шт. Модуль РГМ2 ЫК2.246.261 84 720,31.

1718187309812412208005488/59/17-94/7 НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
г. Нижний Новгород «09» октября 2017 г.
Акционерное общество «Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В. Фрунзе (АО «ННПО имени М.В. Фрунзе»), именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице временного генерального директора Вишнякова Д.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Акционерное общество «Марийский машиностроительный завод» (АО «ММ3»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице начальника производственного управления Стояновского А.П., действующего на основании доверенности № 069-14-15 от 09.01.2017 г., с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Поставщик обязуется изготовить и сдать (отгрузить) продукцию согласно Ведомости поставки, а Заказчик принять и оплатить продукцию в количестве, номенклатуре и в сроки, указанные в Ведомости поставки (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
Для микросборок «СЮИТ» применяются металлостеклянные корпуса 157.29.2 ПИЖМ.430114.001ТУ, изготавливаемые ООО "Корпус", г. Майкоп. Данные корпуса вошли в состав КД на микросборки (перечни элементов, спецификации).
Контроль качества корпусов 157.29.2 ПИЖМ.430114.001 ТУ для микросборок «СЮИТ» осуществляется ОТК ООО "Корпус" и службой входного контроля АО «ННПО имени М.В. Фрунзе». В случае, если причиной нарушения нормальной работоспособности (отклонений от ТУ) микросборок на этапе ПСИ или в процессе эксплуатации станут примененные корпуса, то АО «ННПО имени М.В. Фрунзе» берет на себя затраты, связанные с устранением обнаруженных дефектов.
Механические детали для микросборок «ЫК» изготавливаются АО «ММ3» и поставляются как давальческое сырье по согласованной разделительной ведомости (Приложение № 3), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, с оформлением приемо-сдаточного акта. Заказчик поставляет механические детали не позднее 4-х месяцев до окончания срока изготовления микросборок. В случае задержки передачи деталей, указанных в разделительной ведомости (Приложение № 3), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, срок поставки продукции сдвигается на время задержки.
Контроль качества механических деталей для микросборок «ЫК» осуществляется ОТК АО «ММ3» и службой входного контроля АО «ННПО имени М.В. Фрунзе».
ЦЕНА И СУММА ДОГОВОРА
Поставляемая по настоящему договору продукция оплачивается по договорным (фиксированным) ценам, согласованным путем подписания Протокола согласования твердой фиксированной цены (Приложение № 2), сформированного в соответствии с Заключением и являющегося неотъемлемой частью настоящего договора, в соответствии с «Инструкцией по формированию контрактных (договорных) оптовых цен на продукцию оборонного назначения, поставляемую по государственному оборонному заказу», утвержденной приказом Минэкономики РФ от 18.12.1997 г. № 179, приказом Минпромэнерго России от 23.08.2006 г. № 200, постановлением правительства от 28.04.2015г. № 407, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 275. Фиксированная цена продукции сформирована без учета стоимости давальческих механических деталей, изготавливаемых АО «ММ3» (Приложение № 3).
Общая сумма договора составляет: 1 343 083 (Один миллион триста сорок три тысячи восемьдесят три) руб. 95 коп., в т.ч. НДС 18% - 204 877 (Двести четыре тысячи восемьсот семьдесят семь) руб. 21 коп.
ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ ПРОДУКЦИИ
Приемка продукции по настоящему договору осуществляется в соответствии с «Положением об основных условиях поставки оборонной продукции, поставляемой по
государственному оборонному заказу», утверждённым Военно-промышленной комиссией при Правительстве Российской Федерации 26.01.2011 г. (Протокол № 1с).
По окончании приемки продукция упаковывается Поставщиком, пломбируется Поставщиком и представителем Заказчика.
Гарантийный срок поставляемой продукции устанавливается равным гарантийному сроку по ТУ на основное изделие (5 лет в течение 5000 часов с момента ввода в эксплуатацию).
По вопросам рекламационной работы стороны руководствуются требованиями ГОСТ РВ15.703-2005.
Входной контроль будет осуществляться в соответствии с ГОСТ РВ 0015-308-2011.
ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ
Отгрузка продукции производится Поставщиком в таре, обеспечивающей ее сохранность при
транспортировке. Затраты по доставке продукции в сумму договора не входят и оплачиваются Заказчиком на основании представленных платежных документов. ' ; *;' 1
Отгрузка продукции осуществляется на основании следующих документов:
товарная накладная по форме ТОРГ-12; 1
счет-фактура по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 26.12.2011г № 1.137.
Право собственности на продукцию переходит от Поставщика к Заказчику:
при отгрузке продукции транспортной компанией в момент передачи продукции перевозчику в месте
нахождения грузоотправителя; . * '
·
при самовывозе в момент передачи продукции Заказчику со склада Поставщика.
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПРОДУКЦИИ
Авансовый платеж в размере 50% стоимости договора осуществляется Заказчиком, на основании счета Поставщика, в срок до «10» ноября 2017 г. При нарушении Заказчиком срока и/или размера авансирования (либо его отсутствия), предусмотренного договором, Поставщик вправе в одностороннем порядке перенести сроки поставки продукции на количество дней пропорционально количеству дней просрочки авансирования.
На сумму авансового платежа Поставщик направляет Заказчику счет-фактуру в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения денег. Поставщик ведет раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Постановлением правительства РФ от 19.01.98 г. №47.
Окончательный расчет в течение 10 (десяти) календарных дней после поставки продукции на основании счета Поставщика.
Расчеты по настоящему договору производятся с использованием отдельного счета, открытого в уполномоченном банке - Банк ВТБ (ПАО), выбранном головным исполнителем государственного контракта. Реквизиты отдельных банковских счетов Заказчика и Поставщика указаны в разделе 9 настоящего договора.
Положения статьи 317.1 ГК РФ к отношениям сторон не применяются.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе предъявить Поставщику требования: соразмерного уменьшения цены; безвозмездного устранения недостатка товара; возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.
В случае нарушения срока поставки продукции согласно ведомости поставки, Поставщик, после предъявления требования, уплачивает Заказчику пени в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от суммы, не поставленной продукции за каждый день просрочки.
В случае нарушения срока окончательного расчета за поставленную продукцию, в соответствии с пунктом 5.3. настоящего договора, Заказчик, после предъявления требования, уплачивает Поставщику пени в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от суммы неоплаченной продукции за каждый день просрочки.
Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
Изменение договора или его расторжение производится по согласованию сторон.
В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров и письменных претензий, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения истца.
государственному оборонному заказу», утверждённым Военно-промышленной комиссией при Правительстве Российской Федерации 26.01.2011 г. (Протокол № 1с).
По окончании приемки продукция упаковывается Поставщиком, пломбируется Поставщиком и представителем Заказчика
Гарантийный срок поставляемой продукции устанавливается равным гарантийному сроку по ТУ на основное изделие (5 лет в течение 5000 часов с момента ввода в эксплуатацию).
По вопросам рекламационной работы стороны руководствуются требованиями ГОСТ РВ15.703-2005.
Входной контроль будет осуществляться в соответствии с ГОСТ РВ 0015-308-2011.
ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ
Отгрузка продукции производится Поставщиком в таре, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке. Затраты по доставке продукции в сумму договора не входят и оплачиваются Заказчиком на основании представленных платежных документов.
Отгрузка продукции осуществляется на основании следующих документов:
товарная накладная по форме ТОРГ-12;
счет-фактура по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 26.12.2011г № 1137.
Право собственности на продукцию переходит от Поставщика к Заказчику:
при отгрузке продукции транспортной компанией в момент передачи продукции перевозчику в месте нахождения грузоотправителя;
при самовывозе в момент передачи продукции Заказчику со склада Поставщика.
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПРОДУКЦИИ
Авансовый платеж в размере 50% стоимости договора осуществляется Заказчиком, на основании счета Поставщика, в срок до 31 октября 2017 г. При нарушении Заказчиком срока и/или размера авансирования (либо его отсутствия), предусмотренного договором, Поставщик вправе в одностороннем порядке перенести сроки поставки продукции на количество дней пропорционально количеству дней просрочки авансирования.
На сумму авансового платежа Поставщик направляет Заказчику счет-фактуру в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения денег. Поставщик ведет раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Постановлением правительства РФ от 19.01.98 г. №47.
Окончательный расчет в течение 10 (десяти) календарных дней после поставки продукции на основании счета Поставщика.
Расчеты по настоящему договору производятся с использованием отдельного счета, открытого в уполномоченном банке - Банк ВТБ (ПАО), выбранном головным исполнителем государственного контракта. Реквизиты отдельных банковских счетов Заказчика и Поставщика указаны в разделе 9 настоящего договора.
Положения статьи 317.1 ГК РФ к отношениям сторон не применяются.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе предъявить Поставщику требования: соразмерного уменьшения цены; безвозмездного устранения недостатка товара; возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.
В случае нарушения срока поставки продукции согласно ведомости поставки, Поставщик, после предъявления требования, уплачивает Заказчику пени в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от суммы, не поставленной продукции за каждый день просрочки.
В случае нарушения срока окончательного расчета за поставленную продукцию, в соответствии с пунктом 5.3. настоящего договора, Заказчик, после предъявления требования, уплачивает Поставщику пени в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от суммы неоплаченной продукции за каждый день просрочки.
Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
Изменение договора или его расторжение производится по согласованию сторон.
В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров и письменных претензий, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения истца.
7.3 .Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Время ответа на поступившую претензию 30 рабочих дней.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и продолжает действовать до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Поставка осуществляется во исполнение Государственного оборонного заказа по государственному контракту № 1718187309812412208005488 от 15.05.2015 г.
Государственный заказчик - МО РФ. Государственному контракту присвоен код идентификатора 1718187309812412208005488.
Договор составлен в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному экземпляру для каждой из сторон.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Поставщик: АО «ШЛЮ имени М.В. Фрунзе»
Юридический адрес (место нахождения) - г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174,
Почтовый адрес - Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174 ИНН 5261077695 КПП 526101001 ОГРН 1115261005738 ОКПО 07517195 Отдельный банковский счет
Банк: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде БИК 042202837
Р/сч 40706810700240814868 К/сч 30101810200000000837
Заказчик: АО «Марийский машиностроительный завод»
Юридический адрес: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15 Почтовый адрес: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15
ИНН 1200001885 КПП 121550001 ОКАТО 88401000000 ОГРН 1021200757808 ОКПО 07502360 ОКОНХ 14730 ОКФС 12 ОКОГУ 13521 ОКПФ 47 Отдельный банковский счет
Банк: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде БИК 042202837
Р/сч 40706810807241914602 К/сч 30101810200000000837 в Волго-Вятском ГУ Банка России
ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик: Заказчик:
Временный генеральный директор Начальник производственного управления
Приложение № 1
к договору № 1718187309812412208005488/59/17-94/7 от 09.10.17 г.
ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ
(письмо - заявка № 060-12-22198 от 25.09.17 г.)

п/п
Наименование
изделий
Всего к поставке, штук
Цена,
руб./шт.
Сумма,
руб.
Срок поставки

Комплект микрополосковых сборок:
30 апреля 2018 г.
(при условии выполнения п. 5.1 договора)

1
УК-01 СЮИТ.468151.019
3
24 338,52
73 015,56


2
УК-02 СЮИТ.468732.010
3
25 942,74
77 828,22


3
УК-03 СЮИТ.468834.009
2
34 575,92
69 151,84


4
УК-04 СЮИТ.468347.008
2
25 943,63
51 887,26


5
УК-05-02 СЮИТ.468513.004
4
23 666,55
94 666,20


6
УК-05-04 СЮИТ.468513.003
6
22 239,44
133 436,64


7
Ячейка НП141-01 ЫК2.027.160
1
85 049,11
85 049,11


8
Ячейка НП142-01 ЫК2.031.745
1
104 568,86
104 568,86


9
Ячейка НП121-02 ЫК2.030.134
1
99 155,37
99 155,37


10
Модуль РС-1 ЫК2.246.264
1
51 373,35
51 373,35


11
Модуль РГМ1 ЫК2.246.260
1
51 868,96
51 868,96


12
Модуль РГМ2.ЫК2.246.261
1
84 720,31
84 720,31


13
Модуль аттенюатора ЫК2.243.796
1
161 485,06
161 485,06


Итого:
27
X
1 138 206,74


НДС 18%


204 877,21


Всего с учетом НДС


1 343 083,95


Поставщик:.

°°и
Временный генеральный директор
АО«ННПО имени М.В.Фрунзе»
А. Вишняков
Согласовано:,,
v-i.-r Ґ


Заказчик:
Начальник производственного управления АО «ММ3»

А.П. Стояновский




Согласовано:











Поставщик:
"СОГЛАСОВАНО"
Начальник призводственного управления АО "Марийский машиностроительный завод
А.П.СТОЯНОВСКИЙ
" " 2017 г.
Приложение №2кдоговору № 1718187309812412208005488/59/17-94/7 от 09.10.17 г.
"УТВЕРЖДАЮ"
Временный генеральньй директор АО «ННПО имени М.В.Фрунзе"
Д.А Вишняков
ПРОТОКОЛ
согласования договорной цены
на СБОРКИ МИКРОПОЛОСКОВЫЕ

Вид договорной цены -
ФИКСИРОВАННАЯ Срок действия цены - 2018 год

п/п
Полное наименование изделия, шифр
Ед.
изм.
Нормативно-техническая документация
Договорная оптовая цена 1 шт. без НДС в руб.





АО"ФНПЦ"ННИПИ"Кварц" имени А.П.Горшкова"
АО "Марийский маш.завод"


Сборки
микрополосковые :





1

шт.
УК-01 СЮИТ.468151.019
24 338,52


2

шт.
УК-02 СЮИТ.468732.010
25 942,74


3

шт.
УК-03 СЮИТ.468834.009
34 575,92


4

шт.
УК-04 СЮИТ.468347.008
25 943,63


5

шт.
УК-05-02 СЮИТ.468513.004
23 666,55


6

шт.
УК-05-04 СЮИТ.468513.003
22 239,44


7

шт.
Ячейка НП141-01 ЫК2.027.160
85 049,11


8

шт.
Ячейка НП142-01 ЫК2.031.745
104 568,86


9

шт.
Ячейка НП121-02 ЫК2.030.134
99 155,37


10

шт.
Модуль РС-1 ЫК2.246.264
51 373,35


11

шт.
Модуль РГМ1 ЫК2.246.260
51 868,96


12

шт.
Модуль РГМ2 ЫК2.246.261
84 720,31


13

шт.
Модуль аттенюатора ЫК2.243.796
161 485,06


Налог на добавленную стоимость в размере 18% для оплаты указывается отдельно в платежных документах.



Приложенные файлы

  • doc 43252733
    Размер файла: 172 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий