Монтаж систем пожарной автоматики. по Лоту №6 Екатеринбург-сортировочное подразделение УЦПК. 2 227 942,66 (Два миллиона двести двадцать семь тысяч девятьсот сорок два рубля 66 копеек). 4 Серов-Заводской.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии
по осуществлению закупок АО «РЖДстрой»

______________Соловьев С.В.
«28»июня 2017 г.

Конкурсная документация конкурса среди организаций, прошедших предварительный квалификационный отбор № 8136/ПО-ОАО «РЖДстрой»/2015/М

Основные положения

1.1. АО «РЖДстрой» (далее – Заказчик) проводит конкурс №6203/КПО-АО «РЖДстрой»/2017Д (далее – конкурс) среди организаций, прошедших предварительный квалификационный отбор № 8136/ПО-ОАО «РЖДстрой»/2015/М по направлению №2 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов промышленного и гражданского назначения. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт инженерных сетей и коммуникаций» на право заключения договора для выполнение комплекса строительно-монтажных работ по монтажу систем пожарной автоматики на объектах Свердловской ЦБТ:
по Лоту №1
Воронцовка. Пост ЭЦ. Монтаж систем пожарной автоматики.
по Лоту №2
Лесная Волчанка. Пост ЭЦ. Монтаж систем пожарной автоматики.
по Лоту №3
Источник. Пост ЭЦ. Монтаж систем пожарной автоматики.
по Лоту №4
Серов-Заводской. Пост ЭЦ. Монтаж систем пожарной автоматики.
по Лоту №5
Спорткомплекс ст.Пермь-Сортировочная. Монтаж систем пожарной автоматики.
по Лоту №6
Екатеринбург-сортировочное подразделение УЦПК. Монтаж систем пожарной автоматики.
1.2. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками претендентов состоится «14» июля 2017 г. в 14:00 часов московского времени по адресу: 129090, г. Москва, улица Каланчевская, дом 16, строение 1, этаж 3, кабинет № А 303.9, вход № А 303.9 (1). Конверты с заявками участников могут быть вскрыты досрочно при наличии заявок всех участников, которым направлена конкурсная документация, и письменного согласия каждого из участников.
1.3. Требования к выполнению комплекса строительно-монтажных по установке сбрасывающих устройств на объектах приведены в техническом задании (пункт 11 настоящей конкурсной документации).
1.4. Организатором конкурса является Акционерное общество «РЖДстрой» (АО «РЖДстрой») (далее – организатор).
Представитель, участвующий в организации и проведении конкурса – главный специалист управления конкурсных торгов – Аветисян Инга Сержиковна, телефон – 8 (499) 260-30-34, добавочный 1249, адрес электронной почты - [email protected]
1.5. Участниками Конкурса являются претенденты, прошедшие предварительный квалификационный отбор №8136/ПО-ОАО «РЖДстрой»/2015/М по направлению №2, получившие настоящую конкурсную документацию.
1.6. Конкурсная документация направляется претендентам, прошедшим предварительный квалификационный отбор по факсу, электронной почте, или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что информация исходит от организатора.
1.7. Участник конкурса должен представить конкурсную заявку, оформленную в соответствии с пунктом 9 настоящей конкурсной документации в установленные в документации сроки.
1.8. Участник несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей конкурсной заявки. Заказчик и организатор не несут никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным участниками в связи с их участием в настоящем конкурсе.
1.9. Документы, поданные участниками в составе конкурсных заявок, возврату не подлежат.
1.10. В случае если участник, получивший уведомление о проведении конкурса, отозвал или не подал конкурсную заявку на участие в трех конкурсах, он может быть исключен из списка организаций, прошедших предварительный квалификационный отбор.
1.11. Конкурс может быть прекращен в любой момент до рассмотрения конкурсных заявок без объяснения причин. Заказчик и организатор не несут при этом никакой ответственности перед любыми юридическими и физическими лицами, которым такое действие может принести убытки.
1.12. Конкурсные заявки рассматриваются как обязательства участников. Заказчик вправе требовать от победителя настоящего конкурса заключения договора на условиях, предложенных в его конкурсной заявке.

Разъяснения положений конкурсной документации

Запросы о разъяснении положений конкурсной документации направляются Организатору в письменной форме на электронный адрес представителя, участвующего в организации и проведении конкурса - [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], при этом запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника Конкурса (при наличии), заверяется уполномоченным лицом такого участника.
Запрос на разъяснения должен быть направлен не позднее, чем за 3 рабочих дня до окончания срока подачи конкурсных заявок.
Ответ направляется в течение 2 рабочих дней со дня его получения всем участникам, которым было направлено извещение о проведении конкурса. Разъяснения направляются без указания информации о лице, от которого поступил запрос.

Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию

В любое время, но не позднее, чем за 2 (два) дня до дня окончания срока подачи конкурсных заявок, в том числе по запросу участника, могут быть внесены дополнения и изменения в извещение о проведении конкурса и в настоящую конкурсную документацию.
Дополнения и изменения, внесенные в конкурсную документацию, направляются всем участникам конкурса в порядке, предусмотренном пунктом 1.6 настоящей документации.

Конкурсная заявка

Конкурсная заявка должна состоять из документов, требуемых в соответствии с условиями настоящей конкурсной документации.
Каждый участник может подать только одну конкурсную заявку. В случае, если участник подает более одной конкурсной заявки, все конкурсные заявки такого участника отклоняются.
Конкурсная заявка должна быть оформлена на русском языке.
Вся переписка, связанная с проведением настоящего конкурса, ведется на русском языке.
Конкурсная заявка должна действовать не менее 120 (ста двадцати) календарных дней с даты, установленной как день вскрытия заявок.
Стоимость работ устанавливается в рублях Российской Федерации, с учетом всех видов налогов, должна быть указана с учетом и без учета НДС и не должна превышать начальную (максимальную) цену размещаемого заказа с учетом и без учета НДС, определенную в настоящей конкурсной документации.
Конкурсная заявка оформляется в соответствии с пунктом 9 настоящей конкурсной документации. Конкурсная заявка, не соответствующая требованиям настоящей конкурсной документации, отклоняется.
В случае если в составе заявки представлен документ, который не поддается прочтению (ввиду, например, низкого качества копирования/сканирования участником, повреждения документа участником и др.), документ считается непредставленным и не рассматривается.
Для целей единообразного подхода к расчету сумм финансово-коммерческого предложения суммы с учетом НДС необходимо рассчитывать следующим образом: цена единицы товаров, работ, услуг без учета НДС, округленная до двух знаков после запятой, умножается на количество, полученное значение округляется до двух знаков после запятой и умножается на 1,18 (либо иной коэффициент в зависимости от ставки НДС, применяемой в отношении претендента).

Окончательный срок подачи конкурсных заявок

Конкурсные заявки должны быть представлены по адресу: 129090, г. Москва, улица Каланчевская, дом 16, строение 1, этаж 3, кабинет № В-312 тел. 8 (499) 260-30-34, не позднее 14:00 часов московского времени «14» июля 2017г.
Для прохода в здание необходимо направить заявку (с указанием ФИО, контактного телефона, номера процедуры размещения заказа и цели посещения) на электронный адрес представителя организатора, ответственного за проведение данного конкурса,  не позднее, чем за один рабочий день (до 15:00 московского времени), предшествующий дню посещения. Для прохода в здание необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.
Конкурсная заявка должна быть подписана уполномоченным представителем участника.
При предоставлении конкурсной заявки представитель участника должен иметь паспорт, а также доверенность на право подачи конкурсной заявки, подписанную уполномоченным лицом (с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность) либо копию протокола/решения о назначении на должность (в случае если документы предоставляет генеральный директор/директор/руководитель).
Конкурсные заявки, по истечении срока, указанного в пункте 5.1 настоящей конкурсной документации, не принимаются. Конкурсная заявка, полученная по почте по истечении срока, указанного в пункте 5.1, не вскрывается, и возврату не подлежит.
Окончательная дата подачи конкурсных заявок и, соответственно, дата вскрытия конкурсных заявок может быть перенесена на более поздний срок. Соответствующие изменения доводятся до сведения участников в порядке, предусмотренном пунктом 1.6 настоящей конкурсной документации. В этом случае срок действия конкурсных заявок участников устанавливается в соответствии с пунктом 4.5 настоящей конкурсной документации и не сокращается.
Документы, указанные в пункте 9, по истечении срока, указанного в пункте 5.1 настоящей конкурсной документации, не принимаются.

Изменения конкурсных заявок и их отзыв

Участник вправе изменить или отозвать свою конкурсную заявку до истечения срока подачи конкурсных заявок.
В случае, изменения конкурсной заявки участник вместе с извещением участника об изменении или отзыве конкурсной заявки, подписанным уполномоченным на то лицом предоставляет запечатанный конверт, имеющий четкую маркировку «Изменения конкурсной заявки», а также наименование участника, наименование конкурса и его номер, содержащий сопроводительное письмо с перечнем документов и подробной информацией об изменениях и документы заменяющие представленные в конвертах для участия в конкурсе ранее.
Участник, в случае отзыва конкурсной заявки вправе подать заявку для участия в том же конкурсе до истечения срока подачи конкурсных заявок.
Предложения по изменению, отзыву конкурсных заявок после окончания срока их подачи не принимаются.

Недобросовестные действия участника

7.1. К недобросовестным действиям участника относятся действия, которые выражаются в том, что участник прямо или косвенно предлагает, дает либо соглашается дать любому должностному лицу (служащему) Заказчика/Организатора вознаграждение в любой форме (материальное вознаграждение, предложение о найме или какая-либо другая услуга) в целях оказания воздействия на процедуру проведения конкурса, принятие решения, применение какой-либо процедуры или совершение иного действия Заказчиком/Организатором.
7.2. В случае установления недобросовестности действий участника, такой участник может быть отстранен от участия в конкурсе. Информация об этом и мотивы принятого решения указываются в протоколе и сообщаются участнику.

Заключение договора

После утверждения результатов конкурса комиссией по осуществлению закупки участникам направляется письменно (факсимильной связью или по почте) уведомление о результатах конкурса.
Участник, выигравший конкурс, должен подписать договор не позднее 20 (Двадцати) календарных дней со дня получения уведомления о признании его победителем.
Положения договора (условия оплаты, сроки, цена за единицу работ и т.п.) не могут быть изменены по сравнению с конкурсной документацией и конкурсной заявкой победителя конкурса.
Срок выполнения обязательств по договору определяется на основании требований настоящей конкурсной документации и условий финансово-коммерческого предложения.
Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации на условиях, изложенных в проекте договора (приложение №3 к настоящей конкурсной документации), и условиями, изложенными в конкурсной заявке победителя конкурса. Стоимость договора определяется на основании стоимости финансово-коммерческого предложения победителя без НДС с учетом применяемой победителем системы налогообложения
Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при проведении настоящего Конкурса, не может быть передана третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
До заключения договора лицо, с которым заключается договор по итогам конкурса, представляет сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. В случае непредставления указанных сведении и документов, заказчик вправе отказаться от заключения договора без каких-либо последствий.
Результаты работ, выполняемых в соответствии с условиями настоящего Конкурса, должны быть свободны от любых прав третьих лиц. Все права на товары, результаты работ и услуг переходят Заказчику.
При оплате выполненных работ Заказчик будет основываться на фактически заказанных и выполненных работах в соответствие утвержденной проектно-сметной документации, руководствуясь условиями, указанными в договоре подряда на выполнение комплекса работ, заключаемом с победителем Конкурса.
В случае отсутствия лимита финансирования ОАО «РЖД» в период действия коммерческого предложения победителя Конкурса Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от заключения договора.
В случае, если объемы финансирования будут уменьшены ОАО «РЖД», оформляется соответствующее дополнительное соглашение к Договору об изменении сроков, объемов работ и их стоимости.

Порядок оформления конкурсных заявок

Конкурсная заявка по каждому лоту должна быть представлена в двух экземплярах (один оригинал и одна копия), в двух запечатанных конвертах, имеющих четкую маркировку «Оригинал» и «Копия».
Конверт по каждому лоту должен иметь следующую маркировку:
- «Оригинал» («Копия»);
- Наименование участника;
- Заявка по лоту№ на участие в конкурсе № ____.
Конкурсная заявка – комплект документов, необходимый для участия в конкурсе. Конкурсная заявка должна содержать:
а) заявку на участие в конкурсе, заполненную в соответствии с приложением № 1 к настоящей конкурсной документации;
б) протокол/решение или другой документ о назначении должностных лиц, имеющих право действовать от имени участника, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени участника, без доверенности (копия, заверенная печатью участника); доверенность на сотрудника, подписавшего конкурсную заявку, на право принимать обязательства от имени участника, в случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал либо нотариально заверенная копия)
в) финансово-коммерческое предложение, оформленное в соответствии с приложением № 2 к настоящей конкурсной документации, которое в соответствии с требованиями технического задания к настоящей конкурсной документации должно содержать:
1. стоимость работ с учетом и без учета НДС. Стоимость необходимо приводить в рублях учетом всех видов налогов, стоимости материалов, изделий, конструкций и затрат, связанных с их доставкой на объект, а также всех затрат, расходов подрядчика, связанных с выполнением работ, за исключением затрат на непредвиденные работы, комплексное страхование объекта;
2. расчет стоимости выполняемых работ (на электронном носителе).
г) техническое предложение, оформленное в соответствии с техническим заданием раздела 11 настоящей конкурсной документации (претендент обязан обеспечить выполнение всех требований, указанных в техническом задании).
д) сведения по прилагаемой форме приложения №4 о привлекаемых претендентами субъектах малого и среднего предпринимательства  в качестве 3-х лиц к исполнению обязательств по договору (предоставляется если претендент планирует привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства).
Финансово-коммерческое предложение должно содержать все условия, предусмотренные настоящей конкурсной документацией Условия должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и сопоставлении заявок не допускались неоднозначные толкования условий предложений. Все условия конкурсной заявки участника понимаются буквально, в случае расхождений показателей изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют написанные прописью.
Для целей единообразного подхода к расчету сумм финансово-коммерческого предложения суммы с учетом НДС необходимо рассчитывать следующим образом: цена единицы товаров, работ, услуг без учета НДС, округленная до двух знаков после запятой, умножается на количество, полученное значение округляется до двух знаков после запятой и умножается на 1,18 (либо иной коэффициент в зависимости от ставки НДС, применяемой в отношении претендента).
Все рукописные исправления, сделанные в конкурсной заявке, должны быть завизированы лицом, подписавшим конкурсную заявку.
Документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника. Все листы конкурсной заявки должны быть пронумерованы.
Оригинал и копия заявки на участие в конкурсе должны быть подписаны лицом, имеющим право подписи документов от имени участника. Все страницы конкурсной заявки, за исключением нотариально заверенных документов и иллюстративных материалов, должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в конкурсе.
Конкурсные заявки, представленные в незапечатанных конвертах и/или конвертах, не имеющих соответствующей маркировки, могут быть отклонены.
В случае если предложение претендента содержит значительное снижение предельной цены выполнения работ размещаемого заказа (более чем на 15%), претендент должен представить в составе коммерческого предложения обоснование снижения предельной цены выполнения работ в договоре, где необходимо указать за счет каких факторов предлагается снизить стоимость по сравнению с предельной ценой выполнения работ размещаемого заказа. При этом необходимо указать причину снижения, предоставить расчеты, документы, подтверждающие достоверность снижения затрат.

Рассмотрение заявок и определение победителя

Рассмотрение конкурсных заявок осуществляется экспертной группой совместно с организатором по адресу г. Москва, ул. Казакова, д. 8 стр.6. «19» июля 2017 г.
Заявка участника может быть отклонена при наличии просроченной задолженности перед АО «РЖДстрой» за последние три года, предшествующие дате проведения конкурса, в случае невыполнения обязательств перед АО «РЖДстрой», причинения вреда имуществу АО «РЖДстрой»/ОАО «РЖД» в размере не менее 25 процентов начальной (максимальной) цены договора. Наличие просроченной задолженности, неисполненных обязательств перед АО «РЖДстрой», причинение вреда имуществу АО «РЖДстрой»/ОАО «РЖД» должно быть подтверждено решением суда или документом, подтверждающим факт наличия задолженности, неисполнения обязательств, причинения вреда имуществу АО «РЖДстрой»/ОАО «РЖД».
Участникам, государственным учреждениям, юридическим и физическим лицам в любое время до подведения итогов конкурса может быть направлен запрос о предоставлении информации и документов, необходимых для подтверждения соответствия товаров, работ, услуг, предлагаемых в соответствии с заявкой участника, предъявляемым требованиям, изложенным в документации. При этом не допускается изменение заявок участников.
При наличии информации и документов, подтверждающих, что товары, работы, услуги, предлагаемые в соответствии с заявкой участника, не соответствуют требованиям, изложенным в документации, заявка участника может быть отклонена.
Информация относительно процесса изучения и сопоставления конкурсных заявок, определения победителей конкурса не подлежит разглашению участникам. Попытки участников получить такую информацию служат основанием для отклонения конкурсных заявок таких участников.
Конкурсные заявки отклоняются, если они не соответствуют требованиям, установленным в конкурсной документации, или если предложенная в конкурсных заявках цена товаров, работ, услуг с учетом и без учета НДС превышает начальную (максимальную) цену с учетом и без учета НДС, указанную в конкурсной документации.
Если в конкурсной заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, указанная словами. Если в конкурсной заявке имеются арифметические ошибки или неточности, связанные с расчетом сумм НДС, к рассмотрению принимаются суммы без учета НДС. Итоговая сумма предложения определяется с учетом применяемой претендентом системы налогообложения.
Подведение итогов конкурса проводится по адресу: г. Москва, ул. Казакова, д. 8 стр.6. «19» июля 2017 г.
Победителем конкурса признается участник, подавший конкурсную заявку, отвечающую требованиям, установленным в конкурсной документации, и предложивший наиболее низкую стоимость работ без учета НДС. При предложении одинаковой стоимости работ несколькими участниками победителем конкурса признается участник, конкурсная заявка которого поступила ранее других.
Конкурс признается несостоявшимся если:
на участие в конкурсе не подано ни одной конкурсной заявки;
на участие в конкурсе подана только одна конкурсная заявка;
ни одна из представленных конкурсных заявок не соответствует требованиям конкурсной документации;
только одна конкурсная заявка соответствует требованиям конкурсной документации.
Комиссия по осуществлению закупок может принять решение об изменении объема выполняемых работ в пределах не более 30 процентов начальной (максимальной) цены договора.




Техническое задание
Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по монтажу систем пожарной автоматики на объектах Свердловской ЦБТ:
по Лоту №1
Воронцовка. Пост ЭЦ. Монтаж систем пожарной автоматики.
по Лоту №2
Лесная Волчанка. Пост ЭЦ. Монтаж систем пожарной автоматики.
по Лоту №3
Источник. Пост ЭЦ. Монтаж систем пожарной автоматики.
по Лоту №4
Серов-Заводской. Пост ЭЦ. Монтаж систем пожарной автоматики.
по Лоту №5
Спорткомплекс ст.Пермь-Сортировочная. Монтаж систем пожарной автоматики.
по Лоту №6
Екатеринбург-сортировочное подразделение УЦПК. Монтаж систем пожарной автоматики.
Работы, указанные в техническом задании являются неделимыми.
11.2. Место расположения объекта: Свердловская область
11.3. В конкурсной заявке участника должны быть изложены условия, соответствующие требованиям технического задания. Претендент должен предоставить техническое предложение, оформленное в соответствии с техническим заданием раздела 11 настоящей конкурсной документации (претендент обязан обеспечить выполнение всех требований, указанных в техническом задании) в виде пояснительной записки, которая должна содержать: календарный план выполнения комплекса работ по объекту, в котором устанавливается последовательность и сроки выполнения работ (без привязки к датам) с максимально возможным их совмещением. Календарный план должен соответствовать ведомости объемов строительно-монтажных работ; планируемые сроки поступления на объект основных строительных материалов, изделий, конструкций; потребность в энергетических ресурсах и решения по ее покрытию; перечень мероприятий, направленных на обеспечение сохранности и исключение хищений материалов, изделий, конструкций на строительной площадке; перечень мероприятий по защите действующих зданий и сооружений от повреждений, а также природоохранные мероприятия; перечень мероприятий по выполнению, в случае необходимости, работ вахтовым методом, включающие режимы труда и отдыха и составы технологических комплектов оснащения бригад; решение по прокладке временных сетей водо-, тепло- и энергоснабжения и оснащения (в том числе аварийного) строительной площадке и рабочих мест с разработкой, при необходимости, рабочих чертежей подводки сетей от источников питания; перечни технологического инвентаря и монтажной оснастки; подробное описание технологии строительства и применяемых строительных процессов, организации производства работ, технике безопасности и охране окружающей среды, использованию строительных материалов Заказчика.
11.4. Начальная (максимальная) стоимость:



Лот №
Наименование объекта
Начальная (максимальная) стоимость в руб., с учетом всех видов налогов, без НДС, стоимости материалов, изделий, конструкций и затрат, связанных с их доставкой на объект, а также всех затрат, расходов подрядчика, связанных с выполнением работ, за исключением затрат на непредвиденные работы, комплексное страхование объекта
Начальная (максимальная) стоимость в руб., с учетом всех видов налогов, с НДС, стоимости материалов, изделий, конструкций и затрат, связанных с их доставкой на объект, а также всех затрат, расходов подрядчика, связанных с выполнением работ, за исключением затрат на непредвиденные работы, комплексное страхование объекта

1
Воронцовка. Пост ЭЦ. Монтаж систем пожарной автоматики.
1 887 322,00 (Один миллион восемьсот восемьдесят семь тысяч триста двадцать два рубля 00 копеек)

2 227 039,96 (Два миллиона двести двадцать семь тысяч тридцать девять рублей 96 копеек)

2
Лесная Волчанка. Пост ЭЦ. Монтаж систем пожарной автоматики.
1 130 699,00 (Один миллион сто тридцать тысяч шестьсот девяносто девять рублей 00 копеек)

1 334 224,82 (Один миллион триста тридцать четыре тысячи двести двадцать четыре рубля 82 копейки)

3
Источник. Пост ЭЦ. Монтаж систем пожарной автоматики.

1 888 087,00 (Один миллион восемьсот восемьдесят восемь тысяч восемьдесят семь рублей 00 копеек)

2 227 942,66 (Два миллиона двести двадцать семь тысяч девятьсот сорок два рубля 66 копеек)

4
Серов-Заводской. Пост ЭЦ. Монтаж систем пожарной автоматики.
1 763 719,00 (Один миллион семьсот шестьдесят три тысячи семьсот девятнадцать рублей 00 копеек)

2 081 188,42 (Два миллиона восемьдесят однa тысяча сто восемьдесят восемь рублей 42 копейки)

5
Спорткомплекс ст.Пермь-Сортировочная. Монтаж систем пожарной автоматики.
667 685,00 (Шестьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят пять рублей 00 копеек)

787 868,30 (Семьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят восемь рублей 30 копеек)

6
Екатеринбург-сортировочное подразделение УЦПК. Монтаж систем пожарной автоматики.
757 741,00 (Семьсот пятьдесят семь тысяч семьсот сорок один рубль 00 копеек)
894 134,38 (Восемьсот девяносто четыре тысячи сто тридцать четыре рубля 38 копеек)

11.5. Срок выполнения работ: начало работ – с момента подписания договора, окончание работ – не позднее 31 октября 2017 года.
11.6. Проектом предусмотрено выполнение комплекса работ в соответствии с ведомостями объемов работ (Приложение к техническому заданию).
Работы, указанные в составе объекта являются неделимыми.
В случае если поставка отдельных позиций материалов, используемых подрядчиком для выполнения работ, указанных в техническом задании невозможна, допускается замена материалов по данным позициям на эквивалентные по функционально-техническим характеристикам.
11.7. Требования к выполнению работ:
- выполнение комплекса строительно-монтажных работ на объекте должно осуществляться:
- с соблюдением требований следующих законов Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, нормативных документов, регулирующих строительную деятельность и строительной документации:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, утвержденный Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;
Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»;
Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденные приказом Минтранса России от 21.12.2010 №286;
СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и производства работ»;
СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- в соответствии с утвержденным в установленном ОАО »РЖД» порядке проектом организации строительства;
- с соблюдением условий, изложенных в п.п.11.8 и п.п.11.9 п.11 конкурсной документации;
- выполнение работ в соответствии с техническим заданием, набором работ;
- соблюдение требований природоохранных мер, противопожарных мероприятий и мероприятий по охране труда;
- соблюдение режима работы предприятия;
- соблюдение сроков выполнения работ.

11.8. Обязательные условия:
- Стоимость выполнения работ, указанная в финансово-коммерческом предложении включает все виды налогов, без НДС и с НДС, стоимость материалов, изделий, конструкций и затрат, связанных с их доставкой на объект, а также все затраты, расходы подрядчика, связанные с выполнением работ, за исключением затрат на непредвиденные работы, комплексное страхование объекта. Также, подрядчик доставляет на объект необходимые для производства работ материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, технику (различные виды машин, механизмов, оборудование, временные и передвижные источники тепла и энергии, инвентарь и всякого рода оснастку, необходимые для выполнения работ) и осуществляет их приемку, разгрузку и складирование на объекте.
- Подрядчик выполняет строительство временных сооружений, необходимых для хранения материалов и выполнения работ по настоящему договору в пределах, установленных сметой. По завершению строительства временные сооружения передает Заказчику по фактическим затратам на основании оформленных акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3. Затраты на временные сооружения должны быть отражены в приложение №1 - Расчет стоимости работ к финансово-коммерческому предложению.
- Подрядчик обеспечивает выполнение противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности, соблюдение правил технической эксплуатации железных дорог, инструкции по сигнализации на железных дорогах, инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах, а также осуществляет природоохранные мероприятия, соблюдает чистоту на строительной площадке и прилегающих территориях.
- Подрядчик несет ответственность за охрану зоны производства работ и объекта до сдачи его в эксплуатацию.
- Подрядчик безвозмездно устраняет дефекты, выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта.
- Подрядчик представляет Заказчику по его требованию образцы материалов для проведения испытаний и оценки их качества или результатов их испытаний.
- Подрядчик в недельный срок со дня подписания акта о приемке законченного строительства объекта освобождает строительную площадку от мусора и принадлежащего ему имущества, материальных ресурсов, строительной техники.
11.9. Особые условия:
- Составление актов освидетельствования скрытых работ;
- Ведение журнала производства работ.
11.10. Гарантийные обязательства по выполненному комплексу работ не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами Акта приемки готового к эксплуатации Объекта.
11.11. Условия оплаты:
Расчеты за выполненные и принятые Генподрядчиком работы осуществляются ежемесячно в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Альбомом форм первичной учетной документации, утв. Распоряжением ОАО «РЖД» от 15.12.2008 г. №2688р в установленном ниже порядке.
Генподрядчик ежемесячно осуществляет оплату выполненных по настоящему Договору работ после подписания Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и предоставления счета-фактуры в пределах договорной стоимости Объекта, в течение 60 календарных дней. Оплата выполненных и принятых Работ производится в размере 95% от стоимости выполненных Работ. Оплата оставшихся 5% от стоимости выполненных Работ производится Генподрядчиком в следующем порядке:
-Окончательный расчет за выполненные и сданные Работы по настоящему Договору производится Генподрядчиком после ввода объекта в эксплуатацию; подписания Сторонами актов сдачи-приемки выполненных Работ, включая устранение дефектов и замечаний, выявленных как в ходе производства Работ, так и при приёмке Объекта; возмещения нанесённого ущерба Заказчику и (или) третьим лицам, с зачётом ранее перечисленных средств не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней после подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме № КС-14), с приложением к нему Реестра счетов-фактур, Актов о приемке смонтированного оборудования формы №ФСУ-3, технической и исполнительной документации, иных предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации документов.



Приложение № 1
к конкурсной документации

На бланке организации

В Комиссию АО «РЖДстрой»

На бланке участника
ЗАЯВКА по лоту № ______________ (наименование участника) НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ №____ среди организаций, прошедших предварительный квалификационный отбор №___


Мы,
нижеподписавшиеся, ________________________________________________,
(полное, точное наименование участника)
Юридический адрес: _________________________________________________
Фактический адрес: __________________________________________________
Ф. И. О. руководителя (полностью):____________________________________
Контактные телефоны, должности, Ф. И. О. лиц, уполномоченных для контактов (полностью): ________________________________________________________
Адрес электронной почты: ____________________________________________
ИНН ________________________________________
КПП ________________________________________
ОКПО _________________________________________
ОГРН _______________________________________
Является ли претендент субъектом малого и среднего предпринимательства _______(указать да или нет)
Если претендент является субъектом малого и среднего предпринимательства (в соответствии со ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»):
Средняя численность работников за предшествующий календарный год__________________________________________________
Выручка от реализации товаров за предшествующий
календарный год (без НДС) _____________________________
Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) ________________________________________________
Суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства в уставном капитале _______________________


Будучи уполномоченными представлять и действовать от имени ________________ (наименование участника), а также полностью изучив всю документацию, представляем конкурсную заявку на участие в конкурсе №___ (далее – конкурс) среди организаций, прошедших предварительный квалификационный отбор № 8136/ПО-ОАО «РЖДстрой»/2015/М.
В случае признания ________ (наименование участника) победителем мы обязуемся:
1) подписать договор с заказчиком на выполнение работ по предмету конкурса в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях настоящей конкурсной заявки в срок, определенный в конкурсной документации.
2) до заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. ____ (наименование претендента) предупрежден(о), что при непредставлении указанных сведений и документов, заказчик вправе отказаться от заключения договора.
3)выполнить работы на условиях заключенного по итогам конкурса договора;
4) придерживаться положений настоящей конкурсной заявки не менее 120 (ста двадцати) календарных дней с даты, установленной как день вскрытия заявок. Конкурсная заявка будет оставаться для нас обязательной и может быть принята в любое время до истечения указанного периода.
Уполномоченным представителям заказчика и организатора настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной заявке, и обращаться к юридическим и физическим лицам, государственным органами и учреждениям, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.
Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции участника.
Настоящим подтверждается, что _________(наименование участника) ознакомилось(ся) с условиями документации, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.
В частности, _______ (наименование участника), подавая настоящую заявку, согласно(ен) с тем, что:
результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных ______________ (наименование участника), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении заказчика;
за любую ошибку или упущение в представленной __________________ (наименование участника) заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на __________________ (наименование участника);
комиссия по осуществлению закупок оставляет за собой право не рассматривать конкурные заявки, не надлежащим образом оформленные и не соответствующие требованиям конкурсной документации;
конкурс может быть прекращен в любой момент до рассмотрения заявок без объяснения причин.
Нижеподписавшиеся удостоверяют, что сделанные заявления и предоставленные сведения в заявке, заполненной должным образом, являются полными, точными и верными во всех деталях.
В случае, если наши предложения не будут признаны лучшими, мы согласны сохранить свои предложения по заключению договора до заключения договора между победителем конкурса и заказчиком.
Мы объявляем, что до подписания договора на выполнение работ по предмету конкурса настоящее предложение и Ваше уведомление о нашей победе будут считаться как имеющие силу договора между нами.
В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.

Имеющий полномочия подписать конкурсную заявку участника от имени
______________________________________________________________
(указать полное наименование участника)
«___» ____________ 201_г. ___________________________________________
(Должность, подпись, Ф.И.О., печать)



Приложение № 2
к конкурсной документации



ФИНАНСОВО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на Конкурс № _______ по лоту №
Участник Конкурса ________________________________________________
(Полное наименование Участника Конкурса)
Наименование объекта
Стоимость работ в руб. без НДС
Стоимость работ в руб. с НДС
Срок выполнения работ
Гарантийный срок








Полная и окончательная стоимость финансово-коммерческого предложения с учетом всех видов налогов, без НДС, стоимости материалов, изделий, конструкций и затрат, связанных с их доставкой на объект, а также всех затрат, расходов подрядчика, связанных с выполнением работ, за исключением затрат на непредвиденные работы, комплексное страхование объекта, и составляет _________________(________________________) рублей __ копеек.
Полная и окончательная стоимость финансово-коммерческого предложения с учетом всех видов налогов, с НДС, стоимости материалов, изделий, конструкций и затрат, связанных с их доставкой на объект, а также всех затрат, расходов подрядчика, связанных с выполнением работ, за исключением затрат на непредвиденные работы, комплексное страхование объекта, и составляет _________________(________________________) рублей __ копеек.

Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего коммерческого предложения:
1) Расчет стоимости выполняемых работ (предоставить на электронном носителе).

Срок действия настоящего финансово-коммерческого предложения составляет 120 (сто двадцать) календарных дней с даты проведения конкурса №______________.

Имеющий полномочия подписать финансово-коммерческое предложение претендента от имени
_________________________________________________________________
(Полное наименование претендента)
_________________________________________________________________
(Должность, подпись, ФИО) (печать)
(Должность, подпись, Ф.И.О, печать).
Приложение № 3
к конкурсной документации



ДОГОВОР №_____
на выполнение комплекса строительно-монтажных работ на объекте «____________________________________________________________»


г.__________ ______________ 2017г.


Акционерное общество «РЖДстрой» (АО «РЖДстрой»), именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице _______________________________ ___________________________________, действующего на основании _____________
_________________, с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
В соответствии с Протоколом ________________________ № ______________ от _____________ 2017г. по итогам проведения открытого аукциона № __________________ (далее – Аукцион), Генподрядчик поручает, а Подрядчик принимает на себя подряд на строительство (реконструкцию) в 2017 году объекта: «________________________________________________________________» по титулу «______________________________________________» (далее – Объект, Работы).
Научные, технические, экономические и другие требования к выполняемым Работам должны соответствовать условиям Аукциона, проведенного Генподрядчиком на право заключения настоящего договора, Коммерческому (финансово-коммерческому) предложению, поданному Подрядчиком в рамках его участия при проведении Аукциона (далее – Коммерческое предложение Подрядчика), Градостроительному кодексу Российской Федерации, нормативно-правовым документам Ростехнадзора, иным нормативно-правовым документам Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, ведомственным документам, документам Генподрядчика.
Подрядчик выполняет Работы собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций, согласованных с Генподрядчиком, в соответствии с условиями настоящего Договора и в порядке, установленном у Генподрядчика.
Подрядчик обязуется завершить выполнение Работ и сдать Объект, готовым к эксплуатации, в установленном порядке, в полном соответствии с условиями Аукциона, Коммерческого предложения Подрядчика, проектной документацией, нормативными документами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации.

Стоимость Работ
2.1. Общая стоимость Работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора, определена на основании Коммерческого предложения в соответствии с Аукционном № _______________________ , оформлена в виде Ведомости договорной цены (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, составленной на основании данных технической части аукционной документации на единицу измерения видов работ с учетом лимитируемых и прочих затрат, относящихся к деятельности Подрядчика, и составляет:
0 000 000 (______________) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 % - 0 000 000 (___________________) рублей 00 копеек.
Всего (с НДС 18 %) - 0 000 000 (______________) рублей 00 копеек.
В том числе затраты на строительство временных зданий и сооружений - 0 000 000 (______________) рублей 00 копеек, кроме того НДС - 18 % 00 000 (_____________) рублей, всего с НДС – 0 000 000 (_____________) рублей.
Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком в текущем 2017 году, составляет:
0 000 000 (______________) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 % -
0 000 000 (___________________) рублей 00 копеек.
Всего (с НДС 18 %) - 0 000 000 (______________) рублей 00 копеек.
В том числе:
Затраты на строительство временных зданий и сооружений - 0 000 000 (______________) рублей 00 копеек, кроме того НДС - 18 % 00 000 (_____________) рублей, всего с НДС – 0 000 000 (_____________) рублей.
2.2. Стоимость Работ по Объекту определяется на основании утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, с применением формулы определения договорной цены комплекса работ (Цдог.= Цсср *Ки*Ко*0,995*Кс*Ка, где: Цсср - стоимость комплекса строительно-монтажных работ по утвержденной проектно-сметной документации в текущем уровне цен; Ки – индекс изменения стоимости работ, учитывающий инфляционные изменения на период выполнения работ (согласно утвержденному сборнику текущих индексов изменения и индексов пересчета сметной стоимости строительства, реконструкции и ремонта объектов капитального строительства ОАО «РЖД»); Ко – коэффициент оптимизации стоимости в соответствии с Распоряжением ОАО «РЖД» от 02.09.2011г. №1910р (Ко=1 в соответствии с Распоряжением ОАО «РЖД» от 22.04.2015г. №1037р); коэффициент снижения цены 0,995 – в соответствии с протоколом заседания Конкурсной комиссии ОАО «РЖД» №294 от 08.04.2014 г.; Кс – понижающий коэффициент определения начальной (максимальной) цены конкурсных торгов; Ка –понижающий коэффициент, полученный по результатам Аукциона.
Понижающий коэффициент Ка составляет _____.
2.3. Стоимость работ по настоящему Договору включает в себя все виды налогов, стоимость материалов, изделий, конструкций и затрат, связанных с их доставкой на объект, а также все затраты, расходы подрядчика, связанные с выполнением работ, за исключением затрат на непредвиденные работы, комплексное страхование объекта.
Стоимость Договора является неизменяемой на весь период действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.
2.4. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты в стоимости настоящего Договора не учитывается и остается в распоряжении Генподрядчика. Непредвиденные затраты, возникающие в ходе выполнения работ по настоящему Договору, связанные с уточнением объемов работ по рабочим чертежам, изменениями проектных решений в рабочей документации и иными причинами, оплачиваются Генподрядчиком в пределах норматива, утвержденного сводным сметным расчетом на основании фактического подтверждения с оформлением документов в установленном порядке.
2.5. Затраты на строительство временных зданий и сооружений возмещаются при их фактическом наличии у Подрядчика и документальном подтверждении данных затрат за соответствующий период и на соответствующий объем работ в пределах заложенного лимита средств согласно Коммерческого предложения Подрядчика.
2.6. Компенсация удорожания стоимости материалов и конструкций, заработной платы, стоимости машин и механизмов Подрядчику не производится.
2.7. В случае, если объемы финансирования будут уменьшены или увеличены ОАО «РЖД», Стороны оформляют соответствующее дополнительное соглашение к настоящему Договору об изменении сроков, объемов работ и их стоимости.
2.8. Объем и содержание Работ, а также сроки выполнения Работ могут быть пересмотрены Сторонами в случае существенных изменений обстоятельств, влияющих на выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
В случае существенных изменений факторов, влияющих на формирование цены настоящего Договора, а также на сроки и порядок осуществления расчетов по настоящему Договору, Генподрядчик вправе требовать не чаще, чем один раз в квартал, пересмотра условий расчетов за выполняемые по настоящему Договору Работы в части уменьшения цены, исчисления сроков и размеров платежей по настоящему Договору. Указанные изменения оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

Оплата Работ и расчеты
Расчеты за выполненные и принятые Генподрядчиком Работы осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Альбомом форм первичной учетной документации, утв. Распоряжением ОАО «РЖД» от 15.12.2008 г. №2688р (в действующей на момент проведения расчетов редакции) в установленном ниже порядке.
Генподрядчик осуществляет оплату выполненных по настоящему Договору работ в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после подписания Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и предоставления счета-фактуры в пределах договорной цены Объекта, комплекта исполнительной документации. Оплата выполненных и принятых Работ производится до 95% от стоимости выполненных Работ.
Оплата оставшихся 5% от стоимости выполненных Работ производится Генподрядчиком в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Договора.
Окончательный расчет за выполненные и сданные Работы по настоящему Договору производится Генподрядчиком после ввода объекта в эксплуатацию; подписания Сторонами актов сдачи-приемки выполненных Работ, включая устранение дефектов и замечаний, выявленных как в ходе производства Работ, так и при приёмке Объекта; возмещения нанесённого ущерба Заказчику (ОАО «РЖД») и (или) третьим лицам, с зачётом ранее перечисленных средств не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней после подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме № КС-14), с приложением к нему Реестра счетов-фактур, Актов о приемке смонтированного оборудования формы №ФСУ-3, технической и исполнительной документации, иных предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации документов.
Подрядчик представляет счет-фактуру на выполненные Работы не позднее 3 (трех) календарных дней с момента Подписания Сторонами акта КС-2, в следующем порядке:
- за январь-ноябрь отчетного года – по 3 число месяца следующего за отчетным. Если указанная дата приходится на нерабочий день, днем окончания срока представления считается следующий за ним рабочий день;
- за декабрь отчетного года – в течение 2 первых рабочих дней следующего года.
При отсутствии счета-фактуры оплата не производится.
Подрядчик обязан выставить корректировочные счета-фактуры без формирования исправительных экземпляров к ранее предъявленным счетам-фактурам в случае изменения стоимости Работ, в течение 3 календарных дней, с даты направления Генподрядчика письменного уведомления о его согласии на изменение стоимости Работ.
При направлении в адрес Генподрядчика счетов-фактур Подрядчик обязан предоставить Генподрядчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право подписи лиц, подписавших счет-фактуру. Генподрядчик имеет право потребовать переоформить документы в случае несоблюдения Подрядчиком требований настоящего пункта.
Оплата выполненных Подрядчиком Работ по настоящему Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Генподрядчиком денежных средств на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре.
В результате мероприятий по снижению стоимости Работ, вызванных заменой или применением более эффективных проектных решений, конструкций, материалов, а также изменением технологий производства Работ, не влияющих на снижение эксплуатационной и технических характеристик Объекта, сэкономленные финансовые средства остаются в распоряжении Генподрядчика.
Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта, не оформленным в установленном порядке, оплате не подлежат.
Генподрядчик вправе приостановить оформление окончательного расчета с Подрядчиком за выполненные Работы, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему Договору.
По требованию Генподрядчика Стороны оформляют акт сверки взаиморасчетов по настоящему Договору.
Правило о начислении процентов в порядке п.1. ст.317.1 ГК РФ к правоотношениям сторон в рамках настоящего Договора не применяется.
Подрядчик обязуется обеспечить целевое и эффективное использование средств по настоящему Договору и предоставлять по требованию Генподрядчика отчет (необходимую информацию) об использовании денежных средств.

Права и обязанности Сторон
Права и обязанности Генподрядчика.
Генподрядчик обязан:
Своевременно и должным образом выполнить принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора.
Предоставить Подрядчику, а также его субподрядным организациям возможность доступа на территорию, находящуюся в ведении ОАО «РЖД» и предназначенную для производства Работ, предусмотренных настоящим Договором.
Передать в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания настоящего Договора Подрядчику по акту, подписанному Подрядчиком и Генподрядчиком, на период строительства объекта территорию строительной площадки для производства Работ, разрешение на производство строительно-монтажных работ, иные необходимые разрешения, входящие в обязанности Генподрядчика.
При необходимости предоставить Подрядчику График поставки оборудования, поставляемого Генподрядчиком.
Принять выполненную Работу и оплатить Подрядчику установленную настоящим Договором цену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
Генподрядчик имеет право:
Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
Осуществлять строительный контроль за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением их сроков, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
Своими силами или силами привлеченных подрядных организаций устранять возникшие в ходе проведения Работ недостатки, а также исправлять некачественно выполненные Работы, с последующим возмещением Подрядчиком расходов, понесенных Генподрядчиком на основании ст. 723 ГК РФ в случае, если недостатки не были устранены Подрядчиком в установленный Генподрядчиком срок.
В случае предоставления Подрядчику целевых платежей в любой момент потребовать от Подрядчика подтверждения их целевого использования.
В ходе проверок реализации инвестиционных проектов и договорных обязательств контролирующими организациями, в том числе «Желдорконтроль», привлекать Подрядчика для дачи соответствующих объяснений, участию в контрольных обмерах и составлению актов, как во время проведения строительно-монтажных работ, так и после их окончания.

Права и обязанности Подрядчика.
Подрядчик обязан:
Своевременно и должным образом выполнить принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора.
В месячный срок после получения рабочей документации Подрядчик подготавливает и представляет Генподрядчику детализированную Ведомость объемов работ, составленную на основании Расчета стоимости в коммерческом предложении. После подписания сторонами Ведомость объемов работ становится Приложением настоящего Договора и основанием для приемки выполненных работ.
Обеспечить наличие систем менеджмента качества и экологического менеджмента на базе международных стандартов ИСО серий 9000 и 14000, а также OHSAS 18000 (охрана здоровья и безопасность персонала).
Получать проектно-сметную документацию, а также иную разрешительную документацию по фактическому месту нахождения исполнительного структурного подразделения от Генподрядчика СМТ №____ - филиала АО «РЖДстрой».
Подрядчик не вправе передавать проектную документацию третьим лицам без согласия Генподрядчика в письменной форме.
Выполнить Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, в соответствии с утвержденными проектными решениями и календарным планом производства работ и сдать Объект Генподрядчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию в соответствии с функциональным назначением данного Объекта.
Информировать Генподрядчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего Договора.
Направить своего уполномоченного представителя для принятия на период строительства объекта территории строительной площадки для производства Работ и подписания акта, фиксирующего передачу строительной площадки.
Не использовать передаваемый в соответствии с п. 4.1.2. земельный участок для целей, не связанных с выполнением Работ, по настоящему Договору, в том числе, для нужд третьих лиц.
Производить за свой счет все необходимые действия по исполнению указаний (требований, предписаний, уплате штрафных санкций и т.п.), выданных уполномоченными государственными органами в результате винного действия/бездействия Подрядчика при производстве Комплекса работ на Объекте. Уплата указанных в настоящем пункте штрафных санкций (а равно и возмещение расходов Генподрядчика по их уплате и возмещение иных расходов Генподрядчика, понесенных им в результате применения мер ответственности) осуществляется из средств Подрядчика, независимо от лица, на которое уполномоченным органом будет наложено взыскание.
Обеспечить:
производство Работ с высоким уровнем качества в полном соответствии с утвержденными проектными решениями, требованиями технических регламентов;
своевременное устранение выявленных в ходе Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта недостатков и дефектов;
устранение замечаний административных, контрольных и надзорных органов.
В случае использования недр с целью выполнения условий лицензионного соглашения о недропользовании предоставлять распорядителю недр отчетность, связанную с пользованием недрами:
до 15 января информацию за отчетный год о выполнении лицензионного соглашения (об объемах добычи, рекультивации, других видах работ в пределах участка недр, сведения по платежам и налогам при пользовании недрами), результаты мониторинга окружающей среды;
в установленные законодательством Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами сроки формы ежегодной статистической отчетности.
Обеспечить и нести ответственность в ходе проведения Работ за выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, пожаробезопасности, недопущению правонарушений, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
Обеспечить защиту от актов незаконного вмешательства, в том числе террористических актов, строений и объектов, строительство которых не завершено и которые расположены в границах (на территории) объектов транспортной инфраструктуры.
При производстве Работ руководствоваться требованиями «Положения о взаимодействии между ОАО «РЖД» и подрядными организациями в сфере охраны труда», утвержденного Распоряжением ОАО «РЖД» от 17.08.2009г. №1722р., в том числе пунктом 7.2.13 (в редакции Распоряжения ОАО «РЖД» от 07.09.2010 №1880р), устанавливающим обязательность обеспечения работников Подрядчика сигнальными жилетами установленного образца, а также требованиями Правил по охране труда при выполнении работ на пассажирских платформах в ОАО «РЖД», утвержденных Распоряжением ОАО «РЖД» от 18.07.2014 №1694р. Соблюдать требования иных нормативных актов (в т.ч. изданных ОАО «РЖД»), регулирующих вопросы охраны труда и производственной безопасности на железнодорожном транспорте, своевременно принимать меры к оформлению необходимых для производства работ актов допусков и иных документов.
Согласовать с Генподрядчиком перечень планируемых к поставке материалов, изделий, конструкций и оборудования, а также перечень поставщиков и других сторонних организаций, привлекаемых для монтажа оборудования и выполнения отдельных видов Работ (п.3.1.3. МДС 12-9.2001).
Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.
Вывезти в 15-дневный срок со дня извещения Генподрядчика о готовности к приемке законченного строительством Объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор.
Передать Генподрядчику по акту приема-передачи строительную площадку (земельный участок) не позднее 7 (семи) календарных дней с момента приемки законченного строительством объекта.
Если Подрядчик в указанный срок не выполнит обязательства, предусмотренные настоящим пунктом, Генподрядчик вправе переместить имущество Подрядчика в любое место по своему усмотрению, а понесенные при этом расходы вычесть из любой суммы, подлежащей выплате Подрядчику по настоящему Договору. В этом случае Генподрядчик не несет ответственность за обеспечение сохранности имущества Подрядчика, его утрату или повреждение.
Известить Генподрядчика за 5 (Пять) рабочих дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых Работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Генподрядчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих Работ. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Генподрядчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Генподрядчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ согласно указанию Генподрядчика, а затем восстановить ее за свой счет.
В случае неявки представителя Генподрядчика в указанный Подрядчиком срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие Работ в этом случае по требованию Генподрядчика производится за его счет.
Отсутствие при выполнении Работ или проведении испытаний представителя Генподрядчика или уполномоченного им лица, а также присутствие указанных лиц при проведении работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе в форме оплаты выполненных Работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, выполненных Работ и соблюдения требований проекта и строительных норм.
При готовности Объекта в течение 10 рабочих дней письменно известить об этом Генподрядчика.
Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителя Генподрядчика.
Предоставлять Генподрядчику Акт смонтированного оборудования с выделением в указанном акте оборудования поставки Генподрядчика.
Немедленно известить Генподрядчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
непригодности или недоброкачественности предоставленных Генподрядчиком материалов, оборудования, технической документации;
возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;
иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
Передать Генподрядчику по окончании строительства (реконструкции, ремонта) документы, которые являются результатом Работ, в том числе:
схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания;
исполнительную документацию о выполненных строительных, монтажных работах;
справку, подтверждающую соответствие параметров построенного (реконструированного) объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, подписанную ответственным представителем Подрядчика;
справку, подтверждающую соответствие параметров построенного (реконструированного) объекта капитального строительства проектной документации, подписанную ответственным представителем Подрядчика;
справки, подтверждающие соответствие параметров построенного (реконструированного) объекта капитального строительства техническим условиям, подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения;
схемы, отображающие расположение построенных (реконструированных) объектов капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, подписанные ответственным лицом Подрядчика.
Передать Генподрядчику исполнительную документацию на выполненный объем Работ одновременно с подписанием актов сдачи-приемки этих работ.
Не допускать фактов производства Работ в зоне действующих технических устройств предприятий (организаций), расположенных на участке строительства (реконструкции), а также технических устройств обеспечивающих работу железнодорожного транспорта без надлежащим образом оформленных актов-допусков и нарядов-допусков на производство работ, соблюдать все требования положения «Об обеспечении безопасной эксплуатации технических сооружений и устройств железных дорог при строительстве, реконструкции и (или) ремонте объектов инфраструктуры ОАО «РЖД», утвержденного Распоряжением ОАО «РЖД» от 30.08.2013г. № 1932р, в редакции, действующей на момент выполнения работ в рамках настоящего договора, а также соблюдать все требования, установленные Положением «Об организации в ОАО «РЖД» работы по системе информации «Человек на пути», утвержденного Распоряжением ОАО «РЖД» от 14.03.2016г. №410р.
Подрядчик назначает приказом ответственного за организацию безопасности движения поездов. Копия приказа предоставляется Генподрядчику в течение 3 (трех) дней с момента заключения настоящего Договора.
Подрядчик обязан немедленно сообщать в ________________________________ (по телефону ____________, по факсу ______________ либо по электронной почте ________________) обо всех происшествиях, нарушающих организацию обеспечения безопасности движения поездов, сохранности действующих инженерных коммуникаций и электробезопасности работников при производстве строительно-монтажных работ.
Не допускать нарушения технологий при производстве Работ, угрожающих безопасности объектов, находящихся вблизи строительной площадки.
В процессе производства Работ нести ответственность за соблюдение безопасности движения поездов, а также сохранность сооружений и устройств железнодорожного пути, устройств сигнализации, централизации и блокировки, устройств связи, электроснабжения, подвижного состава и т.п., в соответствии с нормами Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. В случае повреждения затраты на восстановление и штрафные санкции возмещаются Подрядчиком.
При повреждении пути, устройств СЦБ, энергоснабжения по вине и/или с участием Подрядчика и/или субподрядной организации, Подрядчик обязан незамедлительно известить Генподрядчика о происшествии и направить в адрес Генподрядчика материалы расследования в соответствии с «Перечнем материалов для расследования случаев браков в работе железных дорог по вине (или с участием) Подрядчика и/или субподрядных организаций» (Приложение № 3 к настоящему Договору) в течение одних суток после происшествия.
Обеспечить рациональное использование «технологических окон», предоставляемых ОАО «РЖД».
Предоставить Генподрядчику сертификаты или протоколы о результатах испытания качества используемых на Объекте материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций, а также данные об их пожарной безопасности в соответствии с нормами, действующими на территории Российской Федерации.
Вести общие и специальные журналы производства Работ, в которых отражается весь ход фактического производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Генподрядчика и Подрядчика в порядке и по формам, утвержденным уполномоченным государственным органом в области государственного строительного надзора (Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору – Ростехнадзор).
При соблюдении требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах руководствоваться Статьей 53 Лесного кодекса Российской Федерации и Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2007 г. №417.
Незамедлительно уведомить представителя Генподрядчика о любом происшествии на строительной площадке, в том числе повреждений или гибели имущества, гибели или увечья персонала и принимаемых мер по скорейшему устранению последствий происшествия; задержки сроков окончания Работ, выполняемых в «технологические окна».
Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный подрядчиком при производстве Работ по настоящему Договору.
Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика и субподрядчиков нарушения правил выполнения Работ, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды и другие нарушения.
Устранять в установленные Генподрядчиком сроки все выявленные в процессе Работ и после их завершения дефекты и недостатки Работ в соответствии с письменными предписаниями представителя Генподрядчика, органов надзора за качеством строительства и инспектирующих служб, привлекаемых для приемки Объекта в эксплуатацию.
Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
Предоставить Генподрядчику информацию обо всех изменениях, произведенных после заключения настоящего Договора в составе владельцев (участников, акционеров) Подрядчика, включая конечных бенефициаров, а также в его исполнительных органах не позднее чем через 5 календарных дней после таких изменений. Указанная информация должна в обязательном порядке включать данные, позволяющие идентифицировать лиц, в отношении которых данная информация представлена, как то ИНН, паспортные данные, адрес местожительства (для физических лиц), ОГРН, ИНН, адрес местонахождения (для юридических лиц), а также иные сведения, в том числе дополнительно запрашиваемые Генподрядчиком. По требованию Генподрядчика Подрядчик обязан представить предусмотренную настоящим пунктом информацию в соответствии с письменной формой, утвержденной Генподрядчиком, с указанием всех сведений предусмотренных данной формой.
Не позднее 1 декабря каждого текущего года предоставлять Генподрядчику подтверждение о наличии у Подрядчика статуса субъекта малого и среднего предпринимательства.
Предоставить Генподрядчику информацию о собственной компании (в случае наличия статуса субъекта малого и среднего предпринимательства), а также о субъектах малого и среднего предпринимательства, привлекаемых Подрядчиком по субподрядному договору 1-го уровня в качестве третьих лиц к исполнению обязательств по настоящему Договору, не позднее чем через 5 (Пять) календарных дней после подписания такого субподрядного договора. Указанная информация должна в обязательном порядке включать следующие сведения: данные контрагента, привлекаемого в качестве третьего лица субъекта малого и среднего предпринимательства, его ИНН, ФИО контактного лица субъекта малого и среднего предпринимательства, его адреса, телефона, факса, адреса электронной почты; предмет договора, заключаемого Подрядчиком с субъектом малого и среднего предпринимательства, сумму договора, заключаемого Подрядчиком с субъектом малого и среднего предпринимательства, в рублях, с учетом и без учета НДС; данные о средней численности работников субъекта малого и среднего предпринимательства за предшествующий календарный год; выручки от реализации товаров или балансовой стоимости активов субъекта малого и среднего предпринимательства (остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год (без НДС); суммарной доли участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) субъекта малого и среднего предпринимательства; суммарной доли участия одного или нескольких юридических, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале субъекта малого и среднего предпринимательства.
В случае принятия Подрядчиком решения о замене субъекта среднего и малого предпринимательства, с которым, согласно представленной информационной справке, оформленной в соответствии с пунктом 4.2.36 настоящего Договора Подрядчик планировал заключить и заключил субподрядные договоры 1-го уровня, Подрядчик в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты замены такого субъекта обязан в письменном виде уведомить Генподрядчика о таких изменениях.
Обеспечить ежегодно, не позднее 1 декабря, предоставление Генподрядчику информации о подтверждении статуса субъектов малого и среднего предпринимательства для контрагентов, с которыми у Подрядчика заключены субподрядные договоры 1-го уровня.
Обеспечить снабжение производства Работ необходимой электроэнергией с учетом решений, предусмотренных проектной документацией, и с заключением соответствующих договоров с поставляющими электроэнергию организациями. В случае, если для снабжения производства Работ электроэнергией необходимо использование электрических сетей ОАО «РЖД», Подрядчик до начала производства Работ обязан заключить соответствующий договор с уполномоченным структурным подразделением ОАО «РЖД» в порядке, установленном ОАО «РЖД» и действующем на момент производства Работ. По требованию Генподрядчика Подрядчик обязан предоставить подтверждение соблюдения условий, установленных настоящим пунктом, с предоставлением копий соответствующих договоров, а также иной необходимой информации по вопросам снабжения и потребления электроэнергии при производстве Работ в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента поступления запроса от Генподрядчика.
По требованию Генподрядчика принимать участие в выполнении строительно-монтажных работ отложенного действия по техническому прикрытию участков (объектов) инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования в случаях принятия органами государственной власти соответствующих решений в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».
На момент начала производства работ Подрядчик представляет суточные производственные возможности своих подразделений в соответствии с «Перечнем подразделений и их производственных возможностей» (Приложение № 4) и «Ведомостью наличия важнейших машин и механизмов» (Приложение № 5).
4.2.43. Получить у Генподрядчика письменное разрешение на привлечение для выполнения работ субподрядной организации (организаций) или иных лиц, предварительно направив Генподрядчику соответствующий запрос, и предоставить вместе с запросом в отношении привлекаемой субподрядной организации или иных лиц, заверенные копии следующих документов:
- лицензии и/или свидетельства СРО о допуске к определенному виду работ или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, если деятельность, которую осуществляет привлекаемая субподрядная организация, подлежит лицензированию или требует наличия соответствующего допуска;
-учредительные документы;
-свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
-свидетельство о постановке на налоговый учет;
а также иные документы, необходимые для определения соответствия привлекаемой для выполнения работ по настоящему Договору субподрядной организации.
Подрядчик несет полную ответственность перед Генподрядчиком за работы по настоящему Договору, выполненные привлеченными Подрядчиком субподрядными организациями или иными лицами, и не вправе ссылаться на нарушения со стороны своих контрагентов в качестве оснований освобождения от обязательств и от ответственности за их нарушение.
4.2.44. В случае привлечения к выполнению Работ по настоящему Договору иностранных граждан, а также организаций, использующих труд указанных лиц, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих право иностранных граждан на пребывание (проживание) и осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации.
В случае привлечения к выполнению Работ по настоящему Договору иностранных граждан, Подрядчик принимает на себя обязательства по контролю и обеспечению проживания указанных граждан вне территории Объекта строительства.
Подрядчик имеет право:
4.2.45. За выполненные по настоящему Договору Работы, получить установленную настоящим Договором цену, в размере и в сроки, согласованные Сторонами в настоящем Договоре.

Проектная документация
Генподрядчик обязуется передать Подрядчику имеющуюся у него утвержденную проектно-сметную документацию по Объекту в одном экземпляре в течение 30 дней с даты подписания настоящего Договора, и (или) с даты получения проектно-сметной документации от Заказчика.
Подрядчик не вправе отступить от согласованной и утвержденной проектной документации без письменного согласия Генподрядчика.

Сроки выполнения Работ
6.1. Общий срок выполнения Работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора составляет _________ месяцев (дней).
Календарные сроки определены сторонами:
Начало работ: ___________________;
Окончание работ: _________________.
Ввод Объекта в эксплуатацию: ___________________.
Промежуточные сроки выполнения Работ (отдельных этапов, видов Работ) определяются в Календарном плане выполнения работ (Приложение №2).
6.2. Промежуточные сроки выполнения Работ (отдельных этапов, видов Работ), предусмотренные в Календарном плане выполнения Работ, являются исходными для определения имущественных санкций при нарушении Подрядчиком сроков выполнения Работ, в том числе в период устранения их дефектов и недостатков.
6.3. В случае осуществления поставки необходимого для выполнения Работ оборудования Подрядчиком, сроки поставки согласовываются Сторонами дополнительно в графике поставки оборудования, который после подписания Сторонами становится неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.4. Датой фактического окончания Работ на Объекте считается дата подписания Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией и устранения Подрядчиком всех выявленных замечаний и недоделок.

Обеспечение Работ материалами и оборудованием
Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить Работы по строительству (реконструкции, ремонту) Объекта строительными материалами, изделиями, конструкциями, необходимыми для выполнения Работы в соответствии с проектной документацией. Генподрядчик может принять на себя обязательство по обеспечению Объекта строительными материалами, изделиями, конструкциями в согласованные с Подрядчиком сроки, в соответствии с номенклатурой, количеством и в порядке, указанными в дополнительном соглашении к настоящему Договору. При этом стоимость Работ по настоящему Договору подлежит соразмерному уменьшению на стоимость этих материалов, изделий, конструкций.
Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку, складирование и хранение прибывающих на Объект материалов, оборудования, изделий и конструкций, в том числе обеспечение которыми может осуществлять Генподрядчик, на приобъектном и/или ином складе, реквизиты которого Подрядчик сообщает Генподрядчику в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора.
Подрядчик обязуется информировать Генподрядчика о поступлении оборудования на Объект в течение 5 дней с момента прибытия.
Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению Объекта оборудованием в соответствии с утвержденной в установленном ОАО «РЖД» порядке проектно-сметной документацией и согласно перечня оборудования, согласованного с Генподрядчиком (Приложение №8), являющимся являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора, осуществляет его доставку на приобъектные склады, приемку, разгрузку и складирование оборудования на объекте в согласованные с Генподрядчиком сроки, согласно графику поставки оборудования (Приложение №9) являющимся являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора, в соответствии с номенклатурой, количеством и в порядке, указанными в настоящем Договоре.
Факт передачи (реализации) оборудования оформляется подписанием Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12.
Приемка-передача оборудования в монтаж от Генподрядчика Подрядчику оформляется Актом о приеме-передаче оборудования в монтаж по форме №ОС-14 (далее – Акт ОС-14). Оборудование, переданное Генподрядчиком Подрядчику по акту в монтаж, находится на ответственном хранении Подрядчика. Для обеспечения приемки в монтаж оборудования, поставляемого Генподрядчиком, Подрядчик обязан назначить своего уполномоченного представителя. Полномочия представителя по приемке оборудования должны быть подтверждены соответствующей доверенностью.
Все поставляемые для строительства материалы, оборудование, изделия и конструкции должны соответствовать спецификациям, указанным в проекте и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть предоставлены другой Стороне за 15 календарных дней до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов, оборудования, изделий и конструкций.
Если Подрядчик при выполнении Работ использует материалы, оборудование, изделия и конструкции, качество которых не было подтверждено сертификатами и необходимыми испытаниями образцов или соответствующими актами освидетельствования, Генподрядчик вправе потребовать от Подрядчика замены данных материалов, конструкций и оборудования без дополнительной оплаты.
Сторона, передающая оборудование под монтаж, обязана сопроводить его документацией предприятия-изготовителя, необходимой для монтажа.
Каждая сторона несет ответственность за:
соответствие поставляемых ею используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям;
обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых Работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.
Работы, признанные Генподрядчиком выполненными неудовлетворительно или с использованием недоброкачественных материалов, Подрядчик обязан исправить в установленный предписанием Генподрядчика срок без возмещения понесенных при этом Подрядчиком убытков.
Подрядчик несет ответственность за качество и сохранность приобретаемых им для реализации настоящего Договора материалов, изделий и конструкций, а также сохранность поставляемого оборудования.

Право собственности, риски.
Право собственности на результат Работ по настоящему Договору принадлежит Заказчику.
После подписания Акта приемки законченного строительством Объекта риск случайного его разрушения или повреждения переходит от Подрядчика к Заказчику.
Использование Генподрядчиком или собственником, интересы которого представляет Генподрядчик, для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого Объекта, строительство (реконструкция, ремонт) которого в целом не закончено, регламентируется нормами статей 48, 51, 52, 55 Градостроительного Кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и допускается после приемки этой части объекта (этапа строительства) в эксплуатацию в установленном порядке. Указанные отношения при необходимости оформляются дополнительным соглашением к Договору.
До сдачи Объекта Подрядчик несет полную ответственность за риск его случайной гибели (повреждения), в том числе риск случайной гибели (повреждения) оборудования, поставленного для комплектации объекта, а также оборудования, переданного в монтаж от Генподрядчика к Подрядчику.
Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный Объект или его отдельную часть, а также проектную документацию на его строительство или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Генподрядчика.

Страхование
Генподрядчик имеет право на срок действия настоящего Договора заключить со страховой организацией договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков, связанных с гибелью и/или повреждением имущества, являющего объектом строительства (реконструкции, ремонта) и с ответственностью за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц вследствие проведения Работ, указанных в настоящем Договоре.
Страхование не освобождает Подрядчика и Генподрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

Производство. Сдача и приемка Работ
Сдача выполненных Подрядчиком Работ осуществляется в следующем порядке. До 23-го числа отчетного месяца Подрядчик представляет Генподрядчику завизированные инспектором технического надзора Заказчика (ОАО «РЖД») Акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме №КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме №КС-3, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение (акты на скрытые работы, расчеты и другие документы), оформленные в соответствии с распоряжением ОАО « РЖД» от 15 декабря 2008 г. № 2688р «Об утверждении альбома форм первичной документации». Акт о приемке выполненных работ составляется на основании Журнала учета выполненных работ (форма №КС-6а). Выполненные объемы Работ должны быть документально подтверждены Подрядчиком и в соответствующем порядке согласованы с эксплуатирующим структурным подразделением ОАО «РЖД» (балансодержателем).
На стоимость выполненного за месяц и принятого Генподрядчиком объема Работ Подрядчик предъявляет Генподрядчику счет-фактуру.
Работы по монтажу оборудования включаются в акты о приемке выполненных работ формы № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 после оформления Акта о приемке смонтированного оборудования формы № ФСУ-3. Акт о приемке смонтированного оборудования формы № ФСУ-3 прикладывается к акту о приемке выполненных работ формы № КС-2, оформляется в целях промежуточных расчетов по настоящему Договору и не является основанием для перехода риска случайной гибели оборудования с Подрядчика на Генподрядчика.
Подрядчик обязан после окончания монтажа представить отчет о монтаже оборудования (специализированная форма №РЖДС-11005, утверждена приказом ОАО «РЖДстрой» от 29.12.2012 №254).
Генподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет Подрядчику обоснованный отказ от их подписания.
При оформлении и подписании Генподрядчиком документов, подтверждающих приемку выполненных Подрядчиком Работ (в том числе актов сдачи-приемки работ), Генподрядчик сохраняет право ссылаться в последующем на любые недостатки в принятых в соответствии с данными документами результатах Работ, в том числе и на те, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки), и требовать от Подрядчика безвозмездного устранения данных недостатков, либо возврата денежных средств, уплаченных Генподрядчиком за работы, содержащие указанные недостатки, а также возмещения иных убытков Генподрядчика, связанных с устранением выявленных недостатков.
Генподрядчик назначает своего представителя при производстве Работ, который совместно с Подрядчиком участвует в согласовании выполненных Работ.
Представители Генподрядчика и Заказчика, а также уполномоченные ими лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ и право осуществления контроля качества используемых материалов и работ, присутствия при проведении проверок и испытаний. Проверку хода выполнения Работ Генподрядчик и Заказчик осуществляет в любое время и на любом участке работ. Подрядчик обязан обеспечить Генподрядчику и Заказчику все условия для проверки хода выполнения работ.
В случае выявления фактов несоблюдения Подрядчиком сроков выполнения работ, выполнения Работ ненадлежащим образом и с ненадлежащим качеством, выявленных как в ходе проведения Работ, в процессе сдачи-приемки Работ так и в ходе эксплуатации Объекта, нецелевого использования ресурсов и других нарушений условий настоящего Договора, Генподрядчик вправе выдать Подрядчику предписание о приостановке работ или устранении указанных нарушений в срок, указанный в предписании Генподрядчика.
При невыполнении Подрядчиком предписания Генподрядчика последний вправе отказаться от исполнения настоящего Договора на основании ст. 715 ГК РФ.
При проведении отдельных видов специальных строительных и монтажных работ, требующих по технологическому регламенту создания особых условий и требований к рабочему месту и температурным и влажностным параметрам, исключения атмосферных осадков и т.д. Подрядчик осуществляют постоянный контроль лимитируемых параметров окружающей среды на месте производства работ и регистрируют результаты в журнале производства работ.
Ошибки, допущенные Подрядчиком при выполнении Работ, исправляются им за свой счет в установленные Генподрядчиком сроки.
Генподрядчик, принявший Работу без проверки, имеет право ссылаться на недостатки Работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
Фактическая передача результатов Работ Генподрядчику осуществляется после подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме № КС-14).
Подрядчик передает Генподрядчику за 10 календарных дней до начала приемки законченного строительством Объекта два экземпляра исполнительной документации согласно перечню, заявленному Генподрядчиком, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным Работам. Перечень исполнительной документации передается Генподрядчиком заблаговременно за 30 календарных дней до срока окончания Работ по настоящему Договору.
При разборке основных средств ОАО «РЖД» в случае возникновения возвратных отходов (демонтированных материалов) в ходе выполнения Работ по настоящему Договору Подрядчик, Генподрядчик и балансодержатель Объекта (филиал ОАО «РЖД») делегируют своих представителей для осуществления приема-передачи указанных материалов от Подрядчика к балансодержателю (филиалу ОАО «РЖД»), что оформляется актом приема-передачи, который в обязательном порядке должен содержать реквизиты настоящего Договора. Акт приема-передачи составляется в 3-х экземплярах и подписывается уполномоченными представителями Подрядчика, Генподрядчика и балансодержателя (филиала ОАО «РЖД»). Порядок и сроки приема-передачи возвратных отходов определяются по согласованию сторон настоящего Договора и балансодержателя (филиала ОАО «РЖД»).
После подписания акта, приемки и передачи возвратных отходов филиалу ОАО «РЖД» - балансодержателю Объекта взаимоотношения Подрядчика и Генподрядчика в рамках указанных действий по настоящему Договору исчерпываются.
В случае возникновения возвратных отходов (демонтированных материалов) от разборки (демонтажа) сооружений, входящих в смету, осуществленной в период строительства (реконструкции, ремонта) Объекта, Стороны оформляют акт по унифицированной форме №М-35, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 №71а (в актуальной редакции), который предоставляется Генподрядчику в период осуществления данной разборки.
Стоимость возврата материалов, изделий и конструкций от разборки (демонтажа) сооружений, возведенных в период строительства (реконструкции, ремонта) Объекта и остающихся в распоряжении Подрядчика, отражается в актах выполненных работ по форме КС-2, КС-3 в порядке, согласованном Генподрядчиком, и удерживается с Подрядчика при оплате выполненных работ.
Передача Подрядчиком Генподрядчику первичных учетных документов и счетов-фактур по выполненным Работам в рамках настоящего договора в любом случае подлежит осуществлению в срок, обеспечивающий возможность приемки, проверки и подписания данных документов Генподрядчиком не позднее первого рабочего дня месяца, следующего за отчетным. При отсутствии временной возможности у Генподрядчика осуществить приемку, проверку и подписание первичных учетных документов и счетов-фактур в указанный срок вследствие позднего представления данных документов Подрядчиком, Генподрядчик вправе отказаться от приемки Работ на основании данных документов и потребовать от Подрядчика их переоформления на последующий отчетный период с соблюдением установленных сроков предоставления данной документации.
При завершении/прекращении/расторжении настоящего Договора Стороны подписывают Акт приемки исполненных обязательств, составленный по форме приложения № 6 к настоящему Договору.
Подрядчик обязан оформить Акт приемки исполненных обязательств и направить Генподрядчику вместе с последним комплектом первичной учетной документации. Генподрядчик подписывает Акт приемки исполненных обязательств и  направляет в адрес Подрядчика после полной оплаты по настоящему Договору.

Временные здания и сооружения
Титульные временные здания и сооружения (далее – временные здания и сооружения, временные объекты), законченные строительством и принятые Генподрядчиком от Подрядчика в рамках настоящего Договора, передаются в соответствующем порядке Заказчику и являются его собственностью.
Фактическая передача законченных строительством временных зданий и сооружений от Подрядчика к Генподрядчику осуществляется посредством оформления акта рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию законченных строительством временных зданий и сооружений, по форме установленной Генподрядчиком. Использование Подрядчиком временных зданий и сооружений до момента надлежащего оформления их ввода в эксплуатацию и передачи в пользование от Генподрядчика к Подрядчику не допускается. В случае использования Подрядчиком временных зданий и сооружений без надлежащего оформления ввода их в эксплуатацию и (или) приема-передачи их от Генподрядчика к Подрядчику в пользование, всю имущественную и иную ответственность за такое использование, а также понесенные в этой связи эксплуатационные и иные расходы и затраты (в том числе ответственность и затраты, предусмотренные пунктом 11.5. настоящего Договора) несет Подрядчик.
В целях приемки временных зданий и сооружений в эксплуатацию Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента завершения строительства каждого из указанных объектов письменно извещает Генподрядчика о готовности временного объекта (объектов) к вводу в эксплуатацию, с указанием наименования объекта (объектов), предусмотренного проектной документацией. Одновременно с извещением, предусмотренным настоящим пунктом Договора Подрядчик передает Генподрядчику два экземпляра соответствующей исполнительной документации по временным объектам, предъявленным к вводу в эксплуатацию.
После получения Генподрядчиком документов, предусмотренных пунктом 11.3. настоящего Договора, Генподрядчик формирует рабочую комиссию для приемки временных объектов в эксплуатацию и определяет дату и время проведения мероприятий по освидетельствованию и приемке указанных объектов. Информация о дате и времени данных мероприятий доводится до сведения Подрядчика не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до их проведения. Подрядчик в установленный Генподрядчиком срок обязан обеспечить участие в рабочей комиссии своих уполномоченных представителей (в количестве, установленном Генподрядчиком), а также (при соответствующем требовании Генподрядчика) уполномоченных представителей субподрядных организаций, принимавших участие в строительстве предъявленных к приемке временных зданий и сооружений.
Использование временных зданий и сооружений, необходимых для реализации настоящего Договора и находящихся в собственности Генподрядчика осуществляется Подрядчиком на нижеследующих условиях:
Завершенные строительством временные здания и сооружения, созданные Подрядчиком в рамках настоящего Договора, и (или) иные временные здания и сооружения, находящиеся в собственности Заказчика (ОАО «РЖД») и переданные в пользование Генподрядчику и предназначенные для использования Подрядчиком в рамках реализации настоящего Договора, по требованию Генподрядчика подлежат передаче в пользование Подрядчику на весь период строительства, установленный настоящим договором, посредством оформления актов приема-передачи. Отказ Подрядчика от приемки в пользование указанных временных объектов не допускается.
В течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения от Генподрядчика требования, установленного в пункте 11.5.1 настоящего договора, Подрядчик обязан оформить акт приема-передачи временных зданий и сооружений, указанных в требовании, по форме и в количестве экземпляров, установленных Генподрядчиком, с последующей передачей их на утверждение Генподрядчику.
В период пользования временными объектами (зданиями и сооружениями) Подрядчик за собственный счет в полном объеме обеспечивает содержание данных объектов в исправном состоянии, их надлежащее функционирование и обслуживание, в том числе:
формирование и соблюдение пропускного режима на территории объектов, текущее обслуживание и ремонт систем охранной сигнализации и видеонаблюдения (при их наличии);
установка (при необходимости), обслуживание и ремонт инженерных систем объектов;
соблюдение на территории объектов установленных законодательством Российской Федерации противопожарных норм. При необходимости установка, обслуживание и ремонт систем пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения о пожаре (при их наличии);
обеспечение уборки зон объектов, вывоз мусора и снега с прилегающей к объектам территории, а также содержание объектов в надлежащем санитарном состоянии;
обеспечение снабжения объектов электрической, а также (при необходимости) тепловой энергией, питьевой и технической водой, очистными мероприятиями, осуществление оплаты их использования (потребления);
проведение иных необходимых мероприятий, необходимых для надлежащего функционирования объектов.
Подрядчик несет риск случайной гибели объектов и полную ответственность за их материально-техническое состояние на весь период пользования объектами.
Плата за пользование Подрядчиком переданными ему временными зданиями и сооружениями в течение периода выполнения Работ, установленного настоящим Договором, Генподрядчиком не взимается.
Правоотношения сторон по вопросу возврата временных зданий и сооружений по окончании строительства, либо в случае досрочного расторжения договора должны быть определены на основании отдельного дополнительного соглашения к настоящему Договору.

Гарантии качества Работ. Устранение недостатков Работ.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и Работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору и привлеченными им третьими лицами (субподрядчиками).
Подрядчик гарантирует достижение данным Объектом строительства указанных в проектной документации показателей и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в п. 12.3, а также несет ответственность за отступление от них, в период срока эксплуатации, установленного для подобного типа объектов.
Гарантийный срок эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, материалов и Работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами Акта приемки готового к эксплуатации Объекта.
Если после подписания актов сдачи-приемки выполненных Работ, либо акта приемки объекта в эксплуатацию, в том числе в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты (недостатки работ), препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в установленные Генподрядчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Генподрядчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. При согласии Генподрядчика перечень дефектов, стоимость и сроки их устранения, могут фиксироваться односторонним документом (письмом) Подрядчика, направленным в адрес Генподрядчика.
При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Генподрядчик составляет односторонний акт, имеющий обязательную силу для подрядчика. При этом Генподрядчик вправе устранить недостатки выполненных Работ своими силами или силами других привлеченных организаций, с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.
Также Генподрядчик вправе устранить недостатки выполненных Работ своими силами или силами других привлеченных организаций с последующей оплатой расходов за счет Подрядчика, в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по устранению недостатков выполненных Работ.
Качество и гарантийный срок смонтированного на Объекте оборудования должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ на соответствующий вид продукции и гарантии, предоставляемой производителем оборудования. В любом случае, гарантийный срок эксплуатации смонтированного оборудования составляет не менее ___ месяцев с даты подписания сторонами Акта приемки готового к эксплуатации Объекта.
Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.
При отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах и устранить недостатки своими силами по требованию Генподрядчика, Генподрядчик вправе выполнить устранение недостатков своими силами или привлечь к этой работе стороннюю организацию и оплатить эти работы по действующим расценкам, при этом сторона, виновная в выявленном дефекте, устанавливается экспертной комиссией или в судебном порядке, в соответствии с правилами подсудности, установленными настоящим Договором. Оплата работ осуществляется за счет виновной стороны.
При проведении Генподрядчиком и (или) иными контролирующими организациями проверок исполнения договорных обязательств Подрядчика к участию в таких проверках и дачи объяснений привлекаются уполномоченные представители Подрядчика.
За 3 календарных дня до проведения проверки Генподрядчик направляет письменное уведомление в адрес Подрядчика (посредством почтовой, факсимильной либо электронной связи, согласно реквизитам, указанным в настоящем договоре), содержащее информацию о дате, месте и времени проведения проверки.
Для участия в проведении проверки Подрядчик направляет своего представителя (представителей), имеющего соответствующие документально подтвержденные полномочия, в том числе и право на подписание акта о выявлении недостатков выполненных работ.
В случае выявления Генподрядчиком и (или) иными контролирующими организациями в рамках проведения проверки недостатков выполненных работ составляется соответствующий акт, подписываемый представителями Генподрядчика и Подрядчика, принимавшими участие в проверке и имеющими соответствующие полномочия. При отсутствии представителей Подрядчика, надлежаще уведомленного о дате, месте и времени проведения проверки, акт оформляется Генподрядчиком в одностороннем порядке, после чего он приобретает юридическую силу и является обязательным для подрядчика.
Оформление и подписание Генподрядчиком акта о выявлении недостатков выполненных Работ не лишает Генподрядчика права ссылаться в последующем на любые иные недостатки в принятых результатах Работ, не поименованные в указанном акте, в том числе и на те, которые могли быть установлены при обычном способе приемки работ (явные недостатки).
Акт о выявлении недостатков Работ может быть оформлен сторонами без проведения процедуры, предусмотренной пунктом 12.10 настоящего Договора, при этом данный акт подписывается представителями Сторон, имеющими соответствующие полномочия.
В случае несогласия с претензиями Генподрядчика и иных контролирующих организаций относительно выявленных нарушений по качеству и (или) объему выполненных работ проводится процедура контрольного осмотра и (или) обмера с участием соответствующей независимой специализированной организации, выбранной Генподрядчиком и привлекаемой по заключаемому с ним договору.
Расходы Генподрядчика на процедуру контрольного осмотра и (или) обмера с привлечением соответствующей независимой специализированной организации компенсируются за счет Подрядчика, за исключением случаев, когда установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы несет Генподрядчик.
При производстве процедуры контрольного осмотра и (или) обмера используется (в том числе) Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ МДС 81-35.2004 (утв. постановлением Госстроя РФ от 05.03.2004 №15/1). Подготовка и проведение процедуры контрольного осмотра и (или) обмера осуществляется с учетом требований, предусмотренных пунктом 12.10 настоящего договора.
По итогам проведения контрольного осмотра и (или) обмера, с учетом мнения специализированной организации, составляется соответствующий акт, подписываемый обеими сторонами договора (уполномоченными представителями сторон). При отсутствии представителей Подрядчика, надлежаще уведомленного о дате, месте и времени проведения проверки, акт оформляется Генподрядчиком в одностороннем порядке, после чего он приобретает юридическую силу равную двусторонне подписанному документу.
Оформление и подписание Генподрядчиком акта об итогах проведения контрольного осмотра и (или) обмера не лишает Генподрядчика права ссылаться в последующем на любые иные недостатки в принятых результатах работ, не поименованные в указанном акте, в том числе и на те, которые могли быть установлены при обычном способе приемки работ (явные недостатки).
12.15. После оформления акта о выявлении недостатков работ, предусмотренного пунктом 12.11. настоящего Договора, и (или) акта об итогах проведения контрольного осмотра и (или) обмера, предусмотренного пунктом 12.14 настоящего договора, Генподрядчик вправе требовать от Подрядчика безвозмездного устранения данных недостатков, либо возврата денежных средств, уплаченных Генподрядчиком за работы, содержащие указанные недостатки. Генподрядчик также имеет право устранить выявленные недостатки своими силами или привлечь другую подрядную организацию для их устранения с последующим возмещением за счет Подрядчика понесенных Генподрядчиком расходов и иных убытков, связанных с устранением выявленных недостатков.

Контроль Генподрядчика за исполнением Договора
Генподрядчик вправе осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов.
Генподрядчик, в целях осуществления контроля за строительством, вправе заключать договор об оказании услуг по контролю за ходом и качеством выполняемых Работ с соответствующей инженерной организацией или физическим лицом.
Инженерная организация от имени Генподрядчика осуществляет технический контроль соблюдения Подрядчиком плана выполнения и качества Работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации. Инженерная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.

Изменение условий реализации Договора
При невыполнении Подрядчиком обязанности по устранению недостатков некачественно выполненных Работ, Генподрядчик вправе устранить данные недостатки собственными силами или силами другой субподрядной организации, с возложением всех расходов и убытков на Подрядчика или потребовать от Подрядчика привлечь для этого другую организацию за счет Подрядчика.
В случае если Генподрядчиком было принято решение о приостановке строительства (реконструкции, ремонта) на Объекте (кроме случаев, требующих остановки строительства из-за грубых нарушений Подрядчика при производстве Работ) или его консервации, Генподрядчик обязан в течение 10 календарных дней срок до момента приостановки или консервации уведомить об этом Подрядчика. Подрядчик в срок, указанный в уведомлении, обязан приостановить производство Работ на Объекте. Стороны составляют акты сверки физических объемов выполненных на момент приостановления Работ, а так же акты сверок взаиморасчетов. Генподрядчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановления Работы, подтвержденные взаимными актами сверок, в месячный срок с момента их приостановления. Также Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации Объекта в дополнительном соглашении к настоящему договору в соответствии с которым Подрядчик в порядке и в указанные в нем сроки обязуется надлежащим образом осуществить консервацию Объекта строительства, а Генподрядчик обязуется оплатить Работы по консервации по акту и смете, предъявленных Подрядчиком Генподрядчику.
В случае принятия изменения законодательства Российской Федерации ухудшающего положение Сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, а также в случае наступления на территории Российской Федерации экономического кризиса, банковского кризиса, дефолта, Стороны согласовывают в дополнительных соглашениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, новые условия о сроках выполнения и стоимости Работ по настоящему Договору.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием чрезвычайных, непредвиденных и непреодолимых при данных условиях природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
Если, по мнению Сторон, Работы мoгyт быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
В случае принятия ОАО «РЖД» новых регламентирующих документов или внесения изменений в существующие нормативные документы, влияющие на условия производства работ и/или на условия реализации настоящего Договора, Генподрядчик вправе потребовать внесения соответствующих изменений в настоящий Договор, что оформляется Сторонами соответствующим дополнительным соглашением.

Конфиденциальность
Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения Работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора.
Требования пункта 15.1. настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и органов Государственной власти Российской Федерации. В этом случае Стороны обязаны информировать друг друга об объеме и характере представленной информации.
Любой ущерб, причиненной Стороне несоблюдением требований настоящей статьи Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.
Антикоррупционная оговорка
16.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.
16.2. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 16.1. настоящего раздела, соответствующая сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушений каких-либо положений пункта 16.1. настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
Каналы уведомления Генподрядчика о нарушениях каких-либо положений пункта 16.1. настоящего раздела: телефон «Горячей антикоррупционной линии АО «РЖДстрой» 8(499)260-34-33; электронная почта [email protected] (для заполнения специальной формы).
Каналы уведомления Подрядчика о нарушениях каких-либо положений пункта 16.1. настоящего раздела: _______________________________________.
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 16.1. настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления (с учётом проведения соответствующей проверки).
16.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 16.1. настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
16.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 16.1. настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 16.2. настоящего раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего договора.

Ответственность сторон
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При нарушении Подрядчиком сроков выполнения отдельных этапов (видов) Работ, несоблюдении промежуточных сроков выполнения работ (отдельных этапов, видов работ), предусмотренных в соответствующих Календарных планах Работ, в том числе невыполнение объемов работ, запланированных на календарные периоды (месяц, квартал и т.п.) по отдельным этапам, видам Работ (срыв Календарного плана Работ), Генподрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 0,11 % от стоимости данных этапов (видов, объемов) Работ за каждый календарный день просрочки.
При нарушении сроков окончания строительства (реконструкции, ремонта) Объекта по вине Подрядчика, Генподрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 0,11% от цены настоящего договора за каждый календарный день просрочки. При задержке сдачи Объекта свыше 30 дней Генподрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 0,22% цены настоящего договора за каждый последующий календарный день до фактического исполнения обязательства.
За нарушение сроков, установленных в пункте 11.3 и подпункте 11.5.2. пункта 11.5. настоящего договора, Подрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в размере 100 000 рублей за каждый календарный день просрочки.
При несвоевременном освобождении строительной площадки от принадлежащего Подрядчику имущества, а также от временных зданий и сооружений, строительного мусора Генподрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % договорной цены.
При задержке в устранении дефектов/недостатков в Работах (отдельных видах/этапах/объемах Работ), а также в замене оборудования, поставленного Подрядчиком и не соответствующего условиям Договора, против установленных сроков, Генподрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 100 000 рублей за каждый календарный день просрочки, который начисляется отдельно по каждому виду/этапу/объему Работ, имеющему соответствующий срок выполнения.
Подрядчик несет материальную ответственность за случаи нанесения работниками Подрядчика, иными третьими лицами (в том числе неизвестными) повреждений (порчи) инженерных коммуникаций, а также иного имущества ОАО «РЖД», расположенного в пределах территории, на которой производятся работы в рамках настоящего Договора в течение всего срока их проведения, от момента предоставления строительной площадки Подрядчику для начала производства работ и вплоть до передачи законченного строительством Объекта от Подрядчика к Генподрядчику, в связи с чем, Подрядчик обязан за собственный счет в максимально короткий срок (согласованный с Генподрядчиком) устранить выявленные повреждения либо возместить Генподрядчику расходы по приобретению материалов и (или) оборудования, необходимых для ликвидации повреждений, а также стоимость работ по устранению повреждений, выполненных привлеченной Генподрядчиком организацией.
При повреждении (порче) инженерных коммуникаций (в том числе устройств СЦБ, связи, электроснабжения), сооружений и устройств железнодорожного пути, подвижного состава, а также иного имущества ОАО «РЖД», расположенных в пределах территории, на которой производятся работы в рамках настоящего Договора в течение срока его действия Подрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в размере 9 000 000 (Девять миллионов) рублей. За повторный случай повреждения (порчи) данного имущества в течение указанного срока Подрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей. При этом убытки, причиненные ОАО «РЖД» в результате повреждения (порчи) указанного имущества, возмещаются в полной сумме сверх неустойки.
Факт повреждения (порчи) указанного в пункте 17.8. настоящего Договора имущества фиксируется соответствующим актом, который подписывается уполномоченными представителями Генподрядчика и Подрядчика.
Для участия в составлении акта Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Генподрядчика. При отсутствии представителей Подрядчика, надлежащим образом уведомленного о дате, месте и времени проведения осмотра поврежденного имущества, акт оформляется Генподрядчиком в одностороннем порядке, после чего он приобретает юридическую силу равную двусторонне подписанному документу.
За нарушение Подрядчиком сроков предоставления Генподрядчику документов, форм, упомянутых в п.п. 3.2, 3.3 настоящего Договора, Подрядчик выплачивает Генподрядчику штрафную неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ, предъявленных к приемке, за каждый день просрочки исполнения указанного обязательства.
За нарушение Подрядчиком сроков производства работ в «производственные окна», согласованные и утвержденные Генподрядчиком, Подрядчик несет ответственность в виде возмещения убытков последовавших у Сторон, в том числе и у Заказчика, а также обязан по требованию Генподрядчика оплатить штраф в размере 0,1 % от стоимости работ, подлежащих выполнению на Объекте в соответствующее «производственное окно».
За неисполнение обязательств, предусмотренных п.4.2.37, п. 4.2.43 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
При задержке расчетов за выполненные Работы Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 0,01% от стоимости подлежащих оплате Работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости Работ подлежащих оплате.
Генподрядчик и Подрядчик самостоятельно определяют необходимость и целесообразность начисления штрафных санкций по Договору: стороны вправе не начислять и не взыскивать штрафные санкции по Договору.
Применение любой меры ответственности, предусмотренной Договором, равно как и законодательством Российской Федерации, распространяющимся на отношения, регулируемые Договором, должно сопровождаться направлением претензии (уведомления) с указанием в ней характера нарушения и расчёта суммы ущерба (неустойки, иных санкций).
Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
В случае если Подрядчик своими действиями (бездействием) нарушил условия настоящего Договора, следствием которых явилось нарушение графика движения поездов, он возмещает Генподрядчику возникший ущерб, рассчитанный в соответствии с Методикой оценки ущерба от инцидентов, вызывающих нарушения графика движения поездов, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 6 августа 2015 года № 1998р.

Охрана окружающей среды и безопасность проведения Работ
Подрядчик обязан при осуществлении Работ соблюдать требования Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и иных нормативных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подрядчик обязан принять все разумные меры по охране окружающей среды на строительной площадке и около ее границ и избегать нарушений общественного порядка, вызывающих неудобство для граждан и их имущества в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых Подрядчиком методов производства Работ. Подрядчик обязан следить за тем, чтобы выбросы в воздух, электрические разряды по поверхности и отводимые со строительной площадки сточные воды (иные отходы) не превышали показателей, установленных нормативными правовыми актами и законодательством Российской Федерации.
Все суммы убытков и компенсаций, подлежащих уплате третьим лицам в связи с нарушением Подрядчиком правил и норм соблюдения охраны окружающей среды и безопасности проведения работ, возлагаются на Подрядчика.

Разрешение споров между Сторонами
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – семь календарных дней с даты получения претензии.
При возникновении между Генподрядчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.
Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие ответственности Подрядчика за обнаруженные недостатки. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе стороны поровну.
Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между ними спор в соответствии с п.п. 19.1. и 19.2. настоящего Договора, то он разрешается в Арбитражном суде в установленном законом порядке.

Прекращение Договора
Настоящий Договор может быть расторгнут по Соглашению сторон.
Генподрядчик вправе в любое время до сдачи объекта в эксплуатацию расторгнуть Договор, уведомив об этом Подрядчика. При этом Генподрядчик вправе требовать передачи ему незавершенной работы с компенсацией Подрядчику произведенных затрат и возмещением убытков, обусловленных прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой установленной Договором за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную Подрядчиком и принятую Генподрядчиком часть работы.
Генподрядчик вправе расторгнуть Договор без возмещения Подрядчику каких-либо убытков, в случаях:
- неисполнения либо просрочки исполнения Подрядчиком обязанности предусмотренной в соответствии с пунктами 4.2.34;
- неисполнения либо просрочки исполнения Подрядчиком обязанности по предоставлению Генподрядчику информации в соответствии с пунктами 4.2.36, 4.2.37, 4.2.38, 4.2.39, 4.2.40 настоящего Договора в порядке, установленном настоящим Договором;
задержки Подрядчиком начала строительства более чем на 30 календарных дней по причине или обстоятельствам, независящим от Генподрядчика;
вследствие признания нецелесообразным дальнейшего выполнения Работ по вине Подрядчика;
нарушения Подрядчиком положений Коммерческого предложения Подрядчика;
невыполнения Подрядчиком Календарного плана выполнения работ и (или) графика поставки оборудования более чем на 30 календарных дней;
неоднократных нарушений Подрядчиком условий Договора и не исполнения указаний представителя Генподрядчика, направленных Подрядчику в форме предписания или записи в журналах производства работ;
несоблюдения Подрядчиком строительных норм и правил в части качества выполняемых Работ;
выявления дефектов и работ, выполненных с отступлением от проектной документации, без согласования таких отступлений с представителем Генподрядчика;
при остановке Подрядчиком строительства на срок более 30 календарных дней по независящим от Генподрядчика причинам;
неоднократных грубых нарушений установленных проектом организации строительства правил ведения строительства и выполнения отдельных видов работ;
не устранения недостатков Работ в срок более чем 1 (Один) месяц, с даты проведения экспертизы недостатков выполненных работ, в порядке предусмотренном п. 19.3. настоящего Договора;
несоблюдения Подрядчиком или субподрядными организациями, привлекаемыми Подрядчиком, требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды, санитарных нормативов и уровня шума, выявленных надзорными и контролирующими органами исполнительной власти;
прекращения действия свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного Подрядчику;
объявления Подрядчика банкротом в установленном законом порядке, наложения ареста на его имущество и блокирование расчетных счетов, введения внешнего управления;
- в случае повреждения (порчи) инженерных коммуникаций (в том числе устройств СЦБ, связи, электроснабжения), сооружений и устройств железнодорожного пути, подвижного состава, а также иного имущества ОАО «РЖД», расположенных в пределах территории, на которой производятся работы в рамках настоящего Договора более двух раз в течение срока действия настоящего Договора;
требования Подрядчика расторгнуть Договор по причинам, не предусмотренным условиями Договора;
неисполнения либо просрочка исполнения Подрядчиком обязанности по предоставлению Генподрядчику информации обо всех изменениях, произведенных после заключения настоящего Договора в составе владельцев Подрядчика, включая конечных бенефициаров в порядке, установленном настоящим договором;
по основанию подтверждения факта нарушения положений пункта 16.1. раздела Антикоррупционная оговорка настоящего договора и/или неполучения информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 16.2. раздела Антикоррупционная оговорка настоящего договора.
Подрядчик вправе требовать расторжения настоящего Договора в случаях:
утраты Генподрядчиком возможности дальнейшего финансирования Работ по настоящему Договору;
наступления обстоятельств непреодолимой силы, действие которых и устранение их последствий превышает срок 90 дней.
Порядок расторжения Договора:
При расторжении сторонами настоящего Договора до его завершения по причинам, изложенным в пунктах 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, Подрядчик возвращает переданные ему Генподрядчиком для реализации Договора материальные ценности, в том числе строительные материалы, конструкции, оборудование и иное имущество, которые не были использованы для производства работ, или возмещает их стоимость.
Настоящий Договор считается расторгнутым со дня получения Стороной соответствующего уведомления другой Стороны или с даты указанной в уведомлении, но не ранее даты получения уведомления.
При расторжении настоящего Договора выполненные Работы передаются Генподрядчику, который оплачивает их стоимость в объеме, определенном настоящим Договором при условии, что они отвечают всем требованиям, предусмотренным проектной документацией.
Гарантийные сроки эксплуатации, установленные Договором на работы, принятые Генподрядчиком, исчисляются со дня расторжения Договора.
Прекращение действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, за исключением гарантийных обязательств Подрядчика, но не освобождает стороны договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при невыполнении условий настоящего Договора.

Особые условия
Уступка Подрядчиком своих прав и (или) обязательств по настоящему договору, третьим лицам без согласия Генподрядчика не допускается.
Любое уведомление по настоящему Договору дается в письменной форме, отправляется заказным письмом получателю по его почтовому адресу. Уведомление считается принятым адресатом в день его получения. Для оперативного урегулирования вопросов, изложенных в уведомлении, допускается направление копии уведомления телексом, факсимильным сообщением, письмом по электронной почте.
Вся корреспонденция в адрес Сторон в рамках настоящего Договора (в том числе исполнительная, бухгалтерская и иная документация, уведомления, претензионные письма и т.п.) должна направляться на указанный в настоящем Договоре почтовый адрес. В случае направления корреспонденции по иным адресам (в том числе указанным в настоящем Договоре, помимо почтового адреса), данная документация считается не представленной должным образом и подлежит повторному направлению на почтовый адрес в соответствии с настоящим пунктом.
Обо всех изменениях своего юридического и фактического адресов, номеров телефонов, факсов, платёжных реквизитов и т.п. Стороны обязаны извещать друг друга в письменной форме в трёхдневный срок. При отсутствии таких сообщений письменные уведомления и требования, направляемые Сторонами друг другу, отправляются по адресам, указанным в Договоре и считаются доставленными, даже если адресат по этому адресу более не находится.
Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства или изменение условий Договора, считается действительной после оформления соответствующей договоренности в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему договору.
При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, на территории которых ведется строительство Объекта.
Для заключения настоящего Договора Подрядчик обязан представить свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное в установленном порядке.
Получение от имени Подрядчика проектно-сметной документации, иных документов, включая разрешительную документацию, а также совершение иных действий, связанных с исполнением настоящего Договора, включая принятие строительной площадки и т.п., может осуществляться представителями Подрядчика только при наличии оригинала доверенности, содержащей соответствующие полномочия.
Исполнительным структурным подразделением от Генподрядчика является СМТ №____ - филиал АО «РЖДстрой».
Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
Все приложения, сделанные к настоящему Договору, являются его неотъемлемой частью.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Приложения:
Приложение № 1 – Ведомость договорной цены.
Приложение № 2 – Календарный план выполнения Работ.
Приложение № 3 – Перечень материалов для расследования случаев браков в работе железных дорог по вине (или с участием) Подрядчика и/или субподрядных организаций.
Приложение № 4 – Перечень подразделений и их производственные возможности.
Приложение № 5 – Ведомость наличия важнейших машин и механизмов.
Приложение № 6 – Акт приемки исполненных обязательств.
Приложение № 7 – Копия Протокола заседания Комиссии по осуществлению закупок АО «РЖДстрой» № ________от _________.
Приложение № 8 – Перечень оборудования, поставляемого Подрядчиком;
Приложение № 9 - График поставки оборудования Подрядчиком.



22. Адреса и платежные реквизиты сторон:
ГЕНПОДРЯДЧИК:
Место нахождения:
Почтовый адрес: (обязательно)
ОКПО
ОКАТО
ОГРН
ИНН/КПП
Р/с К/с БИК
Конт.тел./факс/ должностное лицо
ПОДРЯДЧИК:
Место нахождения:
Почтовый адрес: (обязательно)
ОКТМО
ОКДП
ОКОПФ
ОКПО
ОКАТО
ОГРН
ИНН/КПП
Р/с К/с БИК
Конт.тел. /факс/ должностное лицо



ПОДПИСИ СТОРОН

От ГЕНПОДРЯДЧИКА: От ПОДРЯДЧИКА:




_________________/______________/ _________________/______________/









Приложение № 1













к Договору №________ от __________2016 г.

ВЕДОМОСТЬ





договорной цены на выполнение Комплекса Работ по объекту





"______________________________________________________" по титулу "__________________________________________"

























№ п/п
№ локальных смет и расчетов
Наименование работ и затрат по главам сводного сметного расчета
Сметная стоимость Комплекса работ по утвержденной ПСД (базовый уровень цен) на 01.01.2000 г., (руб.)
Начальная предельно-максимальная стоимость выполнения строительно-монтажных работ в текущих ценах (руб.) по объекту в соответствии с конкурсом № ______ от _______ 20167г.
Общая стоимость Комплекса работ, выполняемых в 2017 году, в текущих ценах (руб.) с учетом коэффициента снижения коммерческого предложения



















СМР
Оборудование
Прочие
Всего
СМР
Оборудование
Прочие
Всего
СМР
Оборудование
Прочие
Всего





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15





 
 
Главы 1-9 заполняются по видам работ (локальным сметам) по главам утвержденного сводного сметного расчета
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
Глава 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
Локальная смета № _____
Вид работ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
Итого по главе 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
Глава 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
Локальная смета № _____
Вид работ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
Итого по главе 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
и т.д. по остальным главам
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
Итого по главам 1-7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
Локальная смета № _____ или ГСН 81-05-01-2001
Глава 8 Временные здания и сооружения
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
в том числе возврат от временных зданий и сооружений
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
Итого по главе 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
Итого по главам 1-8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
Глава 9 Прочие работы и затраты
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
(указать)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
Локальная смета №_________
Пусконаладочные работы ("вхолостую")
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
и т.д.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
Итого по главе 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
Итого по главам 1-9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
Всего по договорной цене в текущих ценах *)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
НДС 18 %
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
Всего по договорной цене в текущих ценах с НДС
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 














































Примечание:




















Ведомость договорной цены формируется с учетом Ко - коэффициент оптимизации стоимости строительства в соответствии с распоряжением ОАО "РЖД" от 02.09.2011 г. № 1910р.








*) - При сдаче-приемке выполненного Комплекса работ в актах КС-2 применяется расчетный коэффициент (Кр), определяемый в соответствии с письмами ЦУКС ОАО "РЖД" от 10.07. 2013 г.№ исх.-1888/ЦУКС и от 28.05.2014 г. № исх-1815/ЦУКС.








Графы "Оборудование" заполняются при наличии в договорах условия поставки оборудования Подрядчиком.





















































































Генподрядчик:









Подрядчик:




































































___________________ /___________________ /






___________________ /___________________ /




















































Приложение № 2









к договору №________________






от "____"_____________201__г.


















Календарный график производства работ


















по объекту: "__________________________________________________________ по титулу __________________________________________________


















№ п/п
Наименование объекта и видов работ
Ед. изм.
Общая цена работ в базисных ценах, (руб. без НДС)
Общая цена работ в текущих ценах в соответствии с коммерческим предложением, (руб. без НДС)
Стоимость работ в текущих ценах, выполняемых в 2017 году (руб., без. НДС)






январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Итого без НДС:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
НДС (18%)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Всего с НДС:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





















































Генподрядчик:





Подрядчик:


























































___________________ /___________________ /



___________________ /___________________ /









































Приложение № 3
к Договору №__________
от «___» _____________ 20__ г.





Перечень материалов для расследования случаев браков в работе железных дорог по вине (или с участием) подрядчика и/или субподрядных организаций (повреждения пути, устройств СЦБ, связи, энергоснабжения)


Подробное сообщение о произошедшем случае брака в работе железных дорог, с указанием участников происшествия.
Схема взаимодействия участников строительства (все договоры, в том числе на выполнение субподрядных работ).
Схема места происшествия.
Протоколы разбора (все).
Выписка из журналов: ДУ46, либо ДУ-58 (журнал диспетчерских распоряжений).
Проект производства работ.
Акт с места происшествия.
Акт- допуск.
Наряд-допуск.
Аттестация участников происшествия.
Инструкция по охране труда (по профессии или по виду работ).
Объяснительные записки.
Приказы подрядных организаций с наказанием виновных.
Мероприятия по предотвращению нарушения нормальной работы технических средств железных дорог при строительстве.
Отчет об исполнении предъявленных санкций.



Генподрядчик: Подрядчик:




________________ / ____________ / ________________ / ____________ /











Приложение №4





к Договору №_____________




от ________________________








П Е Р Е Ч Е Н Ь

подразделений и их производственные возможности








№ пп
Наименование подразделения
Место дислокации
Наименование основных видов работ
Ед.изм. (в сутки)
Кол-во

 

1
 
г._____________ ул._____________ д.____________ тел.____________
Земляные работы: (строительство земляного полотна)
тыс.м.куб.
 




Укладка ВСП
км.
 




Балластировка пути
км.
 




Монтаж метал.конструкций ПГС
тыс.м.куб.
 




Монтаж ж.б. конструкций
м.куб.
 




Укладка монолитного бетона
м.куб.
 




Приготовление раствора и бетона
м.куб.
 




Строительство фундаментных водопр.ж.б. труб диам.1 м.
м.пог.
 




Строительство малых и средних ж.д. мостов (ж.б.)
м.пог.
 




Строительство малых и средних ж.д. мостов (металл.)
м.пог.
 




Кирпичная кладка ПГС
м.куб.
 




Монтаж контактной сети
км.
 




Монтаж в/в ЛЭП
км.
 




Укладка кабельных линий
км.
 

Численность на производстве
чел.
 















Руководитель организации







































Приложение №5
















к Договору №___________________
от _____________________________







































Ведомость наличия важнейших машин и механизмов
























Сокращенное наименование структурных подразделений филиалов
Подчиненность организаций, указанных в графе №1
Количество личного состава (чел)
Наименование основных машин и механизмов для видов работ (единиц)
Примечание (ст.дислокации)




Для земляных работ (строительство земляного полотна)
Для путевых работ
Для мостовых работ
Для подвески контактной сети
Для связевых работ
Для работ по водоснабжению
Для транспортных работ
Автокраны и краны г/х





Экскаваторы
Бульдозеры
Автосамосвалы
Тракторы
Скреперы
Путеукладчики
Балластеры
Щебнеочистительные машины
Машины для выправки пути
Копры и молоты
Краны на ж.д. ходу

Бурильно-крановые машины
Кабелеукладчики
Буровые самоходные установки
Мотопомы
Автомашины грузовые



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

СМТ №
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И т.д.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итого
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
























Руководитель организации



















































































Приложение № 6
к Договору № _____________
от «___» _____ __ г._________
ФОРМА


Акт приемки исполненных обязательств
№ « » 20
Заказчик: ________________________________________________________________
Исполнитель: _____________________________________________________________
Основание: ________________________________________________________________
П/н
Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
Количество
Единица измерения
Стоимость (без учета налогов)
Стоимость (с учетом налогов)
Наименование валюты
Наименование страны происхождения товара (или страны регистрации поставляемого товара)

1








1









Обязательства исполнены в объеме, указанном в настоящем Акте. Стороны не имеют взаимных претензий в части исполненных обязательств.
Обязательства исполнены на сумму ________.
Дата последнего платежа _________.

Генподрядчик:


_________________/______________/
Подрядчик:



_________________/______________/


 
 
 
 
 
 





Приложение № 7

 
 
 
 
 
 
к Договору ___________________________________

 
 
 
 
 
 
от _____________________________________2017г.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень оборудования поставки Подрядчика

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

по объекту: "____________________________________________________________"

 


Наименование оборудования
Тип, марка, обозначение, чертеж
Ед. изм.
Кол-во
Цена за ед. без НДС, руб.
Сумма без НДС, руб.
Ставка НДС, %
Сумма НДС, руб
Стоимость с НДС, руб

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Всего:
 
 
 
 
0,00
 
0,00
0,00













Генподрядчик:




Подрядчик:




















______________________________/ ____________________ /


______________________________/ __________________/


 
 
 
 
 
 






















































Приложение № 8
 

 
 
 
 
 
 
к Договору ___________________________________
 

 
 
 
 
 
 
от ___________________________________2017г.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

График поставки оборудования


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

по объекту: "_____________________________________________________________________"

 
 


Наименование оборудования
Тип, марка, обозначение, чертеж
Ед. изм.
Кол-во
Цена за ед. без НДС, руб.
Сумма без НДС, руб.
Ставка НДС, %
Сумма НДС, руб
Стоимость с НДС, руб
Срок поставки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Всего:
 
 
 
 
0,00
 
0,00
0,00
 














Генподрядчик:




Подрядчик:
























_________________________ /___________________/



____________________________/___________________/











13 PAGE \* MERGEFORMAT 145015






Приложенные файлы

  • doc 43223742
    Размер файла: 755 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий