13. Демонтаж редуктора 1 шт. 4. 14. Ремонт редукторов: типа РМ-650, ЦДШ-650, ЦТШ-800, РУП-420, ВНН-288, РГН-200х300 шт 4.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель конкурсной комиссии Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД»

____________________Ю.В. Седачев

«__»________________2012г.

Раздел I. Общие положения
Основные положения
ОАО «РЖД» в лице Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом (далее – заказчик) проводит открытый конкурс № 4450/ОК-ЦМ/2013/Р (далее – открытый конкурс) на право заключения договоров на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту объектов Северо-Кавказской дирекции по управлению терминально-складским комплексом – структурного подразделения Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом ОАО «РЖД» в 2013 году.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками претендентов состоится «09» января 2013 г. в 11-00 часов московского времени по адресу: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 (вход с проспекта Академика Сахарова), этаж 10, кабинет № 14.
Требования к выполнению комплекса работ по капитальному ремонту объектов Северо-Кавказской дирекций по управлению терминально-складским комплексом – структурного подразделения Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом ОАО «РЖД» приведены в техническом задании (раздел IV настоящей конкурсной документации).
Организатором открытого конкурса является Центр организации конкурсных закупок - структурное подразделение ОАО «РЖД» (далее – организатор). Представитель организатора, ответственный за проведение открытого конкурса – Нигорожин Алексей Анатольевич, контактный телефон (499) 260-53-17, адрес электронной почты [email protected]
Претендентом на участие в открытом конкурсе признается любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, подавшие в установленные сроки конкурсную заявку на участие в открытом конкурсе.
Участниками открытого конкурса признаются претенденты, соответствующие предъявляемым обязательным и квалификационным требованиям, конкурсные заявки которых соответствуют требованиям технического задания, а также представившие надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные пунктами 2.3, 2.4 настоящей конкурсной документации, техническим заданием.
Претендент несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей конкурсной заявки. Заказчик и организатор не несут никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным претендентами в связи с их участием в открытом конкурсе.
Документы, представленные претендентами в составе конкурсных заявок, возврату не подлежат.
Конкурсные заявки рассматриваются как обязательства претендентов. Заказчик вправе требовать от победителя открытого конкурса заключения договора на условиях, предложенных в его конкурсной заявке.
Открытый конкурс может быть прекращен в любой момент до рассмотрения конкурсных заявок и принятия решения о допуске претендентов к участию в открытом конкурсе без объяснения причин. Заказчик/организатор не несут при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.
Конкурсная документация и иная информация об открытом конкурсе размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов на закупку товаров, работ, услуг [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (далее – официальный сайт) и на сайте [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (раздел «Тендеры»). За получение документации плата не взимается.
В случае возникновения технических и иных неполадок при работе официального сайта, блокирующих доступ к официальному сайту в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению на официальном сайте размещается на сайтах с последующим размещением такой информации на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту, и считается размещенной в установленном порядке.
Протоколы, оформляемые в ходе проведения открытого конкурса, размещаются в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, в течение трех дней с даты их подписания.
Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при проведении открытого конкурса не может быть передана третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В случае участия нескольких лиц на стороне одного претендента соответствующая информация должна быть указана в заявке на участие в открытом конкурсе № 4450/ОК-ЦМ/2013/Р, оформленной в соответствии с приложением № 1 к документации. Если соответствующая информация не указана в заявке претендент считается подавшим заявку от своего имени и действующим в своих интересах.
Разъяснения положений конкурсной документации
Запросы о разъяснении положений конкурсной документации направляются в письменной форме по факсу (499) 260-53-45.
Запрос может быть направлен с момента размещения в соответствии с пунктом 1.1.11 настоящей конкурсной документации извещения о проведении открытого конкурса и не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.
Разъяснения предоставляются в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления запроса.
Организатор обязан разместить разъяснения в соответствии с пунктом 1.1.11 настоящей конкурсной документации не позднее чем в течение трех дней со дня предоставления разъяснений без указания информации о лице, от которого поступил запрос.

Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию
В любое время, но не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания срока подачи конкурсных заявок, в том числе по запросу претендента, могут быть внесены дополнения и изменения в извещение о проведении открытого конкурса и в настоящую конкурсную документацию.
Дополнения и изменения, внесенные в извещение о проведении открытого конкурса и в настоящую конкурсную документацию, размещаются в соответствии с пунктом 1.1.11 настоящей конкурсной документации в течение трех дней с даты принятия решения о внесении изменений.
Организатор и заказчик не берут на себя обязательство по уведомлению претендентов о дополнениях, изменениях, разъяснениях в конкурсную документацию, а также по уведомлению претендентов/участников об итогах открытого конкурса и не несут ответственности в случаях, когда претендент/участник не осведомлены о внесенных изменениях, дополнениях, разъяснениях, итогах открытого конкурса при условии их надлежащего размещения в соответствии с пунктом 1.1.11 настоящей конкурсной документации.

Конкурсная заявка
Конкурсная заявка должна состоять из документов, требуемых в соответствии с условиями настоящей конкурсной документации.
Каждый претендент может подать только одну конкурсную заявку по каждому из лотов настоящей конкурсной документации. В случае если претендент подает более одной конкурсной заявки по одному лоту, а ранее поданные им конкурсные заявки по данному лоту не отозваны, все конкурсные заявки по данному лоту, предоставленные претендентом, отклоняются.
Конкурсная заявка должна действовать не менее 120 (ста двадцати) календарных дней с даты, установленной как день вскрытия заявок.
Конкурсная заявка оформляется в соответствии с разделом III настоящей конкурсной документации. Конкурсная заявка претендента, не соответствующая требованиям настоящей конкурсной документации, отклоняется.
Конкурсная заявка оформляется на русском языке. Вся переписка, связанная с проведением открытого конкурса, ведется на русском языке. В случае если для участия в открытом конкурсе иностранному лицу потребуется извещение, конкурсная документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет.

Срок и порядок подачи конкурсных заявок
Конкурсные заявки представляются с момента размещения в соответствии с пунктом 1.1.11 настоящей конкурсной документации извещения о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, и не позднее 10 часов 00 московского времени «09» _января_ 2013 г., по адресу: 107078, г. Москва ул. Маши Порываевой, дом 34 (вход с проспекта Академика Сахарова), этаж 10, кабинет №2. Для прохода в здание необходимо направить заявку (с указанием ФИО, контактного телефона, номера процедуры размещения заказа и цели посещения) на электронный адрес сотрудника, ответственного за проведение данного открытого конкурса не позднее чем за один рабочий день (до 15:00 Московского времени), предшествующий дню посещения. При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Конкурсная заявка претендента должна быть подписана уполномоченным представителем претендента.
При предоставлении конкурсной заявки представитель претендента должен иметь паспорт, а также доверенность на право подачи конкурсной заявки, подписанную уполномоченным лицом (с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность) либо копию протокола/решения о назначении на должность (в случае если документы предоставляет генеральный директор/директор/руководитель).
Конкурсные заявки, по истечении срока, указанного в пункте 1.5.1 настоящей конкурсной документации, не принимаются. Конкурсная заявка, полученная по почте по истечении срока, указанного в пункте 1.5.1, не вскрывается и возврату не подлежит.
Претендент самостоятельно определяет способ доставки конкурсных заявок, несет все риски несоблюдения сроков предоставления конкурсных заявок и нарушения целостности конвертов, связанные с выбором способа доставки.
Окончательная дата подачи конкурсных заявок и, соответственно, дата вскрытия конкурсных заявок может быть перенесена на более поздний срок. Соответствующие изменения размещаются в порядке, предусмотренном пунктом 1.1.11 настоящей конкурсной документации. В этом случае срок действия конкурсных заявок претендентов устанавливается в соответствии с пунктом 1.4.3 настоящей конкурсной документации и не сокращается.

Изменение конкурсных заявок и их отзыв
Претендент вправе изменить или отозвать поданную конкурсную заявку в любое время до истечения срока подачи конкурсных заявок.
Претендент обязан предоставить извещение об изменении или отзыве конкурсной заявки, подписанное уполномоченным лицом.
В случае изменения конкурсной заявки претендент на участие в открытом конкурсе должен оформить новую заявку взамен представленной ранее в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации.
Никакие изменения не могут быть внесены в конкурсную заявку после окончания срока подачи конкурсных заявок.

Недобросовестные действия претендента/участника
К недобросовестным действиям претендента/участника относятся действия, которые выражаются в том, что претендент/участник прямо или косвенно предлагает, дает либо соглашается дать любому должностному лицу (служащему) заказчика/организатора вознаграждение в любой форме (материальное вознаграждение, предложение о найме или какая-либо другая услуга) в целях оказания воздействия на процедуру проведения открытого конкурса, принятие решения, применение какой-либо процедуры или совершение иного действия заказчиком/организатором.
В случае установления недобросовестности действий претендента/участника, такой претендент/участник может быть отстранен от участия в открытом конкурсе. Информация об этом и мотивы принятого решения указываются в протоколе и сообщаются претенденту/участнику.

Заключение договора
Положения договора (условия оплаты, сроки, цена за единицу работ) не могут быть изменены по сравнению с конкурсной документацией и конкурсной заявкой победителя открытого конкурса, за исключением случаев, предусмотренных настоящей конкурсной документацией. При невыполнении победителем открытого конкурса требований данного пункта он признается уклонившимся от заключения договора. Договор в таком случае может быть заключен с участником, конкурсной заявке которого присвоен второй номер.
Участник, признанный победителем настоящего открытого конкурса, должен подписать договор не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня размещения информации об итогах открытого конкурса в соответствии с требованиями пункта 1.1.11 настоящей конкурсной документации.
Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации согласно приложению № 8 к настоящей конкурсной документации.
В случае если победитель открытого конкурса уклоняется от подписания договора более чем на 5 (пять) рабочих дней, договор может быть заключен с участником, конкурсной заявке которого присвоен второй номер.
1.8.5.В течение срока действия конкурсной заявки победитель открытого конкурса обязан заключить договор на условиях настоящей конкурсной документации, конкурсной заявки и финансово-коммерческого предложения победителя.
1.8.6.Срок выполнения обязательств по договору определяется на основании требований настоящей конкурсной документации и условий финансово-коммерческого предложения.
1.8.7.До заключения договора лицо, с которым заключается договор по итогам открытого конкурса, представляет сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. В случае непредставления указанных сведении и документов, заказчик вправе отказаться от заключения договора без каких-либо последствий.
1.8.8.Результаты работ, выполняемых в соответствии с условиями открытого конкурса, должны быть свободны от любых прав третьих лиц. Все права на результаты работ переходят заказчику.

Раздел II. Обязательные и квалификационные требования к претендентам, оценка конкурсных заявок участников
Обязательные требования:
Претендент (в том числе каждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента) должен соответствовать обязательным требованиям конкурсной документации, а именно:
а) не иметь задолженности по уплате налогов (сборов, пеней, налоговых санкций) в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды;
б)  не находиться в процессе ликвидации;
в)  не быть признанным несостоятельным (банкротом);
г) на его имущество не должен быть наложен арест, экономическая деятельность претендента не должна быть приостановлена.

Квалификационные требования:
Претендент (в том числе все юридические и/или физические лица, выступающие на стороне одного претендента, в совокупности) должен соответствовать квалификационным требованиям конкурсной документации, а именно:
а) претендент должен иметь выданные саморегулируемыми организациями (далее – СРО) действующие свидетельства о допуске к выполнению основных видов работ, перечисленных в приложении № 7 к настоящей конкурсной документации;
б) претендент должен иметь опыт выполнения работ по предмету конкурса, стоимость которых составляет не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), установленной в настоящей конкурсной документации;
в) у претендента должна иметься система менеджмента качества деятельности по предмету открытого конкурса;
г) у претендента должен иметься квалифицированный административный и производственный персонал.

Претендент в составе конкурсной заявки, в том числе в подтверждение соответствия обязательным требованиям представляет следующие документы:
опись представленных документов, заверенную подписью и печатью претендента;
надлежащим образом оформленные приложения №№ 1, 2, 3 к настоящей конкурсной документации;
копию паспорта (для физических лиц) (предоставляет каждое физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);
учредительные документы в последней редакции с учетом всех изменений и дополнений, зарегистрированные в установленном порядке (нотариально заверенные копии или копии, заверенные ИФНС) (предоставляет каждое юридическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выданную в установленном порядке не ранее, чем за 30 календарных дней до размещения извещения о проведении открытого конкурса в соответствии с пунктом 1.1.11 настоящей конкурсной документации (оригинал или нотариально заверенная копия) (предоставляет каждое юридическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);
копию договора простого товарищества (копию договора о совместной деятельности) (предоставляется в случае, если несколько юридических/физических лиц выступают на стороне одного участника закупки);
протокол/решение или другой документ о назначении должностных лиц, имеющих право действовать от имени претендента, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени претендента, без доверенности (копия, заверенная претендентом);
доверенность на сотрудника, подписавшего конкурсную заявку, на право принимать обязательства от имени претендента, в случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал либо нотариально заверенная копия);
бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках (либо налоговые декларации для лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения, с приложением документа, подтверждающего правомерность применения УСН, выданного Федеральной налоговой службой) за 2011 год и на последний отчетный период 2012 года (копии, заверенные претендентом, с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы, либо с приложением заверенной претендентом копии документа, подтверждающего получение бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках или налоговых деклараций Федеральной налоговой службой) (предоставляет каждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);
справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную не ранее дня размещения извещения о проведении открытого конкурса в соответствии с пунктом 1.1.11 настоящей конкурсной документации налоговыми органами по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 23 мая 2005 года № ММ-3-19/[email protected] с учетом внесенных в приказ изменений (оригинал, либо нотариально заверенная копия) (предоставляет каждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента).

В подтверждение соответствия квалификационным требованиям претендент также представляет в составе конкурсной заявки следующие документы:
1) В подтверждение наличия разрешительных документов:
- выданные СРО свидетельства о допуске к выполнению работ по предмету открытого конкурса (нотариально заверенные копии).
2) В подтверждение опыта выполнения работ:
- документ по форме приложения № 4 к настоящей конкурсной документации о наличии опыта выполнения работ по предмету открытого конкурса;
- копии актов о выполнении работ, копии договоров на выполнение работ.
3) В подтверждение наличия системы менеджмента качества деятельности по предмету открытого конкурса
- сведения о наличии системы менеджмента качества выполняемых работ: распоряжение, приказы, иной организационно-распорядительный акт, подтверждающий введение на предприятии системы менеджмента качества, положение о качестве, иные внутренние документы, содержащие описание системы, сертификат соответствия системы менеджмента качества стандарту ISO – при наличии (заверенных печатью претендента).
4) В подтверждение наличия квалифицированного административно-производственного персонала:
- сведения о административно-производственном персонале по форме приложения № 5 к настоящей конкурсной документации;
-штатное расписание либо гражданско-правовые договоры со специалистами, задействованными при выполнении работ (копии, заверенные претендентом).

Документы, подлежащие нотариальному заверению (заверению ИФНС), должны быть заверены не ранее чем за 30 дней до дня размещения извещения о проведении открытого конкурса в соответствии с пунктом 1.1.11 настоящей конкурсной документации.

2.6. Вскрытие заявок
2.6.1. По окончании срока подачи конкурсных заявок для участия в открытом конкурсе в _11_часов _00_московского времени «_09_»_января__2013г. представленные конверты с конкурсными заявками вскрываются по адресу: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 (вход с проспекта Академика Сахарова), этаж 10, кабинет № 14.
2.6.2. Представители претендентов, желающие присутствовать при процедуре вскрытия конвертов с заявками, должны иметь при себе паспорт, а также доверенность на право присутствия при вскрытии конвертов, подписанную уполномоченным лицом (с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность) либо копию протокола/решения о назначении на должность (в случае если участие принимает генеральный директор/директор/руководитель).
2.6.3. Организатором оформляется протокол вскрытия конкурсных заявок, в котором отражается информация о наличии конкурсных заявок. В протоколе вскрытия конкурсных заявок не указывается информация об их содержании или рассмотрении по существу.
2.6.4. Протокол вскрытия конкурсных заявок размещается в соответствии с пунктом 1.1.11 настоящей конкурсной документации.

Рассмотрение конкурсных заявок и изучение квалификации претендентов
Рассмотрение конкурсных заявок осуществляется экспертной группой совместно с организатором: по адресу 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 (вход с проспекта Академика Сахарова), этаж 10, кабинет № 2, «16 » января 2013 года.
Конкурсные заявки претендентов рассматриваются на соответствие требованиям, изложенным в настоящей конкурсной документации, на основании представленных в составе конкурсных заявок документов, а также иных источников информации, предусмотренных настоящей конкурсной документацией, законодательством Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов, организаций в сети Интернет.
До истечения срока действия конкурсной заявки претенденту/участнику может быть предложено продлить срок действия заявок. Претенденты/участники вправе отклонить такое предложение организатора. В случае отказа претендента/участника от продления срока действия заявки его конкурсная заявка отклоняется от участия в открытом конкурсе.
Заявка претендента может быть отклонена при наличии просроченной задолженности перед ОАО «РЖД» за последние три года, предшествующие дате проведения открытого конкурса, в случае невыполнения обязательств перед ОАО «РЖД», причинения вреда имуществу ОАО «РЖД» в размере не менее 25 процентов начальной (максимальной) цены договора. Наличие просроченной задолженности, неисполненных обязательств перед ОАО «РЖД», причинение вреда имуществу ОАО «РЖД» должно быть подтверждено решением суда или документом, подтверждающим факт наличия задолженности, неисполнения обязательств, причинения вреда имуществу ОАО «РЖД».
Претендентам, участникам, государственным учреждениям, юридическим и физическим лицам в любое время до подведения итогов открытого конкурса может быть направлен запрос о предоставлении информации и документов, необходимых для подтверждения соответствия работ, предлагаемых в соответствии с заявкой претендента, участника, предъявляемым требованиям, изложенным в конкурсной документации. При этом не допускается изменение заявок претендентов, участников.
Информация о направлении запроса с изложением его сути размещается в соответствии с требованиями пункта 1.1.11 в течение трех календарных дней с даты направления запроса без указания наименования участника.
2.7.6. При наличии информации и документов, подтверждающих, что работы, предлагаемые в соответствии с заявкой претендента, участника, не соответствуют требованиям, изложенным в документации, заявка претендента отклоняется.
2.7.7. Победителем открытого конкурса может быть признан участник, чья конкурсная заявка соответствует требованиям, изложенным в настоящей конкурсной документации, но имеет не минимальную цену.
2.7.8. Указание претендентом недостоверных сведений в конкурсной заявке может служить основанием для отклонения такой конкурсной заявки.
2.7.9. Информация относительно процесса изучения, оценки и сопоставления конкурсных заявок, определения победителей открытого конкурса не подлежит разглашению претендентам/участникам. Попытки претендентов/участников получить такую информацию до размещения протоколов согласно требованиям пункта 1.1.11 настоящей конкурсной документации, служат основанием для отклонения конкурсных заявок таких претендентов/участников.
2.7.10. Наличие в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/или статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», сведений о претенденте (каждом из физических и/или юридических лиц, выступающих на стороне претендента) может являться основанием для отклонения заявки такого претендента.
2.7.11. Претендент также не допускается к участию в открытом конкурсе в случае:
1) непредставления определенных конкурсной документацией документов либо наличия в этих документах неполной информации и/или информации о претенденте или о работах, на которые размещается заказ, не соответствующей действительности;
2) несоответствия претендента предусмотренным конкурсной документацией требованиям;
3) несоответствия конкурсной заявки требованиям конкурсной документации, в том числе если:
-конкурсная заявка не соответствует форме, установленной конкурсной документацией, не содержит документов, иной информации согласно требованиям конкурсной документации;
-документы не подписаны должным образом (в соответствии с требованиями конкурсной документации);
-предложение о цене договора превышает начальную цену договора (если такая цена установлена).
4) отказа претендента от продления срока действия заявки.
2.7.12. Если в конкурсной заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, указанная словами.
2.7.13. Если в конкурсной заявке имеются арифметические ошибки, претенденту может быть направлен запрос об уточнении у претендента/участника цены договора при условии сохранения единичных расценок.
2.7.14. Претенденты и их представители не вправе участвовать в рассмотрении конкурсных заявок и изучении квалификации претендентов.

Порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок участников
2.8.1. Победитель открытого конкурса определяется по итогам оценки заявок, соответствующих требованиям настоящей конкурсной документации.
2.8.2. При сопоставлении заявок и определении победителя открытого конкурса оцениваются:
- цена договора;
- система менеджмента качества;
- опыт участника открытого конкурса.
2.8.3. Оценка заявок осуществляется на основании финансово-коммерческого предложения, иных документов, представленных в подтверждение соответствия квалификационным требованиям.
2.8.4. Оценка заявки осуществляется путем присвоения количества баллов, соответствующего условиям, изложенным в конкурсной заявке.
2.8.5. Заявке, содержащей наилучшие условия, присваивается наибольшее количество баллов.
2.8.6. Каждой заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий (количества баллов, присвоенных по итогам оценки)присваивается порядковый номер. Конкурсной заявке, в которой содержатся лучшие условия (присвоено наибольшее количество баллов), присваивается первый номер. В случае если в нескольких конкурсных заявках содержатся одинаковые условия (присвоено равное количество баллов по итогам оценки), меньший порядковый номер присваивается конкурсной заявке, которая поступила ранее других конкурсных заявок.
2.8.7. Победителем признается участник, заявке которого присвоено наибольшее количество баллов по итогам оценки и, соответственно, первый порядковый номер.
2.8.8. Участники или их представители не могут участвовать в оценке и сопоставлении конкурсных заявок.
2.8.9. По итогам рассмотрения, оценки и сопоставления конкурсных заявок составляется протокол заседания экспертной группы и организатора с указанием информации о рассмотрении и оценке и предложениями о подведении конкурсной комиссией итогов открытого конкурса. Протокол размещается в соответствии с требованиями пункта 1.1.11 настоящей конкурсной документации.

Подведение итогов открытого конкурса
После рассмотрения конкурсных заявок, изучения квалификации претендентов экспертной группой и представителями организатора, конкурсные заявки, а также иные документы, необходимые для подведения итогов открытого конкурса, передаются в конкурсную комиссию.
Подведение итогов открытого конкурса проводится по адресу 107078, г. Москва, Орликов переулок, дом 2, этаж 8, кабинет № 805 «17 » января 2013 года.
Участники или их представители не могут присутствовать на заседании конкурсной комиссии.
Конкурсная комиссия рассматривает предложения экспертной группы и организатора о допуске претендентов к участию в открытом конкурсе, а также о выборе победителя открытого конкурса и участника, заявке которого присвоен второй порядковый номер.
Решение Конкурсной комиссии фиксируется в протоколе заседания, в котором указывается информация об итогах процедуры размещения заказа.
Выписка из протокола заседания Конкурсной комиссии размещается в соответствии с пунктом 1.1.11 настоящей конкурсной документации в течение 3 (трех) календарных дней с даты подписания протокола.
Комиссия может принять решение об изменении объема выполняемых работ в пределах не более 30 процентов начальной (максимальной) цены договора.
Конкурсной комиссией может быть принято решение об определении двух и более победителей открытого конкурса при условии, что участники предложили одинаковые условия исполнения договора и эти условия – лучшие из предложенных. В случае заключения договора с несколькими победителями объем выполняемых работ распределяется между победителями в равных долях или по территориальному признаку согласно решению конкурсной комиссии.
Открытый конкурс признается состоявшимся, если участниками открытого конкурса признано не менее 2 претендентов.
Открытый конкурс признается несостоявшимся, если:
1) на участие в открытом конкурсе не подана ни одна конкурсная заявка;
2) на участие в открытом конкурсе подана одна конкурсная заявка;
3) по итогам рассмотрения конкурсных заявок к участию в открытом конкурсе допущен один претендент;
4) ни один из претендентов не признан участником.
2.9.11. Если участником открытого конкурса признан только один претендент, договор может быть заключен по цене, согласованной Комиссией ОАО «РЖД» по ценам (комиссией филиала по ценам), но не выше цены, указанной в финансово-коммерческом предложении участника.

Раздел III. Порядок оформления конкурсных заявок
Оформление конкурсной заявки
Конкурсная заявка должна быть представлена в двух экземплярах (один оригинал и одна копия (содержит копии всех документов, вложенных в «Оригинал»)) в двух запечатанных конвертах, имеющих четкую маркировку «Оригинал» и «Копия», в каждом из которых должны быть отдельные, запечатанные в свою очередь конверты «А» и «Б».
Маркировка общего конверта и также конвертов «А» и «Б» должны содержать следующую информацию:
«__________________________ (наименование претендента);
Оригинал (Копия) конкурсной заявки на участие в открытом конкурсе №_;
Составная часть «А» или «Б» (на общем конверте не указывается)
Не вскрывать до __.00 часов московского времени __________ 201_ г.»
Маркировка конверта «Б» должна содержать номер и название лота, по которому претендент подает финансово-коммерческое предложение.
Конверт «А» должен содержать:
- опись представленных документов, заверенную подписью и печатью претендента;
- сведения о претенденте по форме приложения № 2 к настоящей конкурсной документации;
- учредительные документы в последней редакции с учетом всех изменений и дополнений, зарегистрированные в установленном порядке (нотариально заверенные копии или копии, заверенные ИФНС) (предоставляет каждое юридическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);
- копию паспорта (предоставляет каждое физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выданную в установленном порядке не ранее, чем за 30 календарных дней до дня размещения извещения о проведении открытого конкурса в соответствии с пунктом 1.1.11 настоящей конкурсной документации (оригинал либо нотариально заверенная копия) (предоставляет каждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);
- протокол/решение или другой документ о назначении должностных лиц, имеющих право действовать от имени претендента, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени претендента, без доверенности (копия, заверенная печатью претендента);
- доверенность на сотрудника, подписавшего конкурсную заявку, на право принимать обязательства от имени претендента, в случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал либо нотариально заверенная копия);
- бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках (либо налоговые декларации для лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения, с приложением документа, подтверждающего правомерность применения УСН, выданного Федеральной налоговой службой) за 2011 год и на последний отчетный период 2012 года (копии, заверенные претендентом, с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы, либо с приложением заверенной претендентом копии документа, подтверждающего получение бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках или налоговых деклараций Федеральной налоговой службой) (предоставляет каждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);
- справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную не ранее дня размещения извещения о проведении открытого конкурса в соответствии с пунктом 1.1.11 настоящей конкурсной документации налоговыми органами по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 23 мая 2005 года № ММ-3-19/[email protected] с учетом внесенных в приказ изменений (оригинал, либо нотариально заверенная копия) (предоставляет каждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента).

Конверт «Б» должен содержать:
- опись представленных документов;
- надлежащим образом, оформленные приложения №№ 1, 3 к настоящей конкурсной документации;
- техническое предложение, подготовленное в соответствии с техническим заданием;
- документальные подтверждения соответствия требованиям технического задания;
- документальные подтверждения соответствия квалификационным требованиям.
Документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица претендента. Все листы конкурсной заявки должны быть пронумерованы.
В случае предоставления претендентом заявок по нескольким лотам допускается предоставление заявок в двух конвертах «Оригинал» и «Копия». В каждом из конвертов должны содержаться конверт «А» в одном экземпляре и конверты «Б», по каждому из лотов, на которые претендент подает заявку, содержащие документы согласно пункту 3.1.2 настоящей конкурсной документации.
Документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица претендента. Все листы конкурсной заявки должны быть пронумерованы.
В случае несоответствия экземпляров конкурсной заявки представленных в конверте «Оригинал» и в конверте «Копия», преимущество имеет экземпляр, представленный в конверте «Оригинал».
Оригинал и копия заявки на участие в открытом конкурсе должны быть подписаны лицом, имеющим право подписи документов от имени претендента. Все страницы конкурсной заявки, за исключением нотариально заверенных документов и иллюстративных материалов, должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в открытом конкурсе.
Все рукописные исправления, сделанные в конкурсной заявке, должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в открытом конкурсе.
Организатор принимает конверты с конкурсными заявками до истечения срока подачи конкурсных заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация либо не запечатанных конвертов.
В случае если маркировка конверта не соответствует требованиям настоящей конкурсной документации, конверт(ы) не запечатан(ы),конкурсная заявка не принимается организатором.
По истечении срока подачи конкурсных заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт с конкурсной заявкой, полученный организатором по истечении срока подачи конкурсных заявок по почте, не вскрывается и не возвращается.

Финансово-коммерческое предложение
3.2.1. Финансово-коммерческое предложение должно включать цену за единицу и общую цену предложения, а также подробное описание (спецификацию, технические требования и др.) работ. Цены необходимо приводить в рублях с учетом всех возможных расходов претендента, в том числе транспортных расходов, и всех видов налогов, включая НДС.
3.2.2. Финансово-коммерческое предложение должно быть оформлено в соответствии с приложением № 3 к конкурсной документации.
3.2.3. Финансово-коммерческое предложение должно содержать все условия, предусмотренные настоящей Конкурсной документацией и позволяющие оценить конкурсную заявку претендента. Условия должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке заявок не допускалось их неоднозначное толкование. Все условия конкурсной заявки претендента понимаются заказчиком, организатором буквально, в случае расхождений показателей изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют написанные прописью.
3.2.4. Финансово-коммерческое предложение должно содержать сроки выполнения работ с момента заключения договора, условия осуществления платежей (сроки и условия рассрочки платежа и др.).
3.2.5. Стоимость комплекса работ представляется в рублях, с учётом НДС и не должна превышать предельную цену комплекса работ, определенную Заказчиком в п. 4.1. раздела IV настоящей конкурсной документации. Стоимость комплекса работ подтверждается расчетом, составленным на основании ведомостей объемов работ и других материалов, представленных в технической части конкурсной документации. Расчет оформляется в виде приложения к финансово - коммерческому предложению.
 Срок выполнения комплекса работ определяется согласно выбранной технологии производства работ с учетом планируемой организации производства исходя из времени, необходимого подрядчику на производство указанных работ, без учета задержек и простоев, но не более предельного срока, определенного Заказчиком в техническом задании (раздел IV настоящей конкурсной документации). В подтверждение претендент предоставляет в составе финансово - коммерческого предложения календарный план производства работ.
В расчете стоимости работ претендент указывает единичные расценки по всем видам и объемам работ, указанным в технической части настоящей конкурсной документации. Виды работ по которым единичные расценки и цены не указаны претендентом, не подлежат оплате Заказчиком.
Предложение претендента о цене, содержащееся в финансово-коммерческом предложении не должно превышать начальную (максимальную) цену договора, установленную в конкурсной документации.
Единичные расценки работ должны учитывать следующее:
- затраты подрядчика на оплату труда рабочих в соответствии с принятой системой оплаты труда рабочих;
- все доплаты стимулирующего и компенсационного характера, а также надбавки, связанные с государственным региональным регулированием заработной платы, надбавки за разъездной (подвижной) характер работ и при выполнении комплекса работ вахтовым методом;
- затраты на эксплуатацию машин и механизмов, применяемых для выполнения работ;
- стоимость всех материальных ресурсов, используемых подрядчиком для выполнения работ, а также затрат, связанных с их доставкой на объект;
- накладные расходы подрядчика;
- прибыль подрядчика;
- дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время;
- затраты на мероприятия по охране окружающей среды;
- затраты по перевозке автомобильным транспортом работников или компенсация расходов по организации специальных маршрутов городского пассажирского транспорта;
- затраты, связанные с осуществлением комплекса работ вахтовым методом;
- затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ;
- затраты, связанные с перебазированием техники (производственных средств) в район производства работ.
Не учитываются единичными расценками, но включаются в стоимость финансово - коммерческого предложения и в расчет стоимости работ от стоимости прямых затрат затраты, которые несет подрядчик в связи с уплатой налогов, сборов и платежей в бюджеты всех уровней.
Стоимость комплекса работ, указанная в финансово - коммерческом предложении претендента, должна учитывать стоимость всех налогов, материалов, изделий, конструкций и затрат, связанных с их доставкой на объект, а также все затраты, расходы подрядчика, связанные с выполнением работ, за исключением затрат на непредвиденные работы.
Срок выполнения работ определяется согласно выбранной технологии производства работ с учетом планируемой организации производства исходя из времени, необходимого подрядчику на производство указанных работ, без учета задержек и простоев, но не более предельного срока, определенного Заказчиком в техническом задании (раздел IV настоящей конкурсной документации). В подтверждение претендент предоставляет в составе финансово - коммерческого предложения календарный план производства работ.
3.2.10. Гарантийный срок качества выполненного комплекса работ исчисляется с момента сдачи всего объекта в эксплуатацию и должен составлять не менее 24 месяцев. В течение гарантийного срока в соответствии с договором победитель должен обеспечить за свой счет устранение и исправление всех неисправностей и дефектов, возникших вследствие недостатков результата выполненного комплекса  работ.

Раздел IV. Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту объектов Северо-Кавказской дирекции по управлению терминально-складским комплексом в 2013 году.

4.1. Наименование объекта:
Лот №1: Капитальный ремонт зданий и сооружений
Наименование
Срок выполнения работ
Предельная стоимость работ в руб. с учетом НДС

Капитальный ремонт здания дистанции погрузочно-разгрузочных работ с бытовыми помещениями ст. Туапсе инв. № М270-10608
II квартал 2013г.
8 260 000,00

Капитальный ремонт асфальтового покрытия ст. Ростов-Западный инв. № 4173/120000000083
III квартал 2013г.
4 720 000,00

Капитальный ремонт асфальтового покрытия ст. Ростов-Товарный инв. № 4173/121052
III квартал 2013г.
2 360 000,00

Капитальный ремонт площадки для обработки тяжеловесных грузов ст. Ростов-Западный инв. № 4173/120000000085
III квартал 2013г.
4 720 000,00

Капитальный ремонт здания центровывоза контейнерной площадки ст. Тимашевская инв. № М270-10900
III квартал 2013г.
594 276,00

Капитальный ремонт грузового двора ст. Лазаревская инв. № М270-20624
II квартал 2013г.
5 310 000,00

Капитальный ремонт контейнерной площадки ст. Лазаревская инв. № М270-20622
II квартал 2013г.
5 782 000,00

Капитальный ремонт котельной ст. Хотунок инв. № 4173/11112
III квартал 2013г.
2 360 000,00

Капитальный ремонт административно-бытового корпуса ст. Краснодар-Сортировочный инв. № М270-10138
II квартал 2013г.
6 018 000,00

Капитальный ремонт площадки № 5 для переработки грузов ст. Краснодар-Сортировочный инв. № М270-40083
II квартал 2013г.
3 540 000,00

Капитальный ремонт площадки № 4 для переработки тяжеловесных грузов ст. Краснодар-Сортировочный инв. № М270-40082
II квартал 2013г.
8 260 000,00

Капитальный ремонт крытой платформы ст. Хасавюрт инв. № 124040
II квартал 2013г.
2 354 950,00

Капитальный ремонт крытой платформы ст. Хасавюрт инв. № 124039
II квартал 2013г.
2 787 883,00

Капитальный ремонт площадки товарного двора ст. Грозный инв. № 120000000064
III квартал 2013г.
2 883 511,00

Капитальный ремонт платформы открытой для грузов ст. Гудермес инв. № 120000000059
III квартал 2013г.
3 193411,00


ИТОГО:
63 144 031,00


Лот №2: Капитальный ремонт подъездных путей и верхнего строения пути.
Наименование
Срок выполнения работ
Предельная стоимость работ в руб. с учетом НДС

Капитальный ремонт верхнего строения пути № 7 ст. Краснодар 2 инв. № М270-20099
II квартал 2013г.
6 826 156,00

Капитальный ремонт верхнего строения пути № 12 ст. Краснодар 2 инв. № М270-20099
II квартал 2013г.
5 654 070,00

Капитальный ремонт железнодорожного пути № 126 ст. Белореченская инв. № М270-23025
III квартал 2013г.
1 864 505,00

Капитальный ремонт железнодорожного пути № 127 ст. Белореченская инв. № М270-23025
III квартал 2013г.
2 923 379,00

Капитальный ремонт железнодорожного пути № 128 ст. Белореченская инв. № М270-23025
III квартал 2013г.
2 236 573,00

Капитальный ремонт верхнего строения пути № 5т ст. Махачкала инв. № 22180
III квартал 2013г.
2 530 131,00

Капитальный ремонт верхнее строение пути № 17ю ст. Махачкала инв. № 022180
III квартал 2013г.
9 470 919,00

Капитальный ремонт подъездного пути № 32 ст. Гудермес инв. № М470-120000000070
III квартал 2013г.
862 656,00

Капитальный ремонт подъездного пути № 33 ст. Гудермес инв. № М470-120000000070
III квартал 2013г.
1 486 404,00

Капитальный ремонт подъездного пути № 34 ст. Гудермес инв. № М470-120000000070
III квартал 2013г.
1 486 404,00

Капитальный ремонт подъездного пути № 19 ст. Хасавюрт инв. № 22175
III квартал 2013г.
2 538 097,00

Капитальный ремонт станционного пути № 13 ст. Элиста инв. № 0220119
III квартал 2013г.
4 129 563,00

Капитальный ремонт верхнего строения пути № 14ю ст. Махачкала инв. № М470-022180
III квартал 2013г.
4 449 488,00

Капитальный ремонт верхнего строения пути № 2т ст. Махачкала инв. № М470-22180
III квартал 2013г.
5 464 062,00


ИТОГО:
51 922 407,00


Лот №3: Капитальный ремонт козловых кранов, подкрановых путей и троллейной линии
Наименование
Срок выполнения работ
Предельная стоимость работ в руб. с учетом НДС

Капитальный ремонт крана козлового КК-12,5 ст. Армавир инв. № М270-41607
III квартал 2013г.
2 942 022,00

Капитальный ремонт крана козлового КК-6,3 ст. Туапсе инв. № М270-41826
III квартал 2013г.
1 763 010,00

Капитальный ремонт подкранового пути № 1 ст. Ростов-Западный инв. № 4173/2017
III квартал 2013г.
3 540 000,00

Капитальный ремонт подкранового пути ст. Тихорецк инв. № М270-20506
III квартал 2013г.
2 124 000,00

Капитальный ремонт подкранового пути тяжеловесной площадки № 4 ст. Краснодар-Сортировочный инв. № М270-40084
II квартал 2013г.
4 130 000,00

Капитальный ремонт троллейной линии №4 ст. Краснодар-Сортировочный инв. № М270-40048
II квартал 2013г.
2 360 000,00

Капитальный ремонт троллейной линии №5 ст. Краснодар-Сортировочный инв. № М270-40047
II квартал 2013г.
1 652 000,00

Капитальный ремонт троллейной линии № 1 ст. Ростов-Западный инв. № 4173/3045
II квартал 2013г.
1 652 000,00

Капитальный ремонт троллейной линии № 2 ст. Ростов-Западный инв. № 4173/3026
III квартал 2013г.
1 652 000,00


ИТОГО:
21 815 032,00


4.2. Виды работ, по которым претендент должен иметь свидетельство о допуске, выданное СРО, в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», указаны в приложении № 7 к настоящей конкурсной документации.
4.3. Комплекс работ по каждому лоту открытого конкурса неделим.
4.4. При выполнении работ привлечение субподрядных организаций возможно только с письменного разрешения Заказчика.
Если претендент планирует привлекать к выполнению работ субподрядные организации, претенденту необходимо предоставить сведения о планируемых к привлечению субподрядных организациях (по форме приложения № 6 к настоящей конкурсной документации) с приложением копий документов, подтверждающих согласие субподрядных организаций на выполнение работ (договор о намерениях, предварительное соглашение и др.) и их правоспособность (нотариально заверенная копия свидетельства о допуске к выполнению работ, передаваемых субподрядчику по предмету Конкурса, выданного СРО).
4.5. Ремонт должен производиться на территориях действующих предприятий в соответствии с техническими заданиями.
4.6. При выполнении работ должны применяться качественные материалы. Материалы должны иметь соответствующие сертификаты или иные документы, удостоверяющие их качество.
4.7. Работы должны выполняться с соблюдением требований нормативных документов РФ (СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД и др.).
4.8. Для выполнения работ подрядчик должен до начала производства работ на Объекте издать приказ (распоряжение), которым определяются:
- руководители работ на объекте и его заместители;
- руководители и специалисты, на которых возлагается обязанность выдачи нарядов-допусков;
- работники, имеющие право производства грузоподъемных операций (работников, ответственных за безопасное производство работ кранами, машинистов грузоподъемных кранов, операторов кранов, управляемых с пола, стропальщиков).
Руководитель работ на объекте:
- обеспечивает составление проекта производства работ (далее – ППР) и согласование его с руководителем производственного структурного подразделения Заказчика, на балансе которого находится Объект;
- разрабатывает и согласовывает с руководителем производственного структурного подразделения Заказчика мероприятия по обеспечению безопасных условий труда при производстве работ.
- составляет и согласовывает со специалистами производственного структурного подразделения Заказчика схемы подключения собственных потребителей к энергоносителям производственного структурного подразделения Заказчика (электроэнергия, кислород, газ, вода, пар, сжатый воздух и др.);
- обеспечивает выполнение подготовительных работ, возложенных на исполнителя работ;
- оформляет совместно с руководителем структурного подразделения Заказчика акт о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу производства основных ремонтных или строительно-монтажных работ.
4.9. Перечень выполняемых Работ:
Лот № 1. Капитальный ремонт зданий и сооружений.
№ п/п
Наименование работ и затрат
Единица измерен.
Количество

1
2
3
4

Здание дистанции погрузочно-разгрузочных работ с бытовыми помещениями ст. Туапсе
инв. № М270-10608. Предельная (максимальная) стоимость выполняемых работ составляет
8 260 000,00 (восемь миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей с учетом НДС.

Ремонт фундамента

1.
Усиление фундамента цементацией
мі
316

2.
Ремонт оклеечной изоляции стен подвалов
мІ
512

3.
Покрытие грунтовкой глубокого проникновения
мІ
512

Ремонт отмостки

4.
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
мі
523,6

5.
Устройство подстилающих слоев щебеночных
мі
52,36

6.
Розлив вяжущих материалов

2,22

7.
Устройство отмостки
мі
23

8.
Железнение поверхности
мІ
523,6

Внутренние работы

Стены

9.
Отбивка штукатурки со стен
мІ
1100

10.
Очистка поверхности щетками
мІ
1100

11.
Насечка под штукатурку поверхностей стен
мІ
1100

12.
Штукатурка поверхности внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен
мІ
1100

13.
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором
мІ
1100

14.
Покрытие поверхности грунтовкой
мІ
1100

15.
Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью
мІ
1100

16.
Оклейка стен обоями под покраску
мІ
1100

17.
Окраска стен
мІ
1100

Полы

18.
Разборка покрытий полов из линолеума и релина
мІ
523,6

19.
Разборка плинтусов цементных из керамической плитки
м
96

20.
Разборка бетонного покрытия пола
мі
5,236

21.
Устройство подстилающих слоев щебеночных
мі
2,618

22.
Устройство стяжек цементных
мІ
523,6

23.
Обеспыливание поверхности
мІ
523,6

24.
Устройство гидроизоляции
мІ
523,6

25.
Устройство покрытий из керамических плиток для полов
мІ
523,6

26.
Устройство плинтусов поливинилхлоридных
м
96

Проемы

27.
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
мІ
70,4

28.
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах
мІ
70,4

29.
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
мІ
60

30.
Установка оконных блоков
мІ
60

31.
Установка подоконных досок
п.м.
40

Лестничный марш

32.
Ремонт ступеней бетонных
ступеней
100

33.
Разборка покрытий полов из керамических плиток
мІ
3,2

34.
Устройство покрытий из керамических плиток для полов
мІ
3,2

35.
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
мІ
3,0

36.
Установка оконных блоков
мІ
3,0

37.
Установка подоконных досок
п.м.
2

38.
Отбивка штукатурки с поверхности стен и потолков
мІ
7,2

39.
Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания
мІ
7,2

40.
Шпатлевка поверхности
мІ
7,2

41.
Покрытие поверхности грунтовкой
мІ
7,2

42.
Окраска стен
мІ
7,2

Электропроводка

43.
Демонтаж электропроводки
м
418

44.
Демонтаж светильников с лампами накаливания
шт
45

45.
Демонтаж выключателей, розеток
шт
24

46.
Демонтаж прожектора, отдельно стоящего
шт
2

47.
Демонтаж щита на ток до 25 А
шт
16

48.
Затягивание провода в проложенные трубы
м
418

49.
Труба винипластовая
м
418

50.
Монтаж щита на ток до 25 А
шт
16

51.
Монтаж светильников с лампами накаливания
шт
45

52.
Монтаж выключателей, розеток
шт
24

53.
Монтаж прожектора, отдельно стоящего
шт
2

Ремонт отопления

54.
Демонтаж радиаторов чугунных
шт
20

55.
Установка радиаторов чугунных
кВт
300

56.
Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб
м
336

Сантехника

57.
Смена унитазов
приборов
1

58.
Смена умывальников
приборов
1

59.
Смена смесителей
приборов
1

60.
Смена кранов водоразборных и туалетных
приборов
1

61.
Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные
м
15

62.
Смена канализационных труб
м
10

Асфальтовое покрытие ст. Ростов-Западный инв. № 4173/120000000083
Предельная (максимальная) стоимость выполняемых работ составляет
4 720 000,00 (четыре миллиона семьсот двадцать тысяч ) рублей с учетом НДС.

Разборка покрытий

1.
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
мі
200

2.
Разборка покрытий и оснований щебеночных
мі
200

Устройство покрытий

3.
Устройство оснований из щебня
мІ
2000

4.
Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие
мІ
2000

5.
Устройство цементобетонных покрытий
мІ
2000

6.
Устройство покрытий асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых
мІ
2000

7.
Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие
мІ
2000

8.
Устройство покрытий асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых
мІ
2000

9.
Разогрев и розлив вяжущих материалов

2,5

10.
Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии
м
300

Асфальтовое покрытие ст. Ростов-Товарный инв. № 4173/121052
Предельная (максимальная) стоимость выполняемых работ составляет
2 360 000,00 (два миллиона триста шестьдесят тысяч) рублей с учетом НДС.

Разборка покрытий

1.
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
мі
100

2.
Разборка покрытий и оснований щебеночных
мі
100

Устройство покрытий

3.
Устройство оснований из щебня
мІ
1000

4.
Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие
мІ
1000

5.
Устройство цементобетонных покрытий
мІ
1000

6.
Устройство покрытий асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых
мІ
1000

7.
Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие
мІ
1000

8.
Устройство покрытий асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых
мІ
1000

9.
Разогрев и розлив вяжущих материалов

1,0

10.
Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии
м
170

Площадка для обработки тяжеловесных грузов ст. Ростов-Западный инв. № 4173/120000000085
Предельная (максимальная) стоимость выполняемых работ составляет
4 720 000,00 (четыре миллиона семьсот двадцать тысяч ) рублей с учетом НДС.

Разборка покрытий

1.
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
мі
200

2.
Разборка покрытий и оснований щебеночных
мі
200

Устройство покрытий

3.
Устройство оснований из щебня
мІ
2000

4.
Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие
мІ
2000

5.
Устройство цементобетонных покрытий
мІ
2000

6.
Устройство покрытий асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых
мІ
2000

7.
Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие
мІ
2000

8.
Устройство покрытий асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых
мІ
2000

9.
Разогрев и розлив вяжущих материалов

2,5

10.
Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии
м
300

Здание Центровывоза контейнерной площадки ст. Тимашевская инв. № М270-10900
Предельная (максимальная) стоимость выполняемых работ составляет
594 276,00(пятьсот девяносто четыре тысячи двести семьдесят шесть) рублей с учетом НДС.

Ремонт кровли

1.
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
мІ
23,4

2.
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки
мІ
23,4

3.
Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками из досок
мІ
23,4

4.
Разборка деревянных элементов конструкций крыш мауэрлатов
мІ
23,4

5.
Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных
мІ
18

6.
Разборка теплоизоляции на кровле из плит пенополистирольных
мІ
18

7.
Разборка пароизоляции оклеечной в один слой
мІ
18

8.
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали водосточных труб
м
15

9.
Устройство пароизоляции оклеечной в один слой
мІ
18

10.
Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой
мІ
18

11.
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных
мІ
18

12.
Установка стропил
мі
0,5

13.
Устройство кровель различных типов из металлочерепицы
мІ
18

14.
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
мІ
18

15.
Устройство желобов настенных
м
15

18.
Смена отливов (отметов) водосточных труб
шт
12

19.
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей
шт
16

20.
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
шт
6

21.
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах
шт
2

Ремонт наружных стен

22.
Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя
мІ
20

23.
Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
мІ
3

24.
Облицовка дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием
мІ
2

Внутренние работы

Стены

25.
Отбивка штукатурки со стен
мІ
60

26.
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
мІ
60

27.
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
мІ
60

28.
Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью для последующей окраски стен
мІ
60

29.
Оклейка стен моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону
мІ
60

30.
Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью оконных и дверных проемов
мІ
5

31.
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
мІ
5

Потолки

32.
Отбивка штукатурки с потолка
мІ
18

33.
Очистка поверхности щетками
мІ
18

34.
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков
мІ
18

35.
Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой
мІ
18

36.
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
мІ
18

Полы

37.
Разборка покрытий полов из линолеума и релина
мІ
18

38.
Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки
м
35

39.
Разборка бетонного покрытия полов
мІ
18

40.
Устройство подстилающих слоев щебеночных
мІ
18

41.
Устройство стяжек цементных
мІ
18

42.
Обеспыливание поверхности
мІ
18

43.
Устройство гидроизоляции
мІ
18

44.
Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
мІ
18

45.
Устройство плинтусов поливинилхлоридных
м
35

Проемы

46.
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
мІ
12

47.
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков
мІ
12

48.
Установка подоконных досок
П.м.
6,8

49.
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах
коробок
1

50.
Снятие наличников
м
5

51.
Снятие дверных полотен
мІ
1,8

52.
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах
мІ
1,8

53.
Установка приборов фрамужных
комплект
1

54.
Установка и крепление наличников
коробок
5

Ремонт электропроводки

55.
Демонтаж скрытой электропроводки
м
380

56.
Монтаж скрытой электропроводки
м
380

57.
Демонтаж кабеля силового
м
120

58.
Монтаж кабеля силового
м
120

59.
Смена светильников с люминесцентными лампами
шт
6

60.
Смена розеток
шт
4

Ремонт отопления

61.
Демонтаж радиаторов
шт
2

62.
Установка радиаторов чугунных
кВт
56

63.
Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб при стояковой системе отопления
м
18

Грузовой двор ст. Лазаревская инв. № М270-20624
Предельная (максимальная) стоимость выполняемых работ составляет
5 310 000,00 (пять миллионов триста десять тысяч) рублей с учетом НДС.

Разборка покрытий

1.
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
мі
900

2.
Разборка покрытий и оснований щебеночных
мі
900

3.
Демонтаж водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков
мі
855

Устройство покрытий

4.
Устройство железобетонных буронабивных свай
мі
125

5.
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
мі
900

6.
Устройство оснований из щебня
мІ
900

7.
Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие
мІ
900

8.
Устройство цементобетонных однослойных покрытий
мІ
900

9.
Устройство покрытия горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых
мІ
900

10.
Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие
мІ
900

11.
Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых
мІ
900

12.
Разогрев и розлив вяжущих материалов

0,9

13.
Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии
м
300

14.
Устройство дренажей продольных
м
900

15.
Устройство дренажей поперечных
м
900

16.
Устройство сбросов воды из продольных дренажей
м
900

17.
Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков
мі
855

18.
Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из водоприемных колодцев
колодец
8

Контейнерная площадка ст. Лазаревская инв. № М270-20622
Предельная (максимальная) стоимость выполняемых работ составляет
5 782 000,00 (пять миллионов семьсот восемьдесят две тысячи) рублей с учетом НДС.

Разборка покрытий

1.
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
мі
900

2.
Разборка покрытий и оснований щебеночных
мі
900

3.
Демонтаж водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков
мі
855

Устройство покрытий

4.
Устройство железобетонных буронабивных свай
мі
177

5
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
мі
900

6.
Устройство оснований из щебня
мІ
900

7.
Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие
мІ
900

8.
Устройство цементобетонных однослойных покрытий
мІ
900

9.
Устройство покрытия горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых
мІ
900

10.
Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие
мІ
900

11.
Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых
мІ
900

12.
Разогрев и розлив вяжущих материалов

0,9

13.
Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии
м
300

14.
Устройство дренажей продольных
м
900

15.
Устройство дренажей поперечных
м
900

16.
Устройство сбросов воды из продольных дренажей
м
900

17.
Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков
мі
855

18.
Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из водоприемных колодцев
колодец
8

Котельная ст. Хотунок инв. № 4173/11112
Предельная (максимальная) стоимость выполняемых работ составляет
2 360 000,00 (два миллиона триста шестьдесят тысяч) рублей с учетом НДС.

Наружные работы

Ремонт фасада

1.
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
мІ
128

2.
Демонтаж наружной облицовки поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали
мІ
128

3.
Монтаж наружной облицовки поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали
мІ
128

4.
Резка стального профилированного настила
1м реза
21,2

Ремонт кровли

5.
Ремонт отдельными местами рулонного покрытия
мІ
63,4

6.
Смена обделок из листовой стали
м
10

Ремонт отмостки

7.
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
мі
5

7.
Устройство подстилающих слоев щебеночных
мі
2,8

8.
Розлив вяжущих материалов

0,5

9.
Устройство отмостки
мі
5

10.
Железнение поверхности
мІ
25

Ремонт Крыльцо

11.
Разборка железобетонных конструкций
мі
3

12.
Устройство ступеней крыльца
мі
3

13.
Демонтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
1т конструкций
2,5

14.
Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
1т конструкций
2,5

15.
Демонтаж опор
1т конструкций
1

16.
Монтаж опор
1т конструкций
1

17.
Очистка поверхности щетками
мІ
6,2

18.
Обеспыливание поверхности
мІ
6,2

19.
Обезжиривание поверхностей
мІ
6,2

20.
Огрунтовка металлических поверхностей за один
мІ
6,2

21.
Окраска металлических огрунтованных поверхностей
мІ
6,2

22.
Разборка покрытия крыльца из листовой стали
мІ
1,2

23.
Монтаж кровельного покрытия крыльца из профилированного листа
мІ
1,2

Внутренние работы

Ремонт вентиляция

24.
Разборка воздуховодов из листовой стали
мІ
10

25.
Монтаж каркасов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб
1т конструкций
0,1

26.
Очистка поверхности щетками
мІ
10

27.
Обеспыливание поверхности
мІ
10

28.
Обезжиривание поверхностей
мІ
10

29.
Огрунтовка металлических поверхностей за один
мІ
10

30.
Окраска металлических огрунтованных поверхностей
мІ
10

31.
Бетонирование основания вытяжной трубы
мі
6

Ремонт водоснабжения

32.
Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб
м
250

33.
Укладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления
м
250

Ремонт полов

34.
Разборка покрытий полов из керамических плиток
мІ
63,4

35.
Разборка плинтусов
м
35

36.
Разборка бетонного покрытия пола
мІ
0,634

37.
Устройство стяжек цементных
мІ
0,634

38.
Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических
мІ
0,634

39.
Устройство плинтусов
м
35

Ремонт проемов

40.
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
мІ
10

41.
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков
мІ
10

42.
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
мІ
3

43.
Установка дверей с тепловой изоляцией в кирпичных стенах
мІ
3

44.
Отделка дверных откосов металлическим уголком
м
5

45.
Окраска по металлу за 2 раза печным лаком заполнений дверных проемов
мІ
3

Ремонт котлов

46.
Демонтаж колосников
1 т конструкций
0,4

47.
Монтаж колосников
1 т конструкций
0,4

48.
Малый ремонт пода, топочного или поддувального отверстия голландских печей
шт
2

49.
Ремонт патрубков трубы
шт
2

50.
Смена изразцов облицовки печей
100 изразцов
0,15

51.
Промазка трещин в кладке печи
1 печь
2

52.
Демонтаж металлоконструкций котлов (частично)
1 т конструкций
2

53.
Монтаж металлоконструкций котлов (частично)
1 т конструкций
2

54.
Ремонт котлов, сварочные работы
10 т конструкций
0,2

55.
Сверление отверстий в кирпичных стенах
отверстий
30

56.
Установка закладных деталей

0,1

Ремонт металлических решеток

57.
Демонтаж металлических решеток
1 т конструкций
0,1

58.
Монтаж металлических решеток
1 т конструкций
0,1

59.
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз
мІ
10

60.
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб
мІ
10

Ремонт стен

61.
Отбивка штукатурки со стен
мІ
128

62.
Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
мІ
64

63.
Очистка поверхности щетками
мІ
128

64.
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором
мІ
128

65.
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
мІ
64

66.
Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью для последующей окраски или оклейки обоями стен
мІ
64

67.
Гладкая облицовка стен на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
мІ
64

68.
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
мІ
64

69.
Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов
мІ
3

70.
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (откосов)
мІ
3

Ремонт потолков

71.
Отбивка штукатурки с потолка
мІ
63,4

72.
Очистка поверхности щетками
мІ
63,4

73.
Обеспыливание поверхности
мІ
63,4

74.
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная потолков
мІ
63,4

75.
Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной последующей окраски или оклейки обоями потолков
мІ
63,4

76.
Шпатлевка поверхностей потолка
мІ
63,4

77.
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков
мІ
63,4

78.
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков
мІ
63,4

Ремонт электропроводки, электрооборудования

79.
Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем
насос
2

80.
Установка насосов центробежных с электродвигателем
насос
2

81.
Демонтаж электропроводки
м
200

82.
Демонтаж выключателей, розеток
шт
6

83.
Демонтаж прожектора, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле, с лампой мощностью 500 Вт
шт
2

84.
Демонтаж автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
шт
2

85.
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава
м
200

86.
Прокладка трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами
м
200

87.
Монтаж автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
шт
2

89.
Монтаж прожектора, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле, с лампой мощностью 500 Вт
шт
2

90.
Монтаж выключателя одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
шт
6

91.
Демонтаж светильников с лампами накаливания
шт
3

92.
Монтаж светильников с лампами накаливания
шт
3

93.
Демонтаж щитки осветительные, устанавливаемые в нише болтами на конструкции
шт
1

94.
Монтаж щитки осветительные, устанавливаемые в нише болтами на конструкции
шт
1

Административно бытовой корпус ст. Краснодар-Сортировочный инв.№ М270-10138
Предельная (максимальная) стоимость выполняемых работ составляет
6 018 000,00 (шесть миллионов восемнадцать тысяч) рублей с учетом НДС.

Наружные работы

Ремонт фундамента

1.
Устройство подливки
мІ
567

2.
Ремонт оклеечной гидроизоляции стен подвалов
мІ
317,5

3.
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
мІ
317,5

Внутренние работы

Стены

4.
Отбивка штукатурки со стен
мІ
1171

5.
Очистка поверхности щетками
мІ
1171

6.
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
мІ
1171

7.
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
мІ
1171

8.
Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной для последующей окраски или оклейки обоями стен
мІ
1171

9.
Оклейка стен обоями под покраску
мІ
1171

10.
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
мІ
1171

Ремонт полов

11.
Разборка покрытий полов из линолеума и релина
мІ
567

12.
Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки
м
96

13.
Разборка бетонного покрытия пола
мі
5,67

14.
Устройство подстилающих слоев щебеночных
мІ
567

15.
Устройство стяжек цементных
мІ
567

16.
Обеспыливание поверхности
мІ
567

17.
Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой
мІ
567

18.
Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких
мІ
567

19.
Устройство плинтусов поливинилхлоридных
м
96

Ремонт проемов

20.
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
мІ
70,4

21.
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах
мІ
70,4

22.
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
мІ
57

23.
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков
мІ
57

24.
Установка подоконных досок
п.м.
38

Ремонт лестничного марша

25.
Ремонт ступеней бетонных
ступеней
10

26.
Разборка покрытий полов из керамических плиток
мІ
3,2

27.
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
мІ
3

28.
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков
мІ
3

29.
Установка подоконных досок
п.м
2

30.
Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных
мІ
3

31.
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных
мІ
7,2

32.
Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной для последующей окраски или оклейки обоями стен
мІ
7,2

33.
Шпатлевка поверхностей
мІ
7,2

34.
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
мІ
7,2

35.
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
мІ
7,2

Ремонт электропроводки

36.
Демонтаж электропроводки
м
453

37.
Демонтаж светильников с лампами накаливания
шт
16

38.
Демонтаж выключателей, розеток
шт
12

39.
Демонтаж прожектора, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле
шт
2

40.
Демонтаж автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
шт
6

41.
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава
м
453

42.
Прокладка трубы винипластовой по установленным конструкциям
м
453

43.
Монтаж автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
шт
6

44.
Монтаж светильника с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на стенах
шт
16

45.
Установка выключателя одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
шт
12

46.
Монтаж прожектора, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле
шт
2

Ремонт отопления

47.
Демонтаж радиаторов
шт
18

48.
Установка радиаторов чугунных
кВт
504

49.
Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб при стояковой системе отопления
м
336

Площадка № 5 для переработки грузов ст. Краснодар-Сортировочный инв. № М270-40083
Предельная (максимальная) стоимость выполняемых работ составляет
3 540 000,00 (три миллиона пятьсот сорок тысяч) рублей с учетом НДС.

Разборка покрытий

1.
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
мі
129,7

2.
Разборка покрытий и оснований щебеночных
мі
129,7

Устройство покрытий

3.
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
мі
129,7

4.
Устройство оснований из щебня
мі
129,7

5.
Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие
мІ
1297

6.
Устройство цементобетонных однослойных покрытий
мІ
1297

7.
Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых
мІ
1297

8.
Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие
мІ
1297

9.
Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых
мІ
1297

10.
Разогревание битума и розлив

1

11.
Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии
м
130

Площадка № 4 для переработки тяжеловесных грузов ст. Краснодар-Сортировочный
инв. № М270-40082 Предельная (максимальная) стоимость выполняемых работ составляет
8 260 000,00 (восемь миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей с учетом НДС.

Разборка покрытий

1.
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
мі
374

2.
Разборка покрытий и оснований щебеночных
мі
374

Устройство покрытий

3.
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
мі
374

4.
Устройство оснований из щебня
мі
374

5.
Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие
мІ
1760

6.
Устройство цементобетонных однослойных покрытий
мІ
1760

7.
Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых
мІ
3740

8.
Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие
мІ
3740

9.
Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых
мІ
3740

10.
Разогревание битума и розлив

3,74

11.
Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии
м
590

Крытая платформа ст. Хасавюрт инв. № 124040
Предельная (максимальная) стоимость выполняемых работ составляет 2 354 950,00 ( два миллиона триста пятьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят) рублей с учетом НДС.

Ремонт фундамента

1.
Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях
мі
30

2.
Разборка железобетонных конструкций
мі
22

3.
Усиление монолитными железобетонными обоймами фундаментов
мі
22

4.
Гидроизоляция стен, фундаментов
мІ
100

5.
Засыпка вручную траншей
мі
30

6.
Уплотнение грунта
мі
30

Ремонт кровли

7.
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
мІ
300

8.
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами
мІ
300

9.
Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен
мІ
300

10.
Монтаж металлического каркаса
1т конструкций
7

11.
Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа
мІ
300

Ремонт опор

12.
Разборка фундамента под опорой
мі
1,44

13.
Демонтаж опор
1т конструкций
1,2

14.
Монтаж опор
1т конструкций
1,2

15.
Бетонирование нижней части опоры
мі
1,44

16.
Сварочные работы по увязке опор
10т конструкций
0,03

17.
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза (опор)
мІ
28,8

18.
Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2 (опор)
мІ
28,8

Крытая платформа ст. Хасавюрт инв. № 124039
Предельная (максимальная) стоимость выполняемых работ составляет 2 787 883,00 (два миллиона семьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля с учетом НДС.

Ремонт фундамента

1.
Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях
мі
42

2.
Разборка железобетонных конструкций
мі
27,4

3.
Усиление монолитными железобетонными обоймами фундаментов
мі
27,4

4.
Гидроизоляция стен, фундаментов
мІ
420

5.
Засыпка вручную траншей
мі
42

6.
Уплотнение грунта
мі
42

Ремонт кровли

7.
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
мІ
420

8.
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами
мІ
420

9.
Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен
мІ
420

10.
Монтаж металлического каркаса
1т конструкций
7,5

11.
Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа
мІ
420

Ремонт опор

12.
Разборка фундамента под опорой
мі
2,44

13.
Демонтаж опор
1т конструкций
1,2

14.
Монтаж опор
1т конструкций
1,2

15.
Устройство железобетонных фундаментов
мі
2,44

16.
Сварочные работы по увязке опор
10т конструкций
0,12

17.
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза (опор)
мІ
28,8

18.
Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2 (опор)
мІ
28,8

Площадка товарного двора ст. Грозный инв. № 120000000064
Предельная (максимальная) стоимость выполняемых работ составляет 2 883 511,00 (два миллиона восемьсот восемьдесят три тысячи пятьсот одиннадцать) рублей с учетом НДС.

Ремонт территории

1.
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
100 м3 конструкций
1,7

2.
Разборка покрытий и оснований щебеночных
100 м3 конструкций
1,7

3.
Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала
1000 м2 площади основания
1,7

4.
Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм
1000 м2 основания
1,7

5.
Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых
1000 м2 покрытия
1,7

6.
Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие
1000 м2 покрытия
1,7

7.
Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых
1000 м2 покрытия
1,7

8.
Разогревание битума
1 т битума и битумных эмульсий
1,7

9.
Розлив вяжущих материалов
1 т
1,7

10.
Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии
100 м шва
2,5

Платформа открытая для грузов ст. Гудермес инв. № 120000000059
Предельная (максимальная) стоимость выполняемых работ составляет 3 193 411,00 (три миллиона сто девяносто три тысячи четыреста одиннадцать) рублей с учетом НДС.

Разборка покрытия

1.
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
100 м3 конструкций
0,49

2.
Разборка покрытий и оснований щебеночных
100 м3 конструкций
0,49

3.
Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала
1000 м2 площади основания
0,49

Устройство покрытия

4.
Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм
1000 м2 основания
0,49

5.
Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых
1000 м2 покрытия
0,49

6.
Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие
1000 м2 покрытия
0,49

7.
Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых
1000 м2 покрытия
0,49

8.
Разогревание битума в котлах емкостью 400 л
1 т битума и битумных эмульсий
0,49

9.
Розлив вяжущих материалов
1 т
0,49

10.
Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии
100 м шва
2,5

Фундаментные работы

11.
Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2
100 м3 грунта
4,9

12.
Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 300
1 м3
33,2

13.
Усиление монолитными железобетонными обоймами фундаментов
1 м3
33,2

14.
Гидроизоляция стен, фундаментов боковая
100 м2 изолируемой поверхности
4,9

15.
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям
100 м3 грунта
4,9

16.
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
100 м3 уплотненного грунта
4,9


Лот № 2. Капитальный ремонт подъездных путей и верхнего строения пути.
№ п/п
Наименование работ и затрат
Единица измерен.
Количество

1
2
3
4

Верхнее строение путей № 7 ст. Краснодар 2 инв. № М270-20099
Предельная (максимальная) стоимость выполняемых работ составляет 6 826 156,00 (шесть миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч сто пятьдесят шесть) рублей с учетом НДС.

Ремонт пути

1.
Разборка пути звеньями, шпалы: железобетонные
1 км пути
0,339

2.
Разборка покрытий и оснований щебеночных
100 м3 конструкций
2,034

3.
Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях: обыкновенных
1 компл.
1

4.
Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов Р65 длина рельсов 25 м, число шпал на 1 км: 1840
1 км пути
0,339

5.
Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах без применения рабочего пути балластировочными машинами, балласт: щебеночный
1000 м3 балласта
0,2034

6.
Выправка пути на железобетонных шпалах перед сдачей в постоянную эксплуатацию, балласт щебеночный
1 км пути
0,339

7.
Сборка стрелочных переводов на железобетонных брусьях блоками при типе рельсов Р65, марка перевода: 1/11
1 компл.
1

Верхнее строение путей № 12 ст. Краснодар 2 инв. № М270-20099
Предельная (максимальная) стоимость выполняемых работ составляет 5 654 070,00 (пять миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи семьдесят) рублей с учетом НДС.

Ремонт пути

1.
Разборка пути звеньями, шпалы: железобетонные
1 км пути
0,25

2.
Разборка покрытий и оснований щебеночных
100 м3 конструкций
1,5

3.
Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях: обыкновенных
1 компл.
1

4.
Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов Р65 длина рельсов 25 м, число шпал на 1 км: 1840
1 км пути
0,25

5.
Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах без применения рабочего пути балластировочными машинами, балласт: щебеночный
1000 м3 балласта
0,15

6.
Выправка пути на железобетонных шпалах перед сдачей в постоянную эксплуатацию, балласт щебеночный
1 км пути
0,25

7.
Сборка стрелочных переводов на железобетонных брусьях блоками при типе рельсов Р65, марка перевода: 1/11
1 компл.
1

Железнодорожный путь № 126 ст. Белореченская инв. № М270-23025
Предельная (максимальная) стоимость выполняемых работ составляет 1 864 505,00 (один миллион восемьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот пять) рублей с учетом НДС.

Ремонт пути

1.
Разборка пути звеньями, шпалы: деревянные
1 км пути
0,061

2.
Разборка покрытий и оснований щебеночных
100 м3 конструкций
0,366

3.
Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях: обыкновенных
1 компл.
1

4.
Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов Р50 длина рельсов 25 м, число шпал на 1 км: 1840
1 км пути
0,061

5.
Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах машинами балластировочными, балласт: щебеночный
1000 м3 балласта
0,0366

6.
Выправка пути перед сдачей в постоянную эксплуатацию, балласт щебеночный
1 км пути
0,061

7.
Сборка стрелочных переводов на деревянных брусьях блоками при типе рельсов Р50, марка перевода: 1/9
1 компл.
1

Железнодорожный путь № 127 ст. Белореченская инв. № М270-23025
Предельная (максимальная) стоимость выполняемых работ составляет 2 923 379,00 (два миллиона девятьсот двадцать три тысячи триста семьдесят девять) рублей с учетом НДС.

Ремонт пути

1.
Разборка пути звеньями, шпалы: деревянные с расшивкой звеньев на базе
1 км пути
0,141

2.
Разборка покрытий и оснований щебеночных
100 м3 конструкций
0,846

3.
Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях: обыкновенных
1 компл.
1

4.
Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов Р50 длина рельсов 25 м, число шпал на 1 км: 1840
1 км пути
1

5.
Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах машинами балластировочными, балласт: щебеночный
1000 м3 балласта
0,0846

6.
Выправка пути на железобетонных шпалах перед сдачей в постоянную эксплуатацию, балласт щебеночный
1 км пути
0,141

7.
Сборка стрелочных переводов на деревянных брусьях блоками при типе рельсов Р50, марка перевода: 1/9
1 компл.
1

Железнодорожный путь № 128 ст. Белореченская инв. № М270-23025
Предельная (максимальная) стоимость выполняемых работ составляет 2 236 573,00 (два миллиона двести тридцать шесть тысяч пятьсот семьдесят три) рубля с учетом НДС.

Ремонт пути

1.
Разборка пути звеньями, шпалы: деревянные с расшивкой звеньев на базе
1 км пути
0,089

2.
Разборка покрытий и оснований щебеночных
100 м3 конструкций
0,534

3.
Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях: обыкновенных
1 компл.
1

4.
Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов Р50 длина рельсов 25 м, число шпал на 1 км: 1840
1 км пути
0,089

5.
Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах машинами балластировочными, балласт: щебеночный
1000 м3 балласта
0,0534

6.
Выправка пути на железобетонных шпалах перед сдачей в постоянную эксплуатацию, балласт щебеночный
1 км пути
0,089

7.
Сборка стрелочных переводов на деревянных брусьях блоками при типе рельсов Р50, марка перевода: 1/9
1 компл.
1

Верхнее строение пути № 5т ст. Махачкала инв. № 22180
Предельная (максимальная) стоимость выполняемых работ составляет 2 530 131,00 (два миллиона пятьсот тридцать тысяч сто тридцать один) рубль с учетом НДС.

Ремонт пути

1.
Разборка пути звеньями, шпалы: железобетонные
1 км пути
0,19

2.
Разборка щебеночного балласта
100 м3 конструкций
1,14

3.
Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов Р65 длина рельсов 25 м, число шпал на 1 км: 1840
1 км пути
0,19

4.
Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах без применения рабочего пути балластировочными машинами, балласт: щебеночный
1000 м3 балласта
0,114

5.
Выправка пути на железобетонных шпалах перед сдачей в постоянную эксплуатацию, балласт щебеночный
1 км пути
0,19

Верхнее строение пути № 17ю ст. Махачкала инв. № 022180
Предельная (максимальная) стоимость выполняемых работ составляет 9 470 919,00 (девять миллионов четыреста семьдесят тысяч девятьсот девятнадцать) рублей с учетом НДС.

Ремонт пути

1.
Разборка пути звеньями, шпалы: железобетонные
1 км пути
0,51

2.
Разборка щебеночного балласта
100 м3 конструкций
3,06

3.
Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов Р65 длина рельсов 25 м, число шпал на 1 км: 1840
1 км пути
0,51

4.
Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах без применения рабочего пути балластировочными машинами, балласт: щебеночный
1000 м3 балласта
0,306

5.
Выправка пути на железобетонных шпалах перед сдачей в постоянную эксплуатацию, балласт щебеночный
1 км пути
0,51

6.
Демонтаж лотков сечением до 0,2 м2
100 м3 сборных железобетонных конструкций
1,05

7.
Установка лотков сечением до 0,2 м2
100 м3 сборных железобетонных конструкций
1,05

Подъездной путь № 32 ст. Гудермес инв. № М470-120000000070
Предельная (максимальная) стоимость выполняемых работ составляет 862 656,00 (восемьсот шестьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят шесть) рублей с учетом НДС.

Ремонт пути

1.
Разборка пути звеньями, шпалы: железобетонные
1 км пути
0,065

2.
Разборка покрытий и оснований щебеночных
100 м3 конструкций
0,39

3.
Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов Р65 длина рельсов 25 м, число шпал на 1 км: 1840
1 км пути
0,065

4.
Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах без применения рабочего пути балластировочными машинами, балласт: щебеночный
1000 м3 балласта
0,039

5.
Выправка пути на железобетонных шпалах перед сдачей в постоянную эксплуатацию, балласт щебеночный
1 км пути
0,065

Подъездной путь № 33 ст. Гудермес инв. № М470-120000000070
Предельная (максимальная) стоимость выполняемых работ составляет 1 486 404,00 (один миллион четыреста восемьдесят шесть тысяч четыреста четыре ) рубля с учетом НДС.

Ремонт пути

1.
Разборка пути звеньями, шпалы: железобетонные
1 км пути
0,112

2.
Разборка щебеночного балласта
100 м3 конструкций
0,672

3.
Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов Р65 длина рельсов 25 м, число шпал на 1 км: 1840
1 км пути
0,112

4.
Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах без применения рабочего пути балластировочными машинами, балласт: щебеночный
1000 м3 балласта
0,0672

5.
Выправка пути на железобетонных шпалах перед сдачей в постоянную эксплуатацию, балласт щебеночный
1 км пути
0,112

Подъездной путь № 34 ст. Гудермес инв. № М470-120000000070
Предельная (максимальная) стоимость выполняемых работ составляет 1 486 404,00 (один миллион четыреста восемьдесят шесть тысяч четыреста четыре) рубля с учетом НДС.

Ремонт пути

1.
Разборка пути звеньями, шпалы: железобетонные
1 км пути
0,112

2.
Разборка щебеночного балласта
100 м3 конструкций
0,672

3.
Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов Р65 длина рельсов 25 м, число шпал на 1 км: 1840
1 км пути
0,112

4.
Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах без применения рабочего пути балластировочными машинами, балласт: щебеночный
1000 м3 балласта
0,0672

5.
Выправка пути на железобетонных шпалах перед сдачей в постоянную эксплуатацию, балласт щебеночный
1 км пути
0,112

Подъездной путь № 19 ст. Хасавюрт инв. № 22175
Предельная (максимальная) стоимость выполняемых работ составляет 2 538 097,00 ( два миллиона пятьсот тридцать восемь тысяч девяносто семь) рублей с учетом НДС.

Ремонт пути

1.
Разборка пути звеньями, шпалы: железобетонные
1 км пути
0,191

2.
Разборка покрытий и оснований щебеночных
100 м3 конструкций
1,146

3.
Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов Р65 длина рельсов 25 м, число шпал на 1 км: 1840
1 км пути
0,191

4.
Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах без применения рабочего пути балластировочными машинами, балласт: щебеночный
1000 м3 балласта
0,1146

5.
Выправка пути на железобетонных шпалах перед сдачей в постоянную эксплуатацию, балласт щебеночный
1 км пути
0,191

Станционный путь № 13 ст. Элиста инв. № 0220119
Предельная (максимальная) стоимость выполняемых работ составляет 4 129 563,00 (четыре миллиона сто двадцать девять тысяч пятьсот шестьдесят три) рубля с учетом НДС.

Ремонт пути

1.
Разборка пути звеньями, шпалы: железобетонные
1 км пути
0,127

2.
Разборка бетонного фундамента повышенного пути (частичная)
1 м3
110

3.
Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях: обыкновенных
1 компл.
1

4.
Устройство железобетонного фундамента повышенного пути (частично)
100 м3 бетона и железобетона в деле
1,1

5.
Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов Р65 длина рельсов 25 м, число шпал на 1 км: 2000
1 км пути
0,127

6.
Сборка стрелочных переводов на деревянных брусьях блоками при типе рельсов Р65, марка перевода: 1/11
1 компл.
1

Верхнее строение пути № 14ю ст. Махачкала инв. № М470-022180
Предельная (максимальная) стоимость выполняемых работ составляет 4 449 488,00 (четыре миллиона четыреста сорок девять тысяч четыреста восемьдесят восемь) рублей с учетом НДС.

Ремонт пути

1.
Разборка пути звеньями, шпалы: железобетонные
1 км пути
0,335

2.
Разборка щебеночного балласта
100 м3 конструкций
2,01

3.
Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов Р65 длина рельсов 25 м, число шпал на 1 км: 1840
1 км пути
0,335

4.
Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах без применения рабочего пути балластировочными машинами, балласт: щебеночный
1000 м3 балласта
0,201

5.
Выправка пути на железобетонных шпалах перед сдачей в постоянную эксплуатацию, балласт щебеночный
1 км пути
0,335

Верхнее строение пути № 2т ст. Махачкала инв. № М470-22180
Предельная (максимальная) стоимость выполняемых работ составляет 5 464 062,00 (пять миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи шестьдесят два) рубля с учетом НДС.

Ремонт пути

1.
Разборка пути звеньями, шпалы: железобетонные
1 км пути
0,232

2.
Разборка щебеночного балласта
100 м3 конструкций
1,392

3.
Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях: обыкновенных
1 компл.
1

4.
Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов Р65 длина рельсов 25 м, число шпал на 1 км: 1840
1 км пути
0,232

5.
Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах без применения рабочего пути балластировочными машинами, балласт: щебеночный
1000 м3 балласта
0,1392

6.





Лот № 3. Капитальный ремонт козловых кранов, подкрановых путей и троллейной линии.
№ п/п
Наименование работ и затрат
Единица измерен.
Количество

1
2
3
4

Кран козловой КК-12,5 ст.Армавир инв.№ М270-41607
Предельная (максимальная) стоимость выполняемых работ составляет 2 942 022,00 (два миллиона девятьсот сорок две тысячи двадцать два ) рубля с учетом НДС.

Ремонт грузовой тележки и кабины

1.
Разматывание стального каната диаметром до 28 мм
100 м каната
7

2.
Наматывание стального каната диаметром до 28 мм
100 м каната
7

3.
Разматывание стального каната диаметром до 20 мм
100 м каната
3,25

4.
Наматывание стального каната диаметром до 20 мм
100 м каната
3,25

5.
Запасовка полиспастов монтажных грузоподъемностью до 20 т
1 полиспаст
58

6.
Демонтаж болтов высокопрочных
100 шт. болтов
0,8

7.
Постановка болтов высокопрочных
100 шт. болтов
0,8

8.
Демонтаж защитных ограждений оборудования
1 т конструкций
0,2

9.
Монтаж защитных ограждений оборудования
1 т конструкций
0,2

10.
Демонтаж редуктора
1 шт.
4

11.
Ремонт редукторов: типа РМ-650
шт
4

12.
Монтаж редуктора
1 шт.
4

13.
Демонтаж муфт зубчатых
1 шт.
4

14.
Монтаж муфт зубчатых
1 шт.
4

15.
Демонтаж колодок тормозных
1 шт.
4

16.
Монтаж колодок тормозных
1 шт.
4

17.
Демонтаж опор с подшипниками
1 шт.
4

18.
Ремонт опор с подшипниками скольжения
1 шт.
4

19.
Монтаж опор с подшипниками
1 шт.
4

Ремонт механизма привода

20.
Демонтаж редуктора
1 шт.
4

21.
Ремонт редукторов
шт
4

22.
Монтаж редуктора
1 шт.
4

23.
Демонтаж тормозных колодок
1 шт.
4

24.
Монтаж тормозных колодок
1 шт.
4

25.
Демонтаж муфт зубчатых
1 шт.
4

26.
Монтаж муфт зубчатых
1 шт.
4

27.
Демонтаж подшипников
1 шт.
4

28.
Ремонт опор с подшипниками скольжения
шт
4

29.
Монтаж подшипников
1 шт.
4

30.
Демонтаж роликоопоры
1 шт.
4

31.
Монтаж роликоопоры
1 шт.
4

Ремонт механизма передвижения крана

32.
Демонтаж редуктора
1 шт.
4

33.
Монтаж редуктора
1 шт.
4

34.
Демонтаж тормозных колодок
1 шт.
4

35.
Монтаж тормозных колодок
1 шт.
4

36.
Демонтаж подшипников
1 шт.
4

37.
Ремонт опор с подшипниками скольжения
шт
4

38.
Монтаж подшипников
1 шт.
4

39.
Демонтаж втулок
1 шт.
14

40.
Монтаж втулок
1 шт.
14

41.
Замена встроенных подшипников качения
подшипник
14

Ремонт электрооборудования

42.
Демонтаж ролика направляющего
1 шт.
4

43.
Монтаж ролика направляющего
1 шт.
4

44.
Замена встроенных подшипников качения
подшипник
14

45.
Демонтаж гидротолкателя
1 шт.
4

46.
Монтаж гидротолкателя
1 шт.
4

47.
Демонтаж панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.122-54 У2
1 шт.
4

48.
Монтаж панели с кожухом к постам управления
1 шт.
4

49.
Демонтаж.Выключатель путевой или конечный рычажный контактный общего назначения массой до 10 кг, устанавливаемый на металлическом основании
1 шт.
4

50.
Монтаж. Выключатель путевой или конечный рычажный контактный общего назначения массой до 10 кг, устанавливаемый на металлическом основании
1 шт.
4

51.
Демонтаж.Контактор постоянного тока на конструкции на ток до 160 А
1 шт.
18

52.
Монтаж. Контактор постоянного тока на конструкции на ток до 160 А
1 шт.
18

53.
Демонтаж прожекторов
100 шт.
0,1

54.
Монтаж прожекторов
100 шт.
0,1

55.
Демонтаж пускателя магнитного
1 шт.
18

56.
Монтаж. Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А
1 шт.
18

57.
Демонтаж Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 кВ·А
1 шт.
1

58.
Монтаж Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 кВ·А
1 шт.
1

59.
Демонтаж кабеля
100 м
9,9

60.
Монтаж. Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
100 м
9,9

61.
Демонтаж провода
100 м
10

62.
Провод в лотках, сечением до 35 мм2
100 м
10

63.
Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4
1 шт.
124

64.
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2
100 м
2,4

65.
Демонтаж рукава металлического
100 м
1,2

66.
Монтаж.Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм
100 м
1,2

67.
Демонтаж. Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 50 кг
1 шт.
3

68.
Монтаж. Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 50 кг
1 шт.
3

69.
Демонтаж реле электротеплового блокировочного
1 шт.
4

70.
Монтаж реле электротеплового блокировочного
1 шт.
4

71.
Демонтаж выключателей автоматических
1 шт.
4

72.
Монтаж выключателей автоматических
1 шт.
4

73.
Демонтаж выключателей автоматических
1 шт.
4

74.
Монтаж выключателей автоматических
1 шт.
4

75.
Заземлитель однополюсный напряжением 330 кВ
1 компл. (3 полюса)
4

76.
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
100 м2 окрашиваемой поверхности
0,4


78.
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
100 м2 окрашиваемой поверхности
0,4

Кран козловой КК-6,3 ст. Туапсе инв. № М270-41826
Предельная (максимальная) стоимость выполняемых работ составляет
1 763 010,00 (один миллион семьсот шестьдесят три тысячи десять ) рублей с учетом НДС.

Ремонт грузовой тележки и кабины

1.
Разматывание стального каната диаметром до 20 мм
100 м каната
0,8

2.
Наматывание стального каната диаметром до 20 мм
100 м каната
0,8

3.
Демонтаж редуктора
1 шт.
4

4.
Ремонт редукторов: типа РМ-650
шт.
4

5.
Монтаж редуктора
1 шт.
4

6.
Демонтаж муфт зубчатых
1 шт.
4

7.
Монтаж муфт зубчатых
1 шт.
4

8.
Демонтаж колодок тормозных
1 шт.
4

9.
Монтаж колодок тормозных
1 шт.
4

10.
Демонтаж опор с подшипниками
1 шт.
4

11.
Ремонт опор с подшипниками скольжения
1 шт.
4

12.
Монтаж опор с подшипниками
1 шт.
4

Ремонт механизма привода

13.
Демонтаж редуктора
1 шт.
4

14.
Ремонт редукторов: типа РМ-650, ЦДШ-650, ЦТШ-800, РУП-420, ВНН-288, РГН-200х300
шт
4

15.
Монтаж редуктора
1 шт.
4

16.
Демонтаж тормозных колодок
1 шт.
4

17.
Монтаж тормозных колодок
1 шт.
4

18.
Демонтаж муфт зубчатых
1 шт.
4

19.
Монтаж муфт зубчатых
1 шт.
4

20.
Демонтаж подшипников
1 шт.
4

21.
Ремонт опор с подшипниками скольжения
шт
4

22.
Монтаж подшипников
1 шт.
4

23.
Демонтаж роликоопоры
1 шт.
4

24.
Монтаж роликоопоры
1 шт.
4

Ремонт механизма передвижения крана

25.
Демонтаж редуктора
1 шт.
4

26.
Ремонт редукторов: типа РМ-650, ЦДШ-650, ЦТШ-800, РУП-420, ВНН-288, РГН-200х300
шт
4

27.
Монтаж редуктора
1 шт.
4

28.
Демонтаж тормозных колодок
1 шт.
4

29.
Монтаж тормозных колодок
1 шт.
4

30.
Демонтаж подшипников
1 шт.
4

31.
Ремонт опор с подшипниками скольжения
шт
4

32.
Монтаж подшипников
1 шт.
4

33.
Демонтаж втулок
1 шт.
4

34.
Монтаж втулок
1 шт.
4

Ремонт электрооборудования

35.
Демонтаж ролика направляющего
1 шт.
4

36.
Монтаж ролика направляющего
1 шт.
4

37.
Демонтаж гидротолкателя
1 шт.
4

38.
Монтаж гидротолкателя
1 шт.
4

39.
Демонтаж панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.122-54 У2
1 шт.
4

40.
Монтаж панели с кожухом к постам управления
1 шт.
4

41.
Демонтаж.Выключатель путевой или конечный рычажный контактный общего назначения массой до 10 кг, устанавливаемый на металлическом основании
1 шт.
4

42.
Монтаж. Выключатель путевой или конечный рычажный контактный общего назначения массой до 10 кг, устанавливаемый на металлическом основании
1 шт.
4

43.
Демонтаж.Контактор постоянного тока на конструкции на ток до 160 А
1 шт.
6

44.
Монтаж. Контактор постоянного тока на конструкции на ток до 160 А
1 шт.
6

45.
Демонтаж прожекторов
100 шт.
0,05

46.
Монтаж прожекторов
100 шт.
0,05

47.
Демонтаж пускателя магнитного
1 шт.
4

48.
Монтаж. Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А
1 шт.
4

49.
Демонтаж Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 кВ·А
1 шт.
1

50.
Монтаж Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 кВ·А
1 шт.
1

51.
Демонтаж кабеля
100 м
9,63

52.
Монтаж. Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
100 м
9,63

53.
Демонтаж провода
100 м
10

54.
Провод в лотках, сечением до 35 мм2
100 м
10

55.
Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4
1 шт.
80

56.
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2
100 м
2,4

57.
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2
100 м
6

58.
Демонтаж. Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 50 кг
1 шт.
3

59.
Монтаж. Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 50 кг
1 шт.
3

60.
Демонтаж реле электротеплового блокировочного
1 шт.
4

61.
Монтаж реле электротеплового блокировочного
1 шт.
4

62.
Демонтаж выключатели автоматические без расцепителя А3797С I-630А Выключатели автоматические без расцепителя А3797С I-630А
1 шт.
4

63.
Монтаж выключатели автоматические без расцепителя А3797С I-630А
1 шт.
4

64.
Демонтаж выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3741Б I-630А
1 шт.
4

65.
Монтаж выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3741Б I-630А
1 шт.
4

66.
Заземлитель однополюсный напряжением 330 кВ
1 компл. (3 полюса)
4

67.
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
100 м2 окрашиваемой поверхности
0,4

68.
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
100 м2 окрашиваемой поверхности
0,4

Подкрановый путь № 1 ст. Ростов-Западный инв. № 4173/2017
Предельная (максимальная) стоимость выполняемых работ составляет
3 540 000,00 (три миллиона пятьсот сорок тысяч ) рублей с учетом НДС.

Ремонт пути

1.
Разборка пути звеньями, шпалы: железобетонные
1 км пути
0,175

2.
Разборка щебеночного балласта
100 м3 конструкций
6

3.
Демонтаж тупиковых упоров
1 путь
1

4.
Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов Р65 длина рельсов 25 м, число шпал на 1 км: 1840
1 км пути
0,175

5.
Выправка пути на железобетонных шпалах перед сдачей в постоянную эксплуатацию, балласт щебеночный
1 км пути
0,175

6.
Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах без применения рабочего пути балластировочными машинами, балласт: щебеночный
1000 м3 балласта
0,6

7.
Устройство заземления
1 заземление
3

8.
Установка тупиковых упоров
1 путь
1

Подкрановый путь ст. Тихорецк инв. № М270-20506
Предельная (максимальная) стоимость выполняемых работ составляет
2 124 000,00 (два миллиона сто двадцать четыре тысячи ) рублей с учетом НДС.

Ремонт пути

1.
Разборка пути звеньями, шпалы: железобетонные
1 км пути
0,11

2.
Разборка щебеночного балласта
100 м3 конструкций
5,9

3.
Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов Р65 длина рельсов 25 м, число шпал на 1 км: 1840
1 км пути
0,11

4.
Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах без применения рабочего пути балластировочными машинами, балласт: щебеночный
1000 м3 балласта
0,59

5.
Выправка пути на железобетонных шпалах перед сдачей в постоянную эксплуатацию, балласт щебеночный
1 км пути
0,11

Подкрановый путь тяжеловесной площадки № 4 ст. Краснодар-Сортировочный
инв. № М270-40084. Предельная (максимальная) стоимость выполняемых работ составляет
4 130 000,00 ( четыре миллиона сто тридцать тысяч ) рублей с учетом НДС.

Ремонт пути

1.
Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов Р50, число шпал на 1 км: 2000 и 1840
1 км пути
0,262

2.
Разборка щебеночного балласта
100 м3 конструкций
1,57

3.
Демонтаж тупиковых упоров
1 путь
1

4.
Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах без применения рабочего пути балластировочными машинами, балласт: щебеночный
1000 м3 балласта
0,157

5.
Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов Р50 длина рельсов 12,5 м, число шпал на 1 км: 2000
1 км пути
0,262

6.
Выправка пути на железобетонных шпалах перед сдачей в постоянную эксплуатацию, балласт щебеночный
1 км пути
0,262

7.
Устройство заземления
1 заземление
3

8.
Установка тупиковых упоров на подкрановых путях
1 путь
1

Троллейная линия №4 ст. Краснодар-Сортировочный инв.№ М270-40048
Предельная (максимальная) стоимость выполняемых работ составляет
2 360 000,00 (два миллиона триста шестьдесят тысяч ) рублей с учетом НДС.

Демонтажные работы

1.
Демонтаж рубильника на ток, А, до: 250
1 шт.
2

2.
Демонтаж предохранителей на ток, А, до:250
1 шт.
2

3.
Демонтаж контактора КТ-6023
1 шт.
2

4.
Демонтаж защиты от обрыва троллейной линии
1 т конструкций
0,2

5.
Демонтаж пускателя магнитного на ток до 250 А
1 шт.
2

6.
Демонтаж проводов
1 опора (3 провода)
8

7.
Демонтаж подвески неизолированного провода
100 м кабеля
8,04

8.
Демонтаж подвесных бетонных гирь
100 шт. сборных конструкций
0,2

9.
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
100 м3 грунта
0,2

10.
Демонтаж кабеля ВВГнг-LS 4х50 мм2
100 м кабеля
0,1

11.
Демонтаж изолятора натяжного
1 шт.
6

12.
Демонтаж изолятора подвесного
1 шт.
24

13.
Демонтаж кронштейнов из угловой стали
1 т
4,85

14.
Демонтаж заземления опор
10 м шин заземления
5

15.
Разборка фундамента под опорами
1 м3
16

16.
Демонтаж опор
1 опора
8

Монтажные работы

17.
Рубильник на ток, А, до: 250
1 шт.
2

18.
Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 250 А
1 шт.
2

19.
Контактор на напряжение 6-10 кВ на ток до 400 А, устанавливаемый на конструкции на полу электромагнитный
1 шт.
2

20.
Монтаж защиты от обрыва троллейной линии
1 т конструкций
0,2

21.
Пускатель магнитный взрывозащищенный маслонаполненный отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 250 А
1 шт.
0,2

22.
Подвеска неизолированных проводов
1 км неизолированного провода при 20 опорах
0,804

23.
Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг
100 м кабеля
0,1

24.
Монтаж подвесных железобетонных гирь
100 шт. сборных конструкций
0,2

25.
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
100 м3 грунта
0,2

26.
Изолятор натяжной
1 шт.
6

27.
Изолятор подвесной
1 шт.
24

28.
Кронштейн из угловой стали
1 т
4,85

29.
Устройство заземления
10 м шин заземления
5

30.
Установка железобетонных опор
1 м3 опор
13,6

31.
Бетонирование основания опор
100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
0,16

32.
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
100 м2 окрашиваемой поверхности
0,3

33.
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
100 м2 окрашиваемой поверхности
0,3

34.
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
100 м2 окрашиваемой поверхности
0,5

35.
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
100 м2 окрашиваемой поверхности
0,5

Троллейная линия №5 ст. Краснодар-Сортировочный инв.№ М270-40047
Предельная (максимальная) стоимость выполняемых работ составляет
1 652 000,00 (один миллион шестьсот пятьдесят две тысячи) рублей с учетом НДС.

Демонтажные работы

1.
Демонтаж рубильника на ток, А, до: 250
1 шт.
2

2.
Демонтаж предохранителей на ток, А, до:250
1 шт.
2

3.
Демонтаж контактора КТ-6023
1 шт.
2

4.
Демонтаж защиты от обрыва троллейной линии
1 т конструкций
0,2

5.
Демонтаж пускателя магнитного на ток до 250 А
1 шт.
2

6.
Демонтаж проводов
1 опора (3 провода)
6

7.
Демонтаж подвески неизолированного провода
100 м кабеля
3,03

8.
Демонтаж подвесных бетонных гирь
100 шт. сборных конструкций
0,2

9.
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
100 м3 грунта
0,15

10.
Демонтаж кабеля ВВГнг-LS 4х50 мм2
100 м кабеля
0,1

11.
Демонтаж изолятора натяжного
1 шт.
6

12.
Демонтаж изолятора подвесного
1 шт.
18

13.
Демонтаж кронштейнов из угловой стали
1 т
2,3

14.
Демонтаж заземления опор
10 м шин заземления
5

15.
Разборка фундамента под опорами
1 м3
15

16.
Демонтаж опор
1 опора
6

Монтажные работы

17.
Рубильник на ток, А, до: 250
1 шт.
2

18.
Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 250 А
1 шт.
2

19.
Контактор на напряжение 6-10 кВ на ток до 400 А, устанавливаемый на конструкции на полу электромагнитный
1 шт.
2

20.
Монтаж защиты от обрыва троллейной линии
1 т конструкций
0,2

21.
Пускатель магнитный взрывозащищенный маслонаполненный отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 250 А
1 шт.
2

22.
Подвеска неизолированных проводов
1 км неизолированного провода при 20 опорах
0,303

23.
Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг
1 км неизолированного провода при 20 опорах
0,1

24.
Монтаж подвесных железобетонных гирь
100 шт. сборных конструкций
0,2

25.
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
100 м3 грунта
0,15

26.
Изолятор натяжной
1 шт.
6

27.
Изолятор подвесной
1 шт.
18

28.
Кронштейн из угловой стали
1 т
2,3

29.
Устройство заземления
10 м шин заземления
5

30.
Установка железобетонных опор
1 м3 опор
10,2

31.
Бетонирование основания опор
100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
0,15

32.
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
100 м2 окрашиваемой поверхности
0,3

33.
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
100 м2 окрашиваемой поверхности
0,3

34.
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
100 м2 окрашиваемой поверхности
0,5

35.
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
100 м2 окрашиваемой поверхности
0,5

Троллейная линия № 1 ст.Ростов-Западный инв. № 4173/3045
Предельная (максимальная) стоимость выполняемых работ составляет
1 652 000,00 (один миллион шестьсот пятьдесят две тысячи) рублей с учетом НДС.

Демонтажные работы

1.
Демонтаж рубильника на ток, А, до: 250
1 шт.
2

2.
Демонтаж предохранителей на ток, А, до:250
1 шт.
2

3.
Демонтаж контактора КТ-6023
1 шт.
2

4.
Демонтаж защиты от обрыва троллейной линии
1 т конструкций
0,2

5.
Демонтаж пускателя магнитного на ток до 250 А
1 шт.
2

6.
Демонтаж проводов
1 опора (3 провода)
6

7.
Демонтаж подвески неизолированного провода
100 м кабеля
4,8

8.
Демонтаж подвесных бетонных гирь
100 шт. сборных конструкций
0,2

9.
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
100 м3 грунта
0,15

10.
Демонтаж кабеля ВВГнг-LS 4х50 мм2
100 м кабеля
0,1

11.
Демонтаж изолятора натяжного
1 шт.
6

12.
Демонтаж изолятора подвесного
1 шт.
18

13.
Демонтаж кронштейнов из угловой стали
1 т
2,3

14.
Демонтаж заземления опор
10 м шин заземления
5

15.
Разборка фундамента под опорами
1 м3
15

16.
Демонтаж опор
1 опора
6

Монтажные работы

17.
Рубильник на ток, А, до: 250
1 шт.
2

18.
Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 250 А
1 шт.
2

19.
Контактор на напряжение 6-10 кВ на ток до 400 А, устанавливаемый на конструкции на полу электромагнитный
1 шт.
2

20.
Монтаж защиты от обрыва троллейной линии
1 т конструкций
0,2

21.
Пускатель магнитный взрывозащищенный маслонаполненный отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 250 А
1 шт.
2

22.
Подвеска неизолированных проводов
1 км неизолированного провода при 20 опорах1 км неизолированного провода при 20 опорах
0,48

23.
Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг
1 км неизолированного провода при 20 опорах
0,1

24.
Монтаж подвесных железобетонных гирь
100 шт. сборных конструкций
0,2

25.
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
100 м3 грунта
0,15

26.
Изолятор натяжной
1 шт.
6

27.
Изолятор подвесной
1 шт.
18

28.
Кронштейн из угловой стали
1 т
2,3

29.
Устройство заземления
10 м шин заземления
5

30.
Установка железобетонных опор
1 м3 опор
10,2

31.
Бетонирование основания опор
100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
0,14

32.
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
100 м2 окрашиваемой поверхности
0,3

33.
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
100 м2 окрашиваемой поверхности
0,3

34.
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
100 м2 окрашиваемой поверхности
0,5

35.
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
100 м2 окрашиваемой поверхности
0,5

Троллейная линия № 2 ст.Ростов-Западный инв. № 4173/3026
Предельная (максимальная) стоимость выполняемых работ составляет
1 652 000,00 (один миллион шестьсот пятьдесят две тысячи) рублей с учетом НДС.

Демонтажные работы

1.
Демонтаж рубильника на ток, А, до: 250
1 шт.
2

2.
Демонтаж предохранителей на ток, А, до:250
1 шт.
2

3.
Демонтаж контактора КТ-6023
1 шт.
2

4.
Демонтаж защиты от обрыва троллейной линии
1 т конструкций
0,2

5.
Демонтаж пускателя магнитного на ток до 250 А
1 шт.
2

6.
Демонтаж проводов
1 опора (3 провода)
6

7.
Демонтаж подвески неизолированного провода
100 м кабеля
4,8

8.
Демонтаж подвесных бетонных гирь
100 шт. сборных конструкций
0,2

9.
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
100 м3 грунта
0,15

10.
Демонтаж кабеля ВВГнг-LS 4х50 мм2
100 м кабеля
0,1

11.
Демонтаж изолятора натяжного
1 шт.
6

12.
Демонтаж изолятора подвесного
1 шт.
18

13.
Демонтаж кронштейнов из угловой стали
1 т
2,3

14.
Демонтаж заземления опор
10 м шин заземления
5

15.
Разборка фундамента под опорами
1 м3
14

16.
Демонтаж опор
1 опора
6

Монтажные работы

17.
Рубильник на ток, А, до: 250
1 шт.
2

18.
Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 250 А
1 шт.
2

19.
Контактор на напряжение 6-10 кВ на ток до 400 А, устанавливаемый на конструкции на полу электромагнитный
1 шт.
2

20.
Монтаж защиты от обрыва троллейной линии
1 т конструкций
0,2

21.
Пускатель магнитный взрывозащищенный маслонаполненный отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 250 А
1 шт.
2

22.
Подвеска неизолированных проводов
1 км неизолированного провода при 20 опорах1 км неизолированного провода при 20 опорах
0,48

23.
Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг
1 км неизолированного провода при 20 опорах
0,1

24.
Монтаж подвесных железобетонных гирь
100 шт. сборных конструкций
0,2

25.
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
100 м3 грунта
0,15

26.
Изолятор натяжной
1 шт.
6

27.
Изолятор подвесной
1 шт.
18

28.
Кронштейн из угловой стали
1 т
2,3

29.
Устройство заземления
10 м шин заземления
5

30.
Установка железобетонных опор
1 м3 опор
10,2

31.
Бетонирование основания опор
100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
0,14

32.
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
100 м2 окрашиваемой поверхности
0,3

33.
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
100 м2 окрашиваемой поверхности
0,3

34.
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
100 м2 окрашиваемой поверхности
0,5

35.
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
100 м2 окрашиваемой поверхности
0,5


Подрядчик несет ответственность за содержание собственных грузоподъемных механизмов в исправном состоянии.
Работы выполняются с 08:00 до 20:00 местного времени без обеденного перерыва, включая работу в выходные и праздничные дни по указанию Заказчика.
Оплата Работ производится Северо-Кавказской дирекцией по управлению терминально-складским комплексом – структурным подразделением Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом ОАО «РЖД» после подписания сторонами актов сдачи-приемки выполненных Работ на основании счетов-фактур Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Северо-Кавказской дирекцией по управлению терминально-складским комплексом – структурным подразделением Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом ОАО «РЖД» полного комплекта документов (счета-фактуры, акты и др.).
Акты сдачи-приемки выполненных Работ, претензии и иные документы по исполнению договора подписываются руководителем Северо-Кавказской дирекции по управлению терминально-складским комплексом – структурного подразделения Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом ОАО «РЖД» или иным уполномоченным доверенностью лицом.
Требования к функциональным и качественным характеристикам Работ:



Лот №1 Капитальный ремонт зданий и сооружений.

Наименование показателя
Требуемое значение


Технология производства работ
Обеспечиваются подрядчиком в соответствии с требованиями СНиП, технологических карт


Методы производства работ
подряд


Организационно-технологическая схема производства работ
Согласно СНиП


Интенсивность выполнения работ (продолжительность рабочего дня, количество смен, рабочие и выходные дни)
с 08:00 до 20:00 местного времени без обеденного перерыва, ежедневно, без выходных


Порядок оплаты
В течение 30 календарных дней после подписания актов выполненных работ


Безопасность выполняемых работ
Осуществляет подрядчик в соответствии с Федеральным законом № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»


Применяемая система контроля качества за выполненными работами
Надзор службы технического контроля балансодержателя и капитального ремонта Заказчика, контроль исполнителя по ГОСТ ИСО 9001-2008


Мероприятия по охране труда
Обеспечение Подрядчиком рабочих спецодеждой, средствами индивидуальной защиты


Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций
Соблюдение правил и норм техники безопасности ГОСТ Р ИСО 14001-2007


Набор работ, на которые могут быть привлечены субподрядные организации
С письменного разрешения Заказчика


Объем и срок предоставления гарантии на выполненные работы
На весь объем сроком на 24 мес. после сдачи объекта


Материальная ответственность подрядчика
да


Наличие финансовых средств, необходимых для выполнения условий договора
Обеспечиваются Подрядчиком


Расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание выполненных работ
Обеспечиваются Заказчиком


Обеспеченность основными, временными зданиями и сооружениями
Не требуется


Обеспеченность машинами, оборудованием и транспортными средствами
За счет подрядчика



Обеспеченность материалами для производства работ
Материалы Подрядчика согласно смете


Экологические мероприятия
Не требуется


Обеспеченность административным персоналом для производства работ
Главный инженер – не менее 1 чел.,
мастер - не менее 6 чел.



Обеспеченность рабочими требуемых специальностей для производства работ
Не менее 71 работников, из них:
не менее 6 электрогазосварщиков,
не менее 4 электриков,
не менее 8 штукатуров,
не менее 9 асфальтобетонщик,
не менее 4 бетонщиков,
не менее 8 маляров,
не менее 6 плотников,
не менее 8 кровельщиков,
не менее 4 слесарей сантехников,
не менее 14 разнорабочих.


Наличие действующих лицензий и иных необходимых разрешительных документов на осуществление связанных с выполнением договора лицензируемых видов деятельности
Свидетельство СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Перечень видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту*:
2.1., 2.4., 3.1., 3.2., 3.5., 3.7., 6.1., 6.2., 6.3., 7.1., 7.2., 7.3., 9.1., 9.2., 10.1., 11.1., 11.2., 12.3., 12.5., 12.8., 12.9.,12.10., 12.11., 12.12., 13.1., 13.2., 13.3., 14.1., 14..2., 15.1., 15.2., 15.4., 15.5, 15.6., 16.1., 16.2., 16.3., 16.4., 17.1., 17.3., 17.4., 18.1., 18.3., 18.4., 18.5., 20.1., 20.2., 20.5., 20.8., 23.4., 23.5., 23.6., 23.16., 23.31., 24.14., 24.26., 24.29., 25.1., 25.2., 25.4., 25.6., 25.7..
* Утвержден Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства".




Лот №2 Капитальный ремонт подъездных путей и верхнего строения пути.


Наименование показателя
Требуемое значение


Технология производства работ
Обеспечиваются подрядчиком в соответствии с требованиями СНиП, технологических карт


Методы производства работ
подряд


Организационно-технологическая схема производства работ
Согласно СНиП


Интенсивность выполнения работ (продолжительность рабочего дня, количество смен, рабочие и выходные дни)
с 08:00 до 20:00 местного времени без обеденного перерыва, ежедневно, без выходных


Порядок оплаты
В течение 30 календарных дней после подписания актов выполненных работ


Безопасность выполняемых работ
Осуществляет подрядчик в соответствии с Федеральным законом № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»


Применяемая система контроля качества за выполненными работами
Надзор службы технического контроля балансодержателя и капитального ремонта Заказчика, контроль исполнителя по ГОСТ ИСО 9001-2008


Мероприятия по охране труда
Обеспечение Подрядчиком рабочих спецодеждой, средствами индивидуальной защиты


Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций
Соблюдение правил и норм техники безопасности ГОСТ Р ИСО 14001-2007


Набор работ, на которые могут быть привлечены субподрядные организации
С письменного разрешения Заказчика


Объем и срок предоставления гарантии на выполненные работы
На весь объем сроком на 24 мес. после сдачи объекта


Материальная ответственность подрядчика
да


Наличие финансовых средств, необходимых для выполнения условий договора
Обеспечиваются Подрядчиком


Расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание выполненных работ
Обеспечиваются Заказчиком


Обеспеченность основными, временными зданиями и сооружениями
Не требуется


Обеспеченность машинами, оборудованием и транспортными средствами
За счет подрядчика



Обеспеченность материалами для производства работ
Материалы Подрядчика согласно смете


Экологические мероприятия
Не требуется


Обеспеченность административным персоналом для производства работ
Главный инженер – не менее 1 чел.,
мастер- не менее 4 чел.



Обеспеченность рабочими требуемых специальностей для производства работ
Не менее 36 работников, из них:
не менее 18 рабочих путевого хозяйства,
не менее 18 подсобных рабочих.


Наличие действующих лицензий и иных необходимых разрешительных документов на осуществление связанных с выполнением договора лицензируемых видов деятельности
Свидетельство СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Перечень видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту*:
6.1., 6.2., 6.3., 20.1., 20.2., 20.5., 20.8., 23.1., 23.16., 26.1., 26.3., 26.4., 26.5., 26.7., 26.8.
* Утвержден Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства".



Лот №3 Капитальный ремонт козловых кранов, подкрановых путей и троллейной линии.


Наименование показателя
Требуемое значение


Технология производства работ
Обеспечиваются подрядчиком в соответствии с требованиями СНиП, технологических карт


Методы производства работ
подряд


Организационно-технологическая схема производства работ
Согласно СНиП


Интенсивность выполнения работ (продолжительность рабочего дня, количество смен, рабочие и выходные дни)
с 08:00 до 20:00 местного времени без обеденного перерыва, ежедневно, без выходных


Порядок оплаты
В течение 30 календарных дней после подписания актов выполненных работ


Безопасность выполняемых работ
Осуществляет подрядчик в соответствии с Федеральным законом № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»


Применяемая система контроля качества за выполненными работами
Надзор службы технического контроля балансодержателя и капитального ремонта Заказчика, контроль исполнителя по ГОСТ ИСО 9001-2008


Мероприятия по охране труда
Обеспечение Подрядчиком рабочих спецодеждой, средствами индивидуальной защиты


Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций
Соблюдение правил и норм техники безопасности ГОСТ Р ИСО 14001-2007


Набор работ, на которые могут быть привлечены субподрядные организации
С письменного разрешения Заказчика


Объем и срок предоставления гарантии на выполненные работы
На весь объем сроком на 24 мес. после сдачи объекта


Материальная ответственность подрядчика
да


Наличие финансовых средств, необходимых для выполнения условий договора
Обеспечиваются Подрядчиком


Расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание выполненных работ
Обеспечиваются Заказчиком


Обеспеченность основными, временными зданиями и сооружениями
Не требуется


Обеспеченность машинами, оборудованием и транспортными средствами
За счет подрядчика



Обеспеченность материалами для производства работ
Материалы Подрядчика согласно смете


Экологические мероприятия
Не требуется


Обеспеченность административным персоналом для производства работ
Главный инженер – не менее 1 чел.,
мастер- не менее 4 чел.



Обеспеченность рабочими требуемых специальностей для производства работ
Не менее 39 работников, из них:
не менее 2 водителей категории С
не менее 6 электрогазосварщиков,
не менее 9 электриков,
не менее 4 слесарь ремонтников,
не менее 9 рабочих путевого хозяйства,
не менее 9 подсобных рабочих.


Наличие действующих лицензий и иных необходимых разрешительных документов на осуществление связанных с выполнением договора лицензируемых видов деятельности
Свидетельство СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Перечень видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту*:
2.3, 6.1., 6.2., 6.3., 10.1., 20.1., 20.2., 20.5., 20.8., 23.1., 23.16., 24.1., 24.7., 26.1., 26.3., 26.4., 26.7., 26.8..
* Утвержден Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства".


СОГЛАСОВАНО:


ЦБЗ ______________ “___”__________20__


ЦКЗ ______________ “___”__________20__


ЦМ ______________ “___”__________20__
Приложение № 1
к конкурсной документации

На бланке претендента
ЗАЯВКА ______________ (наименование претендента) НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ №____ по лоту №
Заявка оформляется отдельно по каждому лоту


В Конкурсную комиссию Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом



«Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени ________________ (наименование претендента или, в случае участия нескольких лиц на стороне одного участника, наименования таких лиц), а также полностью изучив всю конкурсную документацию, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в открытом конкурсе № по лоту № (далее – открытый конкурс) на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту объектов Северо-Кавказской дирекции по управлению терминально-складским комплексом – структурного подразделения Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом ОАО «РЖД» в 2013 году.
Уполномоченным представителям Заказчика и Организатора настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной заявке, и обращаться к нашим клиентам, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.
Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции претендента.
Настоящим подтверждается, что _________(наименование претендента) ознакомилось(ся) с условиями конкурсной документации, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.
В частности, _______ (наименование претендента), подавая настоящую заявку, согласно(ен) с тем, что:
результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных ______________ (наименование претендента), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении Заказчика;
за любую ошибку или упущение в представленной __________________ (наименование претендента) заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на __________________ (наименование претендента);
открытый конкурс может быть прекращен в любой момент до рассмотрения заявок и принятия решения о допуске к участию открытом конкурсе без объяснения причин.
Победителем может быть признан участник, предложивший не самую низкую цену.
В случае признания _________ (наименование претендента) победителем мы обязуемся:
Придерживаться положений нашей заявки в течение указать срок, но не менее 120 календарных дней с даты, установленной как день вскрытия заявок. Заявка будет оставаться для нас обязательной до истечения указанного периода.
До заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. ____ (наименование претендента) предупрежден(о), что при непредставлении указанных сведений и документов, заказчик вправе отказаться от заключения договора. Подписать договор(ы) на условиях настоящей конкурсной заявки и на условиях, объявленных в конкурсной документации.
Подписать договор(ы) на условиях настоящей конкурсной заявки и на условиях, объявленных в конкурсной документации.
Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора.
Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями конкурсной документации.
Настоящим подтверждаем, что:
- результаты работ, предлагаемые _______ (наименование претендента), свободны от любых прав со стороны третьих лиц, ________ (наименование претендента) согласно передать все права на результаты работ в случае признания победителем Заказчику;
- ________(наименование претендента) не находится в процессе ликвидации;
- ________(наименование претендента) не признан несостоятельным (банкротом);
- на имущество ________ (наименование претендента) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;
- у _______ (наименование претендента) отсутствуют задолженности по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей заявке, являются полными, точными и верными.
В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.
Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени
__________________________________________________________________
(полное наименование претендента)
___________________________________________
Печать (должность, подпись, ФИО)
"____" _________ 20__ г.


Приложение № 2
к конкурсной документации




СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ (для юридических лиц)
(в случае, если на стороне одного претендента участвует несколько лиц, сведения предоставляются на каждое лицо)
1. Наименование претендента (если менялось в течение последних 5 лет, указать, когда и привести прежнее название)
Юридический адрес ________________________________________
Почтовый адрес ___________________________________________
Телефон (______) __________________________________________
Факс (______) _____________________________________________
Адрес электронной почты [email protected]_______________
Зарегистрированный адрес офиса _____________________________
2. Руководитель
3. Банковские реквизиты
4. Название и адрес филиалов и дочерних предприятий
Контактные лица
Уполномоченные представители Заказчика, Организатора могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации о претенденте:
Справки по общим вопросам и вопросам управления
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Справки по кадровым вопросам
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Справки по техническим вопросам
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Справки по финансовым вопросам
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Имеющий полномочия действовать от имени претендента ________________________________________________________
(Полное наименование претендента)

_________________________________________________________________
(Должность, подпись, ФИО) (печать)


СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ (для физических лиц)

Фамилия, имя, отчество _____________________________________
Паспортные данные ________________________________________
_______________________________________________________________
Место жительства__________________________________________
Телефон (______) __________________________________________
Факс (______) _____________________________________________
Адрес электронной почты [email protected]_______________
Банковские реквизиты_______________________________________

Имеющий полномочия действовать от имени претендента ________________________________________________________
(Полное наименование претендента)

_________________________________________________________________
(Должность, подпись, ФИО) (печать)



Приложение № 3
к конкурсной документации


Финансово-коммерческое предложение
Оформляется претендентом отдельно по каждому лоту
«____» ___________ 20__ г.


Открытый конкурс №______ лот №

__________________________________________________________________
(Полное наименование претендента)

№ п/п
Наименование и объем работ

Цена комплекса работ в руб., с учетом всех работ, затрат и НДС согласно приложения №1 к финансово-коммерческому предложению
Срок выполнения работ
Гарантийный срок


1
2
3
4
5







Итого по комплексу работ:
-
-
-


1. Цена работ, указанная в финансово-коммерческом предложении учитывает стоимость всех налогов, материалов и изделий и расходов, связанных с их доставкой на объект, а также иные расходы, связанные с выполнением работ.
2. Срок действия настоящего финансово-коммерческого предложения составляет 120 (сто двадцать) дней после окончания срока подачи Конкурсных заявок.
3. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями Конкурсной документации и согласно нашим предложениям.
4. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком на выполнение работ, в соответствии с условиями участия в настоящем Конкурсе и на условиях настоящего финансово-коммерческого предложения.
5. Мы согласны с тем, что в случае нашего отказа от заключения договора после признания нашей организации победителем Конкурса, а так же при нашем отказе приступить к переговорам о подписании нами договора в сроки, указанные в извещении, победителем будет признан другой Участник.
6. Мы согласны с тем, что в случае признания нашей организации победителем Конкурса, если мы откажемся от заключения договора  в сроки, указанные в извещении, победителем будет признан другой Участник.
7. Мы объявляем, что до подписания договора на выполнение комплекса работ по вышеуказанным объектам, настоящее предложение и Ваше извещение о нашей победе будут считаться имеющими силу договора между нами.
 Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего финансово-коммерческого предложения:
1) приложение № 1 – Расчет стоимости работ на ___ листах.
2) приложение № 2 – Календарный график производства работ на ___ листах (заполняется приложение № 2 к проекту договора).

Имеющий полномочия подписать финансово-коммерческое предложение претендента от имени ___________________________________________________
(Полное наименование претендента)

_________________________________________________________________
(Должность, подпись, ФИО) (печать)


Приложение № 4
к конкурсной документации

Сведения об опыте выполнения работ


Реквизиты договора
Контрагент
(с указанием филиала, представительства, подразделения которое выступает от имени юридического лица)
Срок действия договора (момент вступления в силу, срок действия, дата окончательного исполнения)
Сумма договора (в руб., с указанием стоимости в год либо иной отчетный период)
Предмет договора (указываются только договоры по предмету аналогичному предмету открытого конкурса)
Наличие жалоб, претензий, исковых заявлений со стороны контрагента в связи с ненадлежащим исполнением претендентом обязательств по договору
Сведения об обоснованности и удовлетворении претендентом требований контрагента по итогам рассмотрения жалоб претензий, исковых заявлений










Имеющий полномочия подписать сведения об опыте выполнения работ претендента от имени ________________________________________________________
(Полное наименование претендента)

_________________________________________________________________
(Должность, подпись, ФИО) (печать



Приложение № 5
к конкурсной документации


СВЕДЕНИЯ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ И ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПЕРСОНАЛЕ ПРЕТЕНДЕНТА
(указывается персонал, который необходим для выполнения работ, являющихся предметом настоящего Конкурса)

Административный персонал

№ п/п
Занимаемая должность
Ф.И.О.
Образование и специальность
Стаж работы по профилю занимаемой должности

1





2












Производственный персонал (рабочие)

№ п/п
Специальность
по каждому рабочему
Разряд, квалификация
Стаж работы по специальности

1




2










Имеющий полномочия подписать сведения об административно-производственном персонале претендента от имени ________________________________________________________
(Полное наименование претендента)

_________________________________________________________________
(Должность, подпись, ФИО) (печать
«____» _________ 2012 г.
Приложение № 6
к конкурсной документации

СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРИВЛЕЧЕНИЮ СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
(один лист по каждому субподрядчику)

Наименование субподрядчика:
___________________________________________________________


Головная фирма
Филиалы и дочерние предприятия

Адрес



Телефон



Факс



Ответственное лицо



Форма (ООО, ЗАО и т.д.)



Уставной капитал



Сфера деятельности



Руководитель:
Дата:
Печать/подпись (субподрядчика)



Виды услуг, передаваемые субподрядчику:






Приложения:
- копии документов, подтверждающих согласие субподрядных организаций (договор о намерениях, предварительное соглашение и др.) выполнить передаваемые объемы услуг по предмету Конкурса.


________________________________________________
печать (должность, подпись, ФИО)
«____» _____________ 20____ г.

Приложение № 7
к конкурсной документации

Требуемые свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов по предмету конкурса
Лот №1 Капитальный ремонт зданий и сооружений.

Требуемые свидетельства о допуске

№ вида работ
Коды работ и наименования по Общероссийскому классификатору
(на основании Приказа Минрегионразвития РФ № 624)

2
Подготовительные работы

2.1
Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей*

2.4
Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов*

3
Земляные работы

3.1
Механизированная разработка грунта*

3.2.
Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве

3.5
Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками*

3.7
Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода

6
Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.1
Опалубочные работы

6.2
Арматурные работы

6.3
Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

7
Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций

7.1
Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений

7.2
Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок

7.3
Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин

9
Работы по устройству каменных конструкций

9.1
Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой*

9.2
Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой*

10
Монтаж металлических конструкций

10.1
Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

11
Монтаж деревянных конструкций

11.1
Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций *

11.2
Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки*

12
Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.3
Защитное покрытие лакокрасочными материалами*

12.5
Устройство оклеечной изоляции

12.8
Антисептирование деревянных конструкций

12.9
Гидроизоляция строительных конструкций

12.10
Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

12.11
Работы по теплоизоляции трубопроводов*

12.12
Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

13
Устройство кровель

13.1
Устройство кровель из штучных и листовых материалов*

13.2
Устройство кровель из рулонных материалов*

13.3
Устройство наливных кровель*

14
Фасадные работы

14.1
Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями*

14.2
Устройство вентилируемых фасадов*

15
Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

15.1
Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации*

15.2
Устройство и демонтаж системы отопления*

15.4
Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха*

15.5
Устройство системы электроснабжения*

15.6
Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений*

16
Устройство наружных сетей водопровода

16.1
Укладка трубопроводов водопроводных

16.2
Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей

16.3
Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов

16.4
Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода

17
Устройство наружных сетей канализации

17.1
Укладка трубопроводов канализационных безнапорных

17.3
Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей

17.4
Устройство канализационных и водосточных колодцев

18
Устройство наружных сетей теплоснабжения

18.1.
Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия

18.3
Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения

18.4.
Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения

18.5.
Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения

20
Устройство наружных электрических сетей

20.1
Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно*

20.2.
Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно

20.5.
Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно

20.8.
Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно

23
Монтажные работы

23.4
Монтаж оборудования котельных

23.5
Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов*

23.6
Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации*

23.16
Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта

23.31
Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства*

24
Пусконаладочные работы

24.14.
Наладка системы вентиляции и кондиционирования воздуха *

24.26.
Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций

24.29.
Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения

25
Устройство автомобильных дорог и аэродромов

25.1
Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек

25.2
Устройство оснований автомобильных дорог

25.4
Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами

25.6
Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств

25.7
Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог


Лот № 2. Капитальный ремонт подъездных путей и верхнего строения пути.

Требуемые свидетельства о допуске

№ вида работ
Коды работ и наименования по Общероссийскому классификатору
(на основании Приказа Минрегионразвития РФ № 624)

6
Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.1
Опалубочные работы

6.2
Арматурные работы

6.3
Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

20
Устройство наружных электрических сетей

20.1
Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно*

20.2.
Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно

20.5.
Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно

20.8.
Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно

23
Монтажные работы

23.1.
Монтаж подъемно-транспортного оборудования

23.16.
Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта

26
Устройство железнодорожных и трамвайных путей

26.1.
Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей

26.3.
Устройство верхнего строения железнодорожного пути

26.4.
Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна железнодорожного пути

26.5.
Монтаж сигнализации, централизации и блокировки железных дорог

26.7.
Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги

26.8
Устройство железнодорожных переездов


Лот № 3. Капитальный ремонт козловых кранов, подкрановых путей и троллейной линии.
Требуемые свидетельства о допуске

№ вида работ
Коды работ и наименования по Общероссийскому классификатору
(на основании Приказа Минрегионразвития РФ № 624)

2
Подготовительные работы

2.3
Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов

6
Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.1
Опалубочные работы

6.2
Арматурные работы

6.3
Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

10
Монтаж металлических конструкций

10.1
Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

20
Устройство наружных электрических сетей

20.1
Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно*

20.2.
Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно

20.5.
Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно

20.8.
Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно

23
Монтажные работы

23.1
Монтаж подъемно-транспортного оборудования

23.16
Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта

24
Пусконаладочные работы

24.1.
Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования

24.7.
Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении *

26
Устройство железнодорожных и трамвайных путей

26.1
Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей

26.3
Устройство верхнего строения железнодорожного пути

26.4
Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна железнодорожного пути

26.7
Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги

26.8
Устройство железнодорожных переездов


Приложение № 8
к конкурсной документации
Проект договора

г. Москва «____»_____________2012 г.

ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») в лице Начальника Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом ОАО «РЖД» Хронопуло С.М., действующего на основании ________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и __________, в лице _______________, действующего на основании ________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе по тексту именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет Договора
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить комплекс работ по капитальному ремонту (указывается согласно соответствующему лоту) Северо-Кавказской дирекции по управлению терминально-складским комплексом – структурного подразделения Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом филиала ОАО «РЖД», (далее – Объекты) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и сводным сметным расчетом, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Подрядчик обязуется выполнять работы в сроки, установленные календарным планом (Приложение № 2 к настоящему договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
За выполненные работы Заказчик обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену.
При производстве работ по настоящему Договору Стороны обязуются строго соблюдать соответствующие требования «Положения о взаимодействии между ОАО «РЖД» и подрядными организациями в сфере охраны труда», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 17.08.2009 №1722р.

Цена Договора
2.1. Стоимость работ по настоящему договору определена на основании открытого конкурса.
2.2. Общая стоимость работ, поручаемых Заказчиком, в текущих ценах составляет – ______________ сумма цифрами (сумма прописью) тыс. руб., в т.ч. НДС (18%)- ______________ сумма цифрами (сумма прописью) тыс. руб., уточняется в соответствии с п. 2.3. настоящего договора. (указывается согласно соответствующему лоту)
2.3. Стоимость работ определяется в базовых ценах 2001 г., пересчитанных в текущие цены по индексам, утвержденным ОАО «РЖД», по сводному сметному расчету, утвержденному Заказчиком и являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора, составленного на основании дефектных актов и прочих затрат, учтенных в сметах на момент их экспертизы.
В составе Договорной цены в текущих ценах учитываются лимитированные и прочие затраты, согласованные Заказчиком.
2.4. Заказчик с согласия Подрядчика вправе изменить объем выполняемых работ по Договору в пределах не более 30 процентов цены договора, указанной в п. 2.2 Договора.
2.5. Текущая стоимость выполненных работ определяется по ежемесячным (этапным) актам о приеме выполненных работ (формы №№ КС-2, КС-3). При предъявлении акта выполненных работ Подрядчик обязан предоставлять расшифровку прочих и непроизводительных расходов.
2.6. Объем и содержание работ, а также сроки выполнения работ могут быть пересмотрены Сторонами в случае существенных изменений обстоятельств, влияющих на выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
В случае существенных изменений факторов, влияющих на формирование цены настоящего Договора, а также сроки и порядок осуществления расчетов по настоящему Договору, Заказчик вправе требовать не чаще, чем один раз в квартал пересмотра условий расчетов за выполняемые по настоящему Договору Работы в части уменьшения цены, исчисления сроков и размеров платежей по настоящему Договору. Указанные изменения оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

Сроки выполнения работ
3.1. Подрядчик производит выполнение работ в соответствии с техническим заданием и финансово-коммерческим предложением участника согласно его заявке на участие в открытом конкурсе на право заключения данного Договора.
3.2. Работы по настоящему Договору выполняются в следующие сроки:
3.2.1. Начало выполнения работ – согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Договору);
3.2.2. Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору в полном объеме – согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Договору).
3.3. В случае необходимости внесения изменений в сроки выполнения обязательств по настоящему Договору, такие изменения могут быть внесены в письменной форме по соглашению Сторон.
3.4. Обязательства Сторон по настоящему Договору сроки исполнения которых определены в календарном плане, настоящем Договоре, подлежат исполнению в указанные сроки.

Порядок и условия платежей по Договору
4.1. Оплата работ осуществляется Северо-Кавказской дирекцией по управлению терминально-складским комплексом – структурным подразделением Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом филиала ОАО «РЖД».
4.2. Расчеты между Северо-Кавказской дирекцией по управлению терминально-складским комплексом и Подрядчиком за выполненные работы осуществляются ежемесячно платежными поручениями после подписания сторонами акта и справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-2, КС-3) в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Северо-Кавказской дирекцией по управлению терминально-складским комплексом от Подрядчика полного пакета документов, подтверждающих выполнение и приемку работ, по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет Подрядчика, указанный в п. 14 настоящего Договора.
4.3. Сдача выполненных Подрядчиком работ осуществляется ежемесячно в пределах договорной цены. Ежемесячно до 25 (двадцать пятого) числа отчетного месяца Подрядчик представляет Северо-Кавказской дирекции по управлению терминально-складским комплексом акты о приемке выполненных работ, оформленные по унифицированной форме № КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение (акты на скрытые работы, расчеты и другие документы), оформленные в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 15 декабря 2008г. № 2688р «Об утверждении альбома форм первичной учетной документации», с учетом распоряжения ОАО «РЖД» от 26 июля 2010г. № 1596р «О внесении изменений в альбом форм первичной учетной документации, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 15 декабря 2008 г. № 2688р».
4.4. Северо-Кавказская дирекция по управлению терминально-складским комплексом – структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом филиала ОАО «РЖД» в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет Подрядчику обоснованный отказ от их подписания.
4.5. Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Северо-Кавказской дирекцией по управлению терминально-складским комплексом работ производится в размере 95 % от стоимости выполненных работ. Гарантированное удержание предусматривается в размере 5% от стоимости выполненных и принятых работ по договору, с их оплатой по факту ввода Объекта в эксплуатацию в установленном порядке.
4.6. Окончательный расчет производится Северо-Кавказской дирекцией по управлению терминально-складским комплексом в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания акта ввода Объекта в эксплуатацию, включая устранение дефектов, выявленных при приемке Объекта, и возмещения нанесенного ущерба Заказчику или третьему лицу, с зачетом ранее перечисленных средств.
4.7. В случае обнаружения при приемке выполненных работ отступлений от условий настоящего Договора, проектно-сметной документации, ГОСТов, технических условий, сроков, установленных календарным планом, в акте о приемке выполненных работ указывается объем принятых работ и их стоимость. Одновременно Северо-Кавказская дирекция по управлению терминально-складским комплексом устанавливает соразмерный срок Подрядчику для безвозмездного устранения допущенных по его вине дефектов и недоделок.
При установлении существенных отступлений от названных выше требований и иных существенных недостатков Северо-Кавказская дирекция по управлению терминально-складским комплексом выдает предписание Подрядчику об устранении в установленный им срок допущенных отступлений и недостатков и вправе запретить производство последующих работ до их устранения.
4.8. Все мероприятия по снижению стоимости выполненных работ, вызванные заменой или применением более эффективных проектных решений, конструкций, материалов, а также изменением технологии производства работ, не влияющих на снижение эксплуатационных и технических характеристик Объекта, сэкономленные денежные средства распределяются дополнительным соглашением Сторон по настоящему Договору.
4.9. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта и не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
4.10. Начальник Северо-Кавказской дирекции по управлению терминально-складским комплексом вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему Договору.
4.11. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в порядке, предусмотренном распоряжением ОАО «РЖД» от 1 августа 2006г. № 1594 «Об утверждении типовых условий расчетов по договорам, заключаемым от имени ОАО «РЖД» с контрагентами, плательщиком по которым является ОАО «РЖД», а также иными действующими на дату выполнения работ внутренними нормативными документами ОАО «РЖД».


Порядок сдачи-приемки выполненных работ
После завершения выполнения работ (этапа работ), предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик представляет Северо-Кавказской дирекции по управлению терминально-складским комплексом комплект отчетной документации, в том числе: Акт сдачи-приемки работ (формы №№ КС-2, КС-3), справку о выполненных работах, подписанные
Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах, акты на скрытые работы, счета-фактуры (платежные поручения) на материалы, принятые в актах формы КС-2 по фактической цене, сертификаты на применяемые материалы и другие документы.
5.2. Не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 5.1 Договора, Северо-Кавказская дирекция по управлению терминально-складским комплексом рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре и Сметной документации, и направляет Подрядчику подписанный Северо-Кавказской дирекцией по управлению терминально-складским комплексом один экземпляр акта сдачи-приемки работ либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, либо мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Северо-Кавказской дирекции по управлению терминально-складским комплексом от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Северо-Кавказской дирекцией по управлению терминально-складским комплексом, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
5.3. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Договором, Северо-Кавказская дирекция по управлению терминально-складским комплексом вправе привлекать независимых экспертов.
5.4. В случае получения от Северо-Кавказской дирекции по управлению терминально-складским комплексом запроса о предоставлении разъяснений относительно результатов работ или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить Северо-Кавказской дирекции по управлению терминально-складским комплексом запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок. Устранить полученные от Северо-Кавказской дирекции по управлению терминально-складским комплексом замечания/недостатки, произвести доработки и передать Северо-Кавказской дирекции по управлению терминально-складским комплексом приведенный в соответствии с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком акт сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Северо-Кавказской дирекцией по управлению терминально-складским комплексом этапа выполненных работ.
5.5. В случае если по результатам рассмотрения документов (п. 5.4) Северо-Кавказской дирекцией по управлению терминально-складским комплексом будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Северо-Кавказской дирекции по управлению терминально-складским комплексом запросов относительно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Северо-Кавказской дирекция по управлению терминально-складским комплексом принимает выполненный этап работ и подписывает 2 (два) экземпляра акта сдачи-приемки работ, один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном п. 5.2 Договора.
5.6. Подписанный Северо-Кавказской дирекцией по управлению терминально-складским комплексом и Подрядчиком акт сдачи-приемки работ является основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

Права и обязанности Сторон
6.1. Заказчик вправе:
6.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
6.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнения обязательств в соответствии со сметной документацией и настоящим Договором.
6.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.
6.1.4. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков или в случае уклонения Подрядчика от устранения недостатков, привлечь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для устранения недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.
6.2. Заказчик обязан:
6.2.1. До начала выполнения работ назначить лиц, отвечающих за безопасную организацию работ.
6.2.2. Осуществлять технический надзор за выполнением работ.
6.2.3. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
6.2.4. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Договором.
6.2.5. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в п. 6.4.4. настоящего Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ, а также при необходимости о корректировке сроков и этапов выполнения работ, оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
6.2.6. Направлять Подрядчику уведомление об уплате в добровольном порядке сумм неустойки (пени, штрафов), предусмотренных настоящим Договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.
6.2.7. В случае неуплаты Подрядчиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим Договором сумм неустойки (пени, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.
6.2.8. При обнаружении несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ Сметной документации и Акту сдачи-приемки работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.
6.3. Подрядчик вправе:
6.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ по настоящему Договору на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п.5.2. настоящего Договора.
6.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Договора.
6.4. Подрядчик обязан:
6.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Договора.
6.4.2. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
6.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.
6.4.4. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления выполнения работ.
6.4.5. Незамедлительно информировать Заказчика о фактах нарушения сроков выполнения работ и причинах их возникновения.
6.4.6. Предоставлять Заказчику сведения о ходе выполнения работ, порядок предоставления сведений устанавливается Заказчиком.
6.4.7. При производстве работ использовать качественные материалы, соответствующие действующим нормам.
6.4.8. В случае нанесения ущерба Заказчику и/или третьим лицам, при выполнении работ по настоящему Договору по вине Подрядчика в виде действия либо бездействия, Подрядчик возмещает Заказчику и/или третьим лицам суммы материального ущерба.
6.4.9. Нести ответственность за случайное уничтожение и/или повреждение результата работ до даты подписания Акта сдачи-приемки работ.
6.4.10. Нести ответственность за невыполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране собственного и переданного Заказчиком на период производства работ имущества, а также охране окружающей среды, зеленых насаждений и почвенного слоя земли во время проведения ремонтных работ.
6.4.11. Вывезти в течение 3 (трех) календарных дней со дня оформления Акта выполненных работ за пределы Объекта принадлежащее ему или его субподрядчикам строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.
6.4.12. Обеспечить на месте производства работ соблюдение требований техники безопасности, охраны окружающей среды и противопожарной безопасности, а также Правил, положений и инструкций, утвержденных приказами МПС РФ, распоряжениями ОАО «РЖД» и других локальных нормативных актов, регламентирующих производство работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора.
6.4.13. Обеспечить своих работников сигнальными жилетами желтого цвета, изготовленными по ТУ 8572-002-00302907-2005, разработанными в соответствии с ГОСТ Р 12.4.219-99 «Одежда специальная сигнальная повышенной видимости».
6.4.14. При производстве работ, работники Подрядчика обязаны быть одеты в сигнальные жилеты, указанные в п. 6.4.13. настоящего Договора, с обязательным нанесением на жилет со стороны спины трафарета, указывающего принадлежность к подрядной организации.
6.4.15. Работы должны быть выполнены из материалов Подрядчика, собственными силами Подрядчика или силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, с учетом возможных изменений объема работ.
В случае привлечения для выполнения работ по настоящему Договору субподрядных организаций, Подрядчик обязан согласовать их с Заказчиком и представить по каждой организации нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, лицензии и разрешения на производство данных работ.
6.4.16. Подрядчик обязан представить Заказчику информацию об изменениях в составе владельцев Подрядчика, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Подрядчика не позднее чем через 5 календарных дней после таких изменений.
В случае непредставления Подрядчиком указанной информации Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренным пунктом 9.2. настоящего Договора.
6.4.17. Подрядчик обязан передать Заказчику запасные части, снятые и замененные в ходе ремонта основных средств, а также металлолом и другие материалы, образовавшиеся в процессе вышеуказанных работ по акту приема-передачи.
6.4.18. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.


Гарантии
7.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, указанными в п. 6.4.2. Договора.
7.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Договору работы составляет ___ (____________________) месяца с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки законченного капитального ремонта Объекта.
7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ (этапа работ) в сроки, установленные настоящим Договором и календарным графиком выполнения работ, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ, подлежащих выполнению на соответствующем этапе, за каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа работ, начиная со дня, следующего после истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа работ.
Подрядчик освобождается от уплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла по вине Заказчика.
8.3. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по выполнению работ в объеме, предусмотренном настоящим Договором, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 0,3 % от стоимости работ, подлежащих выполнению на соответствующем этапе выполнения работ, на котором работы были выполнены ненадлежащем образом, за каждый день просрочки с момента направления Заказчиком Подрядчику уведомления о ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ до момента исполнения обязательств Подрядчиком по выполнению работ в надлежащем объеме.
8.4. В случае выполнения работ ненадлежащего качества, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 0,3 % от стоимости работ, подлежащих выполнению на соответствующем этапе выполнения работ, на котором работы были выполнены ненадлежащего качества, за каждый день просрочки с момента направления Заказчиком Подрядчику уведомления о ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ до момента устранения недостатков выполненных работ. Под работами ненадлежащего качества понимаются работы, результат которых не соответствует требованиям, установленным п. 6.4.2. настоящего Договора.
8.5. За несвоевременное освобождение Объекта от принадлежащего Подрядчику или его субподрядчикам имущества и/или строительного мусора Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,3 % от цены настоящего Договора за каждый день просрочки.
8.6. В случае расторжения Договора по соглашению сторон в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, последний в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания соглашения о расторжении Договора уплачивает Заказчику неустойку в размере 5 (пяти) процентов от суммы невыполненных работ, предусмотренных Договором.
8.7. В случае установления фактов завышения объема выполненных работ и/или их стоимости и/или нецелевого расходование средств, а также иных обстоятельств повлекших причинение ущерба Заказчику, Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 5 (пяти) календарных дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления.
8.8. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком в случае применения к Заказчику штрафных санкций со стороны проверяющих органов в связи с нарушениями, допущенными Подрядчиком при исполнении настоящего Договора.
8.9. Подрядчик обязан застраховать свою ответственность за возможное причинение вреда жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц; причинение вреда жилым, нежилым помещениям и объектам общего имущества при производстве работ и на период действия настоящего Договора, и представить Заказчику копию договора страхования (страховой полис), с указанием данных о страховщике, застрахованных рисках и размер страховой суммы.

Порядок расторжения Договора
9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по соглашению сторон;
- Заказчиком в одностороннем порядке.
9.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора путем направления соответствующего уведомления Подрядчику. В таком случае настоящий договор будет считаться расторгнутым с момента получения уведомления Заказчика.
9.3. В случае отказа расторгнуть контракт по соглашению сторон, Заказчик вправе обратиться в суд, в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, с требованием о расторжении настоящего Договора в следующих случаях:
9.3.1. При существенном нарушении настоящего Договора Подрядчиком:
- нарушение больше двух раз сроков выполнения работ более чем на 5 (пять) календарных дней;
- наличие более двух претензий по качеству работ.
9.3.2. В случае задержки Подрядчиком начала выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, на срок, превышающий 7 (семь) дней;
9.3.3. Выполнение Подрядчиком работ (в т.ч. по отдельному этапу) с отступлением от требований сметной документации и технического задания;
9.3.4. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах представленных Подрядчиком на этапе размещения конкурсной заявки на Объект, указанный в преамбуле настоящего Договора;
9.3.5. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;
9.3.6. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
9.3.7. Наличия у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
9.3.8. Неисполнение Подрядчиком требования Заказчика устранить недостатки выполняемых работ, выявленных Заказчиком во время выполнения работ, в течение 3 (трех) дней со дня предъявления такого требования;
9.3.9. Неисполнение Подрядчиком требования Заказчика устранить недостатки результата работ в срок, установленный в акте с перечнем выявленных недостатков;
9.3.10. Результаты работ имеют существенные или неустранимые недостатки;
9.3.11. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством РФ.
9.4. При расторжении Договора Заказчик обязан:
9.4.1. Принять фактически выполненные Подрядчиком на момент расторжения настоящего Договора работы надлежащего качества;
9.4.2. Оплатить Подрядчику в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента оформления акта сдачи-приемки работ, фактически выполненные Подрядчиком работы надлежащего качества.
9.5. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в трехдневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо расторгнуть настоящий Договор. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с момента соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
10.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
10.4. Если к моменту окончания выполнения работ Заказчику не будут перечислены финансовые средства, необходимые для окончательного расчета с Подрядчиком за работы, выполненные в соответствии с п.1.1. настоящего Договора, срок окончательного расчета продлевается на период, необходимых для аккумулирования и перевода соответствующих средств Заказчику. В указанном случае Заказчик не несет ответственности за задержку в проведении окончательного расчета.

11. Порядок урегулирования споров
11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
11.2. Неурегулированные вопросы передаются на разрешение арбитражного суда г. Москвы с соблюдением претензионного порядка до арбитражного урегулирования споров. (либо в соответствии со ст. 36 п. 4 АПК РФ).Срок рассмотрения претензии - 3 (три) недели с момента ее получения.

12. Срок действия, порядок изменения Договора
12.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
12.2. Настоящим Стороны устанавливают, что досрочное исполнение Сторонами своих обязательств по договору допускается и считается надлежащим исполнением.
12.3. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору, являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

13. Прочие условия
13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 14 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала, либо передаются под роспись полномочному представителю Стороны. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
13.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:




_______________ (___________)
М.П.
ПОДРЯДЧИК:




_________________ (_____________)
М.П.


Приложение № 1
к договору № ________ от ______________г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Наименование объектов и срок выполнения работ: (указывается согласно соответствующему лоту)
Наименование
Срок выполнения работ


При выполнении работ должны применяться качественные материалы. Материалы должны иметь соответствующие сертификаты или иные документы, удостоверяющие их качество.
Работы должны выполняться с соблюдением правил противопожарной безопасности, требований нормативных документов РФ (СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД и др.).
Для выполнения работ победитель конкурса должен до начала производства работ на Объектах издать приказ (распоряжение), которым определяются:
- руководители работ на объектах и его заместители;
- руководители и специалисты, на которых возлагается обязанность выдачи нарядов-допусков.
Руководитель работ на объектах:
- обеспечивает составление проекта производства ремонта и графика выполнения ремонтных работ и согласование их с руководителем производственного структурного подразделения Заказчика, на балансе которого находится Объект;
- составляет совместно с руководителем по координации работ от производственного структурного подразделения Заказчика перечень опасных и вредных производственных факторов, не связанных с характером работ, выполняемых подрядчиком, а также опасных и вредных производственных факторов, возникающих в результате деятельности подрядчика, согласовывает его с руководителем производственного структурного подразделения Заказчика, либо со специалистом, им уполномоченным, и утверждает своим руководителем либо сам по его поручению;
- разрабатывает и согласовывает с руководителем производственного структурного подразделения Заказчика мероприятия по обеспечению безопасных условий труда при производстве работ для включения их в акт - допуск (по форме, установленной СНиП 12-03-2001);
- оформляет совместно с руководителем производственного структурного подразделения Заказчика акт-допуск в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон (по форме, установленной СНиП 12-03-2001);
- составляет и согласовывает со специалистами производственного структурного подразделения Заказчика схемы подключения собственных потребителей к энергоносителям производственного структурного подразделения Заказчика (электроэнергия, кислород, газ, вода, пар, сжатый воздух и др.);
- обеспечивает выполнение подготовительных работ, возложенных на подрядчика;
- контролирует выполнение подготовительных работ, возложенных на структурное производственное подразделение Заказчика;
Виды и объем работ по капитальному ремонту объектов Северо-Кавказской дирекции по управлению терминально-складским комплексом определяются в смете, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
До начала выполнения Работ Подрядчиком составляется график, в котором указываются наименование производственного участка, вид работ, место выполнения Работ, время начала выполнения Работ, объем выполняемых Работ, время окончания выполнения Работ.
Подрядчик несет ответственность за содержание собственных грузоподъемных механизмов, автотранспорта и другой техники в исправном состоянии.
Уполномоченные представители Заказчика имеют право остановить выполнение работ при обнаружении нарушений Подрядчиком требований по охране труда и технике безопасности.
Работы выполняются с 08:00 до 20:00 местного времени без обеденного перерыва, включая работу в выходные и праздничные дни по указанию Заказчика.
Оплата Работ производится Северо-Кавказской дирекцией по управлению терминально-складским комплексом – структурным подразделением Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом ОАО «РЖД» после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ на основании счета-фактуры Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Северо-Кавказской дирекцией по управлению терминально-складским комплексом – структурным подразделением Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом ОАО «РЖД» полного комплекта документов (счета-фактуры, акты и др.).
Акты сдачи-приемки выполненных Работ, претензии и иные документы по исполнению договора подписываются руководителем Северо-Кавказской дирекцией по управлению терминально-складским комплексом структурного подразделения Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом ОАО «РЖД» или иным уполномоченным доверенностью лицом.
Требования к функциональным и качественным характеристикам Работ:
(указываются согласно соответствующему лоту)

ЗАКАЗЧИК:

_______________ (___________)
М.П.
ПОДРЯДЧИК:

_________________ (_____________)
М.П.


Приложение № 2
к договору № ________ от ______________г.


Календарный план-график производства работ


№ п/п
Наименование объекта и видов работ
Стоимость работ в текущих ценах, руб.
Сроки выполнения работ в 2013 году
по кварталам 




I
II
III
IV

1.

 
 
 
 
















2.















 
Итого:
 
 
 
 





















ЗАКАЗЧИК:




_______________ (___________)
М.П.
ПОДРЯДЧИК:




_______________ (_____________)
М.П.










13PAGE 15






13 PAGE \* MERGEFORMAT 14115


13PAGE 15




13 PAGE \* MERGEFORMAT 141915






14   \ f h n ¦ ° І ё
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· ^ h j p   ¦ Ё ®
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·х

Приложенные файлы

  • doc 43252765
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий