgl_lbq_kdb_�^ey�Zjfbjh\Zgby�ZknZevlh[_lhgguo�keh_\�
^hjh`ghc�h
^_`^u��L_ogbq_kdb_�lj_[h\Zgby
=HKL�J������
�hjh]b�Z\lhfh[bevgu_�h[s_]h�ihevah\Zgby��FZl_jbZeu�
]_hkbgl_lbq_kdb_�^ey�Zjfbjh\Zgby�ZknZevlh[_lhgguo�keh_\�
^hjh`ghc�h^_`^u��F_lh^�hij_^_e_gby�l_iehklhcdhklb
=HKL�J������
=jZgmeyl�klZjh]h�ZknZ
evlh[_lhgZ��L_ogbq_kdb_�mkeh\by

81

Обозначение
нормативного документа
Название нормативного документа
СНиП, СП, СН, ОСТ, ППБ
СП 28.13330.2012
Защита строительных конструкций от коррозии.
Актуализированная редакция СНиП 2.03.11
СНиП
Магистральные трубопроводы
СНиП 3.01.03
Геодезические ра
боты в строительстве
СНиП 3.01.04
Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов
СНиП 3.04.03
Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии
СНиП 3.05.06
Электротехнические устройства
СНиП 3.04.01
Изоляционные и отделочные покрытия
СНиП 3.03.01
Несущие и ограждающие конструкции
СНиП 1.04.03
Часть I. Нормы продолжительности строительства и задела в
строительстве предприятий, зданий и сооружений.
Часть II. Нормы продолжительности
строительства и задела в
строительстве предприятий, зданий и сооружений.
KGbI��������
:\lhfh[bevgu_�^hjh]b
KGbI��������
Fhklu�b�ljm[u��IjZ\beZ�h[ke_^h\Zgbc�b�bkiulZgbc
KGbI���
Bgkljmdpby�h�ihjy^d_�jZajZ[hldb��kh]eZkh\Zgby��w
dki_jlbau�b�
ml\_j`^_gby�]jZ^hkljhbl_evghc�^hdmf_glZpbb
KGbI���
;_ahiZkghklv�ljm^Z�\�kljhbl_evkl\_��QZklv����Kljhbl_evgh_�
ijhba\h^kl\h
KGbI���
Ih`ZjgZy�[_ahiZkghklv�a^Zgbc�b�khhjm`_gbc
KGbI���
Klhygdb�Z\lhfh[be_c
KGbI���
=_hnbabdZ�hiZkguo�ijbjh^guo�\ha^_ckl\bc
KGbI���
Bg`_g_jgZy�aZsblZ�l_jjblhjbc��a^Zgbc�b�khhjm`_gbc�hl�
hiZkguo�]_heh]bq_kdbo�ijhp_kkh\��Hkgh\gu_�iheh`_gby
KGbI���
Kljhbl_evgZy�debfZlheh]by
KGbI���
L_ie
h\Zy�aZsblZ�a^Zgbc
KGbI���
Lhgg_eb�`_e_agh^hjh`gu_�b�Z\lh^hjh`gu_
KI��������������
K\h^�ijZ\be��Kljhbl_evkl\h�\�k_ckfbq_kdbo�jZchgZo
:dlmZebabjh\ZggZy�j_^Zdpby�KGbI�
KI��������������
K\h^�ijZ\be��GZ]jmadb�b�\ha^_ckl\by�:dlm
Zebabjh\ZggZy�
j_^Zdpby�KGbI��������
85*
KI��������������
K\h^�ijZ\be��Hkgh\Zgby�a^Zgbc�b�khhjm`_gbc��
:dlmZebabjh\ZggZy�j_^Zdpby�KGbI��������
KI��������������
K\h^�ijZ\be��Hkgh\Zgby�]b^jhl_ogbq_kdbo�khhjm`_gbc��
:dlmZebabjh\ZggZy�j_^Zdpby�KGbI
KI���
Ijh_dlbjh\Zgb_�b�fhglZ`�we_dljhmklZgh\hd�`beuo�b�
h[s_kl\_gguo�a^Zgbc�

82

Обозначение
нормативного документа
Название нормативного документа
СП 31.13330.2012
Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.
Актуализированная редакция СНиП 2.04.02
СП 34.13330.2012
Свод пр
авил. Автомобильные дороги. Актуализированная
редакция СНиП 2.05.02
85* Автомобильные дороги (введение в
действие с 1 июля 2013 г.)
KI���������������
K\h^�ijZ\be��Fhklu�b�ljm[u��:dlmZebabjh\ZggZy�j_^Zdpby�
KGbI��������
KI��������������
K\h^�i
jZ\be��K\Zcgu_�nmg^Zf_glu��:dlmZebabjh\ZggZy�
j_^Zdpby�KGbI��������
KI��������������
K\h^�ijZ\be��=jZ^hkljhbl_evkl\h��IeZgbjh\dZ�\�aZkljhcdZo�
]hjh^kdbo�b�k_evkdbo�ihk_e_gbc��k�^hiheg_gbyfb�b�
baf_g_gbyfb��:dlmZebabjh\ZggZy�j_^Zdpby�KGbI��������
KI��������������
K\h^�ijZ\be��A_feygu_�khhjm`_gby��hkgh\Zgby�b�nmg^Zf_glu��
:dlmZebabjh\ZggZy�j_^Zdpby�KGbI��������
KI��������������
K\h^�ijZ\be��Fhklu�b�ljm[u��:dlmZebabjh\ZggZy�j_^Zdpby�
KGbI��������
KI��������������
K\h^�ijZ\be��©K
GbI���
���Bg`_g_jgu_�baukdZgby�^ey�
kljhbl_evkl\Z��Hkgh\gu_�iheh`_gby�ª�� \\_^_gb_�\�^_ckl\b_�k���
bxey������]��\f
KI��������������
K\h^�ijZ\be��Hj]ZgbaZpby�kljhbl_evkl\Z��:dlmZebabjh\ZggZy�
j_^Zdpby�KGbI���
2004
KI��������������
KGbI���
;_ahiZkghklv�ljm^Z�\�kljhbl_evkl\_��QZklv����
H[sb_�lj_[h\Zgby
KI��������������
K\h^�ijZ\be��AZsblZ�hl�rmfZ��:dlmZebabjh\ZggZy�j_^Zdpby�
KGbI���
KI��������������
K\h^�ijZ\be��?kl_kl\_ggh_�b�bkdmkkl\_ggh_�hk\_s_gb_��
:dlmZebabjh\ZggZy�j_^Z
dpby�KGbI���
KI���
Bg`_g_jgh
wdheh]bq_kdb_�baukdZgby�^ey�kljhbl_evkl\Z
KI���
Bg`_g_jgh
]b^jhf_l_hjheh]bq_kdb_�baukdZgby�^ey�
kljhbl_evkl\Z
KI���
Bg`_g_jgh
]_h^_abq_kdb_�baukdZgby�^ey�kljhbl_evkl\Z
KI���
Bg`_g_jgh
]_heh]bq_kdb_�baukdZgby�^ey�kljhbl_evkl\Z
KI���
BaukdZgby�]jmglh\uo�kljhbl_evguo�fZl_jbZeh\
KI���
;_ahiZkghklv�ljm^Z�\�kljhbl_evkl\_��J_r_gby�ih�hojZg_�ljm^Z�b�
ijhfure_gghc�[_ahiZkghklb�\�ijh_dlZo�hj]ZgbaZpbb�
kljh
bl_evkl\Z�b�ijh_dlZo�ijhba\h^kl\Z�jZ[hl
HKL����������������
:\lh[mkgu_�hklZgh\db�gZ�Z\lhfh[bevguo�^hjh]Zo��H[sb_�
l_ogbq_kdb_�lj_[h\Zgby
HLJ:KE?U?�.9U;&#x?-20;HJH@GU?�F?LH.9U;&#x?-20;BQ?KDB?�.9U;&#x?-20;HDMF?GLU
ВСН 3
Инструкция по учету потерь народного хозяйства от дорож
но
транспортных происшествий при проектировании
автомобильных дорог

83

Обозначение
нормативного документа
Название нормативного документа
ВСН 4
Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на
автомобильных дорогах.
ВСН 5
Инструкция по разбивочным работам при строительстве,
реконструкции и капитальном рем
онте автомобильных дорог и
искусственных сооружений
KG��
MdZaZgby�ih�kljhbl_evkl\m��j_fhglm�b�kh^_j`Zgbx�]jZ\bcguo�
ihdjulbc
KG��
Bgkljmdpby�ih�hojZg_�ijbjh^ghc�kj_^u�ijb�kljhbl_evkl\_��
j_fhgl_�b�kh^_j`Zgbb�Z\lhfh[bevguo�^hjh]
KG�
MdZaZgby�ih�Zjobl_dlmjgh
eZg^rZnlghfm�ijh_dlbjh\Zgbx�
Z\lhfh[bevguo�^hjh]
KG���
IjZ\beZ�ijb_fdb�jZ[hl�ijb�kljhbl_evkl\_�b�j_fhgl_�
Z\lhfh[bevguo�^hjh]
KG���
MdZaZgby�ih�h[_ki_q_gbx�[_ahiZkghklb�^\b`_gby�gZ�
Z\lhfh[bevguo�^hjh]Zo
KG���
L_ogbq_kdb_�mdZaZgby�ih�hp_gd_�b�ih\ur_gbx�l_ogbdh
wdkiemZlZpbhgguo�dZq_kl\�^hjh`guo�h^_`^�b�a_feygh]h�
ihehlgZ�Z\lhfh[bevguo�^hjh]
KG���
Bgkljmdpby�ih�mkljhckl\m�]b^jhbaheypbb�dhgkljmdpbc�fhklh\�
b�ljm[�gZ�`_e_aguo��Z\lhfh[bevguo�b�]hj
h^kdbo�^hjh]Zo�
ВСН 32
Инструкция по определению грузоподъёмности
железобетонных балочных пролётных строений
эксплуатируемых мостов
KG���
MdZaZgby�ih�ijhba\h^kl\m�baukdZgbc�b�ijh_dlbjh\Zgbx�
e_khgZkZ`^_gbc�\^hev�Z\lhfh[bevguo�^hjh]
KG���
Bgkljmdpby�ih�hj]ZgbaZpbb�^\b`_gby�b�h]jZ`^_gbx�f_kl�
ijhba\h^kl\Z�^hjh`guo�jZ[hl
KG����
L_ogbq_kdb_�mdZaZgby�ih�mkljhckl\m�^hjh`guo�ihdjulbc�k�
r_jhoh\Zlhc�ih\_joghklvx
KG���
J_]bhgZevgu_�b�hljZke_\u_�ghjfu�f_`j_fhglguo�kjhdh\
kem`[u�g_`_kldbo�^hjh`guo�h^_`^�b�ihdjulbc�
ВСН 42
Нормы расхода строительных материалов на строительство и
ремонт автомобильных дорог и мостов
ВСН 51
Инструкция по уширению автодорожных мостов и путепроводов
ВСН 103
Технические
указания по проектированию пересечений и
примыканий автомобильных дорог
ВСН 123
Инструкция по устройству покрытий и оснований из
щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных
органическими вяжущими
KG����
Bgkljmdpby�ih�kljhb
l_evkl\m�p_f_glh[_lhgguo�ihdjulbc�
Z\lhfh[bevguo�^hjh]
KG����
Mkljhckl\h�k\Zcguo�nmg^Zf_glh\�fhklh\�� ba�[mjh\uo�k\Zc�\f
KG����
L_ogbq_kdb_�mdZaZgby�ih�ijh_dlbjh\Zgbx�b�ijhba\h^kl\m�
;mjh\aju\guo�jZ[hl�ijb�khhjm`_gbb�a_feygh]h�ihehlgZ

84

Обозначение
нормативного документа
Название нормативного документа
ВСН 206
Нормы проектирования. Параметры ветровых волн,
воздействующих на откосы транспортных сооружений на реках
ВСН 208
Инженерно
геодезические изыскания железных и
автомобильных дорог
ВСН 210
Нормы проектирования, строительства и экс
плуатации
противоналедных сооружений и устройств
ОДМ 218.011
Методические рекомендации по озеленению автомобильных
дорог
ОДН 218.012
Общие технические требования к ограждающим устройствам
на мостовых сооружениях, расположенных на магистр
альных
автомобильных дорогах
H�G��������
GhjfZlb\u�ihlj_[ghklb�\�^hjh`ghc�l_ogbd_�^ey�kh^_j`Zgby�
Z\lhfh[bevguo�^hjh]
H�G����������
IjZ\beZ�^bZ]ghklbdb�b�hp_gdb�khklhygby�Z\lhfh[bevguo�^hjh]
H�G����������
Jmdh\h^kl\h�ih�hp_gd_
ljZgkihjlgh
wdkiemZlZpbhggh]h�
khklhygby�fhklh\uo�khhjm`_gbc�� jZkihjy`_gb_�JhkZ\lh^hjZ�hl�
�����������‹HK
j�\f�
H�G����������
�©j_f_ggh_�jmdh\h^kl\h�ih�hij_^_e_gbx�]jmahih^tzfghklb�
fhklh\uo�khhjm`_gbc�gZ�Z\lhfh[bevguo�^hjh]Zo�ª�
� jZkihjy`_gb_�Jhk
Z\lh^hjZ�hl������������‹HK
154
j�\f�
H�G��������
Ijh_dlbjh\Zgb_�g_`_kldbo�^hjh`guo�h^_`^
H�G����������
F_lh^bdZ�hp_gdb�l_ogbq_kdh]h�khklhygby�fhklh\uo�
khhjm`_gbc�gZ�Z\lhfh[bevguo�^hjh]Zo
H�G����������
Hp_gdZ�ijhqghklb�g_`_kldbo
^hjh`guo�h^_`^
H�G����������
Lj_[h\Zgby�d�ijhlb\h]hehe_^guf�fZl_jbZeZf
H�G����������
Mdj_ie_gb_�h[hqbg�Z\lhfh[bevguo�^hjh]
H�G����������
IhdZaZl_eb�b�ghjfu�wdheh]bq_kdhc�[_ahiZkghklb�Z\lhfh[bevghc�
^hjh]b
H�F���������
J_dhf_g^Zpbb�ih�jZajZ[hld_�b�ijbf_g_gbx�^hdmf_glh\�
l_ogbq_kdh]h�j_]mebjh\Zgby�\�kn_j_�^hjh`gh]h�ohayckl\Z
H�F����������
J_dhf_g^Zpbb�ih�hj]ZgbaZpbb�b�ijh\_^_gbx�jZ[hl�ih�
klZg^ZjlbaZpbb�\�^hjh`ghf�ohayckl\_
H�F����������
J_dhf_g
^Zpbb�ih�bkihevah\Zgbx�ihebf_jgh
[blmfguo�\y`msbo�
fZl_jbZeh\�gZ�hkgh\_�[ehdkhihebf_jh\�lbiZ�K;K�ijb�
kljhbl_evkl\_�b�j_dhgkljmdpbb�Z\lhfh[bevguo�^hjh]
H�F����������
F_lh^bq_kdb_�j_dhf_g^Zpbb�ih�ijbf_g_gbx�ihebf_jgh
^bki_jkgh]h�Zjfbjh\Zgby�ZknZevl
h[_lhgh\�k�bkihevah\Zgb_f�
j_abgh\h]h�l_jfhweZklhieZklZ�� JLWI�\f
H�F����������
F_lh^bq_kdb_�j_dhf_g^Zpbb�ih�l_jfhijhnbebjh\Zgbx�
ZknZevlh[_lhgguo�ihdjulbc
H�F����������
F_lh^bq_kdb_�j_dhf_g^Zpbb�ih�hj]ZgbaZpbb�h[ke_^h\Zgby�b�
bkiulZgby�fhk
lh\uo�khhjm`_gbc�gZ�Z\lhfh[bevguo�^hjh]Zo�
H�F����������
Jmdh\h^kl\h�ih�ijh\_^_gbx�fhgblhjbg]Z�khklhygby�
wdkiemZlbjm_fuo�fhklh\uo�khhjm`_gbc

85

Обозначение
нормативного документа
Название нормативного документа
ОДМ 218.5.001
Методические рекомендации по защите и очистке
автомобильных дорог от снега
ОДМ 218.4.002
Рекомендации по защите от коррозии конструкций,
эксплуатируемых на автомобильных дорогах Российской
Федерации мостовых сооружений, ограждений и дорожных
знаков
H�F����������
Jmdh\h^kl\h�ih�mkljZg_gbx�b�ijhnbeZdlbd_�\hagbdgh\
_gby�
mqZkldh\�dhgp_gljZpbb��LI�ijb�wdkiemZlZpbb�Z\lhfh[bevguo�
^hjh]
H�F����������
J_dhf_g^Zpbb�ih�ijh_dlbjh\Zgbx�b�kljhbl_evkl\m�
\h^hijhimkdguo�khhjm`_gbc�ba�f_lZeebq_kdbo�]hnjbjh\Zgguo�
kljmdlmj�gZ�Z\lhfh[bevguo�^hjh]Zo�h[s_]h�ihevah\Zgby�k�
mq_l
hf�j_]bhgZevguo�mkeh\bc�� ^hjh`gh
климатических зон)
(взамен ВСН 176
H�F����������
F_lh^bq_kdb_�j_dhf_g^Zpbb�ih�ijbf_g_gbx�]_hk_lhd��b�
iehkdbo�]_hj_r_lhd��^ey�Zjfbjh\Zgby�ZknZevlh[_lhgguo�keh_\�
mkh\_jr_gkl\h\Zgguo�\b^h\�ihdjulbc�ijb�dZiblZevg
hf�
j_fhgl_�b�j_fhgl_�Z\lhfh[bevguo�^hjh]
H�F����������
J_dhf_g^Zpbb�ih�hkms_kl\e_gbx�kljhbl_evgh]h�dhgljhey�gZ�
n_^_jZevguo�Z\lhfh[bevguo�^hjh]Zo�
H�F����������
F_lh^bq_kdb_�j_dhf_g^Zpbb�ih�ki_pbZebabjh\Zgghfm�
]b^jhf_l_hjheh]bq_kdhfm�h
[_ki_q_gbx�^hjh`gh]h�ohayckl\Z
H�F����������
J_dhf_g^Zpbb�ih�jZkq_lm�hiheag_hiZkguo�kdehgh\�� hldhkh\�\f�b�
hij_^_e_gbx�hiheag_\uo�^Z\e_gbc�gZ�bg`_g_jgu_�khhjm`_gby�
Z\lhfh[bevguo�^hjh]�
H�F����������
J_dhf_g^Zpbb�ih�h[_ki_q_gbx�[_ahiZkghk
lb�^\b`_gby�gZ�
Z\lhfh[bevguo�^hjh]Zo
H�F����������
2010
J_dhf_g^Zpbb�ih�ijbf_g_gbx�]_hkbgl_lbq_kdbo�fZl_jbZeh\�
ijb�kljhbl_evkl\_�b�j_fhgl_�Z\lhfh[bevguo�^hjh]
H�F����������
DeZkkbnbdZpby��l_jfbgu��hij_^_e_gby�]_hkbgl_lbq_kdbo�
fZl_jbZeh\�ij
bf_gbl_evgh�d�^hjh`ghfm�ohayckl\m
H�F����������
J_dhf_g^Zpbb�ih�f_lh^bdZf�bkiulZgbc�]_hkbgl_lbq_kdbo�
fZl_jbZeh\�\�aZ\bkbfhklb�hl�h[eZklb�bo�ijbf_g_gby�\�
^hjh`ghc�hljZkeb
H�F����������
F_lh^bq_kdb_�j_dhf_g^Zpbb�ih�hij_^_e_gbx�^himklbf
uo�
hk_\uo�gZ]jmahd�Z\lhljZgkihjlguo�kj_^kl\�\�\_k_ggbc�i_jbh^�
gZ�hkgh\Zgbb�j_amevlZlh\�^bZ]ghklbdb�Z\lhfh[bevguo�^hjh]�
h[s_]h�ihevah\Zgby�n_^_jZevgh]h�agZq_gby
H�F����������
�©J_dhf_g^Zpbb�ih�^bZ]ghklbd_�Zdlb\ghc�dhjjhabb�ZjfZlmju�\�
`_e_ah[_lhgg
uo�dhgkljmdpbyo�fhklh\uo�khhjm`_gbc�gZ�
Z\lhfh[bevguo�^hjh]Zo�f_lh^hf�ihl_gpbZeh\�ihemwe_f_glZ�ª
H�F����������
�©F_lh^bq_kdb_�j_dhf_g^Zpbb�ih�abfg_fm�kh^_j`Zgbx�
Z\lhfh[bevguo�^hjh]�k�bkihevah\Zgb_f�ki_pbZebabjh\Zgghc�
]b^jhf_l_hjheh]bq_kdhc�bgnhjfZ
pbb�� ^ey�hiulgh]h�
ijbf_g_gby�\f�ª
H�F����������
�©J_dhf_g^Zpbb�ih�ijbf_g_gbx�ghjf�=HKL�J�BKH������
\�^hjh`ghf�ohayckl\_�ª

86

Обозначение
нормативного документа
Название нормативного документа
ОДМ 218.2.012
Классификация конструктивных элементов искусственных
дорожных сооружений.
ОДМ 218.3.008
Рекомендации по мониторингу и обследованию подпорных
стен и удерживающих сооружений на оползневых участках
автомобильных дорог.
H�F����������
P_f_glu�^ey�[_lhgZ�ihdjulbc�b�hkgh\Zgbc�Z\lhfh[bevguo�
^hjh]�
H�F����������
J_dhf_g^Zpbb�ih�
ijbf_g_gbx�[blmfguo�wfmevkbc�ijb�
mkljhckl\_�aZsblguo�keh_\�baghkZ�ba�ebluo�wfmevkbhggh
минеральных смесей.
ОДМ 218.3.014
Методика оценки технического состояния мостовых
сооружений на автомобильных дорогах.
ОДМ 218.3.015
Методические
рекомендации по строительству
цементобетонных покрытий в скользящих формах
ОДМ 218.4.007
Методические рекомендации по проведению оценки
уязвимости объектов транспортной инфраструктуры в сфере
дорожного хозяйства
H�F����������
F_lh^bq_
kdb_�j_dhf_g^Zpbb�ih�aZsbl_�hl�ljZgkihjlgh]h�rmfZ�
l_jjblhjbc��ijbe_]Zxsbo�d�Z\lhfh[bevguf�^hjh]Zf
H�F����������
F_lh^bq_kdb_�j_dhf_g^Zpbb�ih�ijh_dlbjh\Zgbx�b�mkljhckl\m�
[mjhgZ[b\guo�k\Zc�ih\ur_gghc�g_kms_c�kihkh[ghklb�ih�
]jmglm�ª
H�F�������
F_lh^bq_kdb_�j_dhf_g^Zpbb�ih�aZsbl_�hl�ljZgkihjlgh]h�rmfZ�
l_jjblhjbc��ijbe_]Zxsbo�d�Z\lhfh[bevguf�^hjh]Zf
H�F����������
F_lh^bq_kdb_�j_dhf_g^Zpbb�ih�hij_^_e_gbx�g_h[oh^bfh]h�
iZjdZ�^hjh`gh
эксплуатационной техники для выполнения
работ по
содержанию автомобильных дорог при разработке
проектов содержания автомобильных дорог»
H�F����������
F_lh^bq_kdb_�j_dhf_g^Zpbb�ih�hp_gd_�ijhimkdghc�
kihkh[ghklb�Z\lhfh[bevguo�^hjh]
H�F����������
F_lh^bq_kdb_�j_dhf_g^Zpbb�gZ�ih\lhjgh_�
bkihevah\Zgb_�
ZknZevlh[_lhgZ�ijb�kljhbl_evkl\_�� j_dhgkljmdpbb�\f�
Z\lhfh[bevguo�^hjh]�ª
H�F����������
F_lh^bq_kdb_�j_dhf_g^Zpbb�ih�hij_^_e_gbx�fh^mey�
mijm]hklb�^hjh`ghc�h^_`^u�k�bkihevah\Zgb_f�klZlbq_kdh]h�
`_kldh]h�rlZfiZ�ª
H�F����������
_lh^bq_kdb_�j_dhf_g^Zpbb�ih�hp_gd_�ijhqghklb�g_`_kldbo�
^hjh`guo�h^_`^
H�F����������
�_nhjfZpbhggu_�r\u�fhklh\uo�khhjm`_gbc�gZ�
Z\lhfh[bevguo�^hjh]Zo
H�F����������
F_lh^bq_kdb_�j_dhf_g^Zpbb�ih�jZkq_lm�b�ijh_dlbjh\Zgbx�
k\Zcgh
анкерных со
оружений инженерной защиты
автомобильных дорог»
H�F����������
F_lh^bq_kdb_�j_dhf_g^Zpbb�ih�jZkq_lm�b�ijh_dlbjh\Zgbx�
Zjfh]jmglh\uo�ih^ihjguo�kl_g�gZ�Z\lhfh[bevguo�^hjh]Zo�ª

87

Обозначение
нормативного документа
Название нормативного документа
ОДМ 218.3.020
Методические рекомендации по обеспечению устойчив
ости
битумов против старения в технологических процессах
изготовления и применения асфальтобетонных смесей
H�F����������
F_lh^bq_kdb_�j_dhf_g^Zpbb�ih�ih^[hjm�khklZ\h\�
ZknZevlh[_lhgguo�kf_k_c�k�mq_lhf�\ebygby�Z^]_abhgguo�
^h[Z\hd�gZ�klZj_gb_�hj]Zg
bq_kdbo�\y`msbo�\�
[blmfhfbg_jZevguo�kf_kyo
H�F����������
F_lh^bq_kdb_�j_dhf_g^Zpbb�ih�hij_^_e_gbx�nbabdh
f_oZgbq_kdbo�k\hckl\�ZknZevlh[_lhgh\�ba�]hjyqbo�kf_k_c��
]Zjfhgbabjh\Zgguo�k�_\jhi_ckdbfb�ghjfZfb
F�K���
F_lh^bq_kdb_�j_dhf_g^Z
pbb�ih�jZajZ[hld_�b�hnhjfe_gbx�
l_ogheh]bq_kdhc�dZjlu
F�K���
F_lh^bq_kdb_�j_dhf_g^Zpbb�ih�jZajZ[hld_�b�hnhjfe_gbx�
ijh_dlZ�hj]ZgbaZpbb�kljhbl_evkl\Z�b�ijh_dlZ�ijhba\h^kl\Z�
jZ[hl
F�K���
F_lh^bdZ�hij_^_e_gby�klhbfhklb�kljhbl_evghc�i
jh^mdpbb�gZ�
l_jjblhjbb�Jhkkbckdhc�N_^_jZpbb
KL�:G:JLU�HJ=:GBA:PBB�=HKM�:JKL?GGHC�DHFI:GBB��©:L&#x-1.1;&#xL-13;&#x.5H0;HHJ�ª
СТО АВТОДОР 2.1
«Битумы нефтяные дорожные улучшенные. Технические
условия»
СТО АВТОДОР 2.2
«Смеси щебеночно
песчаные из металлургиче
ских шлаков для
строительства слоев оснований и укрепления обочин
автомобильных дорог. Технические условия»
KLH�:LHL-8;&#x.6H1;.50;HJ����
�©Hj]ZgbaZpby�hp_gdb�l_ogbq_kdh]h�khklhygby�fhklh\uo�
khhjm`_gbc�gZ�Z\lhfh[bevguo�^hjh]Zo�=hkm^Zjkl\_gghc�
dhfiZgbb��©Jhkkbck
db_�Z\lhfh[bevgu_�^hjh]b�ª
KLH�:LHL-8;&#x.6H1;.50;HJ����
�©Hp_gdZ�hklZlhqgh]h�j_kmjkZ�g_`_kldbo�^hjh`guo�
dhgkljmdpbc�Z\lhfh[bevguo�^hjh]�=hkm^Zjkl\_gghc�dhfiZgbb�
�©Jhkkbckdb_�Z\lhfh[bevgu_�^hjh]b�ª
KLH�:LHL-8;&#x.6H1;.50;HJ����
�©J_dhf_g^Zpbb�ih�ebd\b^Zpbb�dhe_cghklb
gZ�Z\lhfh[bevguo�
^hjh]Zo�=hkm^Zjkl\_gghc�dhfiZgbb��©Jhkkbckdb_�
Z\lhfh[bevgu_�^hjh]b�ª�k�p_f_glh[_lhgguf�ihdjulb_f�ª
KLH�:LHL-8;&#x.6H1;.50;HJ����
�©J_dhf_g^Zpbb�ih�ijh]ghabjh\Zgbx�bgl_gkb\ghklb�^hjh`gh]h�
^\b`_gby�gZ�ieZlguo�mqZkldZo�Z\lhfh[bevguo�^hjh]�
=hkm^Zjkl
\_gghc�dhfiZgbb��©:\lh^hj�ª�b�^hoh^h\�hl�bo�
wdkiemZlZpbb�ª
KLH�:LHL-8;&#x.6H1;.50;HJ����
�©Kbkl_fZ�dhgljhey�f_oZgbabjh\Zgguo�jZ[hl�ih�kh^_j`Zgbx�
Z\lhfh[bevguo�^hjh]�=hkm^Zjkl\_gghc�dhfiZgbb��©:\lh^hj�ª�k�
bkihevah\Zgb_f�]eh[Zevghc�gZ\b]Zpbhgghc�kimlgbdh\hc�
kbkl_fu�=
EHG:KK�ª
KLH�:LHL-8;&#x.6H1;.50;HJ����
�©We_f_glu�bgl_ee_dlmZevghc�ljZgkihjlghc�kbkl_fu�gZ�
Z\lhfh[bevguo�^hjh]Zo�=hkm^Zjkl\_gghc�dhfiZgbb�ª

88

Обозначение
нормативного документа
Название нормативного документа
РАСПОРЯЖЕНИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ, ПИСЬМА
ФЗ от 30.12.2009 № 384
Технический регламент о безопасности зданий и сооружен
ий
ФЗ от 22.07.2008 № 123
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
Распоряжение Правительства
РФ от 02.09.2009 № 717
О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог
и (или) объектов дорожного сервиса
ТР 103
Технические рекомендации по устройству дорожных
конструкций с применением асфальтобетона
ФЗ от 29.12.2004 № 190
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря
2004 года № 190
ФЗ и Постановления Правительства Российской
Федерации в
^hiheg_gb_�d�=jZ^hkljhbl_evghfm�dh^_dkm
Ibkvfh�F.90;�JN�hl�
�����������‹�����
3853
с письмом Росавтодора от
07.08.2006 № 01
29/5313
Ihjy^hd�jZajZ[hldb�b�ml\_j`^_gby�ijh_dlh\�hj]ZgbaZpbb
^hjh`gh]h�^\b`_gby�gZ�Z\lhfh[bevguo�^hjh]Zo
Письмо
Росавтодора от
27.01.2003 № ОС
㈸⼀㌳㤀
ис
О собственности проектируемых объектов
Письмо Росавтодора от
17.03.2004 № ОС
㈸⼀ㄲ㜰
ис
Методические рекомендации по ремонту и содержанию
автомобильных дорог общего пользования
Письмо Росавтодора от
03.2005 № ОБ
㈸⼀ㄲ㘶
ис
О внедрении изменений и дополнений в техническую
документацию
Письмо Росавтодора от
26.05.2006 № 01
㈸⼀㌴㠶
ис
О внедрении новых материалов и технологий
Письмо Росавтодора от
21.09.2005 № СП
㈸⼀㔰㜴
ис
«Об использовании
металлических гофрированных конструкций
при строительстве и реконструкции автомобильных дорог»
Письмо Росавтодора от
21.09.2005 № СП
㈸⼀㔰㜵
ис
«О расширении объемов строительства автодорог с
цементобетонным покрытием»
Постановление
Правительс
тва РФ от
28.09.2009 № 767
«О классификации автомобильных дорог в Российской
Федерации (совместно с «Правилами классификации
автомобильных дорог в Российской федерации и их отнесения к
категориям автомобильных дорог»
IhklZgh\e_gb_�
IjZ\bl_evkl\Z�JN�h
�����������‹���
«Об утверждении Правил определения и предоставления
технических условий подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно
технического обеспечения, и
Правил подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно
_ogbq_kdh]h�h[_ki_q_gby�ª�
IhklZgh\e_gb_�
IjZ\bl_evkl\Z�JN�hl�
�����������‹�����
«Об утверждении Правил государственного учета показателей
состояния безопасности дорожного движения по
протяженности, техническому состоянию автомобильных дорог
Российской
Федерации и наличию на них объектов сервиса, по
количеству трамваев и троллейбусов».
IhklZgh\e_gb_�
IjZ\bl_evkl\Z�JN�hl�
�����������‹����
�©H�lj_[h\Zgbyo�d�h[_ki_q_gghklb�Z\lhfh[bevguo�^hjh]�
h[s_]h�ihevah\Zgby�h[t_dlZfb�^hjh`gh]h�k_j\bkZ��
jZaf_sZ_fufb�\
]jZgbpZo�ihehk�hl\h^Z�ª

89

Обозначение
нормативного документа
Название нормативного документа
Постановление Главного
государственного
санитарного врача РФ от
сентября 2007 г. № 74
«О введении в действие новой редакции
санитарно
эпидемиологических правил и нормативов
СанПин 2.2.1/2.1.1.1200
03 "санитарно
защитные зон
и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов"
Приказ Минтранса РФ от
16.11.2012 № 402
«Об утверждении Классификации работ по капитальному
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»
Приказ Минтранса РФ от
10 № 4
«Об установлении и использовании придорожных полос
автомобильных дорог федерального значения»
Приказ Минтранса РФ от
13.01.2010 № 5
«Об установлении и использовании полос отвода
автомобильных дорог федерального значения»
Приказ Минтранса
РФ от
25.07.1994 № 59
О Правилах приемки в эксплуатацию законченных
строительством федеральных автомобильных дорог.
Распоряжение Минтранса РФ
от 15.07. 2003 № ОС
О введении в действие "Рекомендаций по применению
ударобезопасных направляющих ус
тройств из композиционных
материалов на автомобильных дорогах общего пользования"
JZkihjy`_gb_�FbgljZgkZ�JN�
hl������������‹�HK
F_lh^bq_kdb_�j_dhf_g^Zpbb�ih�ijh_dlbjh\Zgbx�^hjh`guo�
h^_`^�`_kldh]h�lbiZ
JZkihjy`_gb_�FbgljZgkZ�JN�
hl��������
����‹�HK
F_lh^bq_kdb_�j_dhf_g^Zpbb�ih�mkljhckl\m�]hjbahglZevghc�
^hjh`ghc�jZaf_ldb�[_a\ha^mrguf�kihkh[hf�
JZkihjy`_gb_�FbgljZgkZ�JN�
hl������������‹�HK
Jmdh\h^kl\h�ih�[hjv[_�k�abfg_c�kdhevadhklvx�gZ�
Z\lhfh[bevguo�^hjh]Zo�
IjbdZa�Fbglj
ZgkZ�JN�hl�
�����������‹����
Об утверждении Административного регламента Федерального
дорожного агентства исполнения государственных функций по
выдаче разрешений на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, а также на ввод в эксплуатацию
автомобильн
ых дорог общего пользования федерального
значения либо их участков; частных автомобильных дорог,
строительство, реконструкция или капитальный ремонт
которых планируется осуществлять на территории двух и более
субъектов Российской Федерации; выдаче разрешен
ий на
строительство в случае прокладки или переустройства
инженерных коммуникаций в границах полосы отвода
автомобильной дороги общего пользования федерального
значения; выдаче разрешений на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, а также на ввод
эксплуатацию пересечений и примыканий к автомобильным
дорогам общего пользования федерального значения; объектов
дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода
автомобильной дороги общего пользования федерального
значения.
IjbdZa�FbgljZgk
Z�Jhkkbb�hl�
�����������‹����
О реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 23 августа 2007 г. № 539 «О нормативах
денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог
федерального значения и правилах их расчета».
IjbdZa�Jhkl_
ogZ^ahjZ�hl�
�����������‹��
Об утверждении и введении в действие Порядка ведения
общего и (или) специального журнала учета выполнения работ
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте
объектов капитального строительства.

90

Обозначение
нормативного документа
Название нормативного документа
Приказ Ростехнадзора
от
26.12.2006 № 1128
Об утверждении и введении в действие Требований к составу и
порядку ведения исполнительной документации при
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов
капитального строительства и требований, предъявляемых к
актам осви
детельствования работ, конструкций, участков сетей
инженерно
l_ogbq_kdh]h�h[_ki_q_gby�
JZkihjy`_gb_�FbgljZgkZ�
Jhkkbb�hl������������������������
‹�HK
J_dhf_g^Zpbb�ih�h[_ki_q_gbx�[_ahiZkghklb�^hjh`gh]h�
^\b`_gby�gZ�Z\lhfh[bevguo�^hjh]Zo
Поста
новление
Правительства РФ от
12.08.2008 № 590
�©H�ihjy^d_�ijh\_^_gby�ijh\_jdb�bg\_klbpbhgguo�ijh_dlh\�gZ�
ij_^f_l�wnn_dlb\ghklb�bkihevah\Zgby�kj_^kl\�n_^_jZevgh]h�
[x^`_lZ�gZijZ\e_ggu_�gZ�dZiblZevgu_�\eh`_gby�ª
N_^_jZevguc�aZdhg�
�����������‹����
«Об а
втомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
MdZa�Ij_ab^_glZ�Jhkkbckdhc
N_^_jZpbb�hl�����������������
‹����
�©H�ijb^hjh`guo�ihehkZo�n_^_jZevguo�Z\lhfh
[bevguo�^hjh]�
h[s_]h�ihevah\Zgby
Постановление
Правительства РФ от
16.02.2008 № 87
�©H�khklZ\_�jZa^_eh\�ijh_dlghc�^hdmf_glZpbb�b�lj_[h\Zgbyo�d�bo�
kh^_j`Zgbx�ª
Постановление
Правительства РФ от
05.03.2007 № 145
�©Iheh`_gb_�h[�hj]ZgbaZpbb�b�ijh\_^_
gbb�]hkm^Zjkl\_gghc�
wdki_jlbau�ijh_dlghc�^hdmf_glZpbb�b�j_amevlZlh\�bg`_g_jguo�
baukdZgbc�ª
JZkihjy`_gb_�FbgljZgkZ�JN�
hl������������‹���
F_lh^bdZ�jZkqzlgh]h�ijh]ghabjh\Zgby�kjhdZ�kem`[u�
`_e_ah[_lhgguo�ijhezlguo�kljh_gbc�Z\lh^hjh`guo�fhklh\
kihjy`_gb_�FbgljZgkZ�JN�
hl������������‹�����
Классификация работ по ремонту и содержанию
автомобильных дорог общего пользования и искусственных
сооружений.
IhklZgh\e_gb_�
IjZ\bl_evkl\Z�JN��hl�
�����������‹
18
Об утверждении правил оказания услуг по
организации
проезда транспортных средств по платным автомобильным
дорогам общего пользования федерального значения, платным
участкам таких автомобильных дорог (п.19)
Ibkvfh�^_iZjlZf_glZ�H;���
F䀀��Jhkkbb�hl��������������
‹�����
F_lh^bq_kdb_�j_dhf
_g^Zpbb�ih�hj]ZgbaZpbb�^\b`_gby�b�
h]jZ`^_gby�f_kl�ijhba\h^kl\Z�^hjh`guo�jZ[hl�
НТП 112
Городские и сельские телефонные сети
ПУЭ Приказ Минэнерго
России от 08.07.2002 № 204
Правила устройства электроустановок
Приказ Минэнерго РФ от
13.01.2003 № 6
Об утверждении Правил технической эксплуатации
электроустановок потребителей
ПОТ Р М
2001.РД 153
Межотраслевые Правила по охране труда (Правила
безопасности) при эксплуатации электроустановок
Приказ МЧС РФ от
8.06.2003 № 313
Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской
Федерации (ППБ 01
Обозначение
нормативного документа
Название нормативного документа
Письмо Росавтодора от
23.09.2005 № СП
28/5167
ис
О расчетных нагрузках для дорожных одежд.
Приказ Минэнерго России
от 30.06.2
003 № 280
Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений
и промышленных коммуникаций
Распоряжение Росавтодора
от 24.06.2002 № ОС
Рекомендации по выявлению и устранению колей на нежестких
дорожных одеждах
Распоряжение Росавто
дора
от 15.07.2003 № ОС
Методические рекомендации по устройству покрытий и
оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов,
обработанных неорганическими вяжущими
JZkihjy`_gb_��JhkZ\lh^hjZ�
hl������������‹�HK
Jmdh\h^kl\h�ih�ijbf_
g_gbx�ih\_joghklgh
Zdlb\guo�\_s_kl\�
ijb�mkljhckl\_�ZknZevlh[_lhgguo�ihdjulbc
Khxa^hjGBB������
F_lh^bq_kdb_�j_dhf_g^Zpbb�ih�mkljhckl\m�\_jogbo�keh_\�
ihdjulbc�Z\lhfh[bevguo�^hjh]�ba�djmigha_jgbkluo�
ZknZevlh[_lhgguo�kf_k_c�
JhkZ\lh^hj������
Jmdh\h
^kl\h�ih�]jmglZf�b�fZl_jbZeZf��mdj_ie_ggufb�
hj]Zgbq_kdbfb�\y`msbfb
IjbdZa�N�K�Jhkkbb�hl�
�����������‹���
Lj_[h\Zgby�d�Z\lhfh[bevguf�^hjh]Zf�k�j_]meyjguf�
Z\lh[mkguf�khh[s_gb_f
FbgljZgk�Jhkkbb������
J_dhf_g^Zpbb�ih�mq_lm�lj_[h\Zgbc�ih�hojZg_�hdjm`
Zxs_c�
kj_^u�ijb�ijh_dlbjh\Zgbb�Z\lhfh[bevguo�^hjh]�b�fhklh\uo�
i_j_oh^h\�
JZkihjy`_gb_��JhkZ\lh^hjZ�
hl������������‹�HK
Методические рекомендации по оценке необходимого
снижения звука у населенных пунктов и определению
требований акустической эф
фективности экранов с учетом
звукопоглощения
JZkihjy`_gb_��JhkZ\lh^hjZ�
hl������������‹�HK
F_lh^bq_kdb_�j_dhf_g^Zpbb�ih�jZajZ[hld_�ijh_dlZ�
kh^_j`Zgby��Z\lhfh[bevguo�^hjh]
JZkihjy`_gb_�FbgljZgkZ�JN�
hl������������‹�HK
j_f_ggZy�bgkl
jmdpby�ih�^bZ]ghklbd_�fhklh\uo�khhjm`_gbc�
gZ�Z\lhfh[bevguo�^hjh]Zo�
IjbdZa�Jhkl_ogZ^ahjZ�hl�
�����������‹�����
Об утверждении и введении в действие Порядка проведения
проверок при осуществлении государственного строительного
надзора и выдачи заключени
й о соответствии построенных,
реконструированных, отремонтированных объектов
капитального строительства требованиям технических
регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых
актов, проектной документации.
JZkihjy`_gb_�JhkZ\lh^hjZ��
hl��������
����‹��
F_lh^bq_kdb_�j_dhf_g^Zpbb�ih�kh^_j`Zgbx�fhklh\uo�
khhjm`_gbc�gZ�Z\lhfh[bevguo�^hjh]Zo�
JZkihjy`_gb_�JhkZ\lh^hjZ��
hl������������‹�:G
H�f_jZo�ih�i_j_oh^m�^hjh`gh]h�ohayckl\Z�gZ�gh\u_�ijbgpbiu�
l_ogbq_kdh]h�j_]mebjh\Zgby
IjbdZa�Fbgwg_
j]h�JN�hl�
�����������‹��
IjZ\beZ�l_ogbq_kdhc�wdkiemZlZpbb�we_dljhmklZgh\hd�
ihlj_[bl_e_c�
IjbdZa�N�K�JN�hl�
�����������‹����
О введении в действие Правил учета и анализа дорожно
транспортных происшествий на автомобильных дорогах
Российской Федерации.

92

Обозначение
нормативного документа
Название нормативного документа
Письмо Минтранса России от
23.03.2005 № ОБ
28/1266
ис
О внесении изменений, дополнений в техническую
документацию.
Распоряжение Минтранса от
09.10.2002 № ОС
Методические рекомендации по ремонту цементобетонных
покрытий автомобильных дорог
Распоряжение Минтранса РФ
от 15.05.2003 № ОС
Руководство по грунтам и материалам, укрепленным
органическими вяжущими.
Приказ ФДС РФ от
19.01.1999 № 10
Требования к автомобильным дорогам с регулярным
автобусным сообщением.
Приказ Ф
ДС РФ 23.07.1998
№ 168
Правила учета и анализа дорожно
транспортных происшествий
на автомобильных дорогах Российской Федерации.
Приказ Государственной
компании «Автодор» от
14.12.2010 № 214
Положение о порядке ввода в эксплуатацию завершенных
строите
льством, реконструкцией, капитальным ремонтом,
комплексным обустройством объектов капитального
строительства Государственной компании «Российские
автомобильные дороги».
IjbdZa�=hkm^Zjkl\_gghc�
dhfiZgbb��©:\lh^hj�ª�hl�
�����������‹���
Положение о порядке
принятия инженерно
технических
решений, подтверждения непредвиденных и временных работ и
затрат при осуществлении строительства, реконструкции,
капитального ремонта, комплексного обустройства объектов
капитального строительства Государственной компании
«Ро
ссийские автомобильные дороги»;
JZkihjy`_gb_
=hkm^Zjkl\_gghc�dhfiZgbb�
�©:\lh^hj�ª�hl������������������
‹�BM
J_]eZf_gl�^_ckl\bc�ijb�h[gZjm`_gbb�f_kl�[h_\uo�kh[ulbc�
\j_f_g�_ebdhc�Hl_q_kl\_gghc�\hcgu�gZ�h[t_dlZo�
kljhbl_evkl\Z�b�j_dhgkljmdpbb�Z\lh^hjh
]�=hkm^Zjkl\_gghc�
dhfiZgbb��©:\lh^hj�ª�
JZkihjy`_gb_
=hkm^Zjkl\_gghc�dhfiZgbb�
�©:\lh^hj�ª�hl�����������������
‹�BM
H[�ml\_j`^_gbb�_^bguo�lj_[h\Zgbc�=hkm^Zjkl\_gghc�
dhfiZgbb��©:\lh^hj�ª�d�dZq_kl\m�b�mkeh\byf�hp_gdb�
\uihegy_fuo�kljhbl_evgh
монтажных рабо
т на объектах
реконструкции и строительства.
IjbdZa�=hkm^Zjkl\_gghc�
dhfiZgbb��©:\lh^hj�ª�hl�
�����������‹���
Положение о порядке приемки выполненных работ,
оформления исполнительной документации и ведения
накопительных ведомостей при строительстве и рек
онструкции
объектов капитального строительства Государственной
компании «Российские автомобильные дороги».
IjbdZa�=hkm^Zjkl\_gghc�
dhfiZgbb��©:\lh^hj�ª�hl�
�����������‹����
H[�ml\_j`^_gbb�Iheh`_gby�h�kem`[_�Z\Zjbcguo�dhfbkkZjh\�
gZ�Z\lhfh[bevguo�^hjh]Zo�=
hkm^Zjkl\_gghc�dhfiZgbb�
�©Jhkkbckdb_�Z\lhfh[bevgu_�^hjh]b�ª
JZkihjy`_gb_�
=hkm^Zjkl\_gghc�dhfiZgbb�
�©:\lh^hj�ª��hl�������������
№ ПТ
Об утверждении Дополнительных требований к конструкциям
нежестких дорожных одежд, минеральным материалам и
асфальтобет
онным смесям, применяемым при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте и ремонте
автомобильных дорог Государственной компании «Российские
автомобильные дороги»



93

Приложение № 2
к Конкурсной Документации
Форма Конкурсной Заявки (тома Заявки)
Дата, исх.
омер
редседател
правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
С.В. Кельбаху
Конкурсная Заявка
(наименование Конкурса, № Конкурса на электронной площадке)
А. Первая часть Конкурсной Заявки
Обращение Участника Закупки в Государст
енную Компанию
«Российские
автомобильные дороги»
Изучив Конкурсную Документацию
Открытого Одн
оэтапного
Конкурса
(далее
Конкурс
на право заключения Договора на выполнение подрядных работ по капитальному
ремонту моста через реку Ольшанка км 208+292, моста через реку Клютома км 217+600, моста
через реку Серена км 221+891, моста через реку Ольшанка
км 226+527 автомобильной дороги М
"Украина" Москва через Калугу, Брянск до границы с Украиной в Калужской области
(далее
Договор)
а также Порядок закупочной деятельности Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» (далее
Порядок Заку
почной Деятельности) и
Регламент
пользования
электронной торговой площадкой Автодор
Торговые Системы
, на которой осуществляется
оказание Оператором ЭТП в пользу Государственной компании «Российские автомобильные
дороги» комплекса технических услуг при пров
едении открытых аукционов в электронной форме
открытых конкурсов, запросов котировок (далее
«Регламент ЭТП»
(наименование Участника Закупки)
(далее также
частник
Закупки
) в лице ________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)
сообщает о
пол
ном, безусловном и безоговорочном
согласии участвовать в
Конкурсе
соответствии с правилами, процедурами и требованиями, установленными Конкурсной
Документацией и Порядком
Закупочной Деятельности
и направляет настоящую
Конкурсную
Заявку
Государственной ко
мпании «Российские автомобильные дороги» (далее
«Государственная Компания»
Участник
Закупки
выражает свое безусловное и безотзывное согласие заключить
Договор с Государственной Компанией на условиях, указанных в
Конкурсном Предложении
, в
случаях, ус
тановленных в Конкурсной Документации
. При этом
Участник
Закупки
ознакомлен с
Техническим Заданием
содержащимся
Конкурсной Документации, положения которого влияют
на Цену Договора
. Участник
Закупки
согласен с тем, что в случае, если
Участником Закупки
были учтены какие
либо затраты, которые должны быть понесены
Участником Закупки

94

соответствии с условиями
Конкурсной Документации
, то такие затраты будут в любом случае
покрыты
Участником Закупки
в полном соответствии с условиями
Конкурсной Документации
пределах предлагаемой
Участником Закупки
Цены Договора
Участник
Закупки
настоящей
Конкурсной
Заявкой подтверждает, что содержащиеся в ее составе персональные данные
физических лиц
использованы
в соответствии с законодательством Российской Федерации, в
том
числе, что такие данные
использованы
с согласия субъекта(
ов) персональных данных. Участник
Закупки
согласен на
использование
таких персональных данных
Государственной Компанией
Настоящей
Конкурсной Заявкой
подтверждаем, что
Участник Закупки
тся правоспособны
(дееспособны
) лиц
, в отношении котор
не принято
решение об ограничении
его
дееспособности (в отношении физическ
лиц
), явля
тся законным
образом учрежденным и действующим в соответствии с применимым законодательством лицами
в отношении юридических лиц)
редставлен надлежащим образом уполномоченными на это лицами
е наход
тся в процессе процедуры ликвидации, в отношении них отсутствует
решение арбитражного суда о признании банкротом и об от
крытии конкурсного произв
одства.
е подвержен
по состоянию на день подачи
настоящей
Конкурсной Заявки и не буд
подвержен вплоть до даты заключения соответствующего Договора действию обстоятельств,
препятствующих осуществлению деятельности Участника Закупки, в том числе напр
авленных на
приостановление деятельности Участника Закупки в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации (в частности, применения к Участнику Закупки мер
административного приостановления деятельности, назначенного в соответствии с Коде
ксом об
административных правон
арушениях Российской Федерации)
Не имеет
(в статусе Генерального подрядчика, и/или Субподрядчика 1
го и/или 2
уровня)
случаев
неисполнения (несвоевременного исполнения) гарантийных обязательств,
установленных судебны
м актом, вступившим в законную силу в течение 2 (двух) лет до даты
публикации извещения о проведении Конкурса , в отношении выполненных им ранее работ на
объектах Государственной Компании, в том числе объектах, принятых Государственной
Компанией от Федерал
ьного дорожного агентства
. Сведения об Участнике Закупки отсутствуют в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года N
ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Сведения об Участнике Закупки отсутствуют в реестре недобросовестных
поставщиков,
предусмотренном
Федеральным законом от 21 июля 2005 года
ФЗ
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд».
Сведения об Участника Закупки отсутствуют в реестре недо
бросовестных
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44
ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Отсутствует задолженность по начисленным н
алогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня Российской Федерации или государственные внебюджетные
фонды Российской Федерации, превышающая 25 (двадцать пять) процентов от балансовой
стоимости активов. Участник Закупки считается соотв
етствующим установленному требованию в
случае, если он обжалует задолженность, превышающую 25 (двадцать пять) процентов от
балансовой стоимости активов, в соответствии с законодательством Российской Федерации, и
решение по такой жалобе не принято на день п
одачи Заявки (при проведении Конкурса
по
состоянию на день рассмотрения Конкурсной Заявки).
Участник Закупки:

95

арантирует достоверность представленной им в Конкурсной Заявке
информации и
подтверждает право
Государственной Компании
запрашивать в у
полномоченных органах власти
информацию, уточняющую представленные
Участником Закупки
Конкурсной Заявке
сведения.
аявляет о том, что в отношении него, отсутствуют какие
либо законодательные или
уставные ограничения, препятствующие
ему
участвовать в
Конкурсе и/или заключить Договор и о
том, что он
выполнил
все действия и получили все решения, согласия, одобрения, разрешения,
лицензии, допуски, которые могли бы потребоваться для
его
участия в Конкурсе и/или
заключения Договора.
аявляет о том, чт
о он
соответству
т установленным в Конкурсной Документации
Общим Требованиям, а также обязуется поддерживать такое состояние соответствия в течение
всего времени Конкурса вплоть до заключения с ним Договора и его последующего исполнения.
ринимает на
себя обязательство обеспечивать выполнение всех условий допуска к
Конкурсу, включая обязательство воздерживаться от любых проявлений недобросовестной
конкуренции, о том, что он, если это предусмотрено Конкурсной Документацией, предоставил
обеспечение Конку
рсной Заявки в установленном порядке и полностью, безоговорочно согласен с
правилами возврата и удержания такого обеспечения Конкурсной Заявки.
. Сообщаем следующие сведения об
Участнике Закупки
для юридических лиц:
полное фирменное наименование (наимено
вание)
: ________________________
сокращенное фирменное наименование (если применимо)
: ___________________________
организационно
правовая форма: _
______________________________
(на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации,
свидетельства о внесении записи в единой государственный реестр юридических лиц)
местонахождение и почтовый адрес: _
____________________________
номер телефона
(с указанием кода страны и города): _
адрес электронной почты: _
ОГРН (если применимо): ____________________, идентификационный номер налогоплательщика
(если применимо): _______________________, банковские реквизиты
(наименование банка, адрес
местонахождения
банка, ИНН банка, БИК, КПП, расчетный счет
, корреспондентский
счет):
для физических
лиц:
фамилия, имя, отчество (если применимо): _______
паспортные данные: ______
место жительства
: ___________________
номер телефона
(с указанием кода страны и города
): _____________________

96

адрес электронной почты: ___________________, идентификационный номер налогоплательщика
(если применимо): _______________________, банковские реквизиты (наименование банка, адрес
местонахождения банка, ИНН банка, БИК, КПП, лицевой счет)
Для оперативного уведомления
Участника Закупки
по вопросам организационного
характ
ера и взаимодействия с
Государственной Компанией
Участником Закупки
уполномочен
(Ф.И.О. и контактная информация уполномоченного лица)
б)
ояснительная записка Участника З
акупки
Пояснительная записка
Участника Закупки
составляется
им в свободной форме
соответствии с требованиями
подпункта
б п
ункта
части 4 статьи 8.2 Порядка Закупочной
Деятельности и
представляет
собой сводный систематизирующий документ, который полным,
последовательным и исчерпывающим образом описывает все документы и сведения,
предоставляемые Участником Закупки в составе Конкурсной Заявки, в целях подтверждения
соответствия такой Конкурсной Заявки всем требованиям Конкурсной Документации и Порядка
Заку
почной Деятельности, а Участника Закупки
установленным в Конкурсной Документации
Требованиям
и условиям допуска к участию в Конкурсе
на __ листах в 1
м экземпляре,
стр.№________
в)
окументы
и/или копии документов
об Участнике Закупки, подавшем Конку
рсную
Заявку:
для юридических лиц:
полученная не ранее, чем за 3
(три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения о
проведении Конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или копия
такой выписки (для юридических лиц, зар
егистрированных на территории Российской
Федерации);
полученный не ранее, чем за 3
(три) месяца до дня размещения документ о государственной
регистрации юридического лица (сертификат
свидетельство о регистрации
выписка из
реестра иностранных юридически
х лиц соответствующей страны происхождения или иной
равный по юридической силе документ,
выданный не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня
размещения в сети Интернет извещения о проведении Конкурса,
подтверждающий юридический
статус иностранного юридического
лица) либо его нотариально заверенная копия (для
иностранных юридических лиц) или копия такого документа;
учредительные документы юридического лица (действующая редакция) или копии таких
документов;
для физических лиц:
фамилия, имя, отчество (если прим
енимо), паспортные данные, сведения о месте
жительства, контактный номер телефона, адрес электронной почты, идентификационный
номер налогоплательщика (если применимо), банковские реквизиты;
копия всех страниц паспорта, в случае отсутствия
иного документа
, удостоверяющего
личность;
полученная не ранее, чем за 3
(три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения о
проведении Конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или копия такой выписки (для российских инд
ивидуальных предпринимателей);
копии документов, подтверждающих государственную или иную регистрацию (в
соответствии с законодательством соответствующего государства) Участника Закупки в
качестве лица, на законных основаниях осуществляющего предприниматель
скую деятельность, а
также его правовой статус, выданные не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети

97

Интернет извещения о проведении Конкурса (для иностранных индивидуальных
предп
ринимателей).
г)
Документы
или копии документов и сведения, по
дтверждающие полномочия
лица, действующего от имени Участника Закупки:
в случае если Участником Закупки является юридическое лицо, предоставляются
документы
и/или копии документов
, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени
юридического лица б
ез доверенности: копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени Участника Закупки без доверенности, или копии таких
кументов;
в случае если от лица Участника Закупки выступает представитель по доверенности,
предоставляется оригинал либо копия такой доверенности, а также все иные документы или
копии документов, подтверждающие законность всей цепочки передачи полномочий
действительность полномочий законного представителя Участника Закупки (документы
предоставляются в оригиналах
или копиях).
д)
Документы
или копии документов, подтверждающие соответствие Участника
Закупки, установленным в Конкурсной Документации
ребов
аниям и условиям допуска к
участию в Конкурсе
документы
и/или копии документов
, подтверждающи
внесение денежных средств в
качестве обеспечения Конкурсной Заявки
(платежное поручение, подтверждающее перечисление
денежных средств в качестве обеспечения К
онкурсной Заявки, оформленное в соответствии с
требованиями Центрального Банка Российской Федерации
копия бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
копия соответствующе
представленной бухгалтерской отчётности положительного
заключения аудит
ора (если отчетность подлежит обязательному аудиту в соответствии с
законодательством или аудиторская проверка проводилась добровольно, кроме того, если
аудиторская проверка не проводилась в отношении бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату, но
проводилась ранее в течение предшествующего года от даты
предоставляемой отчетности, то предоставляется соответствующее аудиторское
заключение);
справка из налогового органа или копия такой справки об отсутствии задолженности по
начисленным налогам, сбо
рам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
Российской Федерации или государственные внебюджетные фонды Российской Федерации,
выданная не ранее 1 (одного) месяца до даты публикации извещения по данной процедуре, размер
которой превышает 25 (дв
адцать пять) процентов балансовой стоимости активов Заявителя.
е) Документы, подтверждающие соблюдение Участником Закупки всех требований и
получение всех решений, согласий, одобрений, разрешений, лицензий, допусков, которые
могли бы потребоваться для его
участия в Конкурсе и/или заключения Договора:
решение об одобрении и/или о совершении крупной сделки / сделки с заинтересованностью
в случае, если требование о необходимости наличия такого решения установлено
законодательством Российской Федерации, учред
ительными документами юридического лица
и/или если для Участника Закупки заключение Договора или внесение денежных средств в
качестве обеспечения Конкурсной Заявки, и/или предоставление обеспечения исполнения Договора
являются крупной сделкой / сделкой с з
аинтересованностью.
копия свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в соответствии с
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624, о
допуске к следующим работам:
III. Виды работ по строительству, реко
нструкции и капитальному ремонту
1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства

98

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений
2. Подготовительные работы
2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и
иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей
2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений
3. Земляные работы
3.1. Механизи
рованная разработка грунта
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми
трамбовками
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях
5.3. Устройство роствер
ков
5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте"
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитны
х бетонных и железобетонных конструкций
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе
кол
онн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок.
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме
магистральных и промысловых трубопроводов)
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами
12.5. Устройств
о оклеечной изоляции
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов
аэропортов, взлетно
посадочных полос, рулежных дорожек
25.2. Ус
тройство оснований автомобильных дорог
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими
материалами
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств
25.7. Устройство защитных ограждений и элемен
тов обустройства автомобильных
дорог
29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов
29.1. Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов,
эстакад и путепроводов
29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепр
оводов
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков
водоотводных
Б. Вторая часть Конкурсной Заявки
Конкурсное предложение
Обращение Участника Закупки в Государственную Компанию с Конкурсным
Предложением:
Изучив Конк
урсную Документацию
Открытого Одноэтапного Конкурса
(далее
Конкурс)
на право заключения Договора на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту моста
через реку Ольшанка км 208+292, моста через реку Клютома км 217+600, моста через реку Серена
км 2
21+891, моста через реку Ольшанка км 226+527 автомобильной дороги М
3 "Украина"
Москва через Калугу, Брянск до границы с Украиной в Калужской области
(далее
Договор)

99

также Порядок Закупочной Деятельности Государственной компании «Российские автомобиль
ные
дороги» (далее
Порядок Закупочной Деятельности) и
Регламент
пользования электронной
торговой площадкой Автодор
Торговые Системы
, на которой осуществляется
оказание
Оператором
ЭТП Государственной компании «Российские автомобильные дороги» комплекса
хнических услуг при проведении Открытых Аукционов в электронной форме
, Открытых
Конкурсов, Запросов Котировок, Квалификацион
ных Отборов (далее
Регламент
ЭТП
(наименование
Участника Закупки)
(далее также
частник
Закупки
) в лице ________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица д
ля юридического лица)
предоставляет следующее Конкурсное Предложение:
далее Участник Закупки предоставляет сведения о своем Конкурсном Предложении в
соответствии с требованиями статьи 8.2 Порядка Закупочной Деятельности и Приложения №
3 к Конкурсной Докум
ентации. В таком обращении Участник Закупки в обязательном порядке
приводит числовые значения параметров своего Конкурсного Предложения по количественным
Критериям Конкурса. Параметры Конкурсного Предложения по качественным Критериям
Конкурса могут быть пр
иведены Участником Закупки путем отсылки к соответствующим
документам и материалам Конкурсного Предложения
б) Пояснительная записка Участника Закупки по Конкурсному Предложению:
Пояснительная записка Участника Закупки по Конкурсному Предложению составляе
тся в
свободной форме при соблюдении требований, установленных в статье 8.2 Порядка Закупочной
Деятельности
в)
ведения, документы, служащие для оценки Конкурсной Заявки в соответствии с
установленными в Конкурсной Документации Критериями Конкурса:
Пред
ложение по Цене Договора, срокам выполнения работ, объемам и срокам гарантии на
выполненные работы
согласно форме Приложения № 3 к Конкурсной Документации.
Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах),
качественных, количест
венных характеристиках работ и иные предложения об условиях исполнения
Договора согласно форме Приложения № 3 к Конкурсной Документации.
Предложение по Критериям «Квалификация Участника Конкурса» и «Качество выполняемых
работ», а также сведения, документ
ы и/или копии документов, служащие для расчета Критериев
оценки Вторых Частей Конкурсных Заявок, установленных в соответствии с частью 3 раздела VI
Конкурсной Документации (согласно требованиям столбца «Документы и сведения, служащие для
расчета подкритери
ев» Таблиц №1
раздела VI Конкурс
ной Документации и таблиц №№1
Приложения № 4 к Конкурсной Документации
Анкеты Участника Закупки).
Технико
экономический расчет снижения Цены Договора Участником Закупки в случаях,
предусмотренных в Конкурсной Докум
ентации в соответствии с требованиями Порядка Закупочной
Деятельности;
В случаях, предусмотренных Конкурсной Документацией, предоставляются также
документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным
законодательством Ро
ссийской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам.
г) Прочие документы и (или) копии документов по усмотрению Участника Закупки:
Прочие документы и/или копии документо
по усмотрению Участника Закупки

100

Приложение № 3 к
онкурсной
окументации
Предложение
частника
Закупки
о качественных, количественных
характеристиках
абот
и иные предложения об условиях исполнения
оговора, представление которых предусмотрено
Конкурсн
ой Документацией
(наименование Участника Закупки)
(далее также
частник
Закупки
) в лице ________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)
Настоящим выражает свое безусловное и безотзывное согласие заключить и исполнить
[указывается наименование Договора] с Гос
ударственной Компанией
на следующих условиях
Таблица №1
Приложения № 3 к Конкурсной Документации
Цена Договора в рублях с НДС (при наличии):
[указывается цифрами и
прописью]
_______________________________________
Сроки выполнения Р
абот:
Пред
ложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах),
качественных,
количественных характеристиках Р
абот и иные предложения об условиях
исполнения Договора __________________________
Примечания_______________________________________________________________________
аблица №2 Приложения № 3 к Конкурсной Документации
Перечень нормативно
технических документов, обязательных при выполнении Работ:


101

�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Приложение № 4 к
онкурсной
окументации
Анкеты
частника
Закупки
Таблица №1 Приложения № 4 к Кон
курсной Документации
п/п
Наименование
предмета
договора, №,
дата
заключения
Наименова
ние
заказчика
Краткая характеристика
предмета договора,
включая:
место выполнения работ,
краткое описание работ
Цена договора (рублей с
НДС, в случае наличия)
Итого объем выполненных работ (с учетом НДС, в случае наличия) ________________рублей
Таблица №2 Приложения № 4 к
онкурсной Документации
п/п
Ф.И.О. сотрудника и
наименование
организации
Должно
сть
(для инженеров)
или специальность (для
рабочих)
Название
ВУЗа,
специальность (для
инженеров),
Название учреждения,
выдавшего удостоверение
(для рабочих)

2

3

4

Инженеры
…………………
……………….
…………………
……………….
Всего инженеров: ___ челов
Монтажники
…………………
……………….
…………………
……………….
Всего монтажников: ___ человек
Сварщики
薅薅薅蔀
薅薅薅⸀
薅薅薅蔀
薅薅薅⸀
Всего сварщиков: ___ человек
Бетонщики
薅薅薅蔀
薅薅薅⸀
薅薅薅蔀
薅薅薅⸀
Всего а
рматурщиков: ___ человек
Арматурщики
Всего бетонщиков: ___ человек
Прочие рабочие строительных профессий
薅薅薅蔀
薅薅薅⸀
薅薅薅蔀
薅薅薅⸀
Всего прочих рабочих строительных профессий: ___ человек
Всего:
___ человек
�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ; &#x/MCI; 1 ;&#x/MCI; 1 ;Таблица №3 Приложения № 4 к Конкурсной Документации
п/п
Наименование
техники,
оборудования
Марка и модель техники,
оборудования,
производительность
год выпуска
Документы, устанавливающие
право собственности на технику,
оборудование и/или
документы,
подтверждающие привлечение
техники, оборудования
Таблица №4 Приложения № 4 к Конкурсной Документации
п/п
Наименование
асфальтобетон
ного завода
Мобильный
или
стационарный
завод
Марка и мо
дель
асфальтобетонно
го завода,
производительно
сть, год выпуска
Документы,
устанавливающие
право
собственности
и/или документы,
подтверждающие
привлечение
асфальтобетонного
завода
F_klh�
gZoh`^_gby�
ZknZevlh[_lh
ggh]h�aZ\h^Z
Таблица №5 Приложения № 4 к Конкурсной Документации
п/п
Наименование
(модель, марка)
лаборатории
Стационарная
или
передвижная
лаборатория
Фактическое или
предполагаемое
местонахождение
лаборатории,
наименование и
реквизи
ты документов,
подтверждающих
местонахождение
лаборатории
�hdmf_glu��
mklZgZ\eb\Zxsb_�
ijZ\h�kh[kl\_gghklb�
b��beb�^hdmf_glu��
ih^l\_j`^Zxsb_�
ijb\e_q_gb_�
eZ[hjZlhjbc�� ^h]h\hj�
Zj_g^u��ebabg]Z��
hdZaZgby�mkem]�\f
для катка
вес
и т.д.

103


�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Таблица №6
Приложения № 4 к Конкурсной Документации
п/п
Описание новых (инновационных) технологий, которые будут применяться при
производстве работ в случае заключения Договора






104

�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Приложение № 5
к Конк
урсной Документации
Инструкция по заполнению формы
Конкурсной Заявки
В случае предоставления Конкурсной Заявки в форме электронного документа, Конкурсная
Заявка должна быть составлена в программе пакета Microsoft Office в версии не ранее Microsoft
Office
98 или в формате
PDF
. Электронные подписи должны соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации.
Форма
Конкурсной Заявки
приведена в Приложениях №№ 2, 3, 4 к Конкурсной
Документации.
В случае несоблюдения установленной формы Конкурсная
Комиссия отклонит заявку
Участника Закупки.
Участник Закупки вправе подать только одну Конкурсную Заявку в отношении Конкурса.
Конкурсная Заявка (равно как и все относящиеся к ней и являющиеся её частью документы)
должна быть четко напечатана (разборчиво н
аписана), не допускаются подчистки и исправления,
за исключением, если они не подписаны уполномоченным лицом и не скреплены печатью.
Сведения, которые содержатся в Конкурсной Заявке Участника Закупки, не должны
допускать двусмысленных толкований; объем раб
от и иные характеристики работ и материалов
должны быть выражены в тех же единицах измерения, что и в Приложении № 1 к Конкурсной
Документации, единицы измерения должны соответствовать ГОСТ 8.417
2002 «Единицы
величин», Постановлению правительства Российск
ой Федерации от 31.10.2009 года №
879 «Об
утверждении положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской
Федерации» и условным обозначениям единиц измерения в Общероссийском классификаторе
единиц измерения ОК 015
94 (МК 002
97).
Заполнени
е Таблиц № 1 и 2 Приложения № 3 к Конкурсной Документации необходимо
осуществлять в соответствии с требованиями положений Конкурсной Документации к
качественным, количественным характеристикам работ, являющихся объектом Договора, в том
числе требований Гла
вы 1
3 Приложения № 1 к Конкурсной Документации. Форма и порядок
оформления ведомости объёмов и стоимости работ заполняется в соответствии с Главой 2
Приложения № 1 к Конкурсной Документации.
При заполнении не должно возникать двусмысленных толкований пре
дложения Участника
Закупки. Предложение Участника Закупки о качественных, количественных характеристиках
работ не должно содержать слов «эквивалент», «должен», «обязан», «может», «вправе»,
«следует», «необходимо», а также склонений (спряжений) данных слов,
дающих двусмысленное
толкование предложения Участника Закупки.
При исключении слов «эквивалент», «должен», «обязан», «может», «вправе», «следует»,
«необходимо», а также склонений (спряжений) данных слов, дающих двусмысленное толкование
предложения Участни
ка Закупки, допускается изменение склонений (спряжений) слов и
изменение конструкций фраз, входящих в словосочетания со словами «эквивалент», «должен»,
«обязан», «может», «вправе», «следует», «необходимо», а также со склонениями (спряжениями)
данных слов,
дающих двусмысленное толкование предложения Участника Закупки. Сроки
выполнения работ и иные запрашиваемые сведения должны соответствовать требованиям
Конкурсной Документации. В случае предложения эквивалента необходимо указывать его
фирменное наименование
, качественные и количественные характеристики. Электронная копия
заявки должна соответствовать документам, представленным в письменной форме.

105

�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Заполнение Таблиц №№ 1
6 Приложения № 4 к Конкурсной Документации необходимо
осуществлять в соответствии с пол
ожениями Таблиц №№ 1
раздела
Конкурсной
Документации.
Частичное предложение по предмету Договора не допускается.
Все входящие в состав Конкурсной Заявки документы (копии документов) должны
представляться надлежаще оформленными и в действующих редакц
иях.
При несоблюдении вышеуказанных требований Конкурсная Комиссия будет считать это
несоблюдением установленных Конкурсной Документацией требований к содержанию, форме,
оформлению и составу Конкурсной Заявки.

106

�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Приложение №
Конкурс
ной
Документаци
ОЕКТ ДОГОВОРА
ПРОЕКТ
ДОГОВОР №
на
капитальный
ремонт дорожных сооружений на автомобильных дорогах
Государственной компании «Российские автомобильные дороги»
г. Москва
«____»___________201__г.
Государственная компания «Российские автомобильные дороги», действующая в качестве
доверительного управляющего на основании Федерального закона от 17.07.2009 №145
ФЗ «О
Государственной компании «Российские автомобиль
ные дороги» и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», именуемая в дальнейшем «Заказчик»,
в лице первого заместителя председателя правления по технической политике Урманова Игоря
Александровича, действующего на основании
доверенности от 15.04.2014 № Д
14140136, с
одной стороны, и ________________________________именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в
лице ___________________________________________(
должность, Ф.И.О.)
действующего на
основании
(устав
доверенность)
с другой
стороны,
совместно именуемые также
«Стороны»
по
результатам конкурса (Протокол
от _____________ 201
г. №______),
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Подрядчик обязуется в установленные настоящим Договор
ом сроки собственными
силами и силами привлеченных субподрядных организаций выполнить работы по
капитальному ремонту моста через реку Ольшанка км 208+292, моста через реку Клютома
км 217+600, моста через реку Серена км 221+891, моста через реку Ольшанка км
226+527
автомобильной дороги М
3 "Украина" от Москвы через Калугу, Брянск до границы с
Украиной в Калужской области
(далее
Объект) и разработать рабочую документацию по
Объекту в соответствии с проектной документацией на «Капитальный ремонт автомобильн
ой
дороги М
3 «Украина» Москва
Калуга
Брянск
граница с Украиной на участках км 194+000
км 253+000 и км 260+000
км 261+400 в Калужской области», утвержденной распоряжением
Государственной компании «Автодор» №ПТ
р от 01.08.2014 год, положительно
е заключение
ФАУ «Главгосэкспертиза России» №319
14/СПЭ
2645/02) от 03.06.14 (далее
Проект),
Ведомостью объемов и стоимости работ (Приложение № 1 к настоящему Договору) и
действующим законодательством, в том числе нормативными документами, приведенными в
Перечне нормативно
технической документации, обязательной при выполнении работ
(Приложение № 4 к настоящему Договору), а также исполнить гарантийные обязательства по
настоящему Договору в установленном порядке.
1.2. Заказчик обязуется принять результат в
ыполненных работ по Объекту и оплатить их
стоимость на условиях и в сроки, определенные настоящим Договором.
1.3. Обязательства по настоящему Договору должны быть обеспечены за счет средств
Подрядчика в соответствии с конкурсной документацией.
Затраты, с
вязанные с обеспечением исполнения настоящего Договора
несет Подрядчик.
1.4. Подрядчик в целях обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств,
вытекающих из выполнения работ по настоящему Договору до заключения настоящего
Договора, и на срок выполн
ения всех работ по настоящем Договору увеличенный на 2 (два)
календарных месяца, представляет безотзывную банковскую гарантию на условиях,
предусмотренных конкурсной документацией, настоящим Договором, на сумму _________руб.
___коп., что составляет 30 (тр
идцать) % от начальной (максимальной) цены Договора.

107

�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;1.4.1 Банковская гарантия предоставляется на условиях, предусмотренных настоящим
Договором и конкурсной документацией в соответствии с Порядком закупочной деятельности
Заказчика, и подлежит изменению в с
лучаях, предусмотренных настоящим Договором. Затраты
на получение, исполнение и корректировку банковской гарантии несет Подрядчик.
1.4.2. В случае если срок окончания выполнения работ по настоящему Договору будет
перенесен и срок обеспечения исполнения обя
зательств, предоставленного Подрядчиком в
соответствии с условиями настоящего Договора, истекает до вновь установленного срока
окончания работ, Подрядчик обязан заблаговременно, до истечения срока действия
представленного ранее обеспечения исполнения обяза
тельств и не позднее 30 (тридцати)
календарных дней с момента изменения срока окончания работ по настоящему Договору,
предоставить банковскую гарантию на срок и на условиях, предварительно согласованных с
Заказчиком, соответствующую требованиям, установлен
ным настоящим Договором и Порядком
закупочной деятельности Заказчика. При каждом изменении срока окончания работ по Договору
по отношению к предшествующему сроку, применяются положения настоящего пункта.
1.4.3. В случае увеличения стоимости работ по настоя
щему Договору по отношению к
установленной стоимости на дату заключения настоящего Договора, при условии превышения
стоимости договора по заключаемому Дополнительному соглашению относительно начальной
максимальной цены Договора, Подрядчик обязан, не поздне
е 30 (тридцати) календарных дней с
момента такого увеличения, предоставить банковскую гарантию в размере 30 (тридцати)
процентов от стоимости Договора (с учетом произведенного увеличения) либо в тот же срок
представить банковскую гарантию в размере 30 (три
дцать) процентов от суммы такого
увеличения. При каждом последующем увеличении стоимости работ по настоящему Договору по
отношению к ее предшествующему размеру, подлежат применению положения настоящего
пункта.
1.4.4. Банковская гарантия должна быть предост
авлена банком, отвечающим требованиям,
установленным в Приложении № 13 к настоящему.
1.5. Подрядчик до заключения настоящего Договора обязан предоставить Заказчику
информацию в отношении всей цепочки собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в
том ч
исле конечных), с подтверждением соответствующими документами.
Условие, предусмотренное настоящим пунктом Договора, является существенным
условием договора, без согласования которого Договор не будет считаться заключенным.
УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОМ
2.1. Интер
есы Заказчика по Договору представляет уполномоченный представитель,
действующий на основании доверенности.
2.2. Интересы Подрядчика по Договору представляет уполномоченный представитель,
действующий на основании доверенности/Устава.
2.3. Подрядчик может
привлекать субподрядные организации на выполнение работ по
Договору, обладающие необходимым опытом (не менее 2
х лет), а в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации, документами, подтверждающими их
право на выполнение а
налогичных работ. В случае привлечения субподрядных организаций,
Подрядчик по запросу Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней предоставляет перечень
привлекаемых организаций, копии договоров с субподрядными организациями, копии
документов, подтверждающи
х их опыт по выполнению аналогичных работ и иные необходимые
документы, подтверждающие вышеуказанные требования к субподрядным организациям
Все взаимоотношения при исполнении Договора осуществляются сторонами только в
письменном виде, при этом письм
енные указания Подрядчику могут даваться в общем журнале
работ (далее
Журнал производства работ), который должен постоянно находиться на Объекте.
Представитель Заказчика вправе выдавать Подрядчику обязательные для исполнения
предписания об устранении зам
ечаний (Приложение № 12а к настоящему Договору).

108

Подрядчик и его полномочные представители, а
также
субподрядные организации
обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для
обсуждения вопросов, связанных с
выполнением
работ на Объекте
СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА
Общая стоимость (цена) настоящего Договора составляет ____(___) руб. __ коп., в
том числе НДС 18%
____ (___) руб. __ коп. и включает:
Стоимость строительно
монтажных работ ______(___), включая НДС 18%;
Стоимость рабочей документации____(____) руб. __ коп., включая НДС 18%;
3.1.3. При этом объем работ в 2014 году составляет 15
000 000(пятнадцать миллионов) руб.
00 коп., включая НДС 18% 2 288 135 (два миллиона двести восемьдесят восемь тысяч сто
тридцать
пять) руб. 59 коп.
3.2. Заказчик в ходе исполнения настоящего Договора на выполнение работ вправе вносить
изменения в техническую документацию, в физический объем и состав работ и затрат, при
условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимост
и не превышают десяти
процентов стоимости настоящего Договора и не меняют характера предусмотренных в Проекте
работ. При выполнении дополнительного объема таких работ и (или) увеличения состава затрат,
Заказчик вправе изменить первоначальную стоимость Дого
вора пропорционально объему работ
(составу затрат), но не более чем на десять процентов стоимости Договора. При уменьшении
объема работ и (или) состава затрат, Стороны обязаны пропорционально уменьшить стоимость
настоящего Договора.
В случае отсутствия не
обходимости выполнения дополнительных работ за счет резерва
средств на непредвиденные работы и затраты, временные здания и сооружения, либо если объем
фактически выполненных работ меньше средств, заложенных по статье «Непредвиденные
работы и затраты» и «Вр
еменные здания и сооружения» Ведомости объемов и стоимости работ,
общая стоимость Договора уменьшается на разницу между предусмотренными договором и
фактически выполненными объемами дополнительных работ.
Все изменения, предусмотренные настоящим пунктом, о
формляются путем подписания
Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору в
соответствии с действующим законодательством.
Настоящим Подрядчик подтверждает, что все расходы, включая непредвиденные
расходы, налоги, сборы и
финансовые обременения, возникающие в связи с надлежащим и
полным исполнением им своих обязательств по настоящему Договору, были учтены в момент
заключения настоящего Договора, и что общая стоимость работ по Договору включает в себя все
затраты Подрядчика
, покрытие его рисков, налоги и сборы и любые иные расходы и затраты по
исполнению настоящего Договора.
Общая стоимость (цена) настоящего Договора является твердой и не подлежит
индексации, в том числе в случае изменения установленных настоящим Договором с
роков
выполнения работ или невыполнением Подрядчиком работ в надлежащие сроки.
3.4. В общей стоимости работ по Договору учтены затраты на получение всех и любых
согласований, одобрений, разрешительных документов, какие только могут потребоваться в
целях на
длежащего исполнения настоящего Договора. При необходимости, для обеспечения
получения таких согласований, одобрений, разрешительных документов, Подрядчику может
быть выдана по соответствующему запросу доверенность от Заказчика.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Календарные сроки выполнения работ по Объекту определяются Календарным
графиком выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).
4.2. Работы по настоящему Договору должны быть исполнены в соответствии с
Календарным графиком выполнения работ и Вед
омостью объемов и стоимости работ.
4.3. На момент подписания Договора дата окончания работ, в том числе даты окончания
этапов работ,
определенные Календарным графиком выполнения работ
и Договором
, являются

109

�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;исходными для определения имущественных санкций в
случаях нарушения сроков выполнения
работ.
Сроки начала и окончания выполнения работ:
начало выполнения работ
со дня заключения настоящего Договора,
окончание выполнения работ
август 2015 года.
Сроки начала и окончания выполнения работ по насто
ящему Договору могут изменяться
по соглашению Сторон.
Периодом выполнения работ считается промежуток времени с начала
выполнения работ до подписания
акта
приемки
Объекта
в эксплуатацию.
Приемка объекта в эксплуатацию осуществляется в соответствии с раздело
м 9 настоящего
Договора
4.5. Стороны при выявлении обстоятельств, объективно препятствующих исполнению
своих обязательств в сроки, предусмотренные настоящим Договором, по независимым от них
причинам, в том числе, по причине действия (бездействия) государ
ственных органов, их
должностных лиц и/или иных третьих лиц, за исключением лиц, привлеченных Сторонами к
исполнению обязательств по Договору, будут оказывать друг другу необходимое содействие для
устранения таких обстоятельств и причин и/или их последстви
й, а при необходимости,
рассмотрят возможность изменения сроков выполнения работ (части работ) и отдельных
обязательств по Договору.
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
5.1. Заказчик осуществляет платежи по настоящему Договору через
Федеральное
казначейство
Промеж
уточные
Платежи за выполненные работы по настоящему Договору
осуществляются Заказчиком на основании актов выполненных работ и справок о стоимости
выполненных работ и затрат по формам КС
2 и КС
3, счета и счет
фактуры. При расчете суммы
очередного платежа З
аказчиком из стоимости выполненных работ удерживается гарантийная
сумма в размере пяти процентов стоимости выполненных работ, которая является обеспечением
надлежащего исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств по Договору. Выплата
гарантийных сумм,
производится в течение
двадцати
рабочих дней с даты истечения сроков
таких гарантийных обязательств (в соответствии с графиком возврата гарантийных сумм
(Приложение № 3 к настоящему Договору)
и подписанным Сторонами Актом о завершении
гарантийных обязатель
ств по конструктивным элементам Объекта и/или Объекта в целом (по
форме Приложений №
11а и №
11б к Договору), за вычетом средств, израсходованных
на
устранение
выявленных дефектов в период действия гарантийных обязательств в соответствии с
Регламентом испо
лнения гарантийных обязательств (Приложение № 10 к настоящему Договору)
и Гарантийным паспортом (Приложение № 8 к настоящему Договору).
5.3. Оплата выполненных работ по ремонту осуществляется Заказчиком в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней с даты подписа
ния акта выполненных работ и справки о стоимости
выполненных работ и затрат по формам КС
2, КС
5.4. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ по Объекту, не
подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением Сторон, Заказчиком н
принимаются и не оплачиваются.
5.5. В случае необходимости Заказчик вправе выплачивать Подрядчику аванс в размере до
30% от стоимости работ на каждый год, но не более размера, указанного в п. 1.4. настоящего
Договора после получения от Подрядчика обеспеч
ения исполнения обязательств по настоящему
Договору и утверждения Заказчиком проекта производства работ в соответствии с п.7.1.3
Договора.
Погашение аванса осуществляется путем удержания из стоимости работ, выполненных
Подрядчиком, сумм, пропорциональных
доле выплаченного аванса в текущем году к стоимости
работ в текущем году. Сумма удержания включается в справку о стоимости выполненных работ
по форме КС
3. Сумма аванса, предусмотренная на текущий год, должна быть погашена в
текущем году в полном объеме.

110

5.7. Платежи за выполненные работы по разработке Рабочей документации по настоящему
Договору осуществляются Заказчиком на основании Актов сдачи
приемки выполненных работ
по разработке Рабочей документации.
5.8. Оплаты за выполненные работы по разработке Ра
бочей документации осуществляются
Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами указанных в п
5.7. настоящего Договора Актов, с учетом ранее выплаченного аванса
5.9. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно. При налич
ии средств целевого
финансирования на ремонт федеральной автомобильной дороги М
3 «Украина», Заказчик имеет
право произвести оплату досрочно выполненных Подрядчиком работ в установленном порядке.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
6.1. Для реализации Договора
Заказчик принимает на себя обязательства:
6.1.1 . Предоставить Подрядчику до начала выполнения работ Объект в соответствии с
пунктом 1.1 Договора на основании Акта передачи, являющегося неотъемлемой частью
Договора (Приложение № 5 к настоящему Договору).
.1.2. В течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения договора передать Подрядчику
Проект.
6.1.4. Организовать контроль за ходом работ на Объекте, осуществлять приемку
выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном СНиП 3.06.03.
85, ВСН 19
Регламентом приемки выполненных работ (приложение № 7 к настоящему Договору) и другими
условиями настоящего Договора.
6.1.5. Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном
настоящим Договором.
6.1.6. Рассмотреть представленны
й проект производства работ в течение 3 (трех) рабочих
дней и утвердить (в случае отсутствия замечаний). При наличии замечаний Заказчик возвращает
Подрядчику проект производства работ на доработку. Заказчик обязан утвердить в течение 5
(пяти) рабочих дней
полученный после корректировки от Подрядчика проект производства работ
в случае отсутствия замечаний.
6.1.7. При получении, обработке и предоставлении информации, в соответствии с п.п. 1.5,
7.1.31, 7.1.32 настоящего Договора Заказчик обязуется соблюдать ре
жим конфиденциальности.
6.2. Заказчик, в целях осуществления контроля, вправе заключать договоры на
строительный контроль с другими организациями (далее
Инженерная организация), о чем
уведомляет Подрядчика.
6.3. Представители Заказчика и Инженерной орга
низации имеют право беспрепятственного
доступа ко всем видам работ на Объекте в любое время суток в течение всего периода
выполнения работ, а также право производить соответствующие записи в Журнале производства
работ.
6.4. Представители Заказчика и Инжене
рной организации имеют право давать обязательные
для Подрядчика предписания об устранении замечаний (приложение № 12а и № 12б к
настоящему Договору) при обнаружении отступлений от проекта производства работ,
нормативно
технических документов, обязательны
х при выполнении работ, указанных в
Перечне (Приложение № 4 к настоящему Договору) и условий настоящего Договора.
6.5. Заказчик и Инженерная организация осуществляет контроль исполнения Подрядчиком
обязательств по организации и проведению работ, а также об
еспечению качества работ и
используемых материалов.
6.6. Заказчик и Инженерная организация имеют право выдавать письменные распоряжения
о приостановке или запрещении работ при нарушении технологии работ, отступлении от проекта
производства работ, применен
ии некачественных материалов, невыполнении распоряжений и
предписаний Заказчика, а также при неблагоприятных погодных условиях и по другим
причинам, влияющим на качество и сроки выполнения работ.
6.7. Заказчик вправе запрашивать любую информацию, касающую
ся проведения работ на
Объекте.

111

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
7.1. Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик принимает на себя
обязательства:
7.1.1. Принять от Заказчика до начала выполнения работ Объект, указанный в пункте 1.1
настоящего
Договора, на основании Акта передачи Объекта, являющегося неотъемлемой частью
Договора (Приложение № 5 к Договору) на период таких работ и обеспечить в этот период
безопасность движения транспортных средств, в соответствии со схемой организации движения
ограждения мест производства работ в установленном порядке (п. 7.1.14).
7.1.2. Выполнить все работы на Объекте в объемах и в сроки, предусмотренные Договором
и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим Проекту, условиям настоящего
Договора и де
йствующим нормативно
техническим документам, обязательным при выполнении
работ.
7.1.3. В соответствии с переданным Заказчиком Проектом, Подрядчик обязан разработать
проект производства работ, включающий технологические карты, регламентирующие
технологию о
тдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества. Подрядчик
обязан представить проект производства работ не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала
выполнения работ на Объекте Заказчику для рассмотрения и утверждения. При наличии
замечаний
Заказчика Подрядчик обязан внести изменения в проект производства работ в сроки,
установленные Заказчиком.
7.1.4. За свой счет выполнить геодезическую разбивку осей, произвести их закрепление на
местности, проводить геодезический контроль геометрических
параметров. После завершения
работ Подрядчик передает Заказчику схемы расположения и каталоги геодезических знаков
координат и высот, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период
выполнения работ.
7.1.5. Содержать за свой счет освещение,
охрану, ограждения, инженерные коммуникации,
связанные с выполнением работ на Объекте, обеспечивать установку ограждений, знаков и
указателей в местах пересечений с существующими транспортными
коммуникациями
, не
допускать, за исключением согласованных случ
аев перерывов движения по ним, производить
уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.
7.1.6. Не использовать в ходе выполнения работ материалы и оборудование, если это может
привести к нарушению обязательных для Сторон требований по охран
е окружающей среды и
безопасности ремонтных работ в соответствии с Перечнем нормативно
технических документов,
обязательных при выполнении работ.
7.1.7. Обеспечить качество выполнения всех работ на Объекте в соответствии с Проектом,
проектом производства р
абот, с требованиями нормативно
технических документов,
обязательных при выполнении работ, условиями настоящего Договора.
7.1.8. Устранять все замечания Заказчика, Инженерной организации в соответствии с
пунктами 2.4 и 6.4 настоящего Договора.
В случае складирования резерва грунта и плодородного слоя почвы, строительного
мусора за границами постоянного или временного отвода, установленного Проектом, Подрядчик
обязан осуществить аренду земель и рекультивацию за свой счет.
7.1.10. Обеспечить в ход
е выполнения работ на строительной площадке (полосе отвода)
проведение мероприятий по технике безопасности, безопасности дорожного движения,
экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию
территории, охране окружающей среды,
зеленых насаждений и земли в соответствии с Проектом
и нормативно
техническими документами, обязательными
при выполнении работ.
7.1.11. Изготовить и до начала выполнения работ установить за свой счет в начале и в
конце участка выполнения работ информацион
ные щиты размером 2,0х3,0 м., на которых
указывается следующее: вид работ, наименование Заказчика, Подрядчика, его ответственного
исполнителя (должность, ФИО, конт. телефоны) и сроки выполнения работ (начало и

112

окончание), а также согласовать текст, подлежа
щий размещению на информационном щите с
Заказчиком.
7.1.12. Осуществлять своими силами операционный контроль выполняемых
Подрядчиком
работ в соответствии с Проектом, о его результатах отчитаться перед Заказчиком
7.1.13. Обеспечить своевременное исправлени
е недостатков и дефектов, допущенных в
ходе выполнения работ и выявленных при приемке работ, за свой счет, в согласованные с
Заказчиком сроки.
7.1.14. Согласовать до начала выполнения работ в установленном порядке с органами
ГИБДД схему организации движени
я и ограждения мест
производства
работ на Объекте и
обеспечить
её соблюдение.
Обеспечивать и содержать за свой счет охрану Объекта, материалов, оборудования,
стоянки строительной техники и другого имущества и сооружений, необходимых для
выполнения
работ на Объекте, ограждения мест выполнения работ с момента начала работ до
подписания акта приемки его в эксплуатацию.
В случае если в указанный срок Объекту или его части будет причинен ущерб или
обнаружены утраты или повреждения, Подрядчик обязан за св
ой счет произвести ремонт и
устранить выявленные недостатки.
Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить
работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности
ремонтируемого Объекта, либо создаю
щих невозможность завершения выполнения работ в
установленный срок.
7.1.17. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств субподрядчиками.
Компенсировать Заказчику убытки, включая судебные издержки
, связанные с
травмами или ущербом, нанесенными третьим лицам и возникшими вследствие выполнения
Подрядчиком работ
в соответствии с Договором
или вследствие нарушения имущественных
интеллектуальных
прав.
Подрядчик несет ответственность за причиненный уще
рб Объекту, имуществу третьих лиц,
возникший в результате ДТП, произошедших на Объекте в период выполнения работ,
сопутствующими условиями которых стали отступления Подрядчиком от проекта
производства
работ, требований действующего законодательства и Дого
вора
Представлять по запросу Заказчика информацию об Объекте, включая
статистическую отчетность (на бумажных и электронных носителях) в обозначенные Заказчиком
сроки.
7.1.20. Уведомить Заказчика о готовности к приемке выполненных за отчетный перио
работ (этап работ) за 3 дня до окончания отчетного периода (этапа работ). Расходы за
предоставление автотранспорта для проведения приемки выполненных работ несет Подрядчик.
7.1.21. Обеспечить при выполнении работ нахождение своих работников и работников
субподрядных организаций на Объекте в специальной одежде определенного образца с
указанием фирменного наименования организации, с учетом требований по охране труда.
7.1.22. При выполнении работ по Договору руководствоваться Федеральным отраслевым
соглашени
ем по дорожному хозяйству, заключенным на основании Трудового кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 27 ноября 2002г. №156
ФЗ «Об объединениях
работодателей», Генерального соглашения между общероссийскими объединениями
профсоюзов, общероссийс
кими объединениями работодателей и Правительством Российской
Федерации на 2011
2013 годы, других нормативных правовых актов.
7.1.23. Устранять дефекты в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта в
соответствии Регламентом исполнения гарантийных обяз
ательств (приложение № 10 к
настоящему Договору).
7.1.24. Получить разрешение на выполнение работ по капитальному ремонту Объекта от
Заказчика.

113

7.1.25. После завершения работ и до подписания акта приемки Объекта в эксплуатацию
вывезти за пределы строитель
ной площадки, принадлежащие ему строительные машины,
оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и
другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора и провести рекультивацию
временно занимаемых земель
в соответствии с Проектом.
7.1.26. После приемки Объекта в эксплуатацию в течение всего срока гарантийных
обязательств, периодически проводить мониторинг состояния сданного Объекта в эксплуатацию
(не реже 1 раза в квартал) с целью устранения возникших в пр
оцессе эксплуатации Объекта
дефектов и разрушений, связанных с качеством выполнения работ.
7.1.27. В случае возникновения по вине Подрядчика перерывов или ограничений в
движении на Объекте, Подрядчик организует работу по предупреждению и ликвидации таких
ерерывов и ограничений в кратчайшие сроки за свой счет без последующей компенсации
Заказчиком понесенных затрат. В случае невозможности обеспечить проведение таких работ
собственными силами, Подрядчик незамедлительно сообщает о возникновении таких ситуаций
Заказчику и в дальнейшем компенсирует Заказчику или привлеченной Заказчиком организации
стоимость проведенных работ, а также возмещает ущерб, нанесенный в результате ограничения
или перерыва движения третьим лицам.
7.1.28. В Ведомости объемов и стоимости
работ предусмотреть средства по статье
«Непредвиденные работы и затраты». Оплата производится по согласованным с Заказчиком и
фактически выполненным работам и затратам (МДС 81
35.2004).
7.1.29. В Ведомости объемов и стоимости работ предусмотреть средства
по статье
«Временные здания и сооружения». Оплата производится по согласованным с Заказчиком и
фактически выполненным и документально подтвержденным работам и затратам (МДС 81
35.2004).
7.1.30. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая
бенефициаров (в
том числе конечных) и (или) в исполнительных органах Подрядчика не позднее чем через 5
(пять) календарных дня после таких изменений предоставить информацию по изменениям
Заказчику с подтверждением соответствующими документами.
7.1.31. Подп
исанием настоящего Договора Подрядчик выражает свое согласие на передачу
(раскрытие) Заказчиком полученной от Подрядчика информации в соответствии с п.п. 1.5. и
7.1.30 настоящего Договора в Минтранс России, Росфинмониторинг и Федеральную Налоговую
Службу
России и отдельного документа или дополнительного соглашения, для дачи
(подтверждения) такого согласия не требуется.
7.1.32. Подрядчик обязуется за свой счет обеспечить пунктом/пунктами видеоконтроля
зону производства работ (места установки согласовываются
с Заказчиком).
СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
Настоящим Договором установлен поэтапный порядок сдачи
приемки работ
Подрядчиком Заказчику. Под этапом работ для целей настоящего Договора понимается объем
работ, который, в соответствии с Календарным графиком
выполнения подрядных работ
(Приложение №2) должен быть выполнен Подрядчиком в течение отчетного периода
и принят с
оформлением Актов освидетельствования работ (по каждому виду работ, в том числе скрытых).
Приемка очередного этапа работ осуществляется в по
рядке и в сроки, предусмотренные
Регламентом приемки выполненных работ (Приложение №
7 к Договору). Отчетным периодом
(сроком выполнения этапа работ) признается период с 26
го числа предыдущего месяца по 25
число отчетного месяца (включительно), если ино
й период не предусмотрен Календарным
графиком выполнения подрядных работ (Приложение №2 к настоящему Договору).
8.2. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем,
стоимость или качество не подтверждаются исполнительной и друг
ой технической
документацией, о чем Подрядчику направляется письменное уведомление.

114

�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;8.3. В случае установления Заказчиком при приемке очередного этапа работ несоответствия
качества выполненных Подрядчиком работ, Акт выполненных работ (форма КС
2) Заказчико
не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.
ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА
9.1. Полномочия рабочей комиссии по определению готовности Объекта к приемке его в
эксплуатацию.
9.1.1. Не менее чем за 10 (десять) к
алендарных дней до ожидаемого срока завершения работ
на Объекте Подрядчик направляет Заказчику извещение о готовности завершенного
капитальным ремонтом Объекта к проведению рабочей комиссии.
9.1.2. После получения письменного извещения Заказчик в течение 5
(пяти) календарных
дней издает приказ о создании рабочей комиссии по определению готовности Объекта к приемке
в эксплуатацию (далее
рабочая комиссия).
9.1.3. Состав рабочей комиссии определяет Заказчик. В обязательном порядке в состав
рабочей комиссии
должны быть включены представители Заказчика, Подрядчика (в том числе,
при необходимости, представители субподрядной организации), эксплуатационной организации,
Инженерной организации, проектной организации. При необходимости, Заказчик вправе
привлечь к уч
астию в рабочей комиссии представителей органов ГИБДД, местного
самоуправления, независимых экспертов. Возглавляет комиссию председатель, назначаемый
Заказчиком. Подрядчик организует работу рабочей комиссии в назначенное время, в том числе
обеспечивает ее
транспортом и измерительным оборудованием за свой счет.
9.1.4. Подрядчик обязан иметь весь комплект исполнительной документации на Объекте
(по выполненным работам) для предоставления его рабочей комиссии. Подрядчик обязан
самостоятельно, а в необходимых
случаях совместно с Заказчиком, провести все испытания,
инспекции и комиссии, необходимые для проведения приемки Объекта рабочей комиссией.
9.1.5. По результатам работы рабочей комиссии Подрядчик готовит акт рабочей комиссии,
который подписывается всеми ее
членами и утверждается Управляющим Договором. К акту
прилагается ведомость обнаруженных недостатков, дефектов, незаконченных объемов работ
(при наличии таковых), ведомость проведенных измерений, фотоматериалы. Рабочей комиссией
определяется срок исполнени
я замечаний по акту, которые необходимо устранить не позднее 5
(пяти) календарных дней до планируемого дня проведения приемочной комиссии по приемке
Объекта в эксплуатацию.
9.1.6. После устранения Подрядчиком всех недостатков, указанных в акте рабочей
миссии, Заказчик (с привлечением заинтересованных лиц) на основании письменного
извещения Подрядчика проверяет исполнение решений рабочей комиссии. После чего члены
рабочей комиссии подписывают соответствующий акт об устранении недостатков, указанных в
акт
е рабочей комиссии, оформляют и подписывают заключение о готовности Объекта к приемке
в эксплуатацию.
9.1.7. В случае не устранения замечаний в установленные сроки, Заказчик вправе
применить штрафные санкции в соответствии с условиями настоящего Договора.
9.2. Полномочия приемочной комиссии по приемке Объекта в эксплуатацию.
9.2.1. После приемки Объекта рабочей комиссией и подписания Заключения рабочей
комиссией о готовности Объекта к приемке в эксплуатацию, Подрядчик направляет извещение о
готовности заве
ршенного капитальным ремонтом Объекта к проведению приемочной комиссии,
после получения извещения, Заказчик в течение десяти рабочих дней назначает дату приемки
Объекта в эксплуатацию и состав приемочной комиссии по приемке Объекта в эксплуатацию
(далее
приемочная комиссия).
9.2.2. Состав приемочной комиссии Заказчик определяет в соответствии с ВСН 19
89 и
действующими нормативно
правовыми актами. В обязательном порядке в состав приемочной
комиссии должны быть включены представители Заказчика, Подрядчик
а (в т.ч., при
необходимости, субподрядной организации), эксплуатационной организации, Инженерной

115

организации, проектной организации. При необходимости, Заказчик вправе привлечь к участию
в работе приемочной комиссии представителей органов ГИБДД, органов м
естного
самоуправления и других организаций. Руководство деятельностью приемочной комиссией
осуществляет ее председатель, назначаемый Заказчиком. Акт приемочной комиссии утверждает
Заказчик.
9.2.3. Подрядчик обязан организовать работу приемочной комисси
и в назначенное
Заказчиком время и обеспечить ее всеми необходимыми материалами, оборудованием за свой
счет.
9.2.4. Подрядчик передает Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания
заключения о готовности Объекта к приемке в эксплуатацию переч
ень документов, необходимых
для сдачи Объекта в эксплуатацию в одном экземпляре (приложение №12 к настоящему
Договору), с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически
выполненным работам.
9.2.5. Итоги работы приемочной комиссии
по приемке Объекта в эксплуатацию
документируются соответствующим актом, оформленным в соответствии с требованиями ВСН
89.
9.2.6. Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование принимаемой
Заказчиком части работ или Объекта в целом
, осуществляется по решению Заказчика и за его
счет.
ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
10.1. Гарантии качества распространяются на работы, выполненные Подрядчиком и
субподрядчиками по настоящему Договору. Подрядчик несет ответственность за недостатки
(дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, указанного в п. 10.2. настоящего
Договора, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его
частей.
Договором устанавливаются гарантийные сроки устранения Подрядч
иком дефектов
на Объекте, в том числе на:
Мостовое полотно
Железобетонные конструкции
Металлические конструкции
, элементы обустройства
лет
8 лет
8 лет
Деформационные швы
5 лет
Дорожная разметка (термопластиком)
По внешним поверхностям
ж/б конст
рукций,
металлических конструкций
7 лет
Верхний слой покрытия (из литых а/б смесей)
4 года (6 лет)
Конструкции и изделия из композитных материалов
лет
Окраска поверхностей конструкций
лет
Укрепление конусов (откосов)
лет
ри этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата
подписания акта
приемки
Объекта в эксплуатацию приемочной комиссией.
10.3 Подрядчик
обязан выдать Гарантийный паспорт на законченный капитальным
ремонтом Объект по форме (При
ложение № 8 к Договору).
10.4. Если в период действия гарантийных обязательств обнаружатся дефекты, то
Подрядчик обязан их устранить в соответствии с Регламентом исполнения гарантийных
обязательств. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, со
гласования порядка и
сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех)
рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
10.5. В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений
иных результатов работ в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот
конструктивный элемент или иной результат работы прерывается на период с даты подписания
акта, фиксирующего дефекты, до даты устранения выявленных дефектов.

116

�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;10.6. При отказе
или уклонении Подрядчика от составления или подписания акта
обнаруженных дефектов Заказчик создает комиссию, в состав которой входят представители
Заказчика, Инженерной организации, эксплуатационной организации, а так же, при
необходимости, возможно привл
ечение представителей проектной организации, органов ГИБДД
и других организаций (по необходимости). Все расходы, связанные с работой комиссии, при
установлении вины Подрядчика, оплачиваются в полном объеме за счет средств, удержанных в
целях обеспечения и
сполнения гарантийных обязательств.
10.7. В случае нарушения Подрядчиком гарантийных обязательств по настоящему Договору,
Заказчик вправе удовлетворить
свои
требования
к Подрядчику
за счет гарантийных сумм,
предусмотренных пунктом 5.2 Договора.
ОТВЕТСТВЕН
НОСТЬ СТОРОН
11.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации за невыполнение и ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему Договору.
11.2. Заказчик несёт ответственность в соответствии с закон
одательством РФ за
ненадлежащее исполнение и неисполнение своих обязательств по настоящему Договору.
За раскрытие информации, предоставленной в соответствии с пунктами 1.5., 7.1.30
настоящего Договора, и передачу ее третьим лицам, за исключением указанных
в пункте 7.1.31
настоящего Договора, убытки Подрядчика могут быть истребованы с Заказчика в размере, не
превышающем 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
11.3. Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за реализацию в
натуре проектных решений
, за качество и объем выполненных работ, соблюдение сроков
выполнения работ, исполнение предписаний Заказчика в соответствии с настоящим Договором.
Подрядчик несет имущественную ответственность перед Заказчиком за
неисполнение или ненадлежащее исполн
ение обязательств субподрядчиками.
Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком
неустойки
за нарушение
договорных обязательств:
за расторжение Договора
по вине Подрядчика
(в том числе
путем
одностороннего отказа
Заказчика от исполнения Договора)
10% (десять процентов) от общей стоимости
Договора,
установленной пунктом
3.1 Договора;
за использование некачественных материалов
000 (пятьдесят тысяч) рублей за
каждый выявленный факт нарушения;
за неявку представителя Подрядчика на Объект п
о письменному извещению Заказчика
50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай;
за наступление на Объекте ДТП, произошедшего в период выполнения работ по вине
Подрядчика, в том числе связанного с несоблюдением схемы организации движения, ограждения
и обустройства мест производства работ в соответствии с п.2.2. Технического задания
0,1 %
одна десятая процента) от общей стоимости Договора за каждое ДТП;
за нарушение сроков, указанных в распоряжениях, предписаниях, требованиях Заказч
ика
0,1% (одна десятая процента) от общей стоимости Договора за каждый случай;
за не предоставление информации в соответствии с пунктами 2.3, 7.1.19 Договора
10 000 (десять тысяч) рублей за каждый случай;
за неисполнение пункта 7.1.16 Договора
0,1 % (одна десятая процента) от общей
стоимости Договора за каждый день просрочки;
за нарушение сроков выполнения работ за отчетный период, установленных настоящим
Договором, начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока
исполнения обязательства, и до момента принятия Заказчиком невыполненного в срок объема
работ
неустойку в размере: 0.1 % от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый
день просрочки с 1 по 30 день просрочки включительно; 0.15 % от стоимости не
своевременно
выполненных работ за каждый день просрочки с 31 по 60 день просрочки включительно; 0.2 %
от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки начиная с 61 дня

117

просрочки. При этом общая сумма неустойки, предусмотренная настоящ
им абзацем Договора за
одно длящееся нарушение не может превышать 20 % от стоимости несвоевременно
выполненных работ;
за нарушение Подрядчиком срока окончания выполнения работ, указанного в п. 4.4.
настоящего Договора
1 % (один процент) от общей стоимо
сти Договора, за каждые 10 (десять)
дней просрочки;
за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований при выполнении работ
ВСН 37
84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ» и
«Методических рекомендаций по орган
изации движения и ограждения мест производства
дорожных работ», согласованных с УГИБДД УВД РФ 19.02.2009, несоблюдение (неисполнение)
схемы ограждения мест производства работ, согласованной с ГИБДД
пятьдесят тысяч рублей
за каждый случай;
за нарушение
установленных Заказчиком сроков для устранения Подрядчиком дефектов,
выявленных на Объекте в период гарантийного срока
0,1 % (одна десятая процента) от общей
стоимости Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств;
за неисполнение пункта 7
.1.21 Договора
10 000 (десять тысяч) рублей за каждый
случай;
в случае отсутствия на дорожно
строительных машинах и автомобилях, выполняющих
работы на Объекте проблесковых маячков желтого или оранжевого цвета
1 000 (одна тысяча)
рублей за каждый сл
учай;
за наступление на Объекте ДТП, произошедшего в гарантийный срок горизонтальной
дорожной разметки и непосредственно связанное с ее отсутствием и (или) несоответствия ее
параметров нормативным требованиям
100 000 (сто тысяч) рублей за каждое ДТП;
сокрытие Подрядчиком сведений, предусмотренных п.18.4 настоящего Договора, не
предоставление таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих
действительности
10 % от стоимости работ по Договору
11.6. Штрафные санкции уплачиваются Подря
дчиком посредством перечисления
взыскиваемых сумм на счет Заказчика, указанный в реквизитах Сторон изложенных в разделе 20
настоящего Договора.
С письменного согласия Подрядчика с размером и основаниями уплаты неустойки, а также
с удержанием неустойки из с
умм платежей, причитающихся Подрядчику по настоящему
Договору, Заказчик вправе осуществить удержание (зачет) указанной суммы.
11.7. В случае неуплаты в добровольном порядке выставленной неустойки (штрафа, пени) в
установленный Заказчиком срок (в течение 30
календарных дней после получения претензии
Подрядчиком) Заказчик взыскивает ее в судебном порядке.
11.8. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Заказчика
права требовать возмещения в полном объеме убытков, возникших в результате н
еисполнения
(не надлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.
11.9. Уплата неустоек (штрафа, пени), а также возмещение убытков не освобождает
Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
11.10. В случае нарушения Подрядчиком обязательств
по настоящему Договору, Заказчик
вправе удовлетворить требования за счет денежных средств, предусмотренных пунктом 1.4.
настоящего Договора.
11.11. В случае нарушения Подрядчиком гарантийных обязательств по настоящему
Договору, Заказчик вправе удовлетворит
ь требования за счет денежных средств, удержанных
Заказчиком с причитающихся Подрядчику выплат по гарантийным обязательствам по
настоящему Договору (за счет денежных средств Гарантийной суммы) а также средств,
предусмотренных пунктом 1.4. Договора.
МАТЕРИ
АЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
12.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ с
применением строительных материалов в соответствии с Проектом. Все расходы по
приобретению материалов, необходимых для выполнения работ на Об
ъекте несет Подрядчик.

118

�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;12.2. Все поставляемые для выполнения работ на Объекте материалы должны иметь
соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их
качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии сертификатов,
технических паспортов
и других документов должны быть представлены Заказчику до начала выполнения работ (с
применением таких материалов). Применение для выполнения работ на Объекте импортных
материалов согласовывается Заказчиком и сертифицируется в устано
вленном порядке.
12.3. Подрядчик обязан в ходе приемки поступающих материалов, а также выполнения
работ на Объекте, обеспечить все предусмотренные нормами и Техническим заданием
испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до при
емки им
выполненных работ.
12.4. Заказчик вправе давать предписания о приостановлении Подрядчиком работ до
установленного Заказчиком срока в случае если:
а) при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм экологической
безопасности, техники
безопасности, безопасности дорожного движения в соответствии с
требованиями нормативно
технических документов, обязательных при выполнении работ;
б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной
надежности Объекта из
а нарушения Подрядчиком технологии производства или применения
некачественных материалов в соответствии с требованиями нормативно
технических
документов, обязательных при выполнении работ.
Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше пр
ичинам, несет
Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием
для продления срока выполнения работ по настоящему Договору.
12.5. В случае если в результате произведенных по инициативе Заказчика испытаний и
измерени
й выявлены нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Договора, Заказчик
вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, либо
удержать (зачесть) эти суммы из предстоящих платежей, в порядке, предусмотренном раздело
11 настоящего Договора.
СКРЫТЫЕ РАБОТЫ
Скрытые работы
, выполненные с надлежащим качеством
в соответствии с
Проектом и Календарным графиком выполнения работ, должны приниматься Заказчиком.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только
после приемки
(освидетельствования) скрытых работ с составлением акта (приложение № 8 к настоящему
Договору). Подрядчик в письменном виде не менее чем за 3(трое) суток до проведения приемки
выполненных скрытых работ, уведомляет Заказчика о необходимости пр
оведения приемки.
В случае если представителем Заказчика внесены замечания по выполненным
скрытым работам в Журнал производства работ, то выполнение последующих работ на этом
участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается.
ли скрытые работы выполнены без подтверждения представителя Заказчика
(представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то по
требованию Заказчика Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых
рабо
т, не прошедших приемку представителем Заказчика.
13.3. Приемку скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре и
ознакомления с исполнительной документацией следует оформлять соответственно Актом
освидетельствования скрытых работ.
К каждому Акту освидетельствования скрытых работ обязательно должны
прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты
лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы и иные
подтверждающие документы.
Акты освидетельствования скрытых работ составляются в двух экземплярах
по
одному для каждой из сторон, а в случае, предусмотренном пунктом 6.
Договора
в трех
экземплярах, третий из которых передается Инженерной организации.

119

�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;13.6. Каждому Акту освидет
ельствования скрытых работ присваивается номер, Акт
регистрируется в Журнале производства работ.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если о
но явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на
исполнение Договора. Стороны должны уведомить о наступления обстоятельств непреодолимой
силы в течении 2
х дней со дня их наступления.
Свидетельство, выданное соответствующей торгово
промышленной палатой или
иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и
продолжительности действия непреодолимой силы.
Если в результате обстоятельств непреодолимой силы был нанес
ен значительный,
по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую сторону в
х дневный срок. Далее стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения
выполнения работ и, при необходимости, заключить дополнит
ельное соглашение с указанием
порядка ведения работ, в том числе о продлении срока завершения отдельных работ соразмерно
времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия,
которое с момента его подписания становится
неотъемлемой частью настоящего Договора, либо
инициировать процедуру расторжения Договора.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР
Внесение изменений в Договор производится в порядке и случаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации
, а также
услови
ями настоящего
Договора.
При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением
случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Договору
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования
, слияния или
присоединения.
ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Расторжение Договора возможно в соответствии с условиями Договора и
действующим законодательством Российской Федерации.
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящег
Договора (односторонний внесудебный порядок расторжения договора) в следующих случаях:
задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 10 (десять) дней по
причинам, не зависящим от Заказчика;
Подрядчик самовольно покинул Объект или иным обр
азом прямо продемонстрировал
намерение прекратить исполнение своих обязательств по Договору;
нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ за отчетный период (более трех раз),
предусмотренных Календарным графиком выполнения работ;
при необеспечении По
дрядчиком требуемого качества работ и безопасности дорожного
движения на Объекте в период проведения работ, оформленных соответствующими
документами, которыми являются: двусторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных
нарушениях по качеству работ либо
два и более предписаний Заказчика и/или представителей
Заказчика и/или Инженерной организации, выданные в порядке, предусмотренном настоящим
Договором и не исполненные Подрядчиком в установленные предписанием сроки. Факт
неисполнения предписаний фиксируетс
я актом подписанным представителями Заказчика и
Инженерной организации;
при срыве ввода объекта в эксплуатацию более 30 календарных дней;

120

в случае сокрытия Подрядчиком сведений, предусмотренных п.17.4 настоящего Договора,
не предоставления таких сведен
ий либо предоставление сведений, не соответствующих
действительности;
в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств,
предусмотренных п. 7.1.30 настоящего Договора.
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Ро
ссийской Федерации.
При этом Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком
уведомления Заказчика об одностороннем отказе от
выполнения обязательств по настоящему
Договору, либо (в случае, если уведомление Заказчика не было получено Подрядч
иком в течение
четырнадцати календарных дней с момента направления уведомления Заказчика Подрядчику)
одновременно с истечением четырнадцатидневного срока с даты направления уведомления
Заказчика об одностороннем отказе Подрядчику по адресу, указанному в
настоящем Договоре.
В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по
настоящему Договору (расторжения настоящего Договора в одностороннем внесудебном
порядке) в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, Заказчик не
возмещает Подрядчику какие
либо убытки или любые иные расходы, понесенные Подрядчиком
в связи с таким отказом.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора,
разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможн
ости урегулирования спора
путем переговоров, вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд
г. Москвы
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу
недостатков выполн
енной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора
путем переговоров, по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы
на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления
нарушений
Подрядчиком условий Договора или
причиной
связи между действиями Подрядчика
и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет
Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы
несут обе ст
ороны поровну.
Отношения Сторон, неурегулированные настоящим Договором, регулируются
законодательством Российской Федерации.
Подрядчик гарантирует, что настоящий Договор не является для него сделкой с
заинтересованностью (крупной сделкой), а также сдел
кой, на совершение которой в
соответствии с законодательством и учредительными документами Подрядчика требуется
согласие (одобрение) его органов управления, уполномоченных государственных и иных
органов. В случае если для Подрядчика настоящий Договор подпа
дает под признаки сделки,
указанной в настоящем пункте Договора, Подрядчик до его подписания обязан предоставить
Заказчику документы, подтверждающие такое согласие (одобрение).
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
лного исполнения сторонами всех своих обязательств по нему, включая исполнение
гарантийных обязательств.
Договор, приложения и все документы, имеющие к ним отношение должны быть
составлены на русском языке.
Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дне
й уведомить друг друга в
письменной форме об изменении реквизитов Сторон, указанных в настоящем Договоре. В случае
изменения лиц, представляющих интересы по управлению Договором (п. 2.1, п. 2.2 Договора),
Стороны обязаны письменно уведомить друг друга в те
чение 3 (трех) календарных дней с
момента принятия решения о замене представителя с приложением документа (или его
надлежаще заверенной копии), подтверждающего полномочия представителя. В
указанных
случаях
заключение соглашения о внесении изменений в Догов
ор не требуется.

121

Подрядчик вправе уступить свои права (требования) к Заказчику другому лицу
только при условии получения предварительного письменного согласия на совершение такой
сделки (уступки требования) со стороны Заказчика.
Подрядчик в случае уступк
и денежного требования к Заказчику третьему лицу (в
том числе в рамках договора финансирования под уступку денежного требования) без
предварительного согласования с Заказчиком, выплачивает штраф в размере пятидесяти
процентов от суммы уступленного (подлежа
щего уступке) денежного требования к Заказчику.
Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.
ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. В
слу
чае противоречия между текстом настоящего Договора и текстом, содержащимся в
приложениях к настоящему Договору, преимущественную силу имеет текст настоящего
Договора.
Перечень приложений к настоящему Договору указаны в Таблице 1.
Таблица 1

Наименование
документа
Ведомость объемов и стоимости работ
Календарный график выполнения работ
График возврата
гарантийных
сумм
Перечень нормативно
технических документов, обязательных при выполнении работ
Форма акта передачи Объекта
Форма акта осви
детельствования скрытых
работ
Регламент приемки выполненных работ
Форма гарантийного паспорта
Перечень документов, необходимых для
приемки
Объекта в эксплуатацию
Регламент исполнения гарантийных обязательств
Форма акта о завершении дей
ствия гарантийных обязательств по конструктивным
элементам
Форма акта о завершении действия всех гарантийных обязательств по объекту
Форма предписания об устранении замечаний
Форма предписания
об остановке
работ
Требования к банку, выдаю
щему банковскую гарантию

122

.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ.

ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК
Государственная компания
«Российские автомобильные дороги
Юридический и фактический адрес: 109074, г.
Москва, Славянская площадь, дом 2/5/4, стр.3;
ИНН 77
17151380; КПП 770901001; Номер счета:
в ОПЕРУ
1 Банка России;
БИК: 044501002
Плательщик (получатель): Межрегиональное
операционное УФК (Государственная компания
«Российские автомобильные дороги», л/с
№41956555550) ОКПО 94158138,
ОКАТО
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
Первый заместитель председателя правления
по
технической политике
____________________ И.А. Урманов
/Должность/
/Ф.И.О./
М.П.
М.П.


123

Приложение №
к Договору №_______
от «___»__________201__ г.
Ведомость объемов
и стоимости
работ
по
объекту:
«Капитальный ремонт моста
через реку Ольшанка км 208+292, моста через реку Клютома км 217+600, моста через
реку Серена км 221+891, моста через реку Ольшанка км 226+527 автомоби
льной
дороги М
3 "Украина" Москва через Калугу, Брянск до границы с Украиной в
Калужской области"
Наименование работ
Ед. изм.
Кол
Цена за ед.
Стоимость
руб.
заполняется Участником Закупки в соответствии с требованиями Гл
авы № 2 Приложения № 1
к Конкурсной Документации и предложением Участника Закупки, с которым заключается
Договор
Итого
руб.
НДС 18 %
руб.
ИТОГО с НДС:
руб.
ИТОГО 4 сооружения с НДС
руб.
Разработка рабочей документации с
НДС (4
сооружения)
руб.
Резерв средств на непредвиденные
работы и затраты (фактические
затраты,
подтвержденные
согласованной с Заказчиком сметой) с
НДС (4 сооружения)
руб.
Резерв средств на временные здания и
сооружения (фактические затраты,
подтвержд
енные согласованной с
Заказчиком сметой) с НДС (4
сооружения)
руб.
Затраты на изготовление паспортов
сооружений с НДС (4 сооружения)
руб.
Всего (
4 сооружения
руб.


ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
М.П.
М.П.

124

Приложение № 2
к Договору № _______
от ___________201__г
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Наименование объекта: «Капитальный ремонт моста через реку Ольшанка км 208+292, моста через реку Клютома км 217+600, моста че
рез реку
Серена км 221+891, моста через реку Ольшанка
км 226+527 автомобильной дороги М
3 "Украина" от Москвы через Калугу, Брянск до границы
с Украиной в Калужской области»
п/п
Наименование работ
Ед.
изм.
Объем
работ
Стоимос
ть работ
всего, руб.
Стоимос
ть работ
в 2014 г.,
руб.
2014 год
Стоим
ость
работ
в 2
015
г., руб.
2015 год
квартальный период
квартальный период
С даты
подписания
договора
25
число
текущего
месяца
K����qbkeZ�
l_dms_]h�
f_kypZ
25
число
следующего
месяца
15
31
августа
Мос
т через реку Ольшанка
км 208+292
Подготовка документации к сдаче объекта и сдача объекта в
эксплуатацию
Мост через реку Клютома
км 217+600
Мост через реку Серена км
221+891
Мост через реку Ольшанка
км 226+527
Итого
с НДС 18%
㄀㔀
 〰‰〰
Резервная сумма для обеспечения
гарантийных обязательств 5% с
ИТОГО
ЗАКАЗЧИК:
Первый заместитель председателя
правления по технической политике
И.А. Урманов
ОДРЯДЧИК
/Должность/
/Ф.И.О./
�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Приложение № 3
к Договору № _______
от ___________201____г.
График возврата резервных сумм
Наименование об
ъекта: «Капитальный ремонт моста через реку Ольшанка км 208+292, моста через реку Клютома км 217+600, моста через реку
Серена км 221+891, моста через реку Ольшанка км 226+527 автомобильной дороги М
3 "Украина" от Москвы через Калугу, Брянск до границы
с Ук
раиной в Калужской области»
руб.
п/п
Наименование
Резервная
сумма для
обеспечения
гарантийных
обязательств
ha\jZl�]ZjZglbcguo�kmff�ih�]ZjZglbcguf�h[yaZl_evkl\Zf��\r�\f

2017

….

….




Мост через реку Ольша
нка км 208+292
Мост через реку Клютома км 217+600
Мост через реку Серена км 221+891
Мост через реку Ольшанка км 226+527
ИТОГО
*) На конструктивные элементы
в соответствии с гарантийным паспортом

ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
Первый заместитель председателя
правления по технической политике
И.А. Урманов
/Должность/
/Ф.И.О./
М.П.
М.П.

иложение № 4
к Договору №
____________
от ____________ 201_г
Перечень нормативно
технической документации, обязательной
при выполнении работ
Обозначение
нормативного документа
Название нормативного документа
(заполняется Участником Закупки в
соответствии с требованиями
ехнической части
Конкурсной Документации (Глава №3 Приложения № 1к Конкурсной Документации) и
предложением
Участника Закупки, с которым заключается Договор)


ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИ

_________________(Ф.И.О.)
_________________(Ф.И.О.)
М.П
М.П.

127

�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Приложение № 5
к Договору № _______
от ___________201__г
А К Т №
Объ
_______________________________
«____»_______________201__ г.
ни
пи
я,
нн
ни
ий
втомоб
ьн
е дорог
ачес
тве дов
ьн
ого
вляющего
а о
ни
ьн
17.07.2009
нн
ий
втомоб
ые дорог
» и
ни
ме
ьн
ий
ци
ме
ьн
иц
рвого
ля
ни
вод
нн
м вопро
м Ур
ова
Игоря
дров
ич
го
ни
дов
нн
от

201 г, и
___________________
мен
я)
ьн
Подряд
иц
___________________
го
а о
ни
и ________________, с
гой
торо
ы,
________________________________________,
ме
) в
ьней
ци
на
низ
, в
иц
_________________
_______________, с
торо
вили
тоящ
Акт
ни
Дог
ора
№_________________ от
«____»______________201_г.
Подряд
у» до
ача
ни
бот
Объек
____________________________________, для
ни
я р
бот
оотв
твии
Дого
ора с
возлож
ни
го обя
нн
сохранность объекта и
дорож
ого
ни
я.
Заказчик:
Подрядчик:
Орг
М.П.
М.П.
М.П.
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
Первый заместитель председателя
правления по технической политике
.А. Урманов
/Должность/
/Ф.И.О./
М.П.
М.П.


128

�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Приложение № 6
к Договору № _______
от ___________201__г
Форма
А К Т №
освидетельствования скрытых работ
Объект капитального строительства
Застройщик или заказчик
Технадзор заказчика
Подрядчик
Представитель застройщика или заказчика
Представитель технадзора заказчика
Представитель подрядчика
произвели осмотр работ, выполненных
и составили настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы
2. Работы выполнены
3. При выполнении работ применены
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
окончания работ
201__г.
6. Работы выполнены в соответсвии с
7. Разрешается производство последующих работ по
Акт составлен в
Приложения:
Представитель застройщика или заказчика
Представитель технадзора заказчика
Представитель Подрядчика
о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц)
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юр. лиц)
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ
(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства
о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц)
2012 г.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
(исполнительные схемы и чертежи, результвты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний
(наименование скрытых работ)
(номер, другие реквизиты чертежа,
наименование проектной документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации)
(наименование строительных материалов (изделий) со ссылкой на сертификат или другие
документы, подтверждающие качество)
(наименование лица, осуществляющего стр-во, выполнившего работы)
выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: начала работ
201__г.
(указывается наименование, статьи (пункты)
технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов, разделы проектной документации)
(должность, фамилия, инициалы,подпись)
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
экземплярах
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
Первый заместитель пред
седателя
правления по технической политике
И.А. Урманов
/Должность/
/Ф.И.О./
М.П.
М.П.

129

�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Приложен
№ 7
к Д
№ _____________
«___
» ________ 201____
РЕГЛАМЕНТ
приемки выполненных работ
ала выпол
я раб
Дого
ора Подряд
вит
вляю
Дого
тор)
долж
Дого
ора и
лож
р долж
ен
твл
ять
троль
ходом
Договора.
ача
бот Подряд
е З
Для в
Подряд
долж
вить
ты:
Общ
л р
бот
Объек
енн
ый,
ый);
огла
ржд
ю З
зчик
наче
отв
вод
тва
форм
ю об
ли
я).
тор,
Подряд

ече
),
ов
мес
ти г
чес
ой о
овы
ры,
глы
оотв
та.
Основной этап (ежемесячная приемка выполненных работ)
2.1. При
бот
твл
за
отчетный период
Подряд
тора о
те и
еме
явля
бот
ака
Объек
отчетного
2.3. При
очередной
е в
ых р
бот
Подряд
вля
ты:
отч
т об
заме
ряющ
Общ
ле р
бот
а т
(пров
ый)
бот
Объек
рытые р
и отв
кци
(под
ые
вит
аци
у о
и дв
я тр
ри в
огла
ю с
форм
ю о Д
мес
Объ
форм
Объек
од (
ло м
ого гр
я р
бот
вля
ты,
орта
в том
ле и
одряд
ым

130

�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;организациям; &#x/MCI; 1 ;&#x/MCI; 1 ;- журнал лабор
тор
лов
) с
ытан
огла
вным тр
бов
том
ле и
одряд
ым
огла
лов;
ые
том
одряд
ым
ые в
вид
бот
(объ
), в
том
дряд
тор о
ов р
, в т.ч.:
та огр
я в
я р
бот
огла
ржд
ой
е и
чес
бот
оло
бот
вным эле
оотв
твие
ческ
бов
Про
(при
трол
ые обм
бот
тов
ти
лов,
вит
лями И
ачес
а р
бот и
чес
аме
оотв
твие
х П
чес
, обя
ыпол
При
оотв
твии
и (ил
ачес
тва
явля
ых к
бот
тор
амеча
(при
ом д
овл
овто
Оформление принятых объемов выполненных работ:
ыпол
ые и
тые
оформляю
я Ак
енн
бот
форме
вкой
бот
форме
Формы
вит
лями З
зчик
а (У
вляющ
м Дого
ором,
тор
),
Подряд
бот
ждо
вно
у эле
отр
рвн
а для
ых
обя
тв в
оотв
том
5.3. Дого
тор
бот
оотв
твие
у гр
бот
лож
Дого
При
явл
Дого
ора (в
ов,
ачес
ов в
бот
т.д.)
тор
домля
ом У
вляющего
договором
оотв
твии
лов
Дого
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
Первый заместитель председателя
правлени
я по технической политике
И.А. Урманов
/Должность/
/Ф.И.О./
М.П.
М.П.

131

�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Приложение № 8
к Договору № __________
от ___________201__г
е д
РАНТ
ПАСПОРТ
на закон
нный капитальным
монтом
Объ
(полное наименование Объекта)


132

дря
ски
ИНН)
аци
ы)
капитальным р
том Объект
Дого
№ от
аци
т в экс
ы в
Инж
рово
яющ
, ИНН)
АКТЕ
ИСТИ
о в эксплуата
тового
Габ
асче
Продол
родол
ый,
тро
рыт
Е С

133

(пол
одря
мае
тва
ять
фек
воз
е в
ече
е г
ов.
фек
вных
тов
й в
а э
мен
ли
час
вновь
оотв
твии
с Дого
та (д
ы)
бот
ю д
фек
формля
ый
. Прод
бот
ю в
явл
фек
вае
я в
Подряд
енн
ачес
тво
, оговор
Дого
ором и
тоящ
Гар
орто
овод
дряд
Под
я И.
.)
М.П.
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
Первый заместитель председателя
правления по технической политике
И.А. Урманов
/Должность/
/Ф.И.О./
М.П.
М.П.


134

�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Приложение № 9
к Договору № _______
от ___________201__г
Пере
мых для
приемки
Объ
а в эксплу
1. При
аче
о приемке
Объек
в экс
2. Акт
о приемке
в экс
3. З
о р
м д
и и о
дов
я Объек
а (после в
домо
ых
ой
о приемке
Объек
в экс
домо
ов р
бот
вто
ой дороги с
т З
дом
ов р
бот
7. Ко
8. Акт
домо
ых
ой
о приемке
Объек
в экс
10. Гар
ый
орт.
11. Фото
до
го р
, в
капи
ого р
та и
чен
12. Паспорт сооружения.
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
Первый заместитель председателя
правления по технической политике
И.А. Урманов
/Должность/
.И.О./
М.П.
М.П.


135

�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Приложение № 10
к Договору № _______
от ___________201__г
ЕНТ
олн
ых обя
1. Н
ача
ло
х обя
лом
о от
го
вным
та
орта
Объек
2. С
сан
Гар
орта
Подряд
мес
одряд
имае
обя
тва
ять
фек
воз
е в
ече
тоя
тоя
в ц
лом.
3. Об
ече
я г
х об
тв
ржд
я р
рвной
отор
фор
ого в
ыче
ыпл
та
рвной
ы, о
ом для
ече
ых обя
Подряд
ече
х обя
тв,
а в
ыче
тв,
одов
явл
фек
од действ
тв.
4. Для о
тоя
я Объек
а в
од г
а от З
, Подряд
а и
ача
отв
ые л
Отв
ые л
оторые
тоя
ровод
тоя
Объек
, с
оотв
вия
вно
тоя
ю и
еме
я воз
фек
ов.
5. В
явл
фек
Отв
енн
отр
обя
ым
фек

лож
лов
В обя
е в
отре
вит
, Инж
, Подряд
, э
ой
а т
воз
ече
вит
ой
, ГИ
Подряд
, в
отра
оотв
6. В
отр
, Подряд
обо
аче
явл
фек

оотв
с тр
бов
СТ
93).
Срок
овки
отра
Объек
фек
ов.
7. З
домо
явл
фек
бот
огла
Подр
дчи
огла
Подряд
бот
явл
фек
ов,
ака
впр
та т
твля
тв
тв.
8. В
огда
бот
нени
явл
тов
тв об
тв, а г
вным эле
Подряд
лях
ече
я д
тв
вля

136

�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;оставши
обя
тв.
9. Для
явл
фек
Подряд
впр
ве
одряд
ю,
тор
оотв
т т
бов
10. В
воз
явл
фек
вные
оотв
твии
бов
ани
ГОСТ
дряд
ече
ого
одрядч
ым
впр
тор
ю (при
вид
тва о
е к
) для
енн
фек
ов,
Подря
Опл
та в
ых
бот
вод
обя
тв.
11. В
сан
Подря
тов
для
ового з
явл
я в
о взы
(пен
, штр
При
и Пр
к о
вля
обой
вное
тоя
час
ече
тв.
впр
ве
ля
я т
ю,
ю,
вид
тва
о до
13. Ср
тва об
я г
х обя
тв,
бов
, возвр
я Подряд
ече
ов.
14. Проц
возвр
аем
(по
обя
вных
тов) о
вного
ом к
бот
Объек
ржд
асче
та и
тв
тв (за в
ыче
одов
явл
фек
одле
т Д
рта
т э
ти дорож
виж
15. По
ече
ждо
вно
вляю
Акт
у З
и Подряд
тв по
вно
16. По
ле
ече
а г
х об
о Дого
вля
Акт
твия
у З
Подряд
17. Д
та
я А
та о
и д
ейс
твия в
х г
ых об
тв явля
той
ени
твия об
тв по Дого
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
Первый заместитель председателя
правления по технической политике
И.А. Урманов
/Должность/
/Ф.И.О./
М.П.
М.П.


137

риложен
ору
от
Форма
Акт
о зав
ых обя
тив
ому
( ___________________)
по капитальному ремонту
(наименование Объекта)
»


2
1

Мы,
втомоб
дорог
ачес
тве дов
вляющего
а о
втомоб
ые
дорог
» и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________, действующего
на основании доверенности №________от _____20__г, с
одной стороны,
_____________________________________________________ именуемое (ая) в дальнейшем
«Подрядчик», в лице ______________________________________________, действующего на
основании ___________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о
том, что на
основании Договора №________от «____» ______ 201 г. и Гарантийного паспорта на введенный
в эксплуатацию Объект ________________________________________
в связи с истечением срока гарантийных
обязательств, принятых Подрядчиком на
вные
ты)
Члены комиссии отмечают, что претензий к качеству выполненных работ по указанному
конструктивному элементу не имеется.
Заказчик:
Подрядчик:
М.П.
М.П.
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
Первый заместитель председателя
правления по
технической политике
И.А. Урманов
/Должность/
/Ф.И.О./
М.П.
М.П.


138

риложен

ору
№ ___________
от _________ 201_
Форма
Акт
о завершении действия всех гарантийных обязательств по капиталь
ному ремонту


»


2

Мы,
втомоб
дорог
ачес
тве дов
вляющего
а о
втомоб
ые
дорог
» и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________, действующего
на основании доверенности №________от _____20__г, с одной сторо
ны,
_____________________________________________________ именуемое (ая) в дальнейшем
«Подрядчик», в лице ______________________________________________, действующего на
основании ___________________, с другой стороны,
____________________________________
_________________ и
в л
е_______________________________, д
и
, с тр
тор
ы,
вили
тоящ
Акт
то
и Дого
ора
№___
от
«____
201___г. и Гар
ый в
ю Объект
в с
вязи
х г
ых обя
тв,
тых Подряд
ржд
ть Ак
твия г
х обя
вным эле
Члены
меча
й к
Под
ядчи
обя
тв по Дого
№ __________
от _________
мее
Заказчик:
Подрядчик:
Орг
М.П.
М.П.
М.П.
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
Первый заместитель председателя
правления по технической политике
И.А. Урманов
/Должность/
/Ф.И.О./
М.П.
М.П.


139

�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Приложение № 1
к Договору № _______
от ___________201__г
ОМПАНИЯ «
Е АВ
НЫЕ Д
(ГОС
ДАР
ТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ«АВ
Ф О Р
А)
ИСАНИЕ
зам
№ __________
вит
ль Го
ой
ани
ые доро
_________________________________________________________________________________________________
лжн
сть,
едст
вит
лю
одряд
й орг
_________________________________________________________________________________________________
едст
При
Объек
та ____________________________
_______________________
Обнаружены следующие замечания:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Дого
ора
бот
Объек
от __________ 201__ г
_______________обя
ю в
до _________________
явл
меча
Информ
об
явл
ых
ов
вить
втомоб
дорог
до ___________________.
о:
вит
ль Государственной компании
«Российские автомоб
ильные дороги»
Предписание получено:
Представитель подрядной организации
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
Первый заместитель председателя
правления по технической политике
И.А. Урманов
/Должность/
/Ф.И.О./
М.П.
М.П.



140

�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Приложение № 12б
к Договору № _______
от ___________201__г
ОМПАНИЯ «
Е АВ
НЫЕ Д
(ГОС
ДАР
ТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ«АВ
Ф О Р
А)
ИСАНИЕ
О ПРИОСТАНОВКЕ РАБОТ
№ __________
_________________________________________________________________________________________________
аиме
бъе
вид выполняемых работ)
ации
яющ
_________________________________________________________________________________________________
должность, ФИО
руководителя
ая ко
я «
омобил
я С.
. Кел
На основа
олно
азан
ом об
ремонта
БЯЗЫВАЮ:
Подряд
танов
прои
раб
вязи
м тр
бов
х до
тов,
чес
вил до
явл
ых
_________________________________________________________________________________________________
(указать вид наруше
ний или брака, дефекта и т.д.)
оль за у
тра
м на
возло
_________________________________________________________________________________________________
(указать Ф.И.О. и должность представителя Подрядчика)
Об исправлении нарушен
ий доложить в срок до «_____» ______
201______ года
Выдал
______________________________________________________________________
олж
сть,
Полу
л п
ие от подрядчика _
_______________________________________
___________
олж
сть,
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
Первый заместитель председателя
правления по технической политике
И.А. Урманов
/Должность/
/Ф.И.О./
М.П.
М.П.

141

�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Приложение № 13
к Договору ___________
от ____________ 201___ г.
ТРЕБОВАНИЯ К БАНКУ, ВЫДАЮЩЕМУ БАНКОВСКУЮ ГАРАНТИЮ
Банковская гарантия должна быть предоставлена банком (далее
Гарант),
отвечающим установленным настоящим Приложением требованиям к Банку, выдающему
банк
овскую гарантию.
В частности, Гарант должен удовлетворять следующим требованиям:
а) наличие лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным
банком Российской Федерации, уполномочивающей Гаранта осуществлять выдачу банковских
гарантий, и
осуществление банковской деятельности в течение не менее пяти лет (в отношении
банков, образованных путем слияния, для целей настоящего пункта учитывается срок
существования банка с более ранней датой государственной регистрации; в случае
реорганизации не
требуется повторного исчисления вышеуказанного срока);
б) наличие собственных средств (капитала) Гаранта в размере не менее 5
миллиардов рублей;
в) Гарант на момент выдачи Пр
инципалу
(Подрядчику/Исполнителю)
банковской
гарантии должен соответствовать требованиям Центрального Банка Российской Федерации в
части не превышения норматива, устанавливающего
максимальный размер
риска на одного
заемщика или группу связанных заемщиков;
г) Гарант на момент выдачи Принципалу
(Подрядчику/Исполнителю)
банковской
гарантии должен соответствовать требованиям Центрального банка Российской Федерации в
части не превышения норматива, устанавливающего максимальный размер крупных кредитных
рисков,
установленного как выраженное в процентах отношение совокупной величины крупных
кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) кредитной организации
(банковской группы);
д) отсутствие требования Центрального банка Российской Федерации об осущест
влении
мер по предупреждению банкротства кредитных организаций, в том числе финансового
оздоровления Гаранта;
е) в отношении Гаранта не должны быть:
начата процедура добровольной (принудительной) ликвидации;
принят акт Центрального банка Российской Федерац
ии о назначении временной
администрации в соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 № 40
ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»;
подан иск о признании Гаранта банкротом;
принято решение о приостановлении деятельности Гаранта в
порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
принято решение в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 74 Федерального закона от 10.07.2002
№ 86
ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» о введении
запрета на
осуществление Гарантом отдельных банковских операций;
ж) достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности Гаранта и соответствие порядка
ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации должны подтверждаться
аудиторским закл
ючением о достоверности бухгалтерских отчетов Гаранта за последний
завершенный финансовый год.
Принципал (
Подрядчик/Исполнитель
) обязан предоставить в составе пакета
документов, прилагаемого к банковской гарантии подтверждение от Гаранта о соответствии
анной Гарантии нормативу, устанавливающему
максимальный размер
риска на одного

142

�� &#x/MCI; 2 ;&#x/MCI; 2 ;заемщика или группу связанных заемщиков в соответствии с подпунктом «в» пункта 1
настоящих Требований, а также требованиям Центрального банка Российской Федерации в части
не пре
вышения норматива, устанавливающего максимальный размер крупных кредитных
рисков в соответствии с подпунктом «г» пункта 1 настоящих Требований.
Подтверждения, предусмотренные пунктом 2 настоящих Требований,
предоставляются на бланке Гаранта с приложением
круглой печати, содержащей его полное
фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
Общие требования к Гаранту устанавливаются Порядком закупочной деятельности
Государственной компании «Российские автомобильные дороги».
ЗАК
АЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
Первый заместитель председателя
правления по технической политике
И.А. Урманов
/Должность/
/Ф.И.О./
М.П.
М.П.





143

�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Приложение № 7
Конкурс
ной
Документаци
Форма
доверенности
на уполномоченное лицо, представляющее интересы
Участника Закупки
(примерная)
Дата, регистрационный номер
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
(прописью число, меся
ц и год выдачи доверенности)
доверитель)
(наименование юридического лица)
доверяет ______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, до
лжность)
паспорт серии ______ № _________ выдан ________________________ «____» _____________
представлять интересы доверителя при участии в
Конкурс
е, проводимом Государственной
компанией «Российские автомобильные дороги»
(также
указать конкретное наименов
ание
Конкурс
а и номер извещения на
ЭТП
)__________
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять Государственной
компании «Российские автомобильные дороги»,
заверять,
подписывать и получать от имени
доверителя все документы
, связанные с участием в
Конкурс
е, давать разъяснения, делать
аяв
ления, предложения).
Подпись _______
__________________________
________________________ удостоверяем.
(Ф.И.О
. удостоверяемого)

(подпись удо
стоверяемого)
Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.
Руководитель организации ________________________ ( ___________________ )
(Ф.И.О.)
М.П.

144

�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Приложение № 8
Конкурс
ной
Документаци
Обоснование
ачальной (
аксимальной) Цены
оговора
Начальная (
аксимальная)
Цена Д
оговора по предмету закупки: «Выполнение подрядных
работ по капитальному ремонту моста ч
ерез
реку Ольшанка км 208+292, моста через реку Клютома км 217+600,
моста через реку Серена км 221+891, моста через реку Ольшанка км 226+527 автомобильной
дороги М
3 "Украина" Москва через Калугу, Брянск
до границы с Украиной в Калужской области» опреде
лена на основании сметной документации к
проекту.
Сметная документация к проекту составлена в соответствии
с МДС 81
35.2004 базисно
индексным методом с выделением сметной стоимости строительства
в базисных ценах 2000 года и текущем уровне цен
квартала
В начальной цене договора, в соответствии с утвержденной сметной документацией,
учтены следующие работы и затраты на:
строительно
монтажные работы;
оборудование;
временные здания и сооружения;
зимнее удорожание;
техническую инвентаризацию
паспорта сооружений по результатам диагностики после проведения капитального
ремонта;
рабочую документацию;
непредвиденные работы и затраты.
Индексы текущего уровня цен приняты по данным Министерства строительства и
жилищно
коммунального
хозяйс
тва
Российской
Федерации
на
квартал 2014 года (письмо от 15.05.2014г. №8367
ЕС/08).
Так как производство работ намечено на 2014 год, а окончание
на 2015 расчетная стоимость была проиндексирована посредством применения индексов
дефляторов
по
виду
эконо
мической
деятельности
«Капитальные вложения» на основании письма Минэкономразвития России от 25.09.2013
№20402
АК/Д03и.

145

�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Приложение № 9
к К
онкурсной Документации
Требованиям
к обеспечению исполнения обязательств
по Договору в виде банковской гарантии
1. Общие положения
Настоящие требования к содержанию банковских гарантий (далее
Требования)
подлежат применению в случае, когда в соответствии с действующим Законодательством
Российской Федерации, внутренними документами Государственной компании «Росси
йские
автомобильные дороги» (далее
Государственная Компания) и/или Договором, заключенным с
Государственной компанией, исполнение обязательств контрагента Государственной компании
по Договору должно быть обеспечено банковской гарантией.
В настоящих Требо
ваниях используются следующие термины и определения:
«Бенефициар» означает Государственную Компанию;
«Принципал» означает лицо, заключившее или намеренное заключить с
Государственной компанией Договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
ли иной гражданско
правовой Договор, условиями которого предусмотрено предоставление
указанным лицом обеспечения исполнения им своих обязательств по Договору в виде
банковской гарантии;
«Гарантия» означает банковскую гарантию, подлежащую предоставлению
инципалом Бенефициару;
«Гарант» означает банк, иное кредитное учреждение, страховую организацию,
выдающий (предоставляющий) Гарантию;
«Договор» означает Договор между Принципалом и Бенефициаром, в том числе
Договор на поставку товаров, выполнение работ, о
казание услуг;
«Документация» означает Конкурсную Документацию, Аукционную Документацию,
содержащую требования, установленные Государственной Компанией к качественным,
количественным, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их
безопа
сности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам)
товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и
иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого в рамках выполне
ния
работ или оказания услуг, товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям
Государственной компании.
В случае установления Бенефициаром требования обеспечения исполнения
обязательств по Договору, настоящие Требования подлежат включению в сост
ав Документации
и / или в текст Договора в качестве отдельного приложения, при этом в соответств
ующих
положениях Документации и/
или Договора должно быть установлено положение об
обязательном соответствии предоставляемой Принципалом Гарантии настоящим Требо
ваниям.
Документацией и/
или Договором могут быть предусмотрены иные требования к Гарантии
(в том числе изменяющие и / или дополняющие условия настоящих Требований), которые имеют
приоритет над положениями настоящих Требований.
Договором и / или Документац
ией (в случае, если заключение Договора осуществляется на
торгах) может быть предусмотрено предоставление Принципалом следующих Гарантий:
Гарантии, обеспечивающей исполнение обязательства Принципала по возврату сумм
авансового платежа (платежей) в случаях
и в порядке, предусмотренных Договором (далее также
«Гарантия на Аванс»);
Гарантии, обеспечивающей исполнение обязательств Принципала по поставке
товаров, выполнению работ, оказанию услуг в соответствии с Договором, за исключением
обязательств по возврат
у сумм авансового платежа (платежей) и гарантийных обязательств
Принципала (далее также
«Основная Гарантия»);

146

�� &#x/MCI; 4 ;&#x/MCI; 4 ;1.3.3. Гарантии, обеспечивающей исполнение гарантийных обязательств Принципала
(«Гарантия на гарантийный период»).
Гарантия, выдаваемая Гарантом, може
т включать в себя условия Гарантии на Аванс,
Основной Гарантии и Гарантии на гарантийный период.
Основная Гарантия (а в случае, если выдача Гарантии на Аванс предусмотрена
Документацией или Договором
и Гарантия на Аванс) подлежит предоставлению Принципал
ом
Бенефициару до заключения Договора, если иное не предусмотрено Договором или
Документацией. Гарантия на гарантийный период предоставляется до даты осуществления
окончательного платежа Бенефициаром Принципалу за поставленные товары, выполненные
работы, о
казанные услуги (при этом для определения даты осуществления окончательного
платежа не принимаются во внимание платежи Бенефициара, которые обусловлены истечением
гарантийного срока и / или частей гарантийного срока, в том числе платежи по возврату сумм,
держанных из ранее произведенных платежей в пользу Принципала).
Гарантия, выдаваемая Гарантом Бенефициару, должна соответствовать:
требованиям действующего Законодательства Российской Федерации;
требованиям к содержанию Гарантии, изложенным в пункте 3 нас
тоящих Требований.
Гарантия должна выдаваться Гарантом, который соответствует требованиям к Гаранту,
изложенным в пункте 2 настоящих Требований.
Одновременно с предоставлением Гарантии Принципал предоставляет Бенефициару:
учредительные документы Гаранта (н
отариально заверенная копия или копия,
заверенная Гарантом);
лицензию Гаранта (пункт 2.1 Требований), в соответствии с которой Гарант вправе
осуществлять деятельность по выдаче банковских гарантий (нотариально заверенная копия или
копия, заверенная Гаранто
документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Гарантию от имени
Гаранта (нотариально заверенная копия или копия, заверенная Гарантом);
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении
Гаранта, при условии, что выписка выд
ана в пределах одного месяца до даты ее предоставления
Бенефициару (нотариально заверенная копия или копия, заверенная Гарантом);
аудиторское заключение о достоверности бухгалтерских отчетов Гаранта за
последний завершенный финансовый год (копия, заверенна
я Гарантом);
справка об отсутствии процедуры банкротства, ликвидации или конкурсного
производства в отношении Гаранта.
1.8. В случае если Гарантия не соответствует настоящим Требованиям, Государственная
Компания вправе:
отклонить представленную Гарантию
(проект Гарантии) как не соответствующую
настоящим Требованиям. В случае отклонения Гарантии, Принципал обязан предоставить
другую Гарантию или иное согласованное с Бенефициаром обеспечение исполнения
обязательств по Договору, соответствующее Документации,
настоящему Порядку и настоящим
Требованиям. Если Принципал не предоставил замену отклоненной Гарантии в пределах
предусмотренного срока, то он признается уклонившимся от заключения Договора;
принять (согласовать) представленную Гарантию (проект Гаранти
и), при условии, что
содержащиеся в Гарантии отклонения от настоящих Требований не снижают уровень защиты
имущественных интересов Государственной компании и не нарушают требования действующего
Законодательства Российской Федерации.
2.Требования к Гаранту
.1. Гарант должен быть надлежащим образом уполномочен в соответствии с действующим
Законодательством Российской Федерации на выдачу Гарантии, что должно подтверждаться:
наличием у Гаранта лицензии (генеральной лицензии) Центрального банка Российской
Федера
ции на осуществление банковских операций, уполномочивающей Гаранта осуществлять
выдачу банковских гарантий, или наличием у Гаранта лицензии на осуществление страхования, в
которой указан соответствующий вид страхования, выданной органом страхового надзора

147

�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;соответствии с Законодательством
Российской Федерации,
уполномочивающей Гаранта
осуществлять выдачу банковских гарантий.
2.2. В отношении Гаранта не должно быть вынесено решение соответствующим
уполномоченным органом об отзыве (аннулировании) лицензии, у
казанной в пункте 2.1
настоящих Требований, ограничении или приостановлении ее действия.
2.3. В отношении Гаранта не должны быть:
начата процедура добровольной (принудительной) ликвидации;
подан иск о признании Гаранта банкротом;
принято решение о приоста
новлении деятельности Гаранта в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
2.4. Период деятельности Гаранта должен составлять не менее 3
(трех) лет с даты
государственной регистрации в едином государственном
реестре юридических лиц (при слиянии
или присоединении банков или страховых организаций указанный срок рассчитывается в
отношении организации, имеющей более раннюю дату государственной регистрации, при
преобразовании указанный срок не прерывается).
остоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности Гаранта и соответствие порядка
ведения бухгалтерского учета Законодательству Российской Федерации должны подтверждаться
аудиторским заключением о достоверности бухгалтерских отчетов Гаранта за последний
вершенный финансовый год.
3. Требования к содержанию Гарантии
3.1. Гарантия должна содержать следующие существенные условия:
3.1.1. наименование, организационно
правовую форму Гаранта, адрес (место нахождения)
постоянно действующего исполнительного органа
Гаранта (или иного органа Гаранта, имеющего
право действовать от имени Гаранта без доверенности), идентификационный номер
налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет Гаранта в налоговом органе,
основной государственный регистрационный номер юр
идического лица, фамилию, имя, отчество
и должность лица (лиц), подписывающего (
их) Гарантию от имени Гаранта, а также указание на
основание возникновения полномочий такого (
их) лиц (
а) по подписанию Гарантии от имени
Гаранта;
3.1.2. наименование, орган
изационно
правовую форму Принципала, адрес (место
нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Принципала (или иного органа
Принципала, имеющего право действовать от имени Принципала без доверенности),
идентификационный номер налогоплательщика
, код причины и дата постановки на учет
Принципала в налоговом органе, основной государственный регистрационный номер
юридического лица;
3.1.3. наименование, организационно
правовую форму Бенефициара, адрес (место
нахождения) постоянно действующего исполни
тельного органа Бенефициара (или иного органа
Бенефициара, имеющего право действовать от имени Бенефициара без доверенности),
идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет
Бенефициара в налоговом органе, основной государс
твенный регистрационный номер
юридического лица;
3.1.4. дата выдачи Гарантии Гарантом, а также срок, на который выдана Гарантия (срок
действия Гарантии);
3.1.5. сумма Гарантии (сумма, в пределах которой Гарант гарантирует исполнение
Принципалом своих обяза
тельств по Договору);
3.1.6. указание на обеспечиваемое Гарантией обязательство (в случае, если Гарантия
обеспечивает исполнение не всех обязательств по Договору, в текст Гарантии включается
перечень таких обязательств со ссылками на соответствующие положе
ния Договора с указанием
пунктов, статей и / или разделов Договора).
3.1.7. Возникновение обязательств по Гарантии у Гаранта должно быть связано только с ее
выдачей Гарантом, и не должно обуславливаться иными обстоятельствами (включая принятие
Бенефициаром
условий Гарантии). Гарантия должна вступать в силу со дня ее выдачи, если иное

148

�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;не предусмотрено Документацией и / или Договором. Обязательство Гаранта по Гарантии
является безусловным, т.е. предусмотренное Гарантией обязательство Гаранта перед
Бенефициаро
м не зависит в отношениях между ними от того основного обязательства, в
обеспечение исполнения которого она выдана, даже если в Гарантии содержится ссылка на это
обязательство.
3.1.8. Обязательство Гаранта по выплате Бенефициару суммы по Гарантии подлежит
исполнению по требованию Бенефициара без предварительного предъявления к Принципалу
требования об исполнении основного обязательства.
3.1.9. Срок действия Гарантии должен составлять:
для Гарантии на Аванс
с момента выдачи Гарантии и до даты полного по
гашения суммы
аванса (то есть до даты, когда Бенефициар примет от Принципала товары, работы и / или услуги
на сумму, эквивалентную размеру аванса), увеличенной на 2 (два) месяца. В случае, если дата
полного погашения суммы аванса не установлена Договором,
Гарантия на Аванс выдается на
срок до даты планируемого полного исполнения обязательств Принципала по поставке товаров,
выполнению работ, оказанию услуг, увеличенной на 2 (два) месяца;
для Основной Гарантии
с момента выдачи Гарантии и до даты планируем
ого полного
исполнения обязательств Принципала по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг,
увеличенной на 2 (два) месяца;
для Гарантии на гарантийный период
с момента выдачи Гарантии и до даты окончания
гарантийного срока (сроков), увеличен
ной на 2 (два) месяца.
3.1.10. Срок, в течение которого Гарант обязан рассмотреть требование Бенефициара об
уплате денежной суммы по Гарантии, а также оплатить указанную в требовании сумму не может
превышать 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получ
ения требования Бенефициара.
3.1.11. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее
выполнение Гарантом обязательства по Гарантии не должна быть ограничена суммой, на
которую выдается Гарантия.
3.1.12. Принадлежащее Бенефициару
по Гарантии право требования к Гаранту не может
быть передано другому лицу, если в Гарантии не предусмотрено иное.
3.1.13. Гарантия должна быть безотзывной, то есть не предусматривать право Гаранта и /
или Принципала отзывать Гарантию или иным образом пре
кращать (приостанавливать) ее
действие.
3.1.14. Гарантия должна являться банковской гарантией по первому требованию, то есть
предусматривать выплату гарантийной суммы по первому требованию Бенефициара без
необходимости представления судебного или арбитражн
ого решения, а также иного
доказательства неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своего
обязательства перед Бенефициаром.
3.1.15. К требованию по Гарантии должны прилагаться в качестве отдельного приложения
только следующие документы:
15.1. расчет денежной суммы требования Бенефициара с указанием на положение
Договора, которое Бенефициар считает нарушенным Принципалом, а также с описанием
фактических обстоятельств, которые, по мнению Бенефициара, свидетельствуют о неисполнении
(ненадлеж
ащем исполнении) обязательств Принципалом;
3.1.15.2. подтверждение полномочий лица, подписавшего требование от имени
Бенефициара, при этом в случае, если
требование по Гарантии подписывается председателем правления, к требованию по
Гарантии прикладывает
ся заверенная Бенефициаром копия распоряжения Правительства
Российской Федерации о назначении председателя правления;
требование по Гарантии подписывается иным уполномоченным лицом, к требованию
по Гарантии прикладывается оригинал (заверенная Бенефициаро
м копия) доверенности на такое
уполномоченное лицо.

149

�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Приложение № 1
к Требованиям
к обеспечению исполнения обязательств
по Договору в виде банковской гарантии
БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ
указать место выдачи банковской гарантии
указать дату выдачи банковс
кой гарантии
Банк [
полное наименование Банка
выдающего банковскую гарантию, иные
реквизиты Гаранта в соответствии с разделом 3 Требований
], именуемый в дальнейшем
Гарант
», в лице [
указать полное наименование должности, полные фамилию, имя и отчество
ица, действующего от имени Гаранта
], действующего на основании [
указать основание
полномочий такого лица
], настоящим гарантирует надлежащее исполнение [
полное
наименование Принципала иные реквизиты Принципала в соответствии разделом 3
Требований
], именуемы
м далее «
Принципал
», обязательств Принципала перед Государственной
компанией «Российские автомобильные дороги» [
указываются реквизиты Государственной
компании, в соответствии разделом 3 Требований
], именуемой в дальнейшем «
Бенефициар»
указанных в пункте 2
настоящей банковской гарантии (далее также «
Гарантия
»).
Настоящая Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом
нижеуказанных обязательств, установленных Договором между Принципалом и Бенефициаром
указываются реквизиты Договора между Принципало
м и Бенефициаром, включая информацию
о порядке заключения такого Договора на торгах, с ссылкой на протокол (решение) Конкурсной
(Аукционной) Комиссии или иной аналогичный документ
] (далее также «
Договор
»):
Указывается перечень обязательств Принципала, исп
олнение которых обеспечивается
банковской гарантией, в соответствии с Требованиями. Для Гарантии содержащей условия
Гарантии на Аванс и Основной гарантии текст пункта 2 приведен ниже:
оплату всех сумм, причитающихся Бенефициару по Договору,
включая все
мы
возврата авансов, компенсации убытков, суммы неустоек (штрафов, пеней), подлежащие
выплате Принципалом в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора.
Сумма обязательств Принципала, гарантируемая Гарантом (сумма, на которую
выдана настояща
я Гарантия) составляет [
указать сумму, на которую выдается Гарантия
[(сумма цифрами)][(сумма прописью)] рублей
] (далее также «
Сумма Гарантии
»).
Настоящая Гарантия вступает в силу со дня выдачи. Гарантия действует до [
указать
точную дату
] включительно.
Гара
нт настоящим безотзывно обязуется выплатить Бенефициару сумму, указанную в
письменном требовании Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии (далее
также «
Требование
») и не превышающую Суммы Гарантии, в течение 15 (пятнадцати)
календарных дн
ей с даты получения Требования Бенефициара с приложением следующих
документов:
расчет денежной суммы требования Бенефициара с указанием на положение
Договора, которое Бенефициар считает нарушенным Принципалом, с описанием фактических
обстоятельств, которые
, по мнению Бенефициара, свидетельствуют о неисполнении обязательств
Принципалом;
документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Требование от имени
Бенефициара, при этом
если Требование по Гарантии подписывается председателем правления
Государс
твенной компании «Российские автомобильные дороги», к требованию по Гарантии
прикладывается заверенная Бенефициаром копия распоряжения Правительства Российской
Федерации о назначении председателя правления Государственной компании;

150

�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;- если Требование по Гар
антии подписывается иным уполномоченным лицом, к
требованию по Гарантии прикладывается оригинал либо заверенная Бенефициаром копия
доверенности на такое уполномоченное лицо.
Требование Бенефициара должно включать в себя информацию о платежных реквизитах
нефициара, в соответствии с которыми Гарант должен осуществить платеж по Гарантии в
пользу Бенефициара.
В течение 15 (пятнадцати) календарных дней от даты получения Требования и
приложенных к ней документов, Гарант должен удовлетворить требования Бенефициа
ра и
выплатить денежную сумму, указанную в Требовании Бенефициара, либо направить
Бенефициару мотивированный отказ.
Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если:
требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям
Гарантии,
документы представлены по окончании определенного в Гарантии срока.
Гарантия не может быть отозвана Гарантом.
Бенефициар не вправе передать третьим лицам свое право требования к Гаранту,
основанное на Гарантии.
Предусмотренное настоящей Гар
антией обязательство Гаранта перед Бенефициаром
ограничивается уплатой всей Суммы Гарантии. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей Гарантии не
ограничивается суммой, указанной в Гара
нтии.
Частичные выплаты, производимые Гарантом Бенефициару, (в зависимости от
обстоятельств предъявления Требования) уменьшают Сумму Гарантии на размер произведенной
частичной выплаты, но не прекращают Гарантию в оставшейся части.
Гарант согласен с тем, ч
то изменения и дополнения, внесенные в Договор,
обязательства по которому обеспечивает Гарант, не освобождают его от обязательств по
банковской гарантии.
Обязательства Гаранта перед Бенефициаром прекращаются:
уплатой Бенефициару всей Суммы Гарантии,
оконч
анием срока, на который была выдана Гарантия,
вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем письменного
заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.
Настоящая Банковская Гарантия составлена в одном оригинальном экземпляре,
который
передается Бенефициару.
Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием, исполнением
или прекращением настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города
Москвы.
Гарант
указывается полное наименование Гаранта, адрес Гарант
а, ОГРН, ИНН, КПП, БИК,
корреспондентский счет Гаранта
[(должностное лицо Гаранта) (ФИО, подпись)
(Главный бухгалтер Гаранта) (ФИО, подпись)

151

�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Приложение №1
к Конкурсной Документации
Представления Участниками Закупки
технико
экономического
расчета снижения цены Договора
1. Участник Закупки, предложение по цене Договора которого снижено на 10
(десять) или
более процентов от начальной (максимальной) цены Договора, обязан предоставить Комиссии
технико
экономический расчет такого снижения. В сл
учае непредставления технико
экономического расчета снижения цены или признания Комиссией технико
экономического
расчета снижения цены необоснованным, Участник Закупки не допускается к участию в
конкурсе.
2. Правила предоставления и рассмотрения технико
кономического расчета:
1) технико
экономический расчет снижения цены Договора на 10
(десять) или более
процентов от начальной (максимальной) цены Договора должен содержать:
а) сопроводительное письмо на имя председателя Комиссии, с указанием наименования
конкурса и контактной информации (должностное лицо Участника Закупки, ответственное за
предоставление технико
экономического расчета, его телефон и адрес электронной почты);
б) пояснительную записку с описанием предлагаемых Участником Закупки
организацион
ных, технических и технологических решений, позволяющих снизить стоимость
отдельных конструктивных элементов и технологических операций по сравнению с
традиционными способами производства строительно
монтажных работ и существующими
расценками, стоимость от
дельных видов прочих и лимитированных работ и затрат;
в) ведомость объемов и стоимости работ, стоимость по прочим и лимитированным работам
и затратам;
г) по усмотрению Участника Закупки
иные материалы, обосновывающие его
возможности по снижению стоимости
производства работ без ухудшения качества строительной
продукции;
2) Комиссия и привлеченные Комиссией эксперты оценивают технико
экономический
расчет по следующим критериям:
а) допустимость применения технических и технологических решений, предлагаемых
частником Закупки, по следующим признакам:
) не требуется повторное проведение государственной экспертизы (не относится к
конкурсу на выполнение работ по ремонту объектов капитального строительства, в том числе
автомобильных дорог и искусственных сооружен
ий на них);
) не ухудшаются потребительские свойства строительной продукции;
) не увеличивается продолжительность работ;
) не предусматривается применение материалов, механизмов, технологий, по которым
нет практики успешного применения или положи
тельных результатов испытаний;
б) возможность при существующей рыночной конъюнктуре выполнения работ по ценам,
предлагаемым Участником Закупки, без нарушения технологии или замены строительных
материалов на менее качественные;
в) снижение стоимости не прив
едет к отступлению от требований Законодательства
Российской Федерации, в том числе в части социальных гарантий работникам, охраны труда,
безопасности производства работ для третьих лиц, экологических и других обязательных для
исполнения требований;
3) чл
ены Комиссии и привлеченные Комиссией эксперты имеют право направлять запросы
Участнику Закупки о разъяснении отдельных положений технико
экономического расчета,
предоставлении дополнительных материалов;
4) не допускается направление запросов Участнику За
купки с требованиями:

152

�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;а) о предоставлении документов выдачу, согласование или утверждение которых в течение
срока рассмотрения технико
экономического расчета могут осуществить только органы
государственной власти или местного самоуправления;
б) о проведени
и экспертиз, оказании услуг, предоставлении информации о выполнении
иных действий третьими лицами на возмездной основе;
5) технико
экономический расчет, запросы Участнику Закупки и ответы на запросы
направляются в письменной форме или в форме электронного
документа по электронной почте
или доставляются нарочно. Адрес электронной почты Компании для направления технико
экономического расчета и ответов на запросы указывается в документации Закупки. Адрес
электронной почты Участника Закупки для направления запр
осов указывается в
сопроводительном письме к технико
экономическому расчету;
6) при определении обоснованности (необоснованности) снижения цены Договора на
(десять) или более процентов от начальной (максимальной) цены Договора устанавливаются
следующие
условия и сроки:
а) технико
экономический расчет снижения цены Договора на 10
(десять) или более
процентов от начальной (максимальной) цены Договора представляется в составе Конкурсной
Заявки;
б) решение Комиссии об обоснованности (необоснованности) снижен
ия цены Договора на
(десять) или более процентов от начальной (максимальной) цены Договора принимается в
течение срока рассмотрения Конкурсных Заявок;
в) направление членами Комиссии и привлеченными Комиссией экспертами запросов
Участнику Закупки осущес
твляется в течение 2
(двух) рабочих дней от даты вскрытия конвертов
с Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов
Конкурсным Заявкам;
г) ответы Участника Закупки на запросы членов Комиссии и привлеченных Комиссией
эксп
ертов должны быть представлены Комиссии в течение 2
(двух) рабочих дней со дня
получения запроса;
7) решение о необоснованности снижения цены Договора на 10
(десять) или более
процентов от начальной (максимальной) цены Договора принимается Комиссией по сле
дующим
основаниям:
а) нарушение Участником Закупки требований к составу и срокам подачи технико
экономического расчета снижения цены Договора;
б) принятие Комиссией решения о необоснованности технико
экономического расчета
снижения цены Договора по критери
ям, указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящей части;
8) решение о необоснованности снижения цены Договора на 10
(десять) или более
процентов от начальной (максимальной) цены Договора указывается в протоколе рассмотрения
Конкурсных Заявок;
9) решение об от
сутствии оснований для принятия решения о необоснованности снижения
цены Договора на 10
(десять) или более процентов от начальной (максимальной) цены Договора
принимается Комиссией и Участнику Закупки не предоставляется.

153

�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Приложение №
нкурс
ной
Документаци
Перечень документов
и копий документов
, представляемых
Участником Закупки
, с
которым заключается
Договор
, при передаче
Государственной Компании
экземпляров
Договор
1)
копии
учредительны
документ
с учетом всех изменений и дополне
ний к ним
заверенные
исполнительн
ым органом
Участника Закупки
2)
копи
свидетельств
о государственной регист
рации
Участника Закупки
свидетельств
о постановке на учет в налоговом органе
, заверенные
исполнительн
ым органом
Участника
Закупки
3)
полученн
не ранее чем за месяц
до даты передачи экземпляров
Договор
Государственной Компании
выписка из единого государственного реестра юридических лиц
или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц)
выписка из единого
государственно
го реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная
копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей)
нотариально заверенные копии
документов, удостоверяющие личность (для иных физических лиц)
надлежащим образом
заверенный п
еревод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц)
копии документов, по
дтверждающи
аккредитацию и внесение в государственный
реестр филиала (представительства) иностранного юридического лица (ес
ли иностранное
юридическое лицо
осуществляет свою деятельность через филиал (представительство)
заверенные
исполнительн
ым органом
Участника Закупки
5)
копия
положени
о филиале (представительстве) иностранного юридического лица (если
иностранное юридическое лицо, осуществляет свою деятельность через филиал
(представительство)
, заверенная
исполнительн
ым органом
Участника Закупки
6)
копии
документ
, подтверждающи
полномочия лица на
подписание
Договор
(протокол (решение) уполномоченного органа управления
Участника Закупки
о назначении
исполнительн
ого органа)
заверенные
исполнительн
ым органом
Участника Закупки
7) оригинал
доверенно
сти или надлежащим образом заверенная ее копия, если
Договор
со
стороны
Участника Закупки
будет подписываться
его
уполномоченным представителем;
в случаях, установленных законодательс
твом Российской Федерации и/или
учредительными документами
Участника
Закупки
согласование
соответствующего органа
управления
Участника Закупки
необходимое для заключения
Договор
а или
копия такого
согласования, заверенная
исполнительн
ым органом
Участника Закупки
) согласие
контролирующих и иных органов на сов
ершение сдел
ки или подтверждение
уведомления соответствующих органов о совершении сделки
, либо заверенные
исполнительн
ым
органом
Участника Закупки
копии таких документов,
в случаях, когда такое согласие или
уведомление предусмотрено законодательством Российской Федера
и/или
учредительными
документами
Участника Закупки
копии документов, подтверждающие соответствие
Участника Закупки
требованиям,
устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
выполне
ние работ, являющихся предметом
акупки

154

�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;11) копия
бухгалтерск
баланс
Участника Закупки
на последнюю отчетную дату (по
запросу)
, заверенная
исполнительн
ым органом
Участника Закупки
) банковская справка
об открытии расчетного счета
Участнику Закупки
или нотариально
заверенная копия
такой справки

155

риложение № 1
к Конкурсной Документации
Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров
(в том числе конечных)
В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о всей цепочке
собственников (включая конечных бенефициаров),
всеми юридическими лицами,
зарегистрированными на территории Российской Федерации, предоставляется выписка из единого
государственного реестра юридических лиц или копия такой выписки, выданная не ранее чем за 3
(три) месяца до даты представления ее в Госуд
арственную компанию (для всех коммерческих и
некоммерческих организаций).
Акционерными обществами, не являющимися публичными, акции которых не
размещены на биржах, либо акционерными обществами с числом акционеров менее 50
(пятидесяти), также предоставляетс
я выписка из реестра акционеров, подготовленная внешним
регистратором общества либо самим обществом, в случае самостоятельного ведения реестра или
копия такой выписки, выданная не ранее чем за 3 (три) месяца до даты представления ее в
Государственную компа
нию.
Публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо
обществами с числом акционеров более 50 (пятидесяти) выписка из реестра акционеров или копия
такой выписки предоставляется только в отношении ак
ционеров, владеющих более чем
(пятью
процентами
акций, либо указывается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством
которого в установленном законодательством порядке раскрыта соответствующая информация.
В отношении ак
ционеров, владеющих менее чем 5
(пятью
) процентами
акций
указывается общая информация о количестве таких акционеров.
В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о цепочке собственников
(включая конечных бенефициаров) в отношении юридических лиц, зарегистрированных на
территории иностранного государств
а, предоставляется:
выписка из торгового реестра и/или реестра лиц и компаний и/или реестра акционеров,
вкладчиков, пайщиков, либо иного аналогичного реестра или копия такой выписки, выданная не
ранее чем за 3 (три) месяца до даты ее представления в Гос
ударственную компанию, либо (если
применимо) иной документ в соответствии с законодательством государства, на территории
которого зарегистрировано юридическое лицо, подтверждающий факт создания/существования
юридического лица, его местонахождение и состав
лиц, осуществляющих владение в отношении
акций/долей/вкладов в таком юридическом лице, либо иным образом принимающих участие в
юридическом лице (в том числе учредителей, участников), или в интересах которых
осуществляется такое владение или участие.
В случ
ае, если получение такого/
их документа/
ов невозможно в силу публично
правовых
ограничений, предоставляется соответствующее письменное заявление контрагента или
соответствующего лица со ссылкой на применимый нормативный акт и копия вышеуказанного
норматив
ного акта
, с приложением списка лиц, осуществляющих владение в отношении акций/
долей/вкладов в таком юридическом лице, либо иным образом принимающих участие в
юридическом лице (в том числе учредителей, участников), или в интересах которых
осуществляется
такое владение или участие.
для публичных акционерных обществ, акции которых котируются на биржах, либо
обществами с числом акционеров более 50, выписка из реестра акционеров или копия такой
выписки (иной аналогичный документ в соответствии с применимым
законодательством)
предоставляется только для ак
ционеров, владеющих более чем 5
(пятью
) процентами
акций, либо
В случае большого объема документа возможно его предоставление в извлечениях.

156


�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;указывается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном
законодательством порядке раскрыта соответствующая инфо
рмация.
В отношении ак
ционеров, владеющих менее чем 5
(пятью
) процентами
акций, указывается
общая информация о количестве таких акционеров.
В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о всей цепочке
собственников (включая конечных бенефициаров), в
отношении физических лиц предоставляется:
в отношении физического лица, являющегося гражданином Российской Федерации: копия
паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность в
соответствии с законодательством Россий
ской Федерации, копия свидетельства о постановке на
налоговый учет физического лица, содержащего сведения об ИНН (при наличии);
в отношении иностранного гражданина: копия паспорта иностранного гражданина либо
иного документа, установленного федеральным з
аконом или признаваемого в соответствии с
международным договором Российской Федерации, применимым законодательством
иностранного государства в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина, копия документа, содержащего сведения об и
дентификационном номере
налогоплательщика (при наличии);
в отношении лиц без гражданства: копия документа, выданного иностранным
государством и признаваемого в соответствии с международным договором Российской
Федерации в качестве документа, удостоверяющ
его личность лица без гражданства, разрешения
на временное проживание, вида на жительство, иных документов, предусмотренных федеральным
законом или признаваемых в соответствии с международным договором Российской Федерации в
качестве документов, удостоверя
ющих личность лица без гражданства;
в случае, если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем,
зарегистрированным на территории Российской Федерации, такое физическое лицо
дополнительно к документу, удостоверяющему личность, предоставляет п
олученную не ранее чем
за 3 (три) месяца до даты предоставления в Государственную компанию выписку из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копия такой выписки.
В случае, если получение такого/
их документа/
ов невозможно в с
илу публично
правовых
ограничений, предоставляется соответствующее письменное заявление контрагента или
соответствующего лица со ссылкой на применимый нормативный акт и приложением его копии
В случае, если контрагентом Государственной компании является з
арубежная
компания мирового уровня, занимающая лидирующие позиции в своей отрасли, то требования о
предоставлении информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в
том числе конечных), считается исполненными при предоставлении инфо
рмации о
б акционерах,
владеющих более 5
(пяти
) процентами
акций (либо указание на прямую ссылку на общедоступный
источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая
информация).
В случае, если контрагентом Государственно
й компании является публичное акционерное
общество, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50,
то требования о предоставлении информации в отношении всей цепочки собственников, включая
бенефициаров (в том числе конечн
ых), считается исполненными при предоставлении информации
об акционерах, владею
щих более 5
(пяти
) процентами
акций и общей информации о количеств
акционеров, владеющих менее 5
(пяти
) процентами
акций (либо указание на прямую ссылку на
общедоступный источн
ик, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта
соответствующая информация).
Все предоставляемые документы, выданные, составленные или удостоверенные по
установленной форме уполномоченными органами иностранных государств вне пределов
Росс
ийской Федерации, должны быть легализованы консульским учреждением Российской
В случае большого объема документа возможно его предоставление в извлечениях.

157


�� &#x/MCI; 3 ;&#x/MCI; 3 ;Федерации либо удостоверены проставлением апостиля в соответствии с Гаагской конвенцией от
5 октября 1961 года. Легализация или проставление апостиля на предоставляемых документа
х не
требуется, если международным договором Российской Федерации данная процедура в
отношении указанных документов отменена или упрощена. В этом случае представляется справка,
содержащая ссылку на соответствующий международный договор Российской Федерации
Все документы и/или копии документов, составленные на иностранных языках,
должны иметь перевод на русский язык, а подлинность подписи переводчика подлежит
нотариальному удостоверению.

158

Форма 1. Образец заполнения.



риложение № 1
к Конкурсной Док
ументации
Таблица с распределением обязанностей по оформлению приложений к Договору

Наименование приложений к Договору
Кто оформляет
Ведомость объемов и стоимости работ
Подряд
Календарный график выполнения работ
Подряд
График возврата га
рантийных сумм
Подряд
Перечень нормативно
технических документов,
обязательных при выполнении работ
Форма акта передачи Объекта
Подряд
Форма акта освидетельствования скрытых работ

Регламент приемки выполненных работ
Форма гарантийного паспорта
Подряд
Перечень документов, необходимых для
приемки
Объекта в
эксплуатацию
после ремонта
Регламент исполнения гарантийных обязательств

Форма акта о завершении действия гарантийных обяз
ательств
по конструктивным элементам
Подряд
Форма акта о завершении действия всех гарантийных
обязательств по объекту
Подряд
Форма предписания об устранении замечаний
Форма предписания об остановке работ
Требовани
я к банку, выдающему банковскую гарантию
Заказчик

Приложенные файлы

  • pdf 43984736
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий